建设工程施工合同(示范文本)GF-2020-0201(1)模板
2022版建设工程施工合同示范文本(GF—2022—0201)
2022版建设工程施工合同示范文本(GF—2022—0201)建设工程施工合同本合同由甲方(以下简称“甲方”)和乙方(以下简称“乙方”)订立,双方经友好商议,就甲方委托乙方承担建设工程施工的相关事宜达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程范围:_________4. 工程合同价款:_________5. 工程竣工日期:_________二、合同条款1. 质量保证:乙方在施工过程中,应遵守相关法律法规和工程建设的标准要求,保证工程的质量符合相关规定,并在合同约定的质保期内对因施工质量问题引起的损坏进行修复或者替换。
2. 工期管理:乙方应严格按照合同约定的工期完成工程,如有违约行为,甲方有权要求乙方支付违约金。
3. 工程款支付:根据工程进度和合同约定,甲方应及时支付乙方合理的工程款项,乙方应提供相应的发票和证明文件。
4. 变更与索赔:对于工程变更和索赔问题,双方应通过友好商议解决,如商议不成,可依据相关法律法规进行处理。
5. 保险责任:乙方应及时购买相关施工工程保险,如发生因施工过程中的事故导致的损失,乙方应承担相应的责任和赔偿。
三、附件清单本合同附件包括但不限于以下内容:1. 工程设计图纸及说明2. 工程竣工验收标准3. 工程进度计划表4. 施工材料及设备清单5. 工程变更通知书6. 工程索赔申请书……(根据实际情况添加)四、法律名词及注释1. 施工合同:指建设工程承包商与业主签订的约定承包建设工程施工的合同。
2. 工程质量:指建设工程施工过程中达到规定的技术要求和标准的程度。
3. 工程进度:指工程施工按照计划进行的发展情况。
4. 工程款项:指建设工程完成一定的工作节点后由业主支付给承包商的款项。
5. 工程变更:指在建设工程施工过程中,由于施工方或者业主的要求,对工程范围、设计等进行调整或者修改。
五、可能遇到的艰难及解决办法1. 艰难:施工材料供应不及时。
建设工程施工合同(示范文本)(GF-2022-0201)
建设工程施工合同(示范文本)(GF-2022-0201)建设工程施工合同合同编号:GF-2022-0201甲方:(名称及地址)乙方:(名称及地址)经甲乙双方友好商议,就乙方承揽甲方投资建设的工程项目的施工,签订如下合同:一、工程名称、位置及规模1. 工程名称:________________2. 位置:____________________3. 规模:____________________二、工程性质1. 工程性质:新建 / 扩建 / 改建 / 其他。
2. 工程级别:________________。
3. 工程内容和主要技术要求:(1)____________________(2)____________________(3)____________________三、合同价款1. 本工程合同总价款为人民币_________ 元整(大写:_____________元整)。
2. 付款方式和时间:(1)按计划进度付款,具体金额和时间另行商议。
(2)施工质量达到验收标准后,按甲方验收结果,乙方在收到验收通知后3日内提出申请,甲方在收到乙方申请后3日内付清最终结算款项。
四、工期和进度计划1. 工程起止日期:____________至__________________。
2. 工程总工期为_________天,乙方应当在规定工期内按照进度计划完成工程。
3. 乙方必须根据本合同约定的工程进度计划,提出详细的工作计划和进度表,并报送甲方审核。
五、施工现场1. 乙方应按照施工现场布置和管理要求,合理安排施工人员、机械设备和材料,保障施工进度,做好现场安全、 environmental protection 和文明施工工作。
2. 施工现场应经甲方及各监督部门批准后方可进行施工。
3. 施工现场必须保持清洁卫生,保护周边环境和设施,无严重扬尘、噪音、污水污染等情况,保证项目的最终效果。
六、质量保证1. 乙方应按照合同确定的质量验收标准,从施工材料采购、施工过程把控、工程验收等各个环节保证工程质量。
建设工程施工合同GF--0201示范文本6篇
建设工程施工合同GF--0201示范文本6篇篇1建设工程施工合同GF—XX版合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]营业执照注册号:[甲方营业执照注册号]资质证书号码:[甲方资质证书号码]乙方(承包方):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]营业执照注册号:[乙方营业执照注册号]资质证书号码:[乙方资质证书号码]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程勘察设计、施工的法律、法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,就甲方委托乙方承担本项目的施工事宜,经友好协商,达成如下协议:第一条工程概况及承包范围工程名称:[工程名称]。
工程地点:[工程地点]。
承包范围:[承包范围详细描述]。
工程规模:[工程规模描述]。
开工日期:XXXX年XX 月XX日。
竣工日期:XXXX年XX月XX日。
