施工索赔费用的计算
索赔费用的组成和计算方法
索赔费用的组成和计算方法
索赔费用的组成主要包括以下几个方面：
1. 分部分项工程量清单费用：这是索赔中最基本的费用，主要包括施工过程中的各种人工、材料、设备等费用。
2. 措施项目费用：这部分费用主要用于处理施工过程中采取的特殊措施，例如安全、环保等方面的措施费用。
3. 规费与税金：规费是指按照国家规定需要支付的相关费用，如社会保险费、住房公积金等；税金则是指按照国家税收法规需要缴纳的税款。
索赔费用的计算方法主要有以下几种：
1. 实际费用法：这种方法以承包商实际支付的费用为依据，计算出索赔金额。
这种方法适用于由于索赔事件引起的、超过原计划的费用。
2. 总费用法：这种方法将索赔金额计算为实际总费用与投标报价估算费用的差额。
这种方法适用于难以采用实际费用法的情况。
3. 修正总费用法：这种方法是在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。
修正的内容包括将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失，以及对投标报价费用进行重新核算。
需要注意的是，具体采用哪种计算方法，需要根据索赔事件的性质、合同条款、法律法规等因素综合考虑。
同时，在进行索赔费用计算时，还需要注意以下几点：
1. 及时收集和整理相关证据材料，确保索赔证据的真实性、完整性和合法性。
2. 准确计算索赔金额，避免出现计算错误或遗漏的情况。
3. 严格按照合同条款和法律法规进行索赔操作，避免出现违规行为或法律风险。
4. 在索赔过程中保持与发包人或业主的沟通，避免出现不必要的纠纷或误解。
工程施工索赔费用
工程施工索赔费用是指在工程施工过程中，由于各种原因导致承包商遭受经济损失，需要向业主或者相关方索赔的费用。
工程施工索赔费用的计算和索赔过程是一个复杂的问题，需要根据合同条款、工程实际情况和相关法律法规进行合理计算和有力论证。
本文将从工程施工索赔费用的构成、计算方法和注意事项三个方面进行阐述。
一、工程施工索赔费用的构成1.直接费用：直接费用包括人工费、材料费、设备费、施工机具使用费等。
这些费用是直接用于工程施工的，可以根据实际消耗的数量和单价进行计算。
2.间接费用：间接费用包括项目管理费、公司管理费、临时设施费等。
这些费用是工程施工过程中不可避免的间接成本，通常按照一定的比例或者依据实际发生情况进行计算。
3.利润：利润是指承包商在工程施工中应得的正常利润。
利润的计算通常按照合同约定的利润率进行计算。
4.违约金：违约金是指由于业主或者相关方违约导致的损失，根据合同约定进行计算。
5.其他费用：其他费用包括由于工程变更、工程延期、安全事故等原因导致的额外费用。
二、工程施工索赔费用的计算方法1.实际费用法：实际费用法是根据实际发生的费用进行计算，包括直接费用、间接费用和利润。
计算公式为：索赔金额 = 直接费用 + 间接费用 + 利润。
2.预算费用法：预算费用法是根据工程施工预算进行计算，包括直接费用、间接费用和利润。
计算公式为：索赔金额 = 预算直接费用 + 预算间接费用 + 利润。
3.类比法：类比法是根据类似工程的施工经验和费用进行估算，包括直接费用、间接费用和利润。
计算公式为：索赔金额 = 类比直接费用 + 类比间接费用 + 利润。
三、工程施工索赔费用的注意事项1.充分准备证据：在进行工程施工索赔费用时，承包商需要充分准备相关证据，包括合同条款、工程图纸、施工记录、费用凭证等，以证明索赔费用的合理性和合法性。
2.合理计算费用：承包商在进行工程施工索赔费用计算时，应确保费用的合理性，避免过高或者过低。
如有必要，可以聘请专业造价师进行计算和论证。
建设工程施工索赔的计算
建设工程施工索赔的计算建设工程施工索赔的计算是一个比较复杂的过程，需要考虑到很多因素和情况。
在进行索赔计算时，需要根据合同约定、相关法律法规和工程实际情况进行综合分析和测算。
下面将就建设工程施工索赔的计算进行详细的介绍。
一、建设工程施工索赔的类型1. 工期索赔：工期索赔是指因为业主或其他原因导致工程进度延误而造成的索赔。
工期索赔一般是按照合同约定的工期计算，计算方式可以是按天计算或按进度计算。
2. 价格索赔：价格索赔是指因为工程变更、材料价格上涨或其他原因导致工程造价增加而造成的索赔。
价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素，如材料价格、人工费用、设备费用等。
3. 质量索赔：质量索赔是指因为施工方施工质量不达标或其他原因导致工程质量问题而造成的索赔。
质量索赔一般是要求施工方承担修复费用或其他费用。
二、建设工程施工索赔的计算方法1. 工期索赔的计算方法工期索赔一般是按合同约定的工期计算的。
如果工期索赔是按天计算，那么可以根据实际工期与合同约定工期的差异来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=实际工期-合同约定的工期×日租金。
如果工期索赔是按进度计算，那么可以根据施工进度计算索赔金额。
一般是按照施工进度完成的百分比来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=合同价×进度完成百分比。
2. 价格索赔的计算方法价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素。
价格索赔一般是根据实际发生的费用和合同约定的费用之间的差异来计算的。
计算方法可以根据具体情况来确定，一般是按照材料价格、人工费用、设备费用等来计算。
3. 质量索赔的计算方法质量索赔一般是根据修复费用或其他损失费用来计算的。
如果因为施工方施工质量不达标而导致工程质量问题，一般要求施工方承担修复费用或其他费用。
计算方法可以根据实际情况来确定，一般是按照修复费用或其他费用的实际情况来计算。
三、建设工程施工索赔的注意事项1. 在建设工程中，双方签订合同时需要明确索赔的相关规定，包括工期索赔、价格索赔和质量索赔等。
施工索赔的赔偿计算与结算规则
施工索赔的赔偿计算与结算规则引言施工索赔是在建设工程过程中发生纠纷时的一种常见处理方式。
