(完整word版)工程结算习题答案
一级建造师题库第六章 工程结算与决算[题目答案分离版]
![一级建造师题库第六章 工程结算与决算[题目答案分离版]](https://img.taocdn.com/s3/m/8d705e04580216fc710afd35.png)
第六章工程结算与决算[题目答案分离版]字体：大中小一、阅读理解1、背景：某工程项目业主采用工程量清单招标方式确定了承包人，双方签订了工程施工合同，合同工期4个月，开工时间为2011年4月1日。
该项目的主要价款信息及合同付款条款如下：（1）承包商各月计划完成的分部分项工程费、措施费见5.1表。
5.1表各月计划完成的分部分项工程费、措施费单位：万元月份4月5月6月7月计划完成分部分项工程费55759060措施费8332（2）措施项目费160000元，在开工后的前两个月平均支付。
（3）其他项目清单中包括专业工程暂估价和计日工，其中专业工程暂估价为180000元；计日工表中包括数量为100个工日的某工种用工，承包商填报的综合单价为120元/工日。
（4）工程预付款为合同价的20%，在开工前支付，在最后两个月平均扣回。
（5）工程价款逐月支付，经确认的变更金额、索赔金额、专业工程暂估价、计日工金额等与工程进度款同期支付。
（6）业主按承包商每次应结算款项的90%支付。
（7）工程竣工验收后结算时，按总造价的5%扣留质量保证金。
（8）规费综合费率为3.55%，税金率为3.41%。
施工过程中，各月实际完成工程情况如下：（1）各月均按计划完成计划工程量。
（2）5月业主确认计日工35个工日，6月业主确认计日工40个工日。
（3）6月业主确认原专业工程暂估价款的实际发生分部分项工程费合计为80000元，7月业主确认原专业工程暂估价款的实际发生分部分项工程费合计为70000元。
（4）6月由于业主设计变更，新增工程量清单中没有的一分部分项工程，经业主确认的人工费、材料费、机械费之和为100000元，措施费10000元，参照其他分部分项工程量清单项目确认的管理费费率为10%（以人工费、材料费、机械费之和为计费基础），利润率为7%（以人工费、材料费、机械费、管理费之和为计费基础）。
（5）6月因监理工程师要求对已验收合格的某分项工程再次进行质量检验，造成承包商人员窝工费5000元，机械闲置费2000元，该分项工程持续时间延长1天（不影响总工期）。
工程结算习题答案
工程结算习题答案工程结算习题答案工程结算是工程项目进行到一定阶段时，对工程造价进行核算和结算的过程。
它是工程项目管理的重要环节，对于保证工程质量、控制成本、合理分配资源起着至关重要的作用。
下面将针对一些常见的工程结算习题，提供详细的答案和解析。
习题一：某工程项目总造价为1000万元，已完成工程量占总工程量的60%，已支付工程款占总工程款的40%。
请计算该项目的工程结算金额。
解析：工程结算金额可以通过已完成工程量和已支付工程款的比例来计算。
根据题目给出的数据，已完成工程量占总工程量的60%，已支付工程款占总工程款的40%。
因此，工程结算金额可以通过总造价乘以这两个比例来计算。
工程结算金额 = 总造价× 已完成工程量比例× 已支付工程款比例= 1000万元× 60% × 40%= 240万元因此，该项目的工程结算金额为240万元。
习题二：某工程项目总造价为800万元，已完成工程量占总工程量的50%，已支付工程款占总工程款的60%。
请计算该项目的未完成工程量和未支付工程款。
解析：未完成工程量可以通过总工程量减去已完成工程量来计算，未支付工程款可以通过总工程款减去已支付工程款来计算。
未完成工程量 = 总工程量 - 已完成工程量= 100% - 50%= 50%未支付工程款 = 总工程款 - 已支付工程款= 100% - 60%= 40%因此，该项目的未完成工程量为50%，未支付工程款为40%。
习题三：某工程项目总造价为1200万元，已完成工程量占总工程量的70%，已支付工程款占总工程款的80%。
请计算该项目的工程结算金额、未完成工程量和未支付工程款。
解析：根据习题一和习题二的解析，可以得到工程结算金额、未完成工程量和未支付工程款的计算公式。
工程结算金额 = 总造价× 已完成工程量比例× 已支付工程款比例= 1200万元× 70% × 80%= 672万元未完成工程量 = 总工程量 - 已完成工程量= 100% - 70%= 30%未支付工程款 = 总工程款 - 已支付工程款= 100% - 80%= 20%因此，该项目的工程结算金额为672万元，未完成工程量为30%，未支付工程款为20%。
建筑工程合同结算例题及答案
建筑工程合同结算例题及答案一、单项选择题1. 在建筑工程合同中，承包人未按照合同约定的时间完成工程，应当向发包人支付的违约金是（）。
A. 合同价款的5%B. 合同价款的10%C. 合同价款的15%D. 合同价款的20%答案：B2. 下列关于建筑工程合同中预付款的表述，正确的是（）。
A. 预付款在工程验收合格后一次性扣除B. 预付款在工程进度款支付时一次性扣除C. 预付款在工程开工后按照工程进度分批次扣除D. 预付款在工程竣工结算时一次性扣除答案：C3. 在建筑工程合同履行过程中，因不可抗力导致工程损失，下列说法正确的是（）。
A. 不可抗力导致的损失由发包人承担B. 不可抗力导致的损失由承包人承担C. 不可抗力导致的损失双方均不承担D. 不可抗力导致的损失按照合同约定的责任分配原则承担答案：D4. 下列关于建筑工程合同中工程变更的表述，正确的是（）。
A. 工程变更导致合同价款增加时，承包人应当承担增加的费用B. 工程变更导致合同价款减少时，发包人应当承担减少的费用C. 工程变更导致合同价款增加时，发包人应当承担增加的费用D. 工程变更导致合同价款减少时，承包人应当承担减少的费用答案：C5. 在建筑工程合同中，承包人提交竣工结算报告后，发包人应在（）内完成审核并支付竣工结算款。
A. 30 天B. 60 天C. 90 天D. 120 天答案：A二、多项选择题1. 下列关于建筑工程合同中工程计量与支付的表述，正确的有（）。
A. 工程计量是按照工程量清单和合同图纸进行的B. 工程计量结果是确定工程进度款支付的基础C. 承包人应按照工程进度提交工程计量报告D. 发包人应在收到工程计量报告后 14 天内完成审核并支付进度款答案：ABC2. 在建筑工程合同中，以下哪些情况可以导致合同价款的调整（）。
A. 工程变更B. 工程洽商C. 工程量增减D. 工程质量问题答案：ABC3. 建筑工程合同中，以下哪些原因导致的工程损失，承包人不需要承担责任（）。
工程结算题及解决方案
工程结算题及解决方案一、工程结算题：1.某公司承建了一座大型建筑工程，总投资为8000万元，预计工程周期为2年。