合同工期日历天数:[日历天数]。
工程质量标准:合格。
工程质量目标及承诺质量等级:[具体等级]。
其他相关要求:[其他具体事项]。
第二条合同工期与进度要求本工程必须严格按照合同工期要求进行施工,乙方必须编制合理科学的施工进度计划,并严格执行。
如因乙方原因造成工期延误,每延误一天罚款人民币[金额]元整。
若因甲方原因造成工期延误,应顺延工期。
进度款支付时间节点需明确约定。
如遇到不可抗力因素导致工期延误,双方协商解决。
第三条合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写:[金额汉字大写](小写:¥[金额小写])。
本合同价款采用固定总价合同方式确定。
工程款支付方式约定如下:[支付方式描述],支付节点根据工程进度合理确定。
若实际结算价超过固定总价时,须经甲乙双方共同确认后进行支付结算。
此外约定履约保证金数额和支付方式以及支付时间节点等条款。
具体支付细节需明确约定。
第四条工程质量和检验标准乙方必须严格按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准施工。
建设工程施工合同示范文本(GF-2023-0201)
建设工程施工合同示范文本 (GF-2023-0201) 第一章总则第一条目的和依据1. 为了规范建设工程施工合同的签订和执行过程,保护当事人的合法权益,提高工程施工质量,根据《合同法》和相关法律法规的规定,制定本示范文本。
第二条适用范围1. 本示范文本适用于境内的建设工程施工合同的签订和履行。
第三条定义1. 建设工程:指建筑、结构、装饰、设备安装、水电安装等工程。
第二章合同的签订第四条合同的形式1. 建设工程施工合同可以采用书面形式或者口头形式,但建设工程总承包合同必须采用书面形式。
第五条合同的内容1. 建设工程施工合同应包含以下内容:合同名称、编号和签订地点;合同当事人的名称、住所地和;工程的名称、规模和位置;工程建设的内容、技术要求和质量标准;工期和竣工时间;工程施工的组织和管理;工程款支付方式和标准;合同变更和解除的条件和方式;争议解决方式和司法管辖地。
第六条合同的签订程序1. 合同的签订应当经过双方当事人协商一致,并由双方当事人在合同上签字或者盖章。
合同应当按照法律规定的程序进行备案。
第三章合同的履行第七条工程施工的组织和管理1. 施工方应按照合同的约定,建立合理的组织和管理体系,确保工程施工的顺利进行。
第八条工程款的支付1. 工程款的支付应按照合同约定的方式和标准进行,支付过程应记录并留存相关凭证。
第九条工程质量的监督1. 工程质量监督应严格按照国家相关标准进行,发现问题及时处理,并确保工程质量符合合同约定的要求。
第四章合同的变更和解除第十条合同变更1. 合同变更应当经过双方当事人协商一致,并以书面形式进行确认。
第十一条合同解除1. 合同解除应当经过双方当事人协商一致,并按照法律规定的程序进行。
第五章争议解决第十二条争议解决方式1. 双方当事人对于合同的争议可以通过友好协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。
第十三条司法管辖1. 合同争议需要提起诉讼时,应当提交至双方当事人所在地的人民法院进行审理。
建设工程施工合同范本2020
建设工程施工合同范本2020建设工程施工合同范本20201. 合同背景建设工程施工合同是建设工程项目中承包商和业主之间达成的一种法律约束关系的合同文件。
该合同的主要目的是约定工程的建设内容、质量标准、工期、付款方式以及各方的权责义务,确保项目能够按照约定的要求顺利进行。
本文介绍的建设工程施工合同范本适用于2020年,在撰写合同时应根据实际需要进行修改和补充以满足具体项目的要求。
2. 合同内容2.1 合同目的本合同的目的是明确双方的权责义务,确保建设工程的按时、按质、按量完成,保障双方的合法权益。
2.2 合同主体业主:________________承包商:_________________2.3 工程内容工程名称:______________工程地点:______________工程范围和工作内容:______________2.4 工期和竣工时间工期开始日期:_____________工期结束日期:_____________竣工时间:_____________2.5 工程质量标准工程质量标准应符合国家相关规定和技术标准,双方应遵守合同中约定的相关质量标准,保证工程质量。
2.6 付款方式(此处可根据实际需要进行修改和补充)2.6.1 首期付款首期付款金额:_____________首期付款时间:_____________2.6.2 分期付款第一期付款金额:_____________,付款时间:_____________第二期付款金额:_____________,付款时间:_____________分期付款细则可根据实际需要添加2.7 变更和索赔如需进行工程范围、工期等方面的变更,应按照合同中约定的程序进行,并进行必要的合同变更协商。
如发生索赔,双方应按照合同中约定的程序进行,确保索赔的合理性和合法性。
2.8 违约责任双方应按照约定的责任承担违约责任,并在合同中明确约定相应的违约赔偿方式和标准。
2.9 保险责任根据工程性质和要求,合同中应明确各方的保险责任,并约定必要的保险。
建设工程施工合同(示范文本GF--2020--0201)