当工程发生变更、延误或损坏等情况时，施工方可以提出索赔要求，要求业主进行相应的赔偿。
本文将介绍施工索赔的赔偿计算与结算规则。
1. 施工索赔的概述施工索赔是指施工企业对工程发生的变更、延误、损坏等情况提出赔偿要求的行为。
施工索赔一般包括如下几个方面：•变更索赔：由于工程变更导致施工方需要承担额外工作的费用，需要向业主提出索赔要求。
•延误索赔：由于施工期限的延误导致施工方需要承担额外费用的情况，需要向业主提出索赔要求。
•损坏索赔：工程损坏导致施工方需要承担修复费用的情况，需要向业主提出索赔要求。
•其他索赔：除了上述情况外的其他索赔要求。
2. 施工索赔的赔偿计算1.确定索赔范围：首先需要明确索赔的范围，即索赔要求的具体内容。
2.收集证据：施工方需要收集相关证据来证明索赔的合法性，包括合同文件、变更通知书、施工记录等。
3.计算索赔金额：根据施工索赔的具体情况，可以采用不同的计算方法来确定索赔金额。
例如，变更索赔可以根据实际增加的施工量和工程单价来计算；延误索赔可以根据实际延误的天数和合同约定的延误单价来计算；损坏索赔可以根据修复费用来计算。
4.编制索赔报告：将计算得出的索赔金额整理成报告形式，包括索赔的理由、计算方法以及相关证据等。
5.提交索赔报告：将编制好的索赔报告提交给业主，并遵循合同约定的程序进行相关的申请和沟通。
3. 施工索赔的结算规则1.确认索赔申请：业主收到施工方的索赔报告后，需要对其进行审查和认可。
如果认可索赔请求，则进入下一步骤。
2.确定赔偿金额：业主根据索赔报告中的计算方法和证据，对索赔金额进行核实和确定。
3.付款方式：根据合同约定的付款方式，业主向施工方支付赔偿金额。
4.结算单据：双方应当在支付赔偿金额后，及时制作结算单据以确认支付事项已完成。
5.动态维护：对于长期工程或分期付款的情况，应确保索赔款项与工程进展相匹配，并采取相应的动态维护措施。
工程施工合同索赔金额规定
工程施工合同索赔金额规定一、总则1. 本合同所涉及的索赔金额规定，是为了明确在工程施工过程中因一方违约或不可抗力等因素导致另一方损失时，应支付的赔偿金额或者补偿金额。
2. 双方应本着公平、公正的原则，合理确定索赔金额，确保双方权益不受损害。
二、索赔条件1. 当甲方（业主）未能按照合同约定提供必要的施工条件，导致乙方（承包商）无法按时开工或正常施工时，乙方有权向甲方提出索赔。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延期交付，甲方有权向乙方提出索赔。
3. 因不可抗力因素导致工程损失或延误的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，依法进行索赔。
三、索赔金额的计算1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础，包括但不限于直接经济损失、间接损失以及合理的利润损失。
2. 直接经济损失包括材料费、人工费、机械使用费等因违约或不可抗力导致的额外成本。
3. 间接损失包括管理费、融资费用、市场信誉损失等因违约或不可抗力导致的额外支出。
4. 利润损失应根据合同约定的利润分配比例及实际可预期的利润进行计算。
四、索赔程序1. 一方提出索赔时，应书面通知对方，并详细说明索赔原因、损失计算方式及相关证明材料。
2. 收到索赔通知的一方应在规定时间内回应，并提出自己的意见或者解决方案。
3. 双方应协商一致后确定最终的索赔金额，如协商不成，可依照合同约定的争议解决方式进行处理。
五、其他条款1. 本合同项下的索赔不影响合同其他条款的执行，除非双方另有约定。
2. 任何一方不得以未进行索赔或者索赔未达成一致为由，拒绝履行合同其他义务。
3. 本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。
六、结语。
工程索赔的计算标准
工程索赔的计算标准工程索赔是指在工程建设过程中，由于各种原因导致工程施工单位或者业主方需要进行索赔的一种行为。
工程索赔的计算标准是指在进行工程索赔时，需要遵循的一系列计算方法和标准，以确保索赔的公正和合理性。
在实际的工程建设中，由于种种原因，工程索赔是不可避免的，而且索赔的计算标准对于双方的权益保护至关重要。
因此，本文将就工程索赔的计算标准进行探讨，以期为工程建设相关人员提供一定的参考和帮助。
首先，工程索赔的计算标准应当包括索赔金额的计算方法。
在进行工程索赔时，索赔金额的计算是最为关键的一环。
一般来说，索赔金额的计算应当包括直接损失和间接损失两部分。
直接损失是指由于施工单位或者业主方的原因导致的直接经济损失，如材料浪费、人工成本增加等；而间接损失则是指由于工程延误或者变更导致的间接经济损失，如工期延长引起的利息损失、设备闲置费用等。
因此，在计算索赔金额时，需要对直接损失和间接损失进行详细的核算和分析，以确保索赔金额的合理性和准确性。
其次，工程索赔的计算标准还应当包括索赔时间的确定方法。
在进行工程索赔时，索赔时间的确定是十分重要的。
一般来说，索赔时间应当是指施工单位或者业主方发现工程问题并提出索赔要求的时间点。
在确定索赔时间时，需要充分考虑工程施工的实际情况和合同约定，以避免因时间争议而导致索赔纠纷的发生。
同时，索赔时间的确定也需要考虑到工程索赔的时效性，以确保索赔能够及时有效地进行。
最后，工程索赔的计算标准还应当包括索赔依据的确定方法。
在进行工程索赔时，索赔依据的确定是十分关键的。
一般来说，索赔依据应当是指施工单位或者业主方提出索赔要求的合同条款、工程变更通知书、工程设计变更等相关文件。
在确定索赔依据时，需要对相关文件进行仔细的审查和分析，以确保索赔依据的合法性和有效性。
同时，索赔依据的确定还需要充分考虑工程施工的实际情况和工程变更的合理性，以避免因索赔依据不足而导致索赔无法成立的情况发生。
综上所述，工程索赔的计算标准是工程建设中十分重要的一环，对于保障双方的权益和维护工程建设的正常进行具有重要意义。
工程施工费用索赔计算方法
工程施工费用索赔计算方法一、索赔范围在工程施工中，由于各种原因可能会发生工程施工费用索赔的情况。