请按照工程施工的实际情况，结合合同约定的工程量和价款等因素，进行工程结算。
2.某工程项目因材料价格上涨和设计变更等原因，导致工程量和价格发生变化，请进行结算并计算出实际施工费用。
3.某建筑工程在施工过程中发生了工期延误和质量问题，导致工程结算产生争议，请根据合同约定和实际情况进行结算并解决争议。
二、解决方案：1.工程结算是指在施工合同履行完毕，施工单位通过严格按规定的程序，对合同工程的工作量、材料、设备的消耗，以及与合同有关的其他费用进行实际核算和结算的过程。
在工程结算过程中，应严格按照合同约定的结算标准和程序进行操作，确保结算结果的真实、合理、公正。
工程结算的步骤如下：（1）明确合同约定：施工单位应首先明确合同约定的工程量、价款、收费标准、结算程序和结算周期等内容，以便有据可依地进行结算。
（2）核实工程量和价格：施工单位应将实际施工的工程量与合同约定的工程量进行核对，确认实际消耗的材料、设备和人工等费用，并结合实际市场价格对价格进行核实。
（3）计算实际施工费用：根据实际的工程量和价格计算出实际的施工费用，包括工资、材料、机械、设备、运输等费用，以及其他与工程有关的支出和收入。
（4）结算争议处理：若发生工期延误、质量问题或材料价格上涨等原因导致工程结算产生争议，应及时协商和沟通，结合合同约定和实际情况进行调解和解决，以达成双方满意的结算结果。
2.在进行工程结算时，施工单位应遵循以下原则：（1）实事求是：结算应以实际的施工情况和合同约定的标准为依据，实事求是地核实工程量和价格，确保结算结果真实合理。
（2）公正公平：在处理工程结算中的争议时，应坚持公正公平的原则，尊重合同约定，遵循法律法规，保护双方的合法权益。
（3）透明公开：结算过程应透明公开，施工单位应充分向业主或监理单位提供相关资料和证据，接受他们的监督和检查，确保结算结果的真实、可信。
《工程结算》(第3版)习题答案 重大版
11. ABD 12. BCD 13. AD 14. ABE 15. ABC
三、判断题
1. × 2. × 3. √ 4. √ 5. × 6. √ 7. √ 8. √ 9. × 10. √ 11. √
12. √ 13. × 14. × 15. × 16. × 17. √
四、计算题
1.解：
（1）900×0.10=90（万元） （2）900-90/0.6=750（万元） （3）170+320+220+160=870（万元）＞750（万元） （4）各期的抵扣金额
3.解：
（）预付款额度=（300-20）×20%=56（万元）
（2）5、6 月份扣回的金额=56/2=28（万元） （3）3 月应支付的进度款=60×70%=42(万元) 3 月实际支付的进度款=42（万元） 4 月应支付的进度款=100×70%=70(万元) 4 月实际支付的进度款=70（万元） 5 月应支付的进度款=90×70%=63(万元) 5 月实际支付的进度款=63-28-15=20（万元） 6 月应支付的进度款=70×70%=49(万元) 6 月实际支付的进度款=49-28-5=16（万元） （4）竣工验收合格应支付的合同价款=（60+100+90+70）×（80%-70%）=32（万元）
土木工程类建设工程竣工决算模拟试题与答案
建设工程竣工决算模拟试题与答案一、单项选择题1. 在工程项目交付使用资产总表中，融资费用列入。
A.固定资产B.流动资产C.无形资产D.其他资产答案：A解答：新增固定资产价值的构成：(1)第一部分工程费用，包括设备及工器具费用、建筑工程费、安装工程费。
(2)固定资产其他费用，主要有建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、工程监理费、工程保险费、联合试运转费、办公和生活家具购置费及引进技术和进口设备的其他费用等。
(3)预备费。
(4)融资费用，包括建设期利息及其他融资费用。
2. 竣工决算是指建设工程从到竣工所发生的所有实际支出。
A．筹建 B．可行性研究 C。
初步设计 D．开工答案：A解答：竣工决算是建设工程从筹建到竣工投产全过程中发生的所有实际支出，包括设备工器具购置费、建筑安装工程费和其他费用等。
3. 某新建项目包含两个单项工程，则该项目新增固定资产价值的计算应以为对象。
A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程答案：B解答：新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的，当单项工程建成，经有关部门验收鉴定合格，正式移交生产或使用，即应计算新增固定资产价值。
一次交付生产或使用的工程，一次性计算新增固定资产价值；分期分批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价值。
4. 竣工决算是反映建设项目的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。
A.实际造价和投资效果B.已投入生产设备的购置费用C.新增生产能力D.新增固定资产答案：A解答：竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。
通过竣工决算，一方面能够正确反映建设工程的实际造价和投资结果；另一方面可以通过竣工决算与概算、预算的对比分析，考核投资控制的工作成效，总结经验教训，积累技术经济方面的基础资料，提高未来建设工程的投资效益。
5. 下列不属于竣工决算的编制步骤的是。
A.收集、整理、分析原始资料B.编制竣工财务决算说明书C.工程造价对比分析D.工程竣工决算答案：D解答：竣工决算的编制步骤如下：(1)收集、整理、分析原始资料。
土建工程结算与竣工决算_真题(含答案与解析)-交互
土建工程结算与竣工决算(总分37, 做题时间90分钟)一、判断题1.建设项目竣工验收是项目施工阶段的第一个程序，是建设成果转入生产使用的标志，是审查投资使用是否合理的重要环节。
( )SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 1答案:错误2.包干承包结算方式，只需要按照承包合同规定的“活口”，允许调整的行进调整，不允许调整的不得调整。
( )SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 1答案:正确3.工程结算的审查采用单价合同的，应在合同价的基础上对设计变更、工程洽商以及工程索赔等合同约定可以调整的内容进行审查。
( )SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 1答案:错误4.竣工成本决算是以单位工程竣工结算为依据编制。
