电梯安装合同范本
电梯安装劳务协议书范本最新4篇
电梯安装劳务协议书范本最新4篇篇1电梯安装劳务协议书范本甲方：（委托方）单位名称：________法定代表人：________单位地址：________联系电话：________邮箱：________乙方：（承包方）单位名称：________法定代表人：________单位地址：________联系电话：________邮箱：________鉴于甲方拟委托乙方进行电梯的安装工作，双方经友好协商，就电梯安装工作相关事宜达成如下协议：一、服务内容：乙方应按照甲方的要求，负责电梯的安装工作。
具体包括但不限于电梯设备的安装、调试、检测等工作。
二、服务期限：本协议自双方签署之日起生效，服务期限为____年/月/日至____年/月/日。
如有延期需要，需提前协商一致并签订书面协议。
三、服务费用：甲方应按照约定的时间和标准支付服务费用给乙方，服务费用为____元（大写：____）。
四、工作安排：乙方应遵守甲方的工作安排和要求，保证按时按质完成电梯安装工作。
如因乙方原因造成工作延误或质量不合格，乙方应承担相应的责任并赔偿甲方损失。
五、保密条款：双方均应对在履行本协议过程中所了解到的对方的商业秘密和技术资料等保密，未经对方书面允许，不得泄露或以其他方式披露。
六、合同变更与解决争议：如有需要对本协议进行修改或补充，需经双方书面协商一致并签订补充协议。
对于因本协议引起的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁。
七、协议终止：本协议到期后即自动终止。
双方如需提前终止协议，需提前____天通知对方，并经双方书面确认后方可终止。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________法定代表人：________ 法定代表人：________签订日期：____年____月____日以上为电梯安装劳务协议书范本，如有需要，请根据实际情况进行修改并签署。
祝双方合作愉快！篇2电梯安装劳务协议书范本甲方：______________________（盖章）法定代表人：__________________乙方：______________________（盖章）法定代表人：__________________为保障双方权益，约定如下协议：一、工程概况1.1 甲方与乙方签订本协议，由乙方提供电梯安装服务，包括但不限于电梯设备的安装、调试和参数设置等工作。
电梯安装合同范本（精选11篇）
电梯安装合同范本（精选11篇）电梯安装合同范本（精选11篇）在人们越来越相信法律的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编整理的电梯安装合同范本（精选11篇），希望能够帮助到大家。
电梯安装合同篇1甲方：____________建设(集团)有限公司乙方：为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全事故发生，为明确双方责任，经甲、乙双方协定，特签订本协议书：重庆恒滨长庆陇东佳园四标段项目部一、安全目标：杜绝一切安全事故发生，确保电梯安装工作顺利完成。
二、甲方责任：1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。
2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。
3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组。
4.不违章指挥，不强令冒险作业。
5.乙方违章作业，甲方发现后有权令其停工整顿。
6.乙方向甲方提出安全等方面的合理化建议，甲方认真接受，并尽快采取措施。
三、乙方责任：1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例，严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。
2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。
3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。
4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全、施工用电安全、施工防火安全及施工环境安全由乙方负全部责任。
5.电梯井道移交乙方后，井道的安全管理由乙方负全部责任，乙方必须安排安全管理人员对井道防护，作业环境进行全面跟踪巡查。
6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是其他人员，由乙方负全部责任。
7.因乙方原因造成甲方施工人员或其他人员伤亡事故，由乙方负责全部责任。
电梯安装施工合同范本(3篇)
电梯安装施工合同范本甲方盖章：乙方盖章：甲方法定代表人或：乙方法定代表人或：委托代理人签字：__________ 委托代理人签字：__________月____日依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙双方友好协商，达成一致，签订本合同，双方在履行中共同遵照执行。