工程施工费用索赔的范围包括但不限于以下几种情况：1. 违约索赔：施工方由于不履行施工合同中的责任而导致损失的，业主有权要求施工方进行索赔。
2. 变更索赔：施工过程中，由于设计变更或其他原因导致施工费用增加的，施工方可向业主提出索赔。
3. 延期索赔：由于不可抗力等原因导致施工延期，使施工方增加了成本的，施工方有权提出索赔。
4. 差错索赔：由于设计方面的缺陷或施工方面的错误导致了额外费用的发生，施工方有权提出索赔。
5. 其他索赔：其他未列明的情况，但合理且必要的情况下，施工方亦可提出索赔。
二、索赔计算方法1. 违约索赔计算方法施工方的违约索赔费用可分为直接损失和间接损失两类。
直接损失主要包括因施工方不履行合同义务而导致的工程材料的浪费、人工的增加、设备的租赁费用等直接成本的增加。
间接损失主要指施工方不履行合同义务而导致的其他损失，如业主因延期付款而导致的财务成本增加、业主因施工延误而导致的项目进度延误等。
违约索赔费用的计算方法一般遵循以下步骤：（1）确定违约责任：首先要明确违约责任的归属，确定是业主方违约还是施工方违约。
（2）评估损失：对于直接损失，可以通过对实际发生的费用进行核算来确定损失的具体金额；对于间接损失，可以通过衡量其对项目的影响来确定损失的具体金额。
（3）协商解决：在确定违约责任和损失金额后，双方可协商解决，商定索赔金额。
（4）如双方无法协商，可请专业律师介入，进行法律诉讼。
2. 变更索赔计算方法变更索赔费用的计算方法主要包括以下几个步骤：（1）确定变更内容：首先要确定变更的具体内容，包括变更的图纸、设计要求、工艺要求等。
（2）评估费用：对变更内容进行分析，核算变更造成的额外费用，包括材料费用、人工费用、设备费用等。
（3）编制索赔报告：根据评估结果，编制变更索赔报告，明确变更内容和额外费用。
工程索赔费用怎么计算
⼯程索赔费⽤怎么计算⼯程索赔有⼏类?索赔的程序?⼯程索赔费⽤怎么计算?⼯程索赔是指在合同履⾏过程中，对于并⾮⾃⼰的过错，⽽是应由对⽅承担责任的情况造成的实际损失向对⽅提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。
店铺⼩编为您总结了相关知识，供您参考，希望可以帮助到您。
索赔⽬的分类:1、⼯期索赔：⼯期索赔是承包商向业主要求延长施⼯的时间，是原定的⼯程竣⼯⽇期顺延⼀段合理时间。
2、经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商⾃⼰承担的经济损失或额外开⽀，也就是取得合理的经济补偿。
⼯程索赔的程序(1)索赔事件发⽣后28d内，向监理⼯程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后的28d内，向监理⼯程师提交补偿经济损失和(或)延长⼯期的索赔报告及有关资料。
(3)监理⼯程师在收到承包⼈送交的索赔报告和有关资料后，于14d内给予答复。
(4)监理⼯程师在收到承包⼈送交的索赔报告和有关资料后，14d内未予答复或未对承包⼈作进⼀步要求，视为该项索赔已经认可。
(5)当该索赔事件持续进⾏时，承包⼈应当阶段性向监理⼯程师发出索赔意向通知。
在索赔事件终了后28d内，向监理⼯程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
⼯程索赔的费⽤⑴总费⽤法⼜成为总成本法,通过计算出某项⼯程的总费⽤,减去单项⼯程的合同费⽤,剩余费⽤为索赔费⽤⑵分项法按⼯程造价的确定⽅法,逐项进⾏⼯程费⽤索赔.可分为:⼈⼯费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费⽤.以上就是为您总结的相关资料，希望可以帮助到您，店铺⼩编提醒您:⼯程现场施⼯中,可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔⼯期;通过发包⽅与承包⽅协议确定索赔⼯期。
本⽹站致⼒于打造优秀的法律咨询平台，如果您还有疑问，欢迎进⼊律师咨询。
工程索赔的几种计算方法
工程索赔的几种计算方法工程索赔是指在工程建设过程中，由于合同、设计、施工等方面的问题，导致工程进度延误或工程质量不达标，受到损失的一方向承包商或责任方提出要求补偿的行为。
索赔计算是确定索赔金额的重要环节，在实际操作中有多种计算方法。
下面将介绍几种常用的工程索赔计算方法。
1.实际成本法：实际成本法是按照实际支出的成本来计算索赔金额。
其计算公式为：索赔金额=实际支出的成本+合理利润。
实际成本包括直接成本和间接成本，直接成本包括人工费用、材料费用、设备费用等，间接成本包括管理费用、预算费用、利息等。
合理利润是指在正常的经营状况下，承包商可以合理获得的利润。
2.估算成本法：估算成本法是按照承包商预估的成本来计算索赔金额。
其计算公式为：索赔金额=承包商估算的成本+合理利润。
估算成本是根据已发生的变更和索赔要求，结合施工实际情况进行合理推算，并经过双方协商确认的。
合理利润是指在正常的经营状况下，承包商可以合理获得的利润。
3.等价补偿法：等价补偿法是根据工程变更前后的材料和工程量的差异，将原材料价格和工程量计算出的价值进行补偿。
其计算公式为：索赔金额=（变更前材料价格-变更后材料价格）×变更后工程量。
此方法适用于在工程建设过程中由于设计变更或变更指令导致材料和工程量的变化。
4.时间成本法：时间成本法是根据工程进度延误导致的额外成本进行补偿。
其计算公式为：索赔金额=时间成本×延误时间。
时间成本是指承包商每延误一天需要支付的费用，包括人工成本、设备成本、租金等。
延误时间是指工程建设进度超过合同规定的时间。
5.公正补偿法：公正补偿法是根据工程实际造价和工程损失的程度进行补偿。
其计算公式为：索赔金额=工程损失×赔偿率。
工程损失是指由于工程质量不达标等原因，导致承包商需要承担的损失，包括修复费用、重建费用等。
赔偿率是指根据双方协商或法律规定确定的补偿比例。
以上所介绍的计算方法只是常用的几种，实际操作中可以根据情况采用综合的计算方法，以确保索赔金额的合理性和公正性。
索赔费用3种计算方法
魏
第2页共2页
魏
第1页共2页
本文格式为 Word 版，下载可任意编辑
