建筑工程施工合同索赔函范例
建设工程施工合同索赔函样式

建设工程施工合同索赔函样式尊敬的XXX公司:我方代表XXX工程项目,根据《建设工程施工合同》第X条的规定,就合同履行过程中产生的索赔事项,特此向贵公司提出索赔函。
一、索赔原因根据我方与贵公司签订的建设工程施工合同,我方履行了合同规定的义务,并且按时提供了所有所需的材料和设备。
然而,在施工过程中,贵公司未按照合同约定的高质量和标准进行施工,导致以下问题的出现:1.施工质量问题:贵公司在施工过程中存在明显的施工质量问题,包括但不限于工程材料不符合标准要求、施工工艺不当、施工安全隐患等。
2.工期延误:由于贵公司施工不力、施工组织不合理,造成了工程进度延误,给我方造成了严重的经济损失。
3.变更指令:贵公司在未取得我方书面同意的情况下,擅自变更工程内容、施工方法或施工工期,给我方造成了额外的工程投入和管理困难。
二、索赔要求基于上述索赔原因,我方要求贵公司承担以下责任并做出相应补偿:1.质量问题:贵公司应在收到本函后的X日内,委派质量鉴定专家对工程进行全面检测,确保工程达到相应的合同标准,并解决存在的质量问题。
2.工期延误:贵公司应当承担由工期延误所产生的直接经济损失,包括但不限于额外的人力成本、租赁费用和施工管理费用等。
3.变更指令:贵公司应当向我方支付由变更指令所导致的额外费用,包括但不限于材料费用、人力成本和工期延误所产生的损失。
三、索赔金额及支付方式根据我方初步测算,据此次索赔金额为人民币X万元整。
请贵公司于收到本函后的X日内,将索赔金额以电汇方式支付至我方指定的银行账户。
四、履行期限贵公司应于收到本函后的X日内,对索赔事项做出书面回复并承诺在合理期限内履行索赔要求。
如贵公司未能在规定时间内履行相应责任,我方将不得不考虑采取进一步的法律行动。
请贵公司对本函内容认真研究,并及时回复。
我方将保留一切进一步追偿权利。
特此函告。
XXX工程项目代表签字:日期:。
工程施工索赔通知(3篇)

第1篇尊敬的甲方:您好!我方XX建筑工程有限公司(以下简称“我方”)承建的贵公司XX项目(以下简称“本项目”),自2021年1月1日起正式开工建设。
根据合同约定,我方应按照工程进度和质量要求完成施工任务。
然而,在施工过程中,由于以下原因,我方遭受了经济损失,特此向贵方提出索赔申请。
一、索赔原因及依据1. 施工图纸变更根据合同约定,施工图纸应由贵方提供。
但在施工过程中,贵方多次对施工图纸进行变更,导致我方施工进度受到影响。
具体变更情况如下:(1)2021年3月,贵方对施工图纸进行了第一次变更,要求我方增加部分施工内容。
(2)2021年6月,贵方对施工图纸进行了第二次变更,要求我方调整部分施工方案。
(3)2021年9月,贵方对施工图纸进行了第三次变更,要求我方对部分施工部位进行加固处理。
根据《中华人民共和国合同法》第九十三条规定:“当事人一方因对方的原因,导致合同无法履行或者履行不符合约定的,应当承担违约责任。
”因此,我方要求贵方承担由此产生的经济损失。
2. 施工材料供应不及时根据合同约定,贵方应按时提供施工所需的材料。
然而,在实际施工过程中,贵方多次未能按时提供材料,导致我方施工进度受到影响。
具体如下:(1)2021年4月,贵方未能按时提供混凝土,导致我方施工进度延误5天。
(2)2021年7月,贵方未能按时提供钢筋,导致我方施工进度延误7天。
(3)2021年10月,贵方未能按时提供瓷砖,导致我方施工进度延误10天。
根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条规定:“当事人一方因对方的原因,导致合同无法履行或者履行不符合约定的,应当承担违约责任。
”因此,我方要求贵方承担由此产生的经济损失。
二、索赔金额根据以上原因,我方共计遭受经济损失人民币XX万元。
具体如下:1. 施工图纸变更造成的经济损失:人民币XX万元。
2. 施工材料供应不及时造成的经济损失:人民币XX万元。
三、索赔处理1. 贵方应按照本通知的要求,在接到本通知之日起15日内,向我方支付上述索赔金额。
工程施工索赔文件(3篇)