一、规格、数量及价格二、报价范围1、包含部分：设备费、运输、卸货、安装、调试、验收、____年质保。
2、不包含部分：税金、发票、土建结构、门洞等装修封堵、主进线电缆及配电柜。
3、甲方应以银行汇款方式，向本合同中明确的乙方指定银行帐户及帐号支付合同款项，若甲方不按本合同中明确的乙方指定帐户及帐号支付款项，乙方不予承认且有权向甲方追索。
乙方指定账户及账号分别为：(1)、单位全称：开户银行：账号：(2)、户名：开户行：__________ 账号：__________(3)、户名：开户行：__________ 账号：__________三、合同总额及付款：1、合同签订后____日内支付合同设备总价的____%计：万元(大写：__________);2、电梯产成发货前____天支付合同设备总价的____%计：万元(大写：__________);3、剩余____%验收合格后三个工作日内付清。
计：万元(大写：__________)四、质保及提货：1、交付定金并确认图纸后____天内出货。
土建符合安装条件并甲方第二次付款后____个工作日内货到现场，到货后甲方支付第三次付款____个工作日内安装调试完毕(土建后期，门洞封堵，机房及当地坑混泥土回填工作需安照电梯安装进度配合进行，土建施工时间不包含在电梯安装工期内)。
乙方需配合土建井道及装饰施工的指导及校正工作。
2、本合同设备的免费保修期自技术监督局验收证书签署之日起____个月，但最长不超过乙方发货之日起____个月，两者以先到为准。
但不包括任何因使用不当及人为造成损坏的零部件及装修材料的更换。
安装电梯安全合同范本三篇
安装电梯安全合同范本三篇篇一甲方（委托方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（安装方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 电梯型号及数量：_______________________二、安装工期预计自______年______月______日起至______年______月______日止，总工期为______天。
三、安全责任划分1. 乙方必须严格按照国家相关法律法规、标准规范以及电梯生产厂家的安装说明书进行安装作业，确保安装质量和安全。
2. 乙方应建立健全安全管理制度，配备专职安全管理人员，对安装现场进行安全管理和监督。
3. 乙方在安装前应对安装人员进行安全培训和技术交底，使其熟悉安装工艺和安全操作规程。
4. 乙方负责为安装人员配备必要的安全防护用品，并确保其正确使用。
5. 安装过程中，乙方应采取有效的安全防护措施，如设置警示标志、防护栏等，防止发生人员伤亡和设备损坏事故。
6. 乙方对安装过程中发生的安全事故承担全部责任，包括但不限于对受伤人员的救治、赔偿以及对设备损坏的修复等。
7. 甲方应向乙方提供安装所需的场地、电源、水源等必要条件，并确保其符合安全要求。
8. 甲方有权对乙方的安装工作进行监督和检查，对发现的安全隐患有权要求乙方及时整改。
9. 因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任。
四、安全措施1. 乙方应制定详细的安全施工方案，并报甲方审核批准后实施。
电梯安装合同范本6篇
电梯安装合同范本6篇篇1电梯安装合同范本甲方（安装单位）：__________乙方（需安装单位）：__________为明确电梯的安装服务内容、标准和责任，双方一致同意按照以下约定签订本合同：第一条安装服务内容1. 乙方委托甲方进行电梯的安装服务，并由甲方提供电梯设备、安装材料和设备销售合同。
2. 甲方应按照国家相关标准和要求，对电梯进行安全合格安装和调试，确保电梯的正常使用。
3. 电梯的具体类型、品牌、规格和数量，由甲方根据乙方的需求进行选定和提供。
第二条安装质量标准1. 甲方应按照国家相关标准和规定，保证电梯的安装质量符合安全标准和使用要求。
2. 电梯的安装过程中，如发现任何质量问题或安全隐患，甲方应立即采取措施进行整改，确保电梯的安全使用。
第三条安装费用及支付方式1. 乙方应按照合同约定支付电梯设备的采购费用、安装费用和调试费用。
2. 电梯设备的款项应在签订合同后的10个工作日内一次性支付完成。
第四条安装期限1. 甲方应按照合同约定的时间节点，完成电梯设备的采购、运输、安装和调试工作。
2. 如因不可抗力等客观因素导致安装延期，甲方应及时通知乙方并重新协商安排计划。
第五条保修责任1. 电梯安装工程结束后，甲方应向乙方提供12个月的保修期，保证电梯设备的正常使用。
2. 在保修期内，如电梯设备发生任何质量问题或故障，甲方应免费提供维修服务，并承担相应的费用。
第六条合同的解除与终止1. 若因一方原因导致无法履行合同的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
2. 若因双方协商一致或不可抗力等原因导致合同无法履行，合同可通过书面协商解除。
第七条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充协商和约定。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，在安装完成后立即生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________日期：__________ 日期：__________以上是电梯安装合同的基本范本，请双方根据实际情况进行具体约定和确认，确保双方权益得到充分保障。