建设工程施工合同(示范文本GF--2020--0201)1 发包人(全称):___________________ 承包人(全称):___________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_________(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容,双方约定如下:_______________二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的保修期如下:1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_____年;3.装修工程为年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 _______ 年;5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年;7.其他项目保修期限约定如下:__________________________ 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人保修。
2024年-《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF——0201)
《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF—2024—0201)甲方(委托方):____________________乙方(设计方):____________________根据《合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担房屋建筑工程设计项目事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程性质:____________________1.5工程设计阶段:____________________二、设计内容2.1乙方应根据甲方提供的设计任务书、工程可行性研究报告、地质勘察报告、设计规范和标准、政府部门的相关规定以及甲方对工程的具体要求等资料,进行房屋建筑工程设计。
2.2设计内容包括但不限于:总平面布置、建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、消防、人防、室外工程、景观绿化、室内装修、智能化系统等。
2.3乙方应按照甲方的要求,提供相应的设计成果,包括设计说明书、设计图纸、计算书、工程概算等。
三、设计进度3.1乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交设计进度计划,经甲方确认后执行。
3.2乙方应按照设计进度计划完成各阶段的设计工作,并向甲方提交相应的设计成果。
3.3甲方应在收到乙方提交的设计成果后____个工作日内进行审查,并将审查意见书面通知乙方。
乙方应根据甲方的审查意见进行修改,直至满足甲方的要求。
四、设计费用4.1设计费用包括基本设计费、其他设计费和税金等。
4.2基本设计费为人民币____元,其他设计费为人民币____元,税金为人民币____元。
4.3甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付设计费用。
五、知识产权5.1乙方对设计成果享有署名权,甲方对设计成果享有使用权。
2020建设工程施工合同
2020建设工程施工合同甲方:(请在此处填写甲方名称及法定代表人或负责人)乙方:(请在此处填写乙方名称及法定代表人或负责人)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,在良好的合作氛围中,就乙方承担甲方委托的建设工程施工事项达成如下协议:第一条合同项目1.1 乙方接受乙方委托,负责完成由甲方指定的建设工程施工任务,具体内容包括但不限于工程设计、材料采购、施工安排、工程进度管理等。
第二条工程内容2.1 工程名称:(请在此处填写工程名称)2.2 工程地点:(请在此处填写工程具体地址)2.3 工程规模:(请在此处填写工程规模)2.4 工程周期:自合同签订之日起(请在此处填写工程工期)第三条工程费用3.1 总承包金额为人民币(请在此处填写总承包金额)元整,支付方式为分期支付,具体支付比例和时间由双方另行商定。
3.2 工程费用包括但不限于人工费、材料费、机械设备费、监理费、税费等。
第四条施工安排4.1 乙方应按照合同约定的工程周期和质量要求,合理安排施工进度,并及时向甲方报告工程进展情况。
4.2 乙方应当做好施工现场管理,保证施工安全,确保工程质量。
第五条材料采购5.1 材料采购应符合相关法律法规和标准,乙方应保证材料质量并及时送达施工现场。
5.2 如因乙方材料质量问题导致工程延误或质量问题,乙方应承担相应责任。
第六条工程变更6.1 若因不可抗力或其它合同外的原因,工程需要进行变更,甲乙双方应协商一致,并签署书面变更合同。
变更合同应明确工程变更内容、费用调整等事项。
第七条资质证书7.1 乙方应提供相关合法资质证书和施工技术人员证书,确保施工符合相关规定。
第八条违约责任8.1 若一方未履行合同义务或履行不符合约定标准,应支付对方违约金,违约金金额为总承包费用的百分之(请在此处填写违约金比例)。