第1篇一、索赔事由我单位(以下简称“承包方”)与贵单位(以下简称“业主方”)于____年____月____日签订了《____工程项目施工合同》(以下简称“合同”)。
合同约定,承包方负责完成合同约定的工程内容及质量标准,业主方负责支付工程款及合同约定的其他费用。
在施工过程中,由于以下原因导致工程进度延误,给承包方造成了经济损失,现根据合同约定及有关法律法规,特向业主方提出索赔。
二、索赔依据1. 《____工程项目施工合同》及相关附件;2. 国家及地方有关建设工程施工管理的法律法规;3. 工程施工过程中产生的相关文件、资料、照片、录像等。
三、索赔事项1. 业主方未能按照合同约定提供施工现场,导致工程进度延误;2. 业主方未能按照合同约定及时提供图纸、施工方案等资料,导致工程进度延误;3. 业主方指定的分包商违约或延误,导致工程进度延误;4. 业主方未能及时提供合同规定的材料或设备,导致工程进度延误;5. 业主方拖延关键线路上工序的验收时间,造成承包方下道工序施工延误;6. 业主方或工程师发布指令延误,或发布的指令打乱了承包方的施工计划;7. 业主方提供的设计数据或工程数据错误,导致工程进度延误;8. 业主方原因暂停施工导致的延误;9. 业主方设计变更或要求修改图纸,导致工程量增加;10. 人力不可抗拒的自然灾害导致的延误;11. 特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误;12. 不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。
四、索赔金额根据以上索赔事项,经核算,承包方经济损失共计人民币____元整。
五、索赔请求1. 业主方按照合同约定支付承包方经济损失人民币____元整;2. 业主方承担由此产生的相关税费;3. 业主方承担因索赔而产生的其他费用。
六、索赔时效自本索赔文件送达之日起____日内,如业主方未对索赔事项进行答复,承包方有权依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
特此索赔,敬请关注!承包方:____地址:____联系人:____联系电话:____日期:____年____月____日第2篇一、索赔事项概述1. 索赔项目:某住宅小区工程2. 索赔原因:业主方未能按照合同约定按时提供施工现场,导致我方工程进度延误。
工程施工索赔范文(3篇)

第1篇一、背景某建筑工程项目位于我国某市,由某建筑集团有限公司承建。
项目合同约定工期为两年,采用固定总价合同。
然而,在施工过程中,由于业主方原因导致工程变更频繁,严重影响了施工进度和成本。
承包方根据合同约定,向业主方提出施工索赔。
二、索赔原因分析1. 业主方原因导致工程变更频繁(1)设计变更:在施工过程中,业主方提出多次设计变更,导致施工图纸反复修改,增加了施工难度和成本。
(2)材料供应不及时:业主方未能按照合同约定及时提供所需材料,导致施工进度延误。
(3)施工场地问题:业主方未能及时提供施工场地,导致承包方不得不临时租用场地,增加了施工成本。
2. 施工过程中遇到不可抗力因素(1)自然灾害:在施工过程中,当地发生地震,导致部分工程受损,需要重新施工。
(2)政策调整:政府调整相关政策,导致部分工程需重新设计,增加了施工成本。
三、索赔计算1. 工期延误索赔根据合同约定,工期延误索赔按照每天计算,每延误一天,索赔金额为合同总价的千分之一。
2. 工程变更索赔根据变更工程量和合同约定单价,计算变更工程款。
3. 不可抗力因素索赔根据不可抗力因素对工程造成的影响,计算损失费用。
四、索赔依据1. 工程变更记录、设计变更通知单2. 材料供应记录、合同约定材料价格3. 施工场地租赁合同、临时租用场地费用4. 自然灾害证明、政策调整文件5. 工程量清单、合同约定单价五、索赔处理1. 承包方向业主方提交索赔报告,详细说明索赔原因、计算依据和索赔金额。
2. 业主方对索赔报告进行审核,如有异议,双方协商解决。
3. 如协商不成,可向相关仲裁机构申请仲裁。
六、总结通过以上案例分析,我们可以看出,在建筑工程施工过程中,索赔问题是一个常见的现象。
承包方应充分了解合同条款,掌握索赔技巧,确保自身合法权益。
同时,业主方也应严格按照合同约定履行义务,避免不必要的纠纷。
第2篇一、背景某市一大型住宅小区项目,由A建筑公司承建,合同工期为18个月。
建设工程施工索赔函