( )SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 1答案:正确5.竣工财务决算表采用基建资金来源合计等于基建资金运用合计的平衡表形式，用以反映竣工的大中型建设项目的全部资金来源和资金运用情况。
( )SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 1答案:正确二、单项选择题1.工程预付额度，是根据各地区工程类别、施工工期以及供应条件来确定的，一般为工程总造价的( )左右。
•A．10%•B．20%•C．25%•D．30%SSS_SIMPLE_SINA B C D分值: 1答案:C2.结算审定签署表由( )填制。
•A．结算审查受托人•B．结算人•C．结算编制人•D．委托单位SSS_SIMPLE_SINA B C D分值: 1答案:A3.关于竣工结算的作用，下列说法错误的是( )。
•A．竣工结算是核定新增资产价值的依据•B．竣工结算是考核建设成果和分析投资效果的依据•C．竣工结算为今后的工程建设积累经验和决算资料•D．竣工结算是核定新增人员水平的依据SSS_SIMPLE_SINA B C D分值: 1答案:D4.土建工程竣工决算是建设项目或单项工程的全部工程完工，并经( )等验收的总结性经济文件。
•A．建设单位和工程质量监督部门•B．工程质量监督部门•C．建设单位•D．国家监管部门SSS_SIMPLE_SINA B C D分值: 1答案:A三、多项选择题1.竣工决算主要包括( )。
预结算试题及答案
预结算试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 预结算是指在工程项目实施前，根据设计图纸和相关规范，对工程所需材料、人工、机械等费用进行的预先计算。
以下哪项不是预结算的组成部分？A. 材料费B. 人工费C. 设备折旧费D. 管理费答案：C2. 预结算的编制依据不包括以下哪项？A. 设计图纸B. 施工方案C. 施工日志D. 相关规范答案：C3. 在预结算中，以下哪项费用属于直接费用？A. 材料费B. 人工费C. 利润D. 税金答案：A4. 预结算中，间接费用通常包括哪些？A. 材料费B. 人工费C. 管理费D. 利润答案：C5. 预结算编制的最终目的是以下哪项？A. 确定工程成本B. 确定工程利润C. 确定工程进度D. 确定工程质量答案：A6. 预结算的编制过程中，以下哪项不是必须进行的？A. 现场勘查B. 工程量计算C. 材料询价D. 施工日志记录答案：D7. 预结算中，以下哪项不是工程量计算的方法？A. 面积法B. 体积法C. 重量法D. 经验法答案：D8. 预结算中，以下哪项不是材料费的计算依据？A. 材料单价B. 材料损耗率C. 材料使用量D. 材料运输费答案：D9. 在预结算中，以下哪项不是人工费的计算依据？A. 人工单价B. 工时C. 工种D. 材料费答案：D10. 预结算编制完成后，以下哪项不是必须进行的？A. 审核B. 调整C. 存档D. 施工答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 预结算编制的依据包括以下哪些？A. 设计图纸B. 施工方案C. 施工日志D. 相关规范答案：ABD2. 预结算中，以下哪些属于直接费用？A. 材料费B. 人工费C. 管理费D. 利润答案：AB3. 在预结算中，以下哪些费用属于间接费用？A. 材料费B. 管理费C. 利润D. 税金答案：BCD4. 预结算编制过程中，以下哪些是必须进行的？A. 现场勘查B. 工程量计算C. 材料询价D. 施工日志记录答案：ABC5. 预结算中，以下哪些是工程量计算的方法？A. 面积法B. 体积法C. 重量法D. 经验法答案：ABC三、判断题（每题1分，共10分）1. 预结算编制的目的是确定工程成本。
工程计价真题含答案
工程计价真题含答案工程计价真题含答案1 根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是( )。
A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程款B.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程款C.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用参考答案：C2 在合理的施工组织设计、正常施工条件下，生产一个规定计量单位合格结构构件、分项工程所需的人工、材料和机械台班的社会平均消耗量标准是指( )。
A.施工定额B.概算定额C.预算定额D.概算指标参考答案：C3 国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的《新工程合同条件》简称为( )。
A.FIDIC“新红皮书”B.NEC合同C.AIA合同D.EPC/交钥匙项目合同条件参考答案：B4 某学校拟建一座与原教学楼功能、规模类似的新教学楼，已知该学校原有教学楼的工程单方预算造价为3600元/m2，原教学楼的人工费为5600元，材料费为38000元，机械使用费为5600元，单方工程造价的综合调整系数为1.15，则新教学楼的单方概算造价是( )。
A.3600元/m2B.3862元/m2C.4140元/m2D.4020元/m2参考答案：C5 关于国际工程竣工结算的规定，叙述错误的是( )。
A.承包商认为根据合同应支付给他的其他估算额，该项估算额应在此竣工报表中单独列出B.在收到承包商的报表和证明文件后42天内，工程师应向业主签发期中支付证书，列出他认为应支付承包商的金额，并提交详细证明资料C.在收到工程接收证书后的84天内，承包商应按工程师规定的格式提交竣工报表一式六份，并附具各项证明文件D.竣工报表应包括截止到工程接收证书中注明的日期为止，按照合同所完成的全部工程的价值参考答案：B6 某分部分项工程的`清单编码为010*********，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为( )。
工程结算习题答案(可编辑修改word版)
第5 章工程结算1.关于工程变更的说法，正确的是（D）。
A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更B．发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施不属于变更C．监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更D．承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担2.清单计价的工程，若合同未做约定，当工程量的变化幅度在（A）以外，且影响分部分项工程费超过（C）时，其综合单价以及对应的措施费（如有）均应调整。