8.2 若有一方严重违约,对方有权解除合同,并要求违约方承担一切因此产生的损失。
建设工程施工合同GF--0201示范文本——范本
建设工程施工合同GF--0201示范文本发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程立项批准文号:4.资金来源:5.工程内容:群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
建设工程施工合同(示范文本)(GF20200201)-(优质文档)
合同编号:__________建设工程施工合同(示范文本)(GF20200201)甲方:_________________________________乙方:_________________________________20____年___月___日住房城乡建设部_工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)的通知建市[2020]56号各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局,直辖市建委(建交委)、工商行政管理局,新疆生产建设兵团建设局,国务院有关部门建设司,有关中央企业:为规范建筑市场秩序,维护建设工程施工合同当事人的合法权益,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2020-0201),现印发给你们。
在执行过程中有何问题,请与住房城乡建设部建筑市场监管司、工商总局市场规范管理司联系。
本合同自2020年7月1日起执行,原《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)同时废止。
附件:《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2020-0201)住房城乡建设部_工商总局2020年4月3日(gf—2020—0201)建设工程施工合同(示范文本)制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说_明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2020-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律法规制定的,用于建设工程施工的合同。
本合同所称建设工程是指包括房屋、道路、桥梁、水利工程、机电设备安装等工程。
第二条合同双方应当遵守法律、法规以及本合同的约定,诚信、公正、合理地履行各自的义务。
第三条本合同采用自愿协商、平等互利的原则达成,经各方签字盖章后生效。
合同双方共同认可本合同的法律效力。
第四条本合同涉及的附件如下:1. 施工图纸及设计文件:包括工程效果图、构造、设备、装修等图纸文件。
2. 技术规范和标准:包括建设工程的施工标准、质量验收标准等。
3. 工程量清单:详细列出建设工程所需的各项材料、设备等数量及规格。
4. 施工进度计划:明确工程的施工时间、工期等。
5. 建设工程招投标文件:包括工程招标公告、投标文件等。
第二章工程内容与工期第五条承包人应按照施工图纸和设计文件要求进行施工。
施工过程中如有变更,应及时与发包人协商并签署变更合同。
第六条施工工期从开工日期起计算,双方约定的工期为__天/月/年。
如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延长的,应及时通知发包人并申请延期。
第三章工程质量与验收第七条施工过程中,承包人应按照技术规范和标准进行施工,确保工程质量符合要求。
工程竣工后,承包人应组织工程验收,并提交相关验收报告。
第八条发包人有权对工程质量进行验收,如发现不符合要求的情况,承包人应及时进行整改。
整改不合格的,承包人应承担相应责任。
第四章合同价款与支付方式第九条本合同约定的合同价款为__万元(大写)。
第十条支付方式如下:合同签订后,由发包人按照工程进展支付工程进度款项,最后一期支付为竣工验收后支付尾款。
第五章安全与保险第十一条施工过程中,承包人应严格遵守建设工程安全操作规程,采取必要的安全保护措施。
如发生施工事故,承包人应负责处理,并承担相应责任。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201一、合同背景与目的1.1 合同背景本合同是根据国家有关法律和法规的规定,为保障双方权益,明确各项责任和义务而签订的。
1.2 合同目的本合同旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任,并确保工程顺利进行。