建设工程施工索赔函尊敬的xx公司:我方与贵公司于xxxx年xx月xx日签订了《建设工程施工合同》(合同编号:xxxx),我方作为承包方,按合同约定负责承担xx项目的施工工作。
经过多次工作实施与核对,我方发现在施工过程中,由于贵公司的原因造成了一系列问题和损失。
故我方特向贵公司提出以下索赔要求:一、违约责任根据合同规定,贵公司有责任确保施工过程中的合法合规,并负责协调和监督各方的工作。
然而,在实际施工中,我们发现贵公司未能履行上述职责,导致以下问题的发生:1. 资金拖欠:我方在施工期间按合同约定提供了材料和劳动力,然而贵公司至今未按时支付相关款项,严重影响了我方的正常工作和资金流动。
2. 施工进度延误:贵公司未能及时提供必要的施工图纸和设计文件,导致施工进度受阻,影响了工程的正常进行。
3. 质量问题:贵公司未能按照合同要求提供合格的材料和设备,导致施工质量出现问题,需要重新修复和更换,给我方增加了额外的成本和工作量。
二、索赔要求基于上述问题,我方特向贵公司提出以下索赔要求,并希望得到合理的解决:1. 资金拖欠:贵公司应立即支付我方尚未结清的款项,并支付逾期支付的违约金。
2. 施工进度延误:贵公司应提供完整的施工图纸和设计文件,并承担由此引起的施工进度延误所产生的损失。
3. 质量问题:贵公司应承担修复和更换材料的费用,并赔偿由此引起的额外费用和延误所造成的损失。
三、索赔计算基于上述索赔要求,我方根据合同中相关条款及实际损失进行了如下计算:1. 资金拖欠:合同总金额100万元,按合同约定15%作为合同款项的首付,贵公司至今未支付的款项为50万元,根据合同约定,每逾期一天,贵公司需支付违约金千分之五,累计逾期90天,故贵公司需支付的违约金为50万元×0.005×90=22.5万元。
2. 施工进度延误:由于贵公司未能及时提供施工图纸和设计文件,导致施工进度延误了30天,每天的工程费用为10万元,故贵公司应支付的索赔金额为30天×10万元=300万元。
施工企业工程损失索赔状(3篇)

第1篇案由:工程损失索赔原告:XX建筑工程有限公司(以下简称“原告”)住所地:XX市XX区XX路XX号法定代表人:张三,职务:董事长被告:XX房地产开发有限公司(以下简称“被告”)住所地:XX市XX区XX路XX号法定代表人:李四,职务:总经理一、诉讼请求1. 判令被告支付原告因工程损失而产生的赔偿金人民币叁拾万元整(¥300,000.00)。
2. 判令被告承担本案诉讼费用。
二、事实与理由一、事实原告与被告于2019年10月签订《建设工程施工合同》,约定由原告承建被告开发的XX住宅小区项目。
合同工期为一年,合同总价款为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)。
合同签订后,原告按照合同约定进行施工。
在施工过程中,由于连续降雨,导致施工现场积水严重,基坑出现坍塌。
原告立即采取应急措施,投入大量人力、物力进行抢险,但仍然造成了一定程度的损失。
经评估,原告因此次工程损失共计人民币叁拾万元整(¥300,000.00)。
二、理由1. 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 本案中,由于连续降雨导致施工现场积水严重,基坑出现坍塌,属于不可抗力因素。
但被告在签订合同时并未充分考虑到此类风险,也未在合同中约定不可抗力条款。
因此,被告应承担由此造成的损失。
3. 根据《中华人民共和国建筑法》第五十二条规定,建设单位应当保证施工现场的安全、文明施工,并承担因不可抗力等原因造成的损失。
4. 原告在此次工程损失中,已尽到合理注意义务,采取应急措施进行抢险,但仍然造成了损失。
因此,被告应当承担赔偿责任。
综上所述,原告认为被告应承担因不可抗力造成的工程损失,支付原告人民币叁拾万元整(¥300,000.00)的赔偿金。
为此,特向贵院提起诉讼,请求依法判决。
此致XX市XX区人民法院原告:XX建筑工程有限公司法定代表人:张三2019年12月15日第2篇原告: [原告企业名称]住所地: [原告企业住所地]法定代表人: [原告法定代表人姓名]联系电话: [原告联系电话]被告: [被告企业名称]住所地: [被告企业住所地]法定代表人: [被告法定代表人姓名]联系电话: [被告联系电话]案由:工程损失索赔事实与理由:一、基本事实原告[原告企业名称](以下简称“原告”)与被告[被告企业名称](以下简称“被告”)于[合同签订日期]签订了《[工程名称]施工合同》(以下简称“合同”),约定由原告承担[工程名称]的施工任务。
建筑合同索赔函

建筑合同索赔函
尊敬的_____(建筑公司名称)___:
根据我们之间签订的_____(合同编号)建筑合同,我们在__(具体工程地点)___项目
工程中发现了一些问题,特向贵公司提出索赔请求。
根据合同约定,我们就以下问题向贵公司提出索赔要求:
1.在_____(具体施工阶段)阶段,发现了_(问题1)_,造成了_(具体损失或延迟)。
2.经过_____(相关部门或专业人员)的检验确认,发现_(问题2)_,导致_(具体
损失或延迟)。
3.我方已经履行合同约定的所有支付义务,但因上述问题导致了_____(额外费
用/损失),特此向贵公司提出索赔要求_(索赔金额)__。
我方请求贵公司立即展开_____(解决问题的具体行动),并在__(提出要求的期
限)___内给予书面答复。
如果贵公司对此索赔难以认可,希望双方能够通过友好协
商解决纠纷,避免进一步的法律纠纷。
同时,在解决问题的过程中,我方也愿意提供一切必要的配合和协助,以保证工程的顺利进行。
希望双方能够共同维护合同的有效性,保证工程的质量达到双方的期望值。
此致
敬礼!
_____(你的姓名)____
_____(你的职务)____
_____(你的联系方式)____
日期: ____(日期)____。
建设工程施工合同索赔函