签署加装电梯协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（业主）：【业主姓名】【业主身份证号码】【业主联系电话】【业主住址】乙方（电梯安装公司）：【公司名称】【公司法定代表人】【公司营业执照号码】【公司联系电话】【公司住址】鉴于：1. 甲方所居住的【楼栋名称】位于【楼栋地址】，该楼栋始建于【建筑年代】，共计【楼层数】层，目前【楼栋名称】内部未安装电梯，给居住在【楼层数】层以上的业主带来极大的不便。
2. 甲方与乙方就【楼栋名称】加装电梯事宜进行了充分协商，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就加装电梯的相关事宜达成以下协议：一、加装电梯的基本情况1. 加装电梯的位置：位于【楼栋名称】的【具体位置】。
2. 电梯品牌及型号：【电梯品牌】【电梯型号】。
3. 电梯数量：1部。
4. 电梯规格：【电梯规格】。
5. 电梯使用年限：按照国家相关标准执行。
二、加装电梯的费用及支付方式1. 加装电梯的总费用为人民币【总费用】元，包括但不限于电梯设备费、安装费、土建改造费、相关税费等。
2. 甲方应按照以下方式支付费用：（1）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付电梯设备费【设备费】元；（2）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付安装费【安装费】元；（3）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付土建改造费【改造费】元；（4）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付相关税费【税费】元。
3. 甲方逾期支付费用的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。
三、加装电梯的施工及验收1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行电梯加装施工，确保施工质量。
2. 电梯加装施工完成后，甲方应组织相关人员进行验收，验收合格后方可投入使用。
3. 如验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内进行整改，直至合格。
四、电梯的使用及维护1. 电梯投入使用后，甲方应遵守国家有关电梯使用规定，合理使用电梯。
2. 电梯的日常维护保养由乙方负责，乙方应按照国家相关标准和规范进行维护保养，确保电梯安全运行。
电梯加装合同范本(通用6篇)
电梯加装合同范本(通用6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!电梯加装合同范本(通用6篇)电梯加装合同范本第1篇甲方：（安装委托方）住所地：法定代表人：职务：乙方：（安装承揽方）住所地：法定代表人：职务：鉴于：甲方向乙方购买了 12 台电梯设备，乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质，根据_《特种设备安全监察条例》。
电梯安装合同范本4篇
电梯安装合同范本4篇篇1电梯安装合同范本甲方（甲方单位名称/个人姓名）：___________________法定代表人/负责人：_____________________联系地址：___________________________联系电话：______________________传真：______________________邮编：______________________乙方（乙方单位名称/个人姓名）：_____________________法定代表人/负责人：______________________联系地址：____________________________联系电话：______________________传真：_______________________邮编：______________________鉴于甲方欲安装电梯，乙方具有从事电梯安装相关业务的技术和能力，经双方友好协商，达成如下协议：一、安装电梯工程地点：该工程位于（具体地址）______________________。
二、电梯基本参数及型号：1. 电梯类型：________________________2. 载重量：_______________________3. 速度：_______________________4. 安装数量：_____________________三、施工期限：本工程施工期限自_________________________年____月____日起，至_________________________年____月____日止。
四、工程施工价款：1. 甲方应向乙方支付本工程施工价款共计人民币（大写）__________________元整，其中：材料费____________元；人工费____________元。
2. 甲方应于工程竣工验收合格后的______________日内将工程价款一次性支付给乙方。