A.0%B．1%C．0.1%D．0.01%3.关于工程索赔的说法，正确的是（B）。
A．索赔是单向的B．监理人的指令有时会发生索赔C．发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔D．合同中默认的索赔不具有法律效力4.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），关于索赔的处理规定，说法正确的是（B）。
A．承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔5.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（B）。
A．承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B．发生不可抗力只能进行工期索赔C．异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D．发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔6.根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是（C）。
A．发包人应在合同签订后一个月内或开工前10 天内支付B．当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额C．发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工D．预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助7.由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（D）。
建筑工程预决算习题集附答案定稿
目录单元一建筑面积的计算...................................................................... 错误！未定义书签。
单元二脚手架工程.. (8)单元三垂直运输及超高降效 (12)单元四土石方工程 (16)单元五基础工程 (21)单元六砌筑工程 (26)单元七混凝土工程 (30)单元八屋面工程 (38)单元九楼地面工程 (40)单元十墙柱面工程 (46)单元十一天棚工程 (50)单元十二油漆、涂料、裱糊工程 (53)参考答案 (55)单元一建筑面积的计算一、单选题A级1、定额中的建筑物檐高是指（）至建筑物檐口底的高度。
A、自然地面B、设计室内地坪C、设计室外地坪D、原地面2、层高在( )以内的单层建筑物，计算1/2建筑面积。
A、1、1mB、2、2mC、3、0mD、2、5m3、以下有关建筑面积计算错误的是（）A、建筑物的阳台均应按其水平投影面积的1/2计算。
B 、建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，层高在2、20m及以上者应计算全面积C、建筑物内的变形缝，应按其自然层合并在建筑物面积内计算。
D、封闭阳台均应按其水平投影面积计算4、以下不是按建筑物的自然层计算建筑面积的是（）A、室内楼梯间、通风排气竖井B、电梯井、观光电梯井、垃圾道、C、提物井、管道井、附墙烟囱D、室外楼梯5、建筑面积计算规范中将层高( )作为全计或半计面积的划分界限，这一划分界限贯穿于整个建筑面积计算规范之中。
A、1、2mB、2、1mC、2、2mD、2、3m6、建筑物有围护结构的封闭式阳台应按其水平投影面积的( )计算建筑面积。
A、全面积B、1/2C、1/4D、零面积7、外墙外侧有保温隔热层的建筑物，应按保温隔热层的( )计算建筑面积。
A、外边线B、内边线C、中心线D、净长线8、下列情况中建筑物建筑面积应计算至幕墙外边线的是（）。
A、建筑物设计有幕墙B、建筑物幕墙为带骨架幕墙C、直接作为外墙起围护结构的幕墙D、在建筑物外墙外起装饰作用的幕墙9、室外楼梯无永久性顶盖或不能完全遮盖楼梯的雨蓬，顶层楼梯的建筑面积为（）A、全面积B、1/2面积C、1/4面积D、不计算面积10、下列情形应计算建筑面积的是（）A、单层建筑层高小于2、2米的B、建筑物内管道夹层C、检修用的室外爬梯D、建筑物内的操作平台11、建筑面积计算规定层高（）作为全计或半计面积的划分界线。
工程合同结算例题及答案
工程合同结算例题及答案假设有一项建筑工程，合同总价为1000万元，根据合同约定，工程款将分四个阶段支付：第一阶段为基础施工完成后支付20%，第二阶段为主体结构施工完成后支付30%，第三阶段为装修施工完成后支付40%，最后阶段为工程竣工验收合格后支付剩余的10%。
现在，工程已经顺利通过了竣工验收。
我们将逐步分析这个工程合同结算的过程。
我们需要确认各个阶段的完成情况。
在本例中，基础施工、主体结构和装修施工都已经按照计划完成，并且通过了相应的质量检验。
这是进行结算的前提。
我们要核对合同中的支付条款。
合同明确规定了每个阶段的支付比例，以及最终支付的条件。
在这个例子中，只有在工程通过竣工验收后，才能支付最后的10%款项。
我们需要计算每个阶段的应付款项。
以第一阶段为例，基础施工完成后应支付的款项为总合同价的20%，即1000万元的20%，等于200万元。
同理，第二阶段为300万元，第三阶段为400万元。
我们还需要关注是否有额外的变更订单或者索赔。
在实际工程中，由于设计的变更、材料的调整或者其他不可预见的因素，可能会产生额外的费用。
这些都需要根据实际情况进行调整，并在结算时予以考虑。
在本例中，没有发生任何变更或索赔，因此最终的结算金额为合同总价的10%，即100万元。
工程合同结算的标准答案范本如下：1. 确认各施工阶段是否按计划完成并通过质量检验。
2. 核对合同中的支付条款，确认支付条件是否满足。
3. 计算各阶段的应付款项，确保计算无误。
4. 考虑是否有变更订单或索赔，必要时进行调整。
5. 完成最终的结算，确保双方权益得到保障。
(完整word版)工程量清单计价习题及答案
工程量清单计价习题答案一、单项选择题1.工程量清单的编制与核对由（ D ）承担。
A 房地产开发公司B 工程造价咨询机构C 造价管理机构D 工程造价专业人员2.综合单价由人工费、材料费、机械费、企业管理费和（C ）构成。