建设工程施工合同索赔函尊敬的[对方公司名称]:主题:关于[工程项目名称]的合同索赔通知根据我们之间签订的建设工程施工合同(合同编号:[合同编号]),我方自[合同生效日期]起开始履行合同约定的各项义务。
在施工过程中,由于[具体原因,如设计变更、材料供应延迟等],导致我方无法按照原定计划进行施工,从而产生了额外的成本和损失。
在此,我方依据合同第[条款编号]条的规定,向贵方提出如下索赔:1. 工期延误索赔:由于[具体原因],我方的施工进度受到了影响,根据合同规定,我方有权要求延长工期[具体天数]天,并请求相应的经济补偿。
2. 成本增加索赔:由于[具体原因]导致的材料、人工等成本的增加,我方已经承担了额外费用[具体金额]元。
根据合同规定,这部分费用应由贵方承担。
3. 设备闲置费用索赔:因[具体原因]造成的设备闲置,我方产生了[具体金额]元的设备闲置费用,根据合同规定,该费用应由贵方负责。
4. 其他相关损失:除上述明确列出的损失外,我方还遭受了其他相关损失,包括但不限于[具体损失],根据合同规定,这部分损失亦应由贵方承担。
我方共计索赔金额为[总金额]元。
为了不影响工程进度和双方的合作关系,希望贵方能够认真审核我方的索赔请求,并在收到本函后的[具体时间]内给予答复。
我们期待与贵方友好协商解决此事,以确保工程的顺利进行。
如果贵方对上述索赔有任何疑问或需要进一步的信息,请随时与我方联系。
感谢贵方的理解与支持,期待贵方的积极回应。
此致敬礼![贵方公司全称][贵方联系人姓名][贵方联系电话] [贵方联系地址] [日期]。
建筑工程施工索赔函

建筑工程施工索赔函尊敬的_____(业主/发包方/相关责任方):您好!我是_____(施工单位名称),我司与贵方于_____(合同签订日期)签订了_____(工程项目名称)的施工合同。
在项目的施工过程中,由于多种不可预见和不可控制的因素,给我司造成了严重的经济损失和工期延误。
根据合同的相关条款和法律法规的规定,我司特向贵方提出索赔要求,希望贵方能够认真对待并给予合理的赔偿。
一、索赔事件的背景本工程项目自_____(开工日期)开工以来,我司一直严格按照合同的要求和施工规范进行施工。
然而,在施工过程中,出现了一系列的问题和困难,导致工程进度受到了严重的影响,同时也增加了我司的施工成本。
1、设计变更在施工过程中,贵方多次提出设计变更要求,导致我司不得不重新调整施工方案和施工计划。
这些设计变更不仅增加了我司的工作量,还导致了部分已完成的工程需要拆除和重建,给我司造成了巨大的经济损失。
2、恶劣天气在施工期间,遇到了多次恶劣天气,如暴雨、大风等,导致工程无法正常进行。
根据合同的约定,恶劣天气属于不可抗力因素,由此造成的工期延误和经济损失应由贵方承担。
3、业主原因由于贵方未能按时提供施工所需的场地、材料和设备等,导致我司的施工进度受到了严重的影响。
此外,贵方在工程款的支付方面也存在拖延的情况,给我司的资金周转带来了很大的困难,影响了工程的顺利进行。
二、索赔的依据1、合同条款根据我们双方签订的施工合同第_____条第_____款的规定:“如因业主原因导致工程变更、工期延误或增加施工成本,施工单位有权提出索赔要求,业主应给予合理的赔偿。
”2、法律法规根据《中华人民共和国民法典》以及相关的建筑法律法规的规定,因不可抗力因素和业主原因造成的损失,应由责任方承担相应的赔偿责任。
三、索赔的内容1、工期索赔由于上述原因,本工程的工期延误了_____(延误天数),根据合同的约定,我司要求贵方给予相应的工期顺延,以弥补我司因工期延误而造成的损失。
建筑工程施工合同索赔函样本