投标报价费用重新进行核算：按受影响时段内该项工作的实际单价进行 核算，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用。
按修正后的总费用计算索赔金额的公式如下： 索赔金额＝某项工作调整后的实际总费用－该项工作的报价费 用 修正的总费用法与总费用法相比，有了实质性的改良，它的精确 程度已接近于实际费用法。
总费用法就是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实 际总额＝实际总费用－投标报价估算总费用 不少人对采纳该方法计算索赔费用持批判看法，因为实际发生 的总费用中可能包括了承包商的缘由，如施工组织不善而增加的费用； 同时投标报价估算的总费用也可能为了中标而过低。所以这种方法只 有在难以采纳实际费用法时才应用。 (3) 修正的总费用法 修正的总费用法是对总费用法的改良，即在总费用计算的原则 上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。修正的内容如下：将计算 索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期；只计 算受影响时段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内全 部施工工作所受的损失；与该项工作无关的费用不列入总费用中；对
本文格式为 Word 版，下载可任意编辑
索赔费用 3 种计算方法
索赔费用的 3 种计算方法 索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正的总费用 法。 (1) 实际费用法 实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计 算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据，向业主要 求费用补偿。 用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加 上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法 所根据的是实际发生的本钱记录或单据，所以，在施工过程中，系统而 精确地积累记录资料是特别重要的。 (2) 总费用法
工程施工费用索赔计算
工程施工费用索赔计算工程施工费用索赔是指在工程建设过程中，由于各种原因导致工程成本增加，施工企业根据合同条款和法律法规，向业主或者责任方主张的经济补偿。
工程施工费用索赔计算是施工企业维护自身合法权益的重要环节。
本文将从以下几个方面阐述工程施工费用索赔计算的方法和注意事项。
一、索赔费用的计算方法1. 实际费用法实际费用法是根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔。
具体包括直接费用和间接费用两部分。
（1）直接费用：直接费用包括人工费、材料费、设备费、施工措施费等。
计算时，需根据实际发生的数据，如工人工时、材料用量、设备租赁费用等，进行统计和核算。
（2）间接费用：间接费用包括项目管理费、现场管理费、总部管理费等。
计算时，可以根据合同约定或行业标准，按照直接费用的比例进行分摊。
2. 总费用法总费用法是将工程项目的实际总费用与合同约定总费用之间的差额，作为索赔金额。
这种方法适用于工程变更、合同解除等情形。
3. 修正的总费用法修正的总费用法是在总费用法的基础上，对计算索赔金额的时期、费用项目和合同报价进行修正。
具体包括：（1）计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段，而不是整个工期；（2）只计算在该时段内受影响项目的费用，而不是全部工作项目的费用；（3）不直接采用原合同报价，而是采用在该时段内如未受事件影响而完成该项目的合理费用。
二、注意事项1. 严格按照合同条款和法律法规进行计算，确保索赔的合法性和合理性；2. 收集和整理相关证据，如合同文件、图纸、施工记录、费用凭证等，确保索赔数据的准确性；3. 注意索赔时效，根据合同约定和法律法规，及时向业主或责任方提出索赔；4. 充分了解工程项目的相关情况，如工程进度、工程质量、工程变更等，以便在计算索赔金额时，充分考虑这些因素对工程成本的影响；5. 在计算间接费用时，要注意区分直接费用和间接费用的界限，避免重复计算；6. 对于多个索赔事件，应分别计算，累计索赔金额。
工程施工合同索赔金额规定
工程施工合同索赔金额规定为了保障工程施工的顺利进行，避免因各种原因导致的经济损失，乙方同意按照以下规定，对甲方提出的索赔进行合理的调解和处理，确保双方的合作顺利进行。
一、施工索赔的定义1.1 施工索赔是指发生在工程实施过程中，因为合同约定之外的原因，给双方带来的经济损失的申请。
包括但不限于因设计变更、工程变更、材料价格上涨、施工周期延长、增加工程量等原因导致的索赔。
1.2 施工索赔的处理原则是公平、合理、诚信、高效，根据合同约定和实际情况进行协商解决。
二、索赔金额的计算标准2.1 施工索赔金额的计算标准应符合相关法律法规和合同约定，不得违背国家法律法规的规定。
2.2 施工索赔金额的计算应综合考虑因素包括但不限于劳动力成本、材料成本、设备成本、管理费用、利润等，按照相关标准和比例进行计算。
2.3 施工索赔金额的最高限额应不超过合同总金额的20%，超出此金额的索赔需双方全面协商确定。
三、索赔处理流程3.1 甲方应在发现索赔事由后及时向乙方书面提交索赔申请，并提供相关证据和资料。
3.2 乙方应在收到甲方索赔申请后尽快组织相关部门进行审核，确定索赔金额和处理方式，并书面通知甲方。
3.3 双方应在10个工作日内就索赔金额和处理方式达成一致意见，并签订索赔协议。
3.4 如双方无法就索赔金额和处理方式达成一致意见，应协商寻求第三方机构进行调解，如仍无法协商解决，可向有关部门提起诉讼解决。
四、索赔的风险提示4.1 施工索赔属于合同纠纷范畴，双方应在合同签订时对索赔金额和处理方式进行明确约定，以避免后期出现争议。
4.2 如因一方故意拖延或拒绝处理索赔，另一方可向相关部门投诉举报并寻求法律保护。