A 风险费B 税金C 利润D 规费3.四川省09定额中的综合费指的是（ D ）和利润。
A 人工费B 材料费C 风险费D 企业管理费4.工程量偏差是（ D ）与招标工程量清单列出的工程量之间的偏差。
A 投标工程量B 计价工程量C 定额工程量D 实际工程量5.计日工是在施工过程中，承包人完成发包人提出的（B ）的零星项目或工作。
A 施工图纸变更B 施工图纸以外C 发包人口头要求D 增加人工6.安全文明施工费包含安全施工费、文明施工费、环境保护费和（D ）。
A冬雨季施工费 B 夜间施工费 C 排污费D临时设施费7.投标价应由投标人或（ C ）编制。
A招标人B造价工程师C受其委托具有相应资质的工程造价咨询人D造价员8.综合单价中一定范围内的风险费用包含在（ D ）费用中。
A间接费B企业管理费C规费D综合费9.招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以（B ）为准。
A 招标文件B 投标文件C 政府文件D 定额的规定二、多项选择题1.（AC ）的工程建设项目施工发承包，必须采用工程量清单计价。
A 全部使用国有资金投资B 部分使用国有资金投资C 国有投资为主D 房地产公司2.建设工程计价遵循的原则是（BCD ）。
A 公开B 公正C 公平D 客观3.工程量清单是（ABDEF ）的名称和相应数量等的明细清单。
A 措施项目B 税金项目C 综合单价项目D 其他项目E 规费项目F 分部分项工程项目4.关于暂列金额的正确陈述是（AD ）。
A 是一笔暂定的金额，不确定是否会发生的费用。
B 不包含在合同价款中。
C 包含在合同价款中，属于投标人所有。
D 用于施工中可能发生的工程变更、工程价款调整以及索赔等的费用。
5.关于暂估价的正确陈述是（AC ）。
2024年工程施工决算例题
2024年工程施工决算例题一、单项选择题1. 工程施工决算分为合同价款和（）两部分。
A. 工程量清单B. 工程决算C. 工程预算D. 工程款项答案：B2. 在工程施工决算中，直接费包括（）等。
A. 人工费、材料费、机械使用费B. 企业管理费、利润、税金C. 措施费、暂列金额、计日工D. 工程量清单、工程预算、工程决算答案：A3. 下列不属于间接费的是（）。
A. 施工现场管理费B. 企业总部管理费C. 施工设备租赁费D. 施工人员工资及福利费答案：C4. 工程决算的编制依据主要包括（）。
A. 工程合同、设计文件、施工方案B. 工程量清单、工程预算、工程决算C. 施工组织设计、施工图纸、工程合同D. 工程招投标文件、施工方案、设计变更答案：A5. 下列属于工程决算调整范围的是（）。
A. 工程量增减B. 材料价格变动C. 施工方案变更D. 工程质量问题答案：B二、多项选择题1. 工程施工决算的编制依据主要包括（）。
A. 工程合同B. 设计文件C. 施工方案D. 工程量清单E. 工程预算答案：ABCDE2. 下列属于直接费的是（）。
A. 人工费B. 材料费C. 机械使用费D. 企业管理费E. 利润答案：ABC3. 工程决算的调整范围包括（）。
A. 工程量增减B. 材料价格变动C. 施工方案变更D. 工程质量问题E. 工程进度变化答案：ABC三、判断题1. 工程施工决算只包括合同价款部分，不包括其他费用。
（× ）2. 工程决算的编制依据主要包括工程合同、设计文件、施工方案等，不包括工程量清单和工程预算。
（× ）3. 直接费包括人工费、材料费、机械使用费等，不包括企业管理费、利润等。
（√ ）4. 工程决算的调整范围主要包括工程量增减、材料价格变动等，不包括施工方案变更、工程质量问题等。
（× ）5. 工程施工决算的编制过程中，不需要对工程量进行核算。
（× ）四、案例分析题某工程项目合同价为1000万元，包括土建、安装、装饰三个部分。
习题(竣工结算)
第七节建设工程竣工结算一、单项选择题1.《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（）天内预付工程款。
A.10B.15C.7D.142.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（）比例区间预付。
A.5%～25%B.10%～25%C.5%～30%D.10%～30%3.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。
如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的（）天内发出。
A.7B.10C.14D.284.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（）。
A.半个月内B.1个月内C.1 个半月内D.2个月内5.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（）天后停止施工，业主承担违约责任。
A.7B.10C.14D.286.在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是（）。
A.因业主提出的设计变更而增加的工程量B.因承包商原因造成工程返工的工程量C.因延期开工造成施工机械台班数量增加D.因地质原因需要加固处理增加的工程量7.合同双方应该在合同专用条款第26 条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。
两种结算方式是按月结算于支付和（）。
A.按季结算与支付B. 按年结算与支付C.分段结算与支付D. 目标结算与支付8.承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理（业主）提交已完工程量的报告。
监理（业主）接到报告后）天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即（视为被确认，作为工程价款支付的依据。
双方合同另有约定的，按合同执行。
A.7B.10C.14D.289.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（）。
(完整word版)Word练习题(含答案)
Word练习题一、单选题1．选定整个文档可以用快捷键___A___。
A）Ctrl+A B）Shift+AC）Alt+A D）Ctrl+Shift+A2．在Word的编辑状态，当前编辑的文档是C盘中的d1.doc文档，要将该文档拷贝到软盘，应当使用___A___。