建筑工程施工合同索赔函样本尊敬的对方单位:您好!首先,感谢贵单位与我方合作完成了XXX建筑工程的施工任务。
经过双方的共同努力,工程进展顺利,现已进入最后阶段。
然而,我们遗憾地发现在工程实施过程中存在一些不可预见的情况,导致我们需要向贵单位提出索赔要求。
鉴于此,我方特撰写此索赔函,希望能够与贵单位沟通解决。
一、索赔依据及说明1. 工期延误根据双方签订的施工合同,工程的竣工日期应在XX年XX月XX日前完成。
然而,由于在施工过程中遭遇到以下问题,导致工期延误:(1)XXXXXXXXXXXXXXXX;(2)XXXXXXXXXXXXXXXX;(3)XXXXXXXXXXXXXXXX。
这些问题严重影响了工程的进度,违反了合同约定。
我们希望贵单位能够承担相应的责任,赔偿我们因工期延误而产生的直接损失。
2. 工程质量问题经过对已完成的工程进行验收,我方发现存在以下质量问题:(1)XXXXXXXXXXXXXXXX;(2)XXXXXXXXXXXXXXXX;(3)XXXXXXXXXXXXXXXX。
这些问题严重影响了工程的质量,不符合合同要求。
我们要求贵单位承担相应的赔偿责任,并承担修复工程所产生的费用和损失。
二、索赔金额计算及说明1. 工期延误的损失计算按照合同的约定,工期延误所导致的损失应按照日租金的XXXX倍计算。
经过详细计算,截至目前,工期延误共计XX天,计算得出工期延误的损失金额为XXXX元。
2. 工程质量问题的损失计算对于工程质量问题的损失,我们将根据相关专家评估报告计算得出具体金额。
我们将邀请第三方专业机构进行全面评估,并按照评估结果进行损失计算。
计算结果将于报告出炉后提交给贵单位。
三、索赔要求根据以上索赔依据和金额计算,我方要求贵单位:1. 在接到本函后立即组织相关人员进行核实,并向我方提供书面答复;2. 承认工期延误和工程质量问题的存在,并承担相应的赔偿责任;3. 向我方支付工期延误造成的损失XXXX元;4. 向我方支付工程质量问题所产生的费用和损失,金额将根据专家评估报告确定。
建筑工程施工索赔函

建筑工程施工索赔函尊敬的_____(业主单位名称):您好!我是_____(施工单位名称),现就我方在_____(工程名称)施工过程中所遭遇的一系列问题,向贵方提出索赔要求。
此次索赔是基于合同条款以及实际发生的情况,希望贵方能够给予充分的重视和公正的处理。
一、工程概况本工程于_____(开工日期)正式开工,合同约定的竣工日期为_____(竣工日期)。
工程内容包括_____(具体工程内容),合同总价为_____(合同金额)。
二、索赔事项及原因1、工程变更导致的成本增加在施工过程中,贵方提出了多项工程变更,包括_____(列举变更内容)。
这些变更不仅增加了我方的施工难度和工作量,还导致了材料、人工等成本的大幅增加。
例如,由于设计变更,我方需要重新采购特定规格的材料,而新采购的材料价格远高于原合同约定的价格。
此外,工程变更还导致了施工工序的调整,延长了工期,增加了现场管理费用。
2、恶劣天气影响在施工期间,遭遇了_____(恶劣天气情况,如暴雨、台风等),给工程进度带来了严重的影响。
根据合同约定,恶劣天气属于不可抗力因素,我方有权对因此造成的损失进行索赔。
恶劣天气导致了工地停工_____(天数),施工设备损坏_____(数量及具体设备名称),部分已完成的工程受到损坏需要重新施工,这些都给我方造成了巨大的经济损失。
3、业主方原因导致的工期延误贵方未能按时提供施工所需的场地、图纸等,导致我方无法正常施工,工期延误。
例如,贵方提供的施工图纸存在错误和遗漏,我方在施工过程中不得不暂停施工,等待贵方修改完善图纸,这期间造成了大量的人工和机械闲置,增加了成本。
4、业主指定供应商的问题贵方指定的某些材料供应商未能按时供货,或者提供的材料质量不符合要求,这不仅影响了工程进度,还导致我方需要额外花费时间和成本进行材料的检验和更换。
三、索赔金额计算1、工程变更增加的成本材料成本增加:_____(具体金额)人工成本增加:_____(具体金额)管理费用增加:_____(具体金额)共计:_____(总金额)2、恶劣天气造成的损失设备维修费用:_____(具体金额)工程返工费用:_____(具体金额)人工闲置费用:_____(具体金额)共计:_____(总金额)3、业主方原因导致的工期延误损失人工闲置费用:_____(具体金额)机械租赁费用增加:_____(具体金额)管理费用增加:_____(具体金额)共计:_____(总金额)4、业主指定供应商问题造成的损失材料检验费用:_____(具体金额)材料更换费用:_____(具体金额)工期延误损失:_____(具体金额)共计:_____(总金额)综上,我方索赔总金额为:_____(索赔总金额)四、索赔证据为了支持我方的索赔要求,我们提供了以下证据:1、工程变更的书面通知和相关文件,包括变更设计图纸、变更指令等。
工程施工索赔书(3篇)