电梯安装合同范本(精选5篇)
电梯安装合同范本（精选5篇）电梯安装合同1建设单位（甲方）：承建单位（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平的原则，为明确双方的权利义务和经济责任，特签订本合同。
一、工程名称：碧水园小区电梯大理石门套供货安装工程二、工程范围及承包方式：1、工程范围：碧水园小区3#9#全部电梯口门套供货安装。
2、承包方式：A、按工程内容及承包范围：包材料、包人工、包工期、包质量、包水电、包安全、包税金、包文明施工一切费用。
B、本合同为固定总价合同。
三、合同价款及合同工期1、电梯门套数量：128门套。
2、合同单价：550元/套（含一切费用），以后均不做调整；3、固定合同总价：70400元（柒万零肆佰元整）4、开工日期：_____年_____月_____日5、竣工日期：_____年_____月_____日四、付款方式1、甲方优先考虑实物冲抵工程款2、全部电梯门套安装完毕后经甲方验收合格付合同总价的75%，验收合格三个月内付至合同总价的95%，余款5%作为质保金，六个月后质量没有问题时一次性无息支付完毕。
3、甲方每次付款前，乙方必须提供等额的符合国家税务部门规定有效发票。
五、甲乙方双方责任：1、甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点，水电费用乙方自行承担。
2、甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。
3、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，大理石不允许有色差，如出现质量问题（空鼓、裂纹）和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
4、乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违法操作或不接受现场管理，所造成的安全事故由乙方完全负责，妥善保护好现场的各种施工机械和施工工具，损坏和丢失均自行负责。
5、乙方在报价是提交的大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一部分。
加装电梯标准合同范本3篇
加装电梯标准合同范本3篇篇一加装电梯标准合同范本身份证号：____________地址：__________________统一社会信用代码：____________地址：__________________一、工程概述1.1 工程名称：加装电梯工程1.2 工程地点：甲方房产所在地1.3 工程内容：根据甲方需求，在甲方房产加装一部电梯，包括电梯设备、电梯井道、电梯机房、电梯厅等配套设施。
二、工程价款2.1 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
（1）合同签订后3个工作日内，支付工程总价款的30%作为预付款；（2）电梯设备安装完毕，经甲方验收合格后，支付工程总价款的50%；（3）电梯工程全部完工，经甲方验收合格后，支付剩余的20%工程款。
三、工程质量及标准（1）电梯设备：符合《电梯安全监察规定》及相关标准；（2）电梯井道、电梯机房、电梯厅等配套设施：符合《建筑设计防火规范》及相关标准。
3.2 乙方应保证电梯设备在正常使用条件下，使用寿命不少于10年。
四、工期4.1 工程工期：自合同签订之日起，乙方应在____个工作日内完成电梯加装工程。
4.2 因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、验收及保修5.1 电梯加装工程完工后，乙方应向甲方提交验收报告。
甲方应在收到验收报告后3个工作日内组织验收。
5.2 电梯加装工程经验收合格后，乙方应提供不少于2年的保修服务。
六、安全生产及环保6.1 乙方在施工过程中，应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。
6.2 乙方应采取措施，确保施工过程中不对周围环境造成污染。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（委托方）：____________乙方（施工方）：____________签订日期：________________名词解释：1. 委托方：指甲方，即拥有房产并委托乙方进行电梯加装的单位或个人。
电梯安装合同样书5篇
电梯安装合同样书5篇第1篇示例：电梯安装合同一、甲方（委托方）：______________（单位名称）、______________（法人代表）、______________（联系电话）二、乙方（受托方）：______________（单位名称）、______________（法人代表）、______________（联系电话）三、双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守以下条款：第一条安装内容1.1 乙方将按照甲方的需求，对______________建筑物内的电梯进行安装工作。
1.2 安装工作包括但不限于电梯组件的安装、调试、运行测试等。
第二条安装时间2.1 双方约定安装工作将在合同签订后的______________天内完成。