二、合同条款第一章合同基本条款2.1 合同双方及联系方式甲方:单位名称:通讯地址:法定代表人:联系人及联系方式:乙方:单位名称:通讯地址:法定代表人:联系人及联系方式:2.2 工程名称及位置工程名称:工程位置:2.3 工程范围和内容工程范围:工程内容:2.4 工程价格和支付方式工程总造价:支付方式:第二章施工条件与要求2.5 工程进度和期限工期要求:工期计算方法:2.6 施工资质及人员要求施工资质:相关人员要求:2.7 施工环境及安全要求施工环境要求:安全防护要求:2.8 建材和设备采购要求建材采购要求:设备采购要求:第三章合同履行方式2.9 施工方式施工组织方式:施工班组配置:2.10 监理要求监理机构及人员要求:监理任务和职责:2.11 变更和索赔变更要求:索赔要求:第四章合同履行的风险控制2.12 保险要求保险类型:保险金额:2.13 违约责任甲方违约责任:乙方违约责任:2.14 争议解决争议解决方式:争议解决程序:三、本合同涉及附件如下:1. 工程施工图纸及设计文件2. 合同补充协议3. 工程质量检验报告4. 保险合同5. 其他相关附件四、本合同涉及的法律名词及注释如下:1. 建设工程:根据国家有关规定,指经济技术指标、审批手续等依法建设的各类工程。
2. 施工合同:建设工程的承包人和建设工程的发包人订立的关于工程施工的合同。
3. 工程设计:根据建设工程规划要求和技术标准,编制符合工程实际需求的工程项目。
4. 变更:发包人或承包人提出对已约定的工程范围、工程内容等进行修改的行为。
建设工程施工合同示范文件
建设工程施工合同示范文件第一部分:合同基本信息甲方(业主):XX有限公司乙方(承包商):YY建筑有限公司项目名称:ZZ大厦建设工程项目地址:某市某区某路合同编号:123456签订日期:年/月/日第二部分:工程概况本合同所涉及的工程项目为ZZ大厦的建设,包括主体结构施工、内部装修以及相关配套设施的安装。
工程预计开工日期为年/月/日,竣工日期为年/月/日。
第三部分:合同金额与支付方式合同总金额为人民币XXXX万元整。
支付方式如下:1. 预付款:合同签订后10个工作日内,甲方需支付合同总额的10%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度分阶段支付,具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方需支付剩余的合同款项。
第四部分:工期与质量保证乙方应保证工程按合同约定的时间完成,如遇不可抗力因素导致延期,应及时通知甲方并协商解决。
工程质量应符合国家及行业标准,乙方负责质量保修期限不少于两年。
第五部分:变更与索赔工程实施过程中,如需变更设计或施工方案,应经双方协商一致后书面确认。
因变更导致的成本增减,应根据实际情况调整合同金额。
任何一方因违约造成另一方损失的,应当承担赔偿责任。
第六部分:争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第七部分:其他条款1. 保密条款:双方应对合同内容及在执行过程中获知的商业秘密予以保密。
2. 附加条款:根据工程特点和双方需求,可以增加特殊条款作为合同的补充。
第八部分:签字盖章本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
合同副本具有同等法律效力。
甲方代表(签字):__________乙方代表(签字):__________甲方盖章:__________ 日期:____年__月__日乙方盖章:__________ 日期:____年__月__日。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2023-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2023-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2023-0201)第一条合同的订立和生效1.1 本合同由甲方和乙方共同订立,甲方为建设工程的业主,乙方为建设工程的承包商。
1.2 本合同自双方代表在合同上签字或盖章之日起生效,具有法律约束力。
第二条工程范围2.1 乙方应按照甲方提供的设计和规划文件,完成建设工程的施工任务。
2.2 建设工程的范围包括但不限于建筑物的主体结构、室内装修、供水供电设施、给排水设备等。
第三条工期和工程进度3.1 工程的总工期为____天/月/年(根据实际情况填写)。
3.2 乙方应按照工程进度计划,在规定的时间内完成各项施工任务。
第四条施工质量4.1 乙方应按照国家和地方相关法律法规的要求,采取适当的施工工艺和材料,确保施工质量符合相关标准。
4.2 乙方应成立专门的施工质量管理团队,负责监督和检验施工过程中的质量问题。
第五条施工安全5.1 乙方应制定详细的施工安全计划,并严格执行,确保工地的安全环境。
5.2 乙方应落实安全生产责任制,加强施工人员的安全培训和教育。
第六条工程款支付6.1 甲方按照合同约定的进度和质量标准,支付工程款给乙方。
6.2 工程款的支付方式和时间由双方协商确定,并在合同中明确。
第七条变更和索赔7.1 如果出现工程变更的情况,双方应按照相关程序和合同规定进行变更协商。
7.2 在施工过程中,如乙方因甲方原因遭受损失,乙方有权提出索赔要求。
第八条合同解除和违约责任8.1 在合同期限内,如果一方违反合同条款,对方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任。
8.2 如因不可抗力或其他不可预见的原因导致无法履行合同,双方应及时协商解决,并尽力减少损失。
第九条争议解决9.1 若双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。