第1篇致:[业主单位名称]项目名称:[项目名称]项目地点:[项目地点]索赔单位:[索赔单位名称]联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]一、索赔事由根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,结合我单位在[项目名称]项目施工过程中所遇到的实际情况,现就以下事项向贵单位提出索赔:1. [具体事由1]:在[项目名称]项目施工过程中,由于[具体原因],导致我单位在[具体部位/时间段]无法按合同约定进行施工。
根据合同约定,[具体条款],我单位有权要求贵单位承担由此产生的损失。
2. [具体事由2]:在[项目名称]项目施工过程中,由于[具体原因],导致我单位在[具体部位/时间段]遭受了[具体损失]。
根据合同约定,[具体条款],我单位有权要求贵单位承担由此产生的损失。
二、索赔金额根据以上索赔事由,我单位现将索赔金额及依据如下:1. [具体事由1]索赔金额:根据合同约定及实际情况,我单位现提出[具体事由1]索赔金额为人民币[金额]元。
2. [具体事由2]索赔金额:根据合同约定及实际情况,我单位现提出[具体事由2]索赔金额为人民币[金额]元。
综上,我单位本次索赔金额共计人民币[总金额]元。
三、索赔依据1. 《中华人民共和国合同法》及相关法律法规;2. [项目名称]施工合同;3. [相关协议/会议纪要/通知等];4. [相关照片/视频/检测报告等];5. [其他相关证明材料]。
四、索赔要求1. 请贵单位在收到本索赔书之日起[具体天数]内,对本次索赔事项进行核实;2. 请贵单位在核实无误后,在[具体天数]内支付我单位本次索赔金额;3. 请贵单位在支付本次索赔金额后,协助我单位办理相关手续。
特此函告,敬请予以关注。
[索赔单位名称][日期]第2篇致:[业主单位名称]抄送:[监理单位名称][施工项目名称][施工项目地点][日期]尊敬的[业主单位负责人姓名]先生/女士:我方[施工单位名称](以下简称“我方”)就[施工项目名称](以下简称“本项目”)在施工过程中遇到的非我方责任因素,导致工程延误和费用增加,特此向贵单位提出索赔申请。
工程索赔联系函格式范文(通用6篇)

工程索赔联系函格式范文(通用6篇)工程索赔联系函格式范文第1篇X公司:有限责任公司(以下简称我公司)因X项目的需要,从贵公司订购了,双方于年月日签订了《协议书》及《技术协议书》,依协议的商定,上述设备所承受的最低温度度(本处应按协议的要求写)。
贵公司供货后经我公司验收,贵公司所供应的(本处应按设备上的标注的原话来填写)。
由于X项目担当着我公司向任务,因此,在对选择上我公司在技术协议中有明确的要求,贵公司目前所供应的产品既不符合合同的商定也不能满意我公司的需求,将给我公司对埋下重大隐患,也可能会导致我公司遭到方面的巨额索赔。
另外,我公司在此工程中订购的,贵公司也未按合同要求的供货。
综上所述,我公司特向贵公司提出如下要求:一、请贵公司在收到我公司函件后日内无条件的更换前述两种产品,产品必需满意合同所商定的一切条件。
二、由贵公司担当因更换产品所需的一切费用。
如贵公司不能满意我公司的上述要求,我公司将实行包括但不限于下列措施,维护我公司的合法权益:一、依双方所签协议的商定,向有管辖权的机构提起仲裁或诉讼,依法进行索赔。
二、向国家及有关产品质量监督管理部门投诉。
三、向国家及主要媒体披露贵公司的违约行为。
以上意见请贵公司参考。
有限责任公司年月日工程索赔联系函格式范文第2篇索赔函XX公司:我司于X年X月X日通过贵司托运一票单号为XXXX的货物(品名,重量,体积)到XX地,由于贵司操作不当导致货物丢失。
经我司(财务/选购/销售)部门核算,该货物成本为XX 元。
请贵司乐观协作我司根据合同商定赔付。
顺致商祺XXXX有限公司X年X月X日工程索赔联系函格式范文第3篇各市(州)慈善总会:我会与博润白癜风医院合作的“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”已于x年2月24日成立并启动。
该基金自成立以来,在全省乐观开展贫困白癜风患者救助活动,目前已救助患者超过百名。
为进一步加大对贫困白癜风患者的救助力度,扩大救助范围和救助人群,让社会各界都更加关注我省慈善事业的进展,我会特联合博润白癜风医院于x年3月至7月举办“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”全省行活动,届时将赴各市州进行义诊筛查活动,整个费用由该医院担当。
建筑工程施工索赔范文