2.2 若因不可抗力等原因需要延期完成安装工作，双方应协商确定新的完成时间。
第三条安装费用3.1 甲方应根据乙方提供的方案，支付安装费用______________元。
3.2 安装费用包括材料、人工、设备、运输等各项费用，详细费用清单见附件。
第四条质量保证4.1 乙方在安装完成后保证安装工作的质量符合相关标准和规定。
4.2 若安装后发现质量问题，乙方将承担相应责任并及时进行修补。
第五条保险责任5.1 在安装过程中，若因乙方原因导致人身财产损失，乙方将承担赔偿责任。
5.2 甲方将对安装前和安装后的相关设备进行保险投保，保障其安全运行。
第六条合同解除6.1 若一方未能履行合同规定义务，应在书面通知后______________日内纠正。
6.2 若双方经过协商不能解决争议，可通过诉讼等方式解决。
6.3 合同解除后，双方应协商保留权益，并处理相关资产、设备等。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：______________ 日期：______________乙方（盖章）：______________ 日期：______________以上是电梯安装合同样书，甲方和乙方需遵守该合同条款，共同确保电梯安装工作的顺利进行。
电梯安装合同范本6篇
电梯安装合同范本6篇篇1电梯安装合同范本甲方（委托方）：______公司联系地址：______联系电话：______乙方（承包方）：______公司联系地址：______联系电话：______鉴于甲方拟对______公司进行电梯安装工程，乙方经负责人______与甲方的协商一致，达成如下协议：一、工程内容1.乙方将按照国家相关标准和规定，为甲方完成______公司电梯的安装工程。
2.电梯的具体参数和型号为：______3.安装地点为：______4.安装工程包括但不限于电梯主体的安装、配件的安装、电气布线、调试等。
二、工程进度1.乙方将在签订本合同之日起______工作日内开始工程施工。
2.工程预计完成时间为______，具体日期双方另行协商确定。
3.工程期间如因不可抗力等原因导致工程延期，延期期间双方可协商重新确定工程完成时间。
三、付款方式1.甲方应按照以下方式支付工程款项：（1）工程总价为______元，分______次付清。
（2）首次支付______元作为订金，剩余款项应在工程完工后______日内支付清。
2.款项支付方式以现金/银行转账等方式进行。
四、质量保证1.乙方将按照相关标准和规定对电梯安装工程进行质量把控，确保完工后电梯的正常使用。
2.甲方在接受工程完成后，如发现质量问题，应在______日内向乙方提出，乙方应负责进行维修或更换等。
五、安全责任1.在工程施工期间，乙方应加强现场安全管理，确保施工人员及周围工作人员的安全。
2.如在施工期间发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
六、保密条款1.双方在履行本合同过程中可能获取到对方的商业秘密，应承担保密责任，不得泄露给第三方。
2.未经对方书面同意，不得以任何形式将本合同的内容公开或透露给他人。
七、违约责任1.若任何一方违反本合同的条款，应承担相应的违约责任。
2.引起争议的，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有关部门申请调解或向法院起诉。
电梯设备安装合同范本6篇
电梯设备安装合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行电梯设备安装事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 安装内容：乙方负责安装甲方采购的电梯设备。
二、合同范围1. 乙方应按照甲方的要求，负责电梯设备的安装工作。
包括但不限于设备吊装、定位、调试等。
2. 乙方提供的安装服务应符合国家及地方的相关标准和规范。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的____%作为预付款。
（2）电梯设备安装完成并通过相关验收后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工期及进度1. 乙方应在收到甲方预付款后____日内开始安装工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，确保工程在约定工期内完成。
3. 如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商解决。
五、质量与验收1. 乙方应确保电梯设备的安装质量符合国家及地方的相关标准和规范。
2. 安装完成后，乙方应组织甲方进行验收，并提供相应的验收资料。
3. 如验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内进行整改，并承担由此产生的一切费用。
六、保修与维护1. 乙方应对安装的电梯设备提供为期____年的保修服务。
2. 保修期内，如电梯设备发生质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，双方可另行协商签订维护协议。