4.3 双方应在索赔处理过程中保持沟通顺畅，及时协商解决问题，确保施工进度不受影响。
五、其他条款5.1 本规定自双方签订合同之日起生效，如有变更需经双方协商一致后修改。
5.2 本规定未尽事宜，双方可根据实际情况进行协商解决，并签署补充协议。
建筑工程施工索赔金额计算表
建筑工程施工索赔金额计算表一、索赔金额计算标准建筑工程施工过程中，施工方可能会遇到各种变化和问题，例如设计变更、工期延误、材料质量问题等，这些因素可能会导致施工方无法按照合同约定的方式履行工程施工义务，从而造成经济损失。
为了维护施工方的合法权益，故需要进行索赔。
索赔金额的计算应参考以下因素：1. 直接损失直接损失是指在施工过程中直接与变更或问题相关联的经济损失，包括但不限于以下几个方面：a) 人力资源费用：包括额外工人工资、培训费用、临时工招聘费用等；b) 材料费用：由于设计变更或质量问题，可能需要重新采购或更换材料，所产生的费用；c) 设备费用：由于设计变更或其他问题，可能需要额外采购、租赁设备或修理设备，所产生的费用；d) 间接费用：设计变更或工期延误导致工程停工或放缓，所产生的场地租金、储存费用等；e) 其他直接损失：如工程安全事故导致的人员伤亡或设备损坏等产生的费用。
2. 间接损失间接损失是指由直接损失引发的其他损失，如因工期延误导致租金超期费、拖欠员工工资所产生的罚款、投资项目无法按时启动所带来的利润损失等。
3. 合理利润在索赔金额计算中，合理利润是指施工方应得到的合理回报。
通常情况下，合理利润可按照合同约定的百分比进行计算。
二、索赔金额计算表下面是建筑工程施工索赔金额计算表的一个示例：| 序号 | 项目 | 数量/天数 | 技术规格 | 单位 | 单价 | 金额 || ---- | -------------- | ------ | ---- | ------- | -------- | -------- || 1 | 人力资源费用 | | | | | || 1.1 | 额外工人工资 | | | 人/天 | ￥xxx.xx | ￥xxx.xx | | 1.2 | 培训费用 | | | 次 | ￥xxx.xx | ￥xxx.xx || 1.3 | 临时工招聘费用 | | | 人/天 | ￥xxx.xx | ￥xxx.xx | | 2 | 材料费用 | | | | | || 2.1 | 重新采购或更换材料费用 | | | | | || 3 | 设备费用 | | | | | || 3.1 | 额外采购或租赁设备费用 | | | | | || 3.2 | 设备修理费用 | | | | | || 4 | 间接费用 | | | | | || 5 | 其他直接损失 | | | | | || 6 | 间接损失 | | | | | || 7 | 合理利润 | | | | | || 总计 | | | | | | ￥xxx.xx |注：以上金额均为预估值，实际索赔金额以施工方与业主协商一致为准。
施工索赔费用的计算
施工索赔费用的计算
首先，计算直接损失的一般方法是根据实际发生的费用和损失进行统
计和计算，具体步骤如下：
1.材料损失：计算施工过程中因各种原因导致的材料损失，包括损坏、报废、盗窃等，根据实际采购和损失情况计算。
2.设备损坏和修复费用：统计施工期间设备损坏的种类和数量，并根
据设备修复的费用和工时计算。
3.人工费用：计算施工期间由于工期延误导致的额外人工费用，如加
班费、人力调配费等。
计算完直接损失后，接下来需要计算间接损失。
间接损失的计算方法
主要取决于具体的索赔要求和合同规定，一般可以采用以下几种方式：
1.工期延误的经济损失：根据工期延误导致的经济损失进行计算，包
括合同罚款、项目推迟带来的经济损失等。
2.违约金和滞纳金：根据合同中约定的违约金和滞纳金的计算方式进
行计算，一般是按照合同总价的比例进行计算。
3.律师费和仲裁费用：如果索赔案件需要通过法律途径解决，还需要
计算律师费和仲裁费用。
最后，将直接损失和间接损失相加，即可得到总的施工索赔费用。
需要注意的是，在计算施工索赔费用时，应该考虑合同的约定和实际
情况，并通过合法手段、专业的机构进行评估和确认，确保索赔费用的合
理性和可行性。
另外，索赔费用的计算也需要遵守相关法律法规和施工合
同的约定，以保证索赔的合法性和有效性。
总结起来，施工索赔费用的计算主要包括直接损失和间接损失的计算，需要根据实际情况和合同约定进行统计和评估，最后通过合法手段和专业
机构进行确认，确保索赔费用的合理性和可行性。
工程施工费用索赔计算公式
工程施工费用索赔计算公式工程施工费用索赔是指由于施工过程中发生各种原因导致的费用增加或支付不足的情况，施工方需要向业主进行费用索赔。
对于施工方来说，合理地计算索赔费用十分重要，既能保障自身的利益，也能避免与业主产生纠纷。
因此，建立科学、合理的索赔计算公式尤为重要。
下面将介绍一些常用的工程施工费用索赔计算公式。
1. 劳务费用索赔计算公式人工工资费用是施工过程中最主要的费用之一。
当发生施工延迟或突发事件导致人工费用增加时，施工方可以向业主索赔。
劳务费用索赔计算公式如下：劳务费用索赔金额 = (实际人工费用 - 预算人工费用) × 天数其中，实际人工费用指施工实际发生的人工费用总额，预算人工费用指施工计划中所列的预算人工费用总额，天数指施工延迟或突发事件导致的工期延长天数。
2. 材料费用索赔计算公式材料费用是施工过程中不可忽视的部分，当发生材料价格上涨、材料损坏或滞留等情况时，施工方可以向业主索赔。
材料费用索赔计算公式如下：材料费用索赔金额 = (实际材料费用 - 预算材料费用)其中，实际材料费用指施工实际发生的材料费用总额，预算材料费用指施工计划中所列的预算材料费用总额。
3. 设备费用索赔计算公式设备费用是指施工过程中使用的各种设备、机械的租赁、维护、运输等费用。
当设备出现故障、租赁费用上涨或滞留等情况时，施工方可以向业主索赔。
设备费用索赔计算公式如下：设备费用索赔金额 = (实际设备费用 - 预算设备费用)其中，实际设备费用指施工实际发生的设备费用总额，预算设备费用指施工计划中所列的预算设备费用总额。
4. 管理费用索赔计算公式管理费用是施工管理过程中产生的各种管理费用，包括人工费用、办公费用、差旅费用等。