A）“文件/另存为”菜单命令B）“文件/保存”菜单命令C）“文件/新建”菜单命令D）“插入/文件”菜单命令3．在Word的编辑状态，执行“编辑/粘贴”菜单命令后__D____。
A）被选择的内容移到插入点处B）被选择的内容移到剪贴板处C）剪贴板中的内容移到插入点处D）剪贴板中的内容复制到插入点处4．利用__B____功能可以对文档进行快速格式复制。
A）自动换行B）格式刷C）自动更正D）自动图文集5．在Word的编辑状态，文档窗口显示出水平标尺，则当前的视图方式___C___。
A）一定是普通视图方式B）一定是页面视图方式C）一定是普通视图方式或页面视图方式D）一定是大纲视图方式6．在Word的__C____视图方式下，可以显示分页效果。
A）普通B）大纲C）页面D）Web版式视图7．在Word的编辑状态，设置了标尺，可以同时显示水平标尺和垂直标尺的视图方式是___B___。
A）普通方式B）页面方式C）大纲方式D）全屏显示方式8．在Word主窗口中， D 。
A）可以在一个窗口里编辑多个文档B）能打开多个窗口，但它们只能编辑同一个文档C）能打开多个窗口编辑多个文档，但不能有两个窗口编辑同一个文档D）可以多个窗口编辑多个文档，也可以多个窗口编辑同一个文档9．用Word编辑文件时，利用“插入”菜单中的命令可以__B____。
A）用一个文本块覆盖磁盘文件B）将一个磁盘文件插入到当前正在编辑的文档中C）直接将一个文件块插入到磁盘文件D）将选定的部分文本直接存入磁盘，形成一个文件10．为了把文档中的一段文字转换成表格， A 不能作为分隔符。
AA）；（中文标点符号）B）.C）制表符D）任何一种半角符号11．在下列内容中，不属于“打印”命令对话框里设置的有__B____。
(完整word版)Word练习题及参考答案
Word 2000练习题1、在Word中可以输入、编辑文字，可以制作表格，它的中文名称是 B 。
A、Windows下附件里的“写字板”B、文字处理软件C、Windows下附件里的“记事本”D、电子表格软件2、在“资源管理器”窗中双击一个扩展名为.DOC的文件，将 D 。
A、在屏幕上显示该文件的内容B、在打印机上打印该文件的内容C、打开“写字板”程序窗口，编辑该文件D、打开“Word”程序窗口，编辑该文件3、用鼠标左键单击Word窗口右上角标有一个短横线的按钮，将 D 。
A、关闭正在编辑的文档，但是Word窗口仍然存在B、Word停止运行，窗口关闭。
C、Word窗口最大化，继续运行D、Word窗口最小化，但并未结束运行4、在文档编辑区中显示被编辑文档，能看到正文的格式（如：字形、字体、段落划分等），并以虚线代表分页，这样的显示方式是 A 。
A普通方式B、大纲方式C、页面方式D、主控文档方式5、要编辑、处理一个Word文档，首先必须 C 。
A、显示它的内容B、把它存储到磁盘上C、在Word里打开它D、在Word里选取它6、关于文档的保存，以下的说法中，正确的一条是 C 。
A、对新创建的文档只能执行“另存为”命令，不能执行“保存”命令B、对原有的文档不能执行“另存为”命令，只能执行“保存”命令C、对新创建的文档能执行“保存”、“另存为”命令，但都按照“另存为”去实现D、对原有的文档能执行“保存”、“另存为”命令，但都按照“保存”去实现7、文本编辑区内有一个粗的下划线，它表示 B 。
A、插入点，可在该处输入字符B、文章结尾符C、字符选取标志D、鼠标光标8、在中文Windows环境下，文字处理软件Word制作过程中，切换两种编辑状态（插入与改写）的命令是按键 D 。
A、Delete（Del）B、Ctrl－NC、Ctrl－SD、Insert（Ins）9、在中文Windows环境下，文字处理软件Word工作过程中，删除插入点光标以左的字符，按键 D 。
工程价款结算习题
工程价款结算习题1：某业主与承包商签订了某建筑工程项目施工总承包合同。
合同总价为2000万元，工期1年。
承包合同规定：①业主应向承包商支付当年合同价30%的工程预付款②工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构件费价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵冲工程款的方式陆续收回，主要材料及构件费比重按60%考虑③除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不作调整。
经业主的工程师代表签认的承包商各月计划和实际完成的工程量如下表。
单位：万元问题：（1）本工程项目预付款是多少?（2）工程款从几月开始起扣？（3）1-8月以及其他各月工程师代表应签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少？习题2：某施工企业承包某种工程，合同造价为800万元，双方签订合同中规定，工程备料款额度为18%，工程进度达到70%时，开始起扣工程备料款。
经测算，主材费率为60%，设该公司在累计完成工程进度64%后的当月，完成工程价款为80万元。
试计算该月应收的工程进度款及应归还的工程备料款。
工程结算习题3某建筑工程承包合同总额为600万元，主要材料及结构件金额占合同总额的62.5%，预付备料款额度为25%，预付款扣款的方法是以未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于预付款数额时起扣，从每次中间结算工程价款中，按材料及构件比重抵扣工程价款。
保留金为合同总额的5%，竣工结算时一次性扣除。
2011年上半年各月实际完成合同价值如下表所示。
问：如何按月结算工程款。
各月完成合同价值单位：万元工程结算习题4某工程项目，建设地点在重庆市，采用以直接费为基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元/m3，施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，工程量以工程师计量的结果为准，工程保留金按工程款的3%逐月扣留，工程师每月签发进度款的最低限额为25万元。
在施工过程中，发包人和承包人就出现的变更约定如下：若最终减少的该混凝土分项工程量超过原定计划工程量的15%，则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价，新全费用单价为458.87元/m3，其余数据不变。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第5章工程结算1．关于工程变更的说法，正确的是（D）。