七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付款项的，应按日向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按合同约定履行安装义务的，应按日向甲方支付____%的违约金。
个人电梯安装合同范本3篇
个人电梯安装合同范本3篇篇一甲方（委托方）：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（安装方）：____________________法定代表人：____________________公司地址：____________________联系电话：____________________一、安装电梯的基本信息1. 电梯品牌：____________________2. 电梯型号：____________________3. 额定载重量：____________________4. 额定速度：____________________5. 层站数：____________________二、安装工程范围及要求1. 乙方负责电梯设备的安装、调试及验收工作，确保电梯能够正常运行并通过相关部门的验收。
2. 安装工程包括但不限于电梯井道的整改、机房设备的安装、轿厢及厅门的安装、电气系统的布线及连接等。
3. 乙方应按照国家及地方相关标准、规范以及电梯生产厂家的安装要求进行施工，保证安装质量。
三、安装工期1. 自本合同签订之日起，乙方应在______个工作日内完成电梯的安装工作并具备验收条件。
2. 如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。
四、工程价款及支付方式1. 本安装工程总价款为人民币______元（大写：____________________元整），此价款包含设备运输、安装调试、验收等所有费用。
合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款，计人民币______元（大写：____________________元整）；电梯设备安装完成并经甲方初步验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%，计人民币______元（大写：____________________元整）；电梯经相关部门验收合格并取得验收合格证书后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%，计人民币______元（大写：____________________元整）。
业主安装电梯合同范本3篇
业主安装电梯合同范本3篇篇一业主安装电梯合同范本一、合同主体1. 甲方：业主：________________（业主名称）地址：________________（业主地址）法人代表：____________（法人代表姓名）2. 乙方：安装方：________________（安装公司名称）地址：________________（安装公司地址）法人代表：____________（法人代表姓名）二、电梯安装项目概况1. 电梯型号：________________（电梯型号）电梯品牌：________________（电梯品牌）电梯数量：________________（电梯数量）2. 安装地点：________________（安装地点）安装楼层：________________（安装楼层）安装日期：________________（安装日期）三、合同内容1. 乙方负责电梯的安装、调试、验收等工作，确保电梯正常运行。
2. 乙方应按照甲方提供的电梯安装图纸进行安装，如需变更，需提前通知甲方，经甲方同意后方可进行。
3. 乙方应确保电梯安装过程中，严格遵守国家有关法律法规，确保施工安全。
4. 乙方应保证电梯安装质量，电梯投入使用后，质保期内如出现质量问题，乙方应及时免费维修。
5. 甲方负责提供电梯安装所需的场地、电源、水源等，并承担相关费用。
6. 甲方应在合同签订后，按照约定的时间支付乙方电梯安装款项。
四、合同金额1. 电梯安装合同总价：人民币（大写）：____万元整（小写）：_____元。
2. 乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付款项。
五、合同期限1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至电梯安装工程验收合格之日止。
2. 电梯安装工程验收合格后，质保期开始，质保期为____个月。
六、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成电梯安装工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价1%的违约金。
2. 乙方未按照约定质量完成电梯安装工程，造成甲方损失，乙方应承担相应责任。
电梯采购安装合同范本(3篇)
电梯采购安装合同范本（3篇）电梯采购安装合同范本（通用3篇）电梯采购安装合同范本篇1甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)甲乙双方根据中华人民共和国经济合同法平等互利、协商一致、诚实信用的原则，以友好协商共同签订本合同，本合同经双方签字盖章即生效，双方应共同严格履行下列合同条款：一、工程概况1、工程名称：水岸新城2、工程地点：湖北荆门二、工程内容1、乙方按甲方签字确认的电、扶梯图纸的工作范围完成该项目设备的制造、安装及调试。