当发生管理费用增加或支付不足的情况时，施工方可以向业主索赔。
管理费用索赔计算公式如下：管理费用索赔金额 = (实际管理费用 - 预算管理费用)其中，实际管理费用指施工实际发生的管理费用总额，预算管理费用指施工计划中所列的预算管理费用总额。
工程施工费用索赔计算规则
工程施工费用索赔计算规则一、概述在工程施工过程中，施工单位和业主之间往往会出现一些纠纷，特别是关于施工费用的支付问题。
如果发生合同纠纷，施工单位有权向业主提出施工费用的索赔。
为了规范施工费用索赔的流程和计算方法，制定具体的规则是非常必要的。
本文将详细介绍工程施工费用索赔的计算规则。
二、索赔范围工程施工费用索赔范围包括但不限于以下几种情况：1. 工程变更：如果在施工过程中，由于业主的原因或其他不可抗力导致工程发生变更，施工单位可以提出索赔。
2. 追加工程：如果在施工过程中，由于技术规范要求或其他原因需要对工程进行追加，施工单位可以提出索赔。
3. 设计变更：如果在施工过程中，由于设计方案的变更需要对工程进行调整，施工单位可以提出索赔。
4. 工期延误：如果在施工过程中，由于业主原因或其他影响导致工程延误，施工单位可以提出索赔。
5. 材料价格上涨：如果在施工过程中，由于市场行情变化导致材料价格上涨，施工单位可以提出索赔。
三、计算规则1. 工程变更费用计算：工程变更费用的计算包括材料费用、工时费用和管理费用。
具体计算公式如下：变更费用 = 材料费用 + 工时费用 + 管理费用其中，材料费用可以根据实际材料价格进行计算，工时费用可以根据施工单位的工时费率和实际工作量进行计算，管理费用可以根据变更项目的复杂程度和管理难度进行计算。
2. 追加工程费用计算：追加工程费用的计算包括材料费用、工时费用和管理费用。
具体计算公式如下：追加费用 = 材料费用 + 工时费用 + 管理费用其中，材料费用可以根据实际材料价格进行计算，工时费用可以根据施工单位的工时费率和实际工作量进行计算，管理费用可以根据追加项目的复杂程度和管理难度进行计算。
3. 设计变更费用计算：设计变更费用的计算包括材料费用、工时费用和管理费用。
具体计算公式如下：设计费用 = 材料费用 + 工时费用 + 管理费用其中，材料费用可以根据实际材料价格进行计算，工时费用可以根据施工单位的工时费率和实际工作量进行计算，管理费用可以根据设计变更的复杂程度和管理难度进行计算。
建设工程施工索赔与费用索赔计算
建设工程施工索赔与费用索赔计算建设工程施工索赔是指施工方根据合同条款或法律规定，因一方未履行合同义务所引起的损失要求对方承担相应赔偿责任的行为。
费用索赔计算是指施工方根据合同条款或法律规定，因为合同变更或工程延期等原因，要求业主支付额外费用的计算方式。
下面将分别介绍建设工程施工索赔和费用索赔计算的相关内容。
一、建设工程施工索赔1.施工索赔的条件（1）索赔主体：施工方根据合同条款可以主张索赔权利。
（2）索赔事由：主要包括合同变更、工程设计变更、业主拖延工期、工程质量不合格等。
（3）索赔金额：施工方应当提供足够的证据来证明损失的金额，包括工程造价材料费用、人工费用、管理费用等。
2.施工索赔的计算方法（1）工程造价差额法：根据变更后的工程造价与原合同价之间的差额计算索赔金额。
（2）工期延误费用法：根据工期变更所引起的延误费用计算索赔金额。
（3）单位造价差额法：根据变更后的单位造价与原单位造价之间的差额计算索赔金额。
（4）直接费用法：根据直接工料费、机械使用费、材料调运费等直接费用的增加计算索赔金额。
1.费用索赔的条件（1）索赔主体：施工方根据合同条款可以主张索赔权利。
（2）索赔事由：主要包括合同变更、工程延期、工程设计变更等。
（3）索赔金额：施工方应当提供足够的证据来证明额外费用的发生和金额，包括人工费用、材料费用、机械使用费用等。
2.费用索赔的计算方法（1）直接费用法：根据合同变更所引起的直接费用增加计算索赔金额，包括人工费用、材料费用、机械使用费用等。
（2）管理费用法：根据合同变更所引起的管理费用增加计算索赔金额。
（3）间接费用法：根据合同变更所引起的间接费用增加计算索赔金额，包括临时设施费用、安全费用等。
（4）利润损失法：根据合同变更所引起的利润损失计算索赔金额。
三、注意事项1.施工索赔和费用索赔的时间限制：根据《中华人民共和国合同法》规定，要求索赔的一方应当自知道或者应当知道对方违约行为发生之日起60日内提出书面通知，超过该期限则视为放弃索赔权利。
简析工程施工索赔的计算方法
工 期 索 赔 值＝一 一
丽
… 一 Ｘ 原 合 同 总 工 期
（ ３ ） 施工机械费索赔 。 机械费索赔包括增加 台班数量 、 机械闲
比例计算法简单方便 ， 但有时不符合实际情况 ， 比例计算法
不适用于变更施工顺 序 、 加速施工 、 删减工程量等事件的索赔 。 二、 经济 索赔计算 ： 总费用法和修正的总费用法、 分项法
法 。这种方法是在承包商 的正常施工受到干扰 ， 生产率下 降 ， 通
过 比较正常条件下的生产率和干扰状态下的生产率 ，得出生产 率降低值 ， 以此为基础进行索赔 。 （ ２ ） 材料费索赔。材料 费索赔包括材料消耗量增加和材料单
位成本增加两种方面 。追加额外工作 、 变更工程性质 、 改变施工
０ ４ １／ 大陆桥视野
－ 企业经营 ／ Ｑ Ｉ Ｙ Ｅ Ｊ Ｉ Ｎ ＧＹ Ｉ Ｎ Ｇ
采用投标 报价时确定 的费率 ； 四是历史数据法 ， 即采用 以往相似
工程的管理费率 。 Ｅ ｉ ｃ ｈ ｅ ａ ｌ ｙ型公式计算 ： 首先 ， 被索赔合同应分摊总部管理费（ Ａ １ ） ：
被索赔合 同原计划直接成本 ／同期所有合 同直接成本总 和 ｘ同 期公 司计划 总部管理费 ； 其次 ， 每元直接成本包含 的总部管理费
费索赔计算的方法一般为 ：现场管理费索赔值 ＝索赔 的直接成 本费用 Ｘ现场管理费率 ； 现场管理 费率 的确定选用下面 的方法 ：
一
是合 同百分 比法 。即管理费 比率在合 同中规定 ； 二是行业平均
更精确的计算方法。 （ ２ ） 修正总费用法是指对难 于用实际总费用
水平法 ， 即采用公开认 可的行业标 准费率 ； 三是原始估 价法 ， 即