建筑工程施工索赔范文尊敬的甲方:根据我国相关法律法规,以及双方签订的《建筑工程施工合同》,就本项目在施工过程中,因甲方原因导致乙方施工进度受阻、工程成本增加等情况,乙方现向甲方提出施工索赔。
现将有关情况说明如下:一、工程概况本项目为XXXX建筑工程,位于XXXX地区,占地面积XXXX平方米,建筑面积XXXX 平方米。
工程内容包括:土建工程、装饰工程、安装工程、园林绿化等。
合同总价款为XXXX万元,合同工期为XX个月。
乙方于XXXX年XX月XX日中标,并于XXXX 年XX月XX日签订《建筑工程施工合同》。
二、索赔事由1. 甲方拖延支付工程进度款,导致乙方施工资金紧张,影响了施工进度。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应按工程进度支付工程进度款。
但自项目开工以来,甲方多次拖延支付工程进度款,累计拖欠金额达到XXXX万元。
2. 甲方变更设计,增加工程量,导致乙方施工成本增加。
在施工过程中,甲方多次提出变更设计,增加工程量,累计增加工程量达到XXXX平方米。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应承担因变更设计导致的工程价款增加。
3. 甲方未按约定提供施工场地,导致乙方施工进度受阻。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应保证施工场地的畅通和施工条件的完善。
但自项目开工以来,甲方未能按约定提供施工场地,导致乙方施工进度受到严重影响。
4. 甲方未按约定时间办理竣工验收手续,导致乙方不能按期结算工程款。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应按合同约定的时间办理竣工验收手续。
但截止目前,甲方尚未办理竣工验收手续,导致乙方不能按期结算工程款。
三、索赔金额及依据1. 甲方拖延支付工程进度款,乙方根据《建筑工程施工合同》约定,要求甲方支付拖延支付的工程进度款XXXX万元,并按同期贷款利率支付逾期付款的利息。
2. 甲方变更设计,增加工程量,乙方根据《建筑工程施工合同》约定,要求甲方支付增加的工程价款XXXX万元。
3. 甲方未按约定提供施工场地,乙方根据《建筑工程施工合同》约定,要求甲方赔偿因施工进度受阻导致的工程成本增加XXXX万元。
建筑工程施工索赔函

建筑工程施工索赔函尊敬的工程负责人:您好!首先,感谢贵公司对本次建筑工程的支持与配合。
在施工过程中,由于各种客观原因影响,我们的工程进度与计划发生了一些偏差,给我们的工期进展与经济效益带来一定的困扰。
因此,我们决定向贵公司提出索赔请求,希望能够得到合理的赔偿。
一、项目概况项目名称:XXXX工程工程地址:XXXX工期:XXXX二、索赔原因与依据1. 资金损失:由于工程进展不如预期,我们不得不额外投入资金用于加快工程进度。
根据合同约定以及有关法律法规,我们要求贵公司对我们因此产生的资金损失进行补偿。
2. 工期损失:由于贵公司在以下几个方面未能履行合同约定,导致我们的工期受到影响:a. 提供的施工图纸存在错误和漏洞,需要我们花费额外的时间进行修改和调整。
b. 贵公司未能按时提供所需的材料和设备,导致我们在施工过程中出现停工现象,延误工期。
c. 贵公司在现场施工期间,未能及时解决工程问题,导致我们必须停工等待解决,进一步延误工期。
以上三个方面的工期损失,依据合同约定,我们希望贵公司承担相应的赔偿责任。
三、索赔金额计算根据我们的实际损失及相关法律法规的规定,我们对索赔金额进行了计算,并列举如下:1. 资金损失:根据我们加快工程进度所投入的额外资金,计算得出总额为XXXX元。
2. 工期损失:根据工期延误所带来的经济损失,我们通过与专业评估机构进行协商以及参考相应的市场行情,计算出总额为XXXX元。
四、索赔处理方式在诚信与合作的基础上,我们希望贵公司能够认真对待我们的索赔请求,积极与我们沟通、协商,寻求共赢的解决方案。
我们提议以下处理方式:1. 资金损失:我们要求贵公司按照计算得到的金额,及时支付给我们。
支付方式可协商确定。
2. 工期损失:我们要求贵公司将延误期间的损失以相应的方式补偿给我们。
具体补偿方式可协商确定,但必须合理。
五、处理要求与期限为了确保问题得到及时解决,我们提出以下处理要求与期限:1. 贵公司收到本函后的7个工作日内,书面回复我们是否同意索赔请求,并明确回复处理方式。
建筑工程施工索赔函