9.2 如果协商无果,双方同意将争议提交至仲裁机构进行仲裁。
第十条其他事项10.1 本合同未尽事宜按照国家相关法律法规执行。
建设工程施工合同(示范文本)GF-2020-0201(1)模板
(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
2021年建设工程施工合同(GF——0201)
Nothing will be long in the future. In this world, people wave their hands and let the tea cool.悉心整理祝您一臂之力(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)建设工程施工合同(GF—20__—0201)第一部分协议书发包人(全称):______________________________________ 承包人(全称):______________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:______________________________________工程地点:______________________________________工程内容:______________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:______________________________资金来源:______________________________________二、工程承包范围承包范围:______________________________________三、合同工期:开工日期:______________________________________ 竣工日期:______________________________________ 合同工期总日历天数____________天。
四、质量标准工程质量标准:__________________________________五、合同价款金额(大写):_________________元(人民币)¥:_________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建设工程施工合同(GF——0201)6篇
建设工程施工合同(GF——0201)6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________承包范围:土建、安装等施工图纸所示全部内容。
承包方式:包工包料。
二、工期要求开工日期:_______年______月______日(具体以甲方下达的开工令为准)。
竣工日期:_______年______月______日。
合同工期总日历天数:XX天。
三、质量标准与保修责任本工程的质量标准必须符合国家、省和地方的施工质量验收标准规范的要求。
双方约定本工程的质量应达到优良。
若出现质量问题,乙方应承担保修责任。
保修期限按照国家规定执行。
四、合同价款与支付本合同采用固定综合单价形式。
除明确约定由甲方支付的费用外,其他费用均由乙方承担。
工程款支付采用进度款方式支付,具体支付比例和时间为:每月支付至已完工程量产值的XX%,竣工验收合格结算完毕后支付至总造价的XX%,余款作为质保金待工程保修期满后无质量问题无息退还。
结算方式按照工程量清单计价原则进行结算。
结算前乙方应提供完整的竣工资料和竣工结算资料给甲方,否则不予结算和付款。
付款方式以银行转账形式进行。
工程款专款专用,禁止挪用他用。
一经发现对甲方造成的相关损失由乙方承担相应违约责任及损失赔偿。
五、材料设备供应及保管要求篇2合同编号:GF-XXXX-XXX甲方(发包方):_________________________地址:__________________________________联系方式:______________________________乙方(承包方):_________________________地址:__________________________________联系方式:______________________________鉴于甲方需要建设特定工程项目,经与乙方协商,甲方决定委托乙方进行工程施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 ...................................................................... (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (3)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4 标准和规范 (12)1.5 合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (15)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (16)1.11知识产权 (18)1.12保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (19)2. 