A．监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更B．发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施不属于变更C．监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更D．承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担2．清单计价的工程，若合同未做约定，当工程量的变化幅度在（A）以外，且影响分部分项工程费超过（C）时，其综合单价以及对应的措施费（如有）均应调整。
A．10%B．1%C．0.1%D．0.01%3．关于工程索赔的说法，正确的是（B）。
A．索赔是单向的B．监理人的指令有时会发生索赔C．发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔D．合同中默认的索赔不具有法律效力4．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），关于索赔的处理规定，说法正确的是（B）。
A．承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B．具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C．发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D．承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔5．根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（B）。
A．承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B．发生不可抗力只能进行工期索赔C．异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D．发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔6．根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是（C）。
A．发包人应在合同签订后一个月内或开工前10天内支付B．当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额C．发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工D．预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助7．由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（D）。
A．原约定日期的价格指数B．实际竣工日期的价格指数C．原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D．原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个8．按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号），发包人应在竣工结算书确认后（D）天内向承包人支付工程结算价款。
A．7B．10C．14D．159．根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。
下列内容中，不属于保修书中约定的内容的是（D）。
A．保修范围B．保修期限C．保修责任D．保修金额10．根据《建设项目工程结算编审规程》，工程价款结算主要包括（ABDE）。
A．分阶段结算B．专业分包结算C．预付款结算D．合同中止结算E．竣工结算11. 某工程采用最高限额成本加最大酬金合同。
合同规定的最低成本为1800万元，报价成本为2400万元，最高限额成本为2600万元，酬金数额为460万元，同时规定成本节约额合同双方各50%，若最后乙方完成工程的实际成本为2650万元，则乙方能够获得的支付款额为( )万元。
A.2100B.2600C.2650D.3110答案：B解题要点：最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价：首先要确定限额成本、报价成本和最低成本，当实际成本没有超过最低成本时，承包人花费的成本费用及应得酬金等都可得到发包人的支付，并与发包人分享节约额；如果实际工程成本在最低成本和报价成本之间，承包人只能得到成本和酬金;如果实际工程成本在报价成本与最高限额成本之间，则只能得到全部成本;实际工程成本超过最高限额成本时，则超过部分发包人不予支付。
12. 某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。
A.费用由工程师承担，工期由承包人承担B.费用由承包人承担，工期由发包人承担C.费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D.费用和工期由承包人承担答案：D[解题要点] 此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。
本题的考核点在于对于隐蔽工程的重新检验时，检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。
检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
13. FIDIC合同条件规定，尽管暂列金额计入合同价格中，但其使用却归( )控制。
A.工程师B.业主C.指定分包D.商承包商答案：A解题要点：包含在合同价格之内的暂列金额。
某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，尽管这笔款额计入在合同价格内，但其使用却归工程师控制。
暂列金额实际上是一笔业主方的备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。
施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经业主同意后，用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也可以作为供意外用途的开支。
他有权全部使用、部分使用或完全不用。