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工索赔费用的计算一、索赔费用的计算1．索赔费用的组成(1)人工费。
包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定。
(2)设备费。
当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。
因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
例题．某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。
但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7 天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按()向业主提出索赔。
P88A．机械台班费B．机械租赁费C．机械使用费D．机械台班折旧费答案D;(3)材料费。
材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。
材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。
如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。
(4)管理费。
此项又可分为现场管理费和企业管理费两部分。
索赔款中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。
索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。
包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。
(5)利润。
一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可以列入利润。
但对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。
所以，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。
索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。
(6)迟延付款利息。
发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟延付款的利息。
例题．某基础开挖工程，施工合同中约定的计日工费和窝工费的工资标准均为50 元／工日，在基坑开挖过程中，由于业主未按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商7 人窝工 5 天，而承包商由于劳动力计划安排不当导致 5 人窝工10 天。
承包商在基坑开挖中可提出的人工费索赔为()元。
A．0B．1750C．2500D．4250答案B;2.根据《标准施工招标文件》中通用条款的内容，如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，承包人可以向发包人索赔()。
A．工期B．工期十费用C．利润D．费用答案B;2．索赔费用的计算方法费用索赔的计算方法主要有：实际费用法、总费用法和修正总费用法。
(1)实际费用法实际费用法是工程索赔时最常用的一种方法。
也称额外成本法。
在这种计算方法中，需要注意的是不要遗漏费用项目。
(2)总费用法这种方法对业主不利，因为实际发生的总费用中可能有承包人的施工组织不合理因素；承包人在投标报价时为竞争中标而压低报价，中标后通过索赔可以得到补偿。
所以这种方法只有在难以采用实际费用法时采用。
(3)修正总费用法即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。
例题：1.在索赔费用的计算方法中，()是最常用的一种方法。
P90A．实际费用法B．总费用法C．修正总费用法D．实物费用法答案A;2.合同工程履行期间发生索赔事项，承包商确定索赔费用的方法有()。
P90A．修正费用法B．实际费用法C．总费用法D．修正总费用法2Z102034 工程变更一、分部分项工程费的调整工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，应按照下列规定调整：(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%，此时，调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。
(2)已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。
(4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。
二、措施项目费的调整(1)安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。
(2)采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确定单价。
(3)按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素。
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
三、承包人报价偏差的调整如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过15%，则工程变更项目的综合单价可由发承包双方协商调整。
四、删减工程或工作的补偿如果发包人提出的工程变更，因非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权提出并得到合理的费用及利润补偿。