发包人 (19)2.1 许可或批准 (19)2.2 发包人代表 (20)2.3 发包人人员 (20)2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5 资金来源证明及支付担保 (22)2.6 支付合同价款 (22)2.7 组织竣工验收 (22)2.8 现场统一管理协议 (22)3. 承包人 (23)3.1 承包人的一般义务 (23)3.2 项目经理 (24)3.3 承包人人员 (26)3.5 分包 (27)3.6 工程照管与成品、半成品保护 (29)3.7 履约担保 (29)3.8 联合体 (30)4. 监理人 (30)4.1监理人的一般规定 (30)4.2监理人员 (30)4.3监理人的指示 (31)4.4 商定或确定 (32)5. 工程质量 (32)5.1质量要求 (32)5.2质量保证措施 (33)5.3 隐蔽工程检查 (34)5.4不合格工程的处理 (35)5.5 质量争议检测 (36)6. 安全文明施工与环境保护 (36)6.1安全文明施工 (36)6.2 职业健康 (40)6.3 环境保护 (41)7. 工期和进度 (42)7.1施工组织设计 (42)7.3 开工 (44)7.4测量放线 (44)7.5工期延误 (45)7.6 不利物质条件 (46)7.7异常恶劣的气候条件 (47)7.8 暂停施工 (47)7.9 提前竣工 (49)8. 材料与设备 (50)8.1发包人供应材料与工程设备 (50)8.2承包人采购材料与工程设备 (50)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (51)8.4材料与工程设备的保管与使用 (52)8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 (52)8.6 样品 (53)8.7 材料与工程设备的替代 (54)8.8 施工设备和临时设施 (55)8.9材料与设备专用要求 (56)9. 试验与检验 (56)9.1试验设备与试验人员 (56)9.2取样 (57)9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 (57)10. 变更 (58)10.1变更的范围 (58)10.2 变更权 (58)10.3变更程序 (59)10.4变更估价 (59)10.5 承包人的合理化建议 (60)10.6 变更引起的工期调整 (61)10.7 暂估价 (61)10.8 暂列金额 (63)10.9 计日工 (64)11. 价格调整 (64)11.1 市场价格波动引起的调整 (64)11.2 法律变化引起的调整 (68)12. 合同价格、计量与支付 (68)12.1 合同价格形式 (68)12.2 预付款 (69)12.3 计量 (70)12.4 工程进度款支付 (72)12.5 支付账户 (76)13. 验收和工程试车 (76)13.1 分部分项工程验收 (76)13.3工程试车 (79)13.4提前交付单位工程的验收 (81)13.5 施工期运行 (81)13.6 竣工退场 (82)14. 竣工结算 (83)14.1 竣工结算申请 (83)14.2 竣工结算审核 (83)14.3 甩项竣工协议 (84)14.4 最终结清 (84)15. 缺陷责任与保修 (86)15.1 工程保修的原则 (86)15.2 缺陷责任期 (86)15.3 质量保证金 (87)15.4 保修 (88)16. 违约 (90)16.1 发包人违约 (90)16.2 承包人违约 (92)16.3 第三人造成的违约 (94)17. 不可抗力 (94)17.1 不可抗力的确认 (94)17.2 不可抗力的通知 (95)17.3 不可抗力后果的承担 (95)17.4 因不可抗力解除合同 (96)18. 保险 (97)18.1 工程保险 (97)18.2 工伤保险 (97)18.3 其他保险 (98)18.4 持续保险 (98)18.5 保险凭证 (98)18.6 未按约定投保的补救 (98)18.7 通知义务 (99)19. 索赔 (99)19.1 承包人的索赔 (99)19.2 对承包人索赔的处理 (100)19.3 发包人的索赔 (100)19.4 对发包人索赔的处理 (101)19.5 提出索赔的期限 (101)20. 争议解决 (102)20.1和解 (102)20.2调解 (102)20.3争议评审 (102)20.4仲裁或诉讼 (103)20.5争议解决条款效力 (103)第三部分专用合同条款 (104)1. 一般约定 (104)2. 发包人 (108)3. 承包人 (109)4. 监理人 (112)5. 工程质量 (113)6. 安全文明施工与环境保护 (114)7. 工期和进度 (114)8. 材料与设备 (116)9. 试验与检验 (117)10. 变更 (118)11. 价格调整 (119)12. 合同价格、计量与支付 (120)13. 验收和工程试车 (123)14. 竣工结算 (124)15. 缺陷责任期与保修 (125)16. 违约 (126)17. 不可抗力 (128)18. 保险 (129)20. 争议解决 (129)附件 (131)第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。