2、电、扶梯电源：甲方将进线电源送至电源的控制箱内，乙方负责电源控制箱至设备段的电源的材料及安装、连接。
3、本合同不含土建、建筑装饰及强电施工等方面的工作内容。
三、工程工期1、工期为个日历天，以不影响甲方工程期为准。
2、在履约过程中，由于人力不可抗拒的原因造成的工期延误，经甲乙双方签字认可顺延工期。
3、如因工程设计变更、施工范围变化影响工期的，则工期顺延。
四、承包方式及工程造价单位：人民币万元1、本工程属于交钥匙工程。
2、双方认定，工程承包总价为人民币壹仟壹佰贰拾万元整(￥1120万元整)。
其中设备款为：人民币柒佰陆拾万元整(￥760万元整)，安装款为：叁佰陆拾万元整(￥360万元整)。
总价款包含设备款、工程安装维保款、运输款、及技监局的验收费用，但不包含总承包单位向乙方收取的施工配合费。
3、双台电梯必须为并联电梯(联动电梯)。
五、合同款支付：1、合同签订后一周内，甲方支付合同总价的 5 %预付款(￥56万元整)给乙方作为设备定金;2、乙方电、扶梯制造完毕前通知甲方，甲方收到正式通知后一周内支付合同总价的 80%(￥ 896万元整)付给乙方，款到后甲方45日内发货;3、乙方所有电梯经当地特种设备监督检验部门验收合格后一周内，甲方扣除质保金后一次性付清剩余款项给乙方。
4、预留质保金10万元，质保期(壹年)满后7日内支付给乙方。
六、包装物材料和费用仅限乙方标准包装(免费)，特殊要求除外七、土建工程与生产周期的约定1、乙方在本合同签订3日内提供《电、扶梯土建总体布置图》给甲方，以便甲方施工用。
电梯安装合同范本5篇
电梯安装合同范本5篇篇1电梯安装合同范本甲方（安装单位）：________乙方（需方）：________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，就电梯的设计、制造、安装等事项达成如下协议：一、安装要求：1. 甲方应按照国家相关标准及乙方的要求，对电梯进行设计、制造、安装等工作，并保证电梯符合国家规定的安全技术标准。
2. 甲方应按照协议约定的时间完成电梯的安装工作，并确保安装质量。
3. 甲方应在进行电梯安装前，向乙方提供安装方案，并征得乙方的同意。
二、合同金额及付款方式：1. 合同总金额为________元，其中________元作为首付款，在签订合同之日起三日内支付给甲方。
2. 电梯安装完成验收合格后，乙方应支付剩余款项，最迟不得超过________元，超过该期限的，每日按合同总金额1%的标准计算逾期滞纳金。
三、安装期限：1. 甲方应在合同签订后________日内开始电梯的安装工作，安装完成时间为________日。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，甲方应及时通知乙方，并提前与乙方商定新的工期。
四、验收及保修：1. 电梯安装完成后，乙方有权对电梯进行验收，若存在质量问题，乙方有权要求甲方进行整改直至合格。
2. 电梯的安装保修期为________年，保修期内如发生因设备质量问题产生的故障，甲方应免费修理。
3. 保修期过后，若电梯发生故障，乙方可与甲方商定收费维修。
五、违约责任：1. 若任一方违反合同规定，应对对方造成的损失承担赔偿责任。
2. 若因甲方原因导致电梯安装延期，甲方应按每日合同总金额0.5%的标准支付延期费用。
六、争议解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解，如仍不能解决，可向有管辖权的人民法院起诉。
七、合同生效：本合同自双方盖章之日起生效，至合同约定的各项义务完成之日终止。
甲方（安装单位）：________ 乙方（需方）：________签订日期：________签订日期：________（本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
电梯安装施工合同范本（四篇）
电梯安装施工合同范本甲方：【甲方公司全称】联系地址：法定代表人：联系电话：乙方：【乙方公司全称】联系地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲、乙双方本着互利共赢的原则，为了确保电梯安装施工的顺利进行，特签订本合同，并共同遵守合同条款。
具体条款如下：一、合同概述1.1 甲方委托乙方负责电梯的安装施工工作，乙方必须按照甲方的要求和相关规定进行工作。
1.2 电梯的具体类型、规格、数量、产地及技术参数如下：电梯型号：电梯规格：安装数量：产地：技术参数：1.3 本合同的有效期为【合同开始日期】至【合同结束日期】。
二、双方权利和义务2.1 甲方权利和义务：2.1.1 甲方必须按照合同约定支付乙方的工程款项，并且及时提供工程所需的相关材料和配件。
2.1.2 甲方需向乙方提供工作场地，并负责确保工作场地的安全和整洁。
2.1.3 甲方要求乙方按照合同规定完成工程，并对工程质量负责。
2.2 乙方权利和义务：2.2.1 乙方有权按照合同规定收取工程款项，并且有权要求甲方提供所需的材料和配件。
2.2.2 乙方承诺按照合同规定的要求和标准完成施工任务，保质保量。
2.2.3 如乙方发现甲方提供的材料和配件不符合要求，乙方有权要求甲方提供符合要求的材料和配件。