例题：某混凝土工程招标清单工程量为200m3，综合单价为300 元／m3。
在施工过程中，由于工程变更导致实际完成工程量为250m3。
合同约定当实际工程量增加超过15%时可调整单价，调价系数为0.9。
该混凝土工程的实际工程费用为()万元。
P87A．6.00B．7.44C．7.50D．8.25答案B：由于混凝土工程实际工程量超过了工程量清单的工程数量15%，其超出部分的工程量为：250-200×(1+15%)=20m3，该部分的综合单价需要调整，故该混凝土工程的价款为：200×(1+15%)×300+20×3000.9=7.44 万元。
【最新资料Word版可自由编辑！】1Z101000 工程经济1Z101010 资金时间价值的计算及应用P111．利息的计算P112. 资金等值计算及应用P513. 名义利率于有效利率的计算P111Z101020 技术方案经济效果评价P1421．经济效果评价的内容P1422. 经济效果评价指标体系P1823. 投资收益率分析P1924. 投资回收期分析P2225. 财务净现值分析P2426. 财务内部收益率分析P2527. 基准收益率的确定P26项目实施阶段施工索赔过程的博弈分析28. 偿债能力分析P281Z101030 技术方案不确定分析P3131．不确定性分析P3132．盈亏平衡分析P3333．敏感性分析P381Z101040 技术方案现金流量表的编制P4141．技术方案现金流量表P4242．技术方案现金流量表的构成要素P451Z101050 设备更新分析P5351．设备磨损与补偿P5352．设备更新方案的比选P5553．设备更新方案的比选方法P561Z101060 设备租赁与购买方案的比选分析P6161．设备租赁与购买的影响因素P6162．设备租赁与购买的比选分析P621Z101070 价值工程在工程建设中的应用P6671．提高价值的途径P6772．价值工程在工程建设应用中的实施步骤P711Z101080 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析P7881．新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则P7982．新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析P7983．新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P801Z102000 工程财务1Z102010 财务会计基础P8411．财务会计的职能P8412．会计核算的原则P8513．会计核算的基本前提P8614．会计要素的组成和会计等式的应用P881Z102020 成本与费用P9121．费用与成本的关系P9122. 工程成本的确认和计算方法P9323. 工程成本的核算P9924. 期间费用的核算P1051Z102030 收入P10631．收入的分类及确认P10632. 建造（施工）合同收入的核算P1091Z102040 利润和所得税费用P11441．利润的计算P11442．所得税费用的确认P1171Z102050 企业财务报表P12351．财务报表的构成P12352．资产负债表的内容和作用P12453．利润表的内容和作用P12754．现金流量表的内容和作用P12855．财务报表附注的内容和作用P1321Z102060财务分析P13361．财务分析方法P13362．基本财务比率的计算和分析P1351Z102070筹资管理P13971．资金成本的作用及其计算P13972．短期筹资的特点及和方式P14173．长期筹资的特点及和方式P1451Z102080流动资产财务管理P14881．现金和有价证券的财务管理P14882．应收账款的财务管理P15083．存货的财务管理P1511Z103000 建设工程估价1Z103010 建设工程项目总投资P15311．建设工程项目总投资的组成P15312. 设备及工器具购置费的组成P15513. 工程建设其他费的组成P1581Z103020 建筑安装工程费用项目的组成与计算P165 21．按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成P165 22．按造价形式划分的建筑安装工程费用项目组成P168 23．建筑安装工程费用计算方法P17024．建筑安装工程计价程序P1741Z103030 建设工程定额P17731．建设工程定额的分类P17732．人工定额的编制P17933．材料消耗定额的编制P18234．施工机械台班使用定额的编制P184 35．施工定额和企业定额的编制P187 36．预算定额与单位估价表的编制P189 37．概算定额与预算指标的编制P1931Z103040 建设工程项目设计概算P197 41．设计概算的内容和作用P19742．设计概算的编制依据、程序和步骤P198 43．设计概算的编制方法P20044．设计概算的审查内容P2081Z103050 建设工程项目施工图预算P211 51．施工图预算编制的模式P21152．施工图预算的作用P21253．施工图预算的编制依据P21354．施工图预算的编制方法P21355．施工图预算的审查内容P2191Z103060 工程量清单编制P22061．工程量清单的作用P22062．工程量清单编制的方法P2221Z103070 工程量清单计价P22771．工程量清单计价的方法P22772．招标控制价的编制方法P23473．投标报价控的编制方法P23874．合同价款的约定P2441Z103080 计量与支付P24781．工程计量P24782．合同价款调整P25083．工程变更价款的确定P26184．施工索赔与现场签证P26485．合同价款期中支付P27386．竣工结算与支付P28087．合同解除的价款结算与支付P2881Z103090 国际工程投标报价P28791．国际工程投标报价的程序P28792．国际工程投标报价的组成P29393．单价分析和标价汇总的方法P299 94．单价分析和标价汇总的方法P299 95．国际工程投标报价的技巧P302项目实施阶段施工索赔过程的博弈分析96．国际工程投标报价决策的影响因素P305页脚内容11。