工程师可以发布指示，要求承包商或其他人完成暂列金额项内开支的工作，因此，只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。
由于暂列金额是用于招标文件规定承包商必须完成的承包工作之外的费用，承包商报价时不将承包范围内发生的间接费、利润、税金等摊入其中，所以他未获得暂列金额内的支付并不损害其利益。
承包人接受工程师的指示完成暂列金额项内支付酌工作时，应按工程师的要求提供有关凭证，包括报价单、发票、收据等结算支付的证明材料。
14. 某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200d。
合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟30d，因异常恶劣气候停工10d，因季节性大雨停工5d，因设计分包单位延期交图停工7d，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。
A.0.7B.3.7C.4.7D.5.2答案：A[解题要点] 此题为2004年考题，首先应该判断哪些事件引起的工程延误，工程延期时，保函手续费相应增加，反之，取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时，承包人的保函金额相应折减，则计入合同价内的保函手续费也应扣减。
显然，因设计分包单位延期交图停工7d，甲施工总包单位可索赔的保函手续费=7×200000/200=7000元=0.7万元。
15. 因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，由( )负责处理。
A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.使用单位答案：A解题要点：因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，施工单位、设计单位不承担经济责任，由建设单位负责处理。
16.发包人应在批准上进度款支付申请的（A）内，向承包人按不低于计量工程价款的（C），不高于计量工程价款的（D）向承包人支付工程进度款。
A.14B.15C.60%D.90%17. 下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是(B)。
A.建设单位未及时供应施工图纸B.施工单位施工机械损坏C.业主原因要求暂定全部项目施工D.因设计变更而导致工程内容增加18.工程价款结算的主要内容中，(C)是表达该工程不同阶段造价和工程价款结算依据的工程中间结算文件。
A.竣工结算B.专业分包结算C.分阶段结算D.合同中止结算19.工程竣工结算审查时限中，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天的工程竣工结算报告金额为(C)。
A.500万元以下B.500～2000万元C.2000～5000万元D.5000万元以上20.关于工程合同价款约定的要求说法不正确的是(A)。
A.采用工程量清单计价的工程宜采用总价合同B.招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准C.实行招标的工程，合同约定不得违背招标、投标文件中关于造价等方面的实质性内容D.不实行招标的工程合同价款，在发、承包双方认可的工程价款基础上，由发、承包双方在合同中约定21.工程师作出是否变更的决定，尽快通知承包商说明批准与否或提出意见。
在这一过程中应注意的问题不包括(B)。
A.承包商在等待答复期间，不应延误任何工作B.将要实施的工作的说明书以及该工作实施的进度计划解释清楚C.工程师发出每一项实施变更的指令，应要求承包商记录支出的费用D.承包商提出的变更建议书，只是作为工程师决定是否实施变更的参考22.根据我国现行合同条件，关于工程变更的说法中，正确的是( B)。
A、监理人在收到承包人书面变更建议后的14天内，若不同意变更的应口头答复承包人B、监理人收到承包人变更报价书后的14天内，应根据变更估价原则商定或确定变更价格C、施工方案变更出现原措施费中没有的措施项目，相应的措施费变更应由发包人确定D、采用计日工计价的任何变更，其费用应在计日工费用中支付23.根据我国现行合同条件，关于工程索赔的说法中，正确的是( D)。
A、监理人未能及时发出指令不能视为发包人违约B、因政策法令的变化不能提出索赔C、机械停工按照机械台班单价计算索赔D、监理人指令承包商加速施工有时也会产生索赔24.根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的( C)天后停止施工。
A、7B、10C、14D、2825.关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是(D )。
A、单位工程竣工结算由承包人编制B、建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。
C、竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D、结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人26.关于工程预付款的说法中，符合FIDIC"新红皮书"规定的是( C)。
A、是否必须先提交履约保函由业主决定B、是否必须先提交预付款保函由业主决定C、若业主不支付预付款，承包商拥有终止合同的权利D、预付款在施工期前半段全部扣回27.某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/台班，租赁费100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。
在施工过程中，发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停2天，人员窝工=30工目，机械窝工2天;②发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班;③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。
据此，下列选项正确的有( CD)。
A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元28.根据我国现行合同条款，在合同履行过程中，承包人发现有变更情况的，可向监理人提出( C)。