三、合同价款及支付方式3.1 合同总价款为【合同总价款数字大写】（￥【合同总价款数字小写】），包括电梯本体的供货和安装费用。
3.2 甲方必须按照以下支付方式支付合同款项：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的20%作为预付款给乙方。
（2）工程进度款：根据乙方完成工程任务的进度，甲方按照约定的比例支付相应的款项。
具体进度和款项支付比例如下：进度款项支付比例[具体进度] [款项支付比例][具体进度] [款项支付比例][具体进度] [款项支付比例]（3）竣工结算款：工程完工后，甲方支付剩余未付的款项给乙方。
四、合同履行的其他条款4.1 合同附件及补充协议：4.1.1 合同附件：【列明合同附件的名称和数量，如技术规格、图纸等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：
AZ-20210135
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日
电梯安装合同范本
Promises resulting from either express or an implied agreement can be enforced.
[标签:titlecontent]
甲方：
乙方：
根据《民法典》规定，双方在平等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：
一、工程概况：
安装电梯，数量（大写）xx台，安装电梯，数量（大写）xx台。
二、工程总金额
1、本协议最终结算总价：人民币（大写）RMB：元，￥元。
2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。
三、结算方式：
1、安装进场后预付30%，产品经安装调试全部完毕后再付40%，余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后（取得验收合格证及检验报告书并移交清后）一次性付清。
四、工期
安装时间：天
五、质量验收依：
根据国家标准GB7588、GB/T10059，GB/T10058，GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。
六、甲方责任：
1、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求。
2、提供安装过程中的技术支持服务。
3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。
4、提供安装施工图纸及资料。
5、负责出厂产品的制造质量和发货质量。
七、乙方责任：
1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。
2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收，并及时向甲方反馈开箱缺错件星系，验收后的物资由乙方负责现场保管，若有缺失，则自行承担赔偿责任。
3、在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。
4、若因安装质量问题造成安装复检的，则承担发生的复检费。
5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮，做到及时记录，填写规范。
6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。
7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装
完毕后需移交检验人员。
8、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方承担，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。
9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度，与客户做好必要的联络。
10、不准与用户物理争吵，若因此造成甲方形象损坏或经济损失的，则乙方应承担赔偿责任。
11、除上述约定的费用外，施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。
12、在进场施工前3天，必须向发包方提供所派施工人员的名册清单，保险单据，及操作证复印件，严格做到无证人员不得上岗施工。
八、文明施工要领：
1、安装人员必须持证上岗，安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。
2、严格遵循用户及现场安全生产要求，做到文明操作。
3、若因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外伤害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。
4、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。
九、本协议书一式二份，经双方签字后，各执一份。
甲方：乙方：
经办人：经办人：
电话：电话：签订日期：签订地点：。