建筑工程施工索赔函尊敬的_____(业主/甲方名称):您好!我是_____(施工单位名称),现就我方所承建的_____(工程名称)施工过程中所发生的一系列问题,向贵方提出索赔。
本次索赔是基于合同约定以及实际发生的情况,希望贵方能够予以重视和妥善处理。
一、工程概况本工程位于_____(工程地点),合同约定的开工日期为_____,竣工日期为_____,工程内容包括_____(简要描述工程的主要施工内容)。
二、索赔事项及原因1、工程变更在施工过程中,贵方多次提出工程变更要求,导致我方的施工计划被打乱,增加了施工成本和工期延误。
例如,在_____(具体部位或施工阶段),贵方要求将原设计的_____(变更内容),这不仅需要我方重新组织施工人员和调配施工设备,还造成了已采购材料的浪费和新增材料的采购成本增加。
2、恶劣天气影响在施工期间,遭遇了_____(恶劣天气情况,如暴雨、大风等),导致工程多次停工。
根据合同约定,这种不可抗力因素所造成的工期延误和费用增加应由贵方承担。
3、业主原因导致的停工由于贵方未能按时提供施工场地、未及时解决施工图纸中的问题等原因,导致工程多次停工,给我方造成了巨大的经济损失。
4、材料价格上涨在合同履行期间,部分主要材料的市场价格大幅上涨,超出了我方签订合同时的预期。
虽然合同中对材料价格调整有一定的约定,但实际上涨幅度远远超过了约定的范围,给我方的成本控制带来了极大的压力。
三、索赔费用计算1、工程变更费用根据变更指令和实际发生的工程量,重新计算的费用为_____元。
其中包括新增材料费用_____元、人工费用_____元、设备租赁费用_____元等。
2、恶劣天气影响费用因恶劣天气导致的停工天数为_____天,按照合同约定的每天停工补偿标准_____元/天,共计_____元。
此外,为应对恶劣天气而采取的防护措施费用为_____元。
3、业主原因导致的停工损失停工天数共计_____天,由此产生的人工闲置费用_____元、设备闲置费用_____元、管理费增加_____元等,总计_____元。
建筑工程施工索赔函

建筑工程施工索赔函尊敬的施工方:我方是贵公司的业主,与贵公司于XX年XX月XX日签订了《建筑工程施工合同》,合同约定了双方在建筑工程施工过程中的各项责任和权益。
然而,我方在施工过程中发现了一些问题和困扰,并由此导致了额外的费用和损失。
在本函中,我方将就这些问题向贵公司提出索赔。
首先,我方发现在工程施工中,贵公司存在延误工期的情况。
根据合同约定,工程应在XX年XX月XX日完成,然而至今尚未达到约定的交工时间。
这给我方带来了经济损失和不便之处,比如我方计划于XX年XX月XX日投入使用该建筑,结果因贵公司的延误而无法实现,导致我方经营活动受阻。
因此,我方要求贵公司对我方因此而产生的额外损失承担责任,并支付相应的赔偿费用。
其次,我方对贵公司施工质量存在一定的疑虑。
在工程竣工验收过程中,我方发现了多处质量问题,如渗漏、裂缝等。
这些问题不仅影响了建筑物的正常使用,还给我方造成了经济损失,如重新修复所需的费用以及期间造成的租金等损失。
因此,我方要求贵公司承担相应的返工和修复费用,并赔偿我方因此而产生的经济损失。
再次,我方还发现贵公司在施工过程中未能按照合同约定的标准和要求进行工程保护与安全措施。
举例来说,在施工现场周围未设置完善的安全警示牌和围挡,导致工地周边的行人和车辆存在安全隐患。
这不仅对我方的安全构成威胁,还可能对周边环境造成污染和破坏。
因此,我方要求贵公司加强施工现场的安全管理,并承担由此引发的相应责任与赔偿。
最后,我方希望贵公司能够重视我方的索赔要求,并及时与我方进行沟通和解决。
贵公司是建筑工程的施工方,应该按照国家法律和合同约定履行相应的义务。
我方相信贵公司会以负责任的态度对待这些问题,并与我方合作解决。
我方在此保留追究其法律责任的权利。
此函为正式索赔函,希望贵公司能认真对待并尽快答复我方的要求。
如未能得到合理解决,我方将不得不采取进一步法律措施来维护我方的权益。
敬祝商祺!业主单位签章:日期:XX年XX月XX日。
建筑工程索赔函格式范文(通用16篇)

建筑工程索赔函格式范文(通用16篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!建筑工程索赔函格式范文(通用16篇)建筑工程索赔函格式范文第1篇X方:乙方:X方因开发楼盘(位于)需拆除乙方正在使用的沿街楼房,依据《国有土地上房屋征收与赔偿条例》,经X乙双方协商,就房屋拆迁赔偿达成如下协议:一、乙方房屋基本情况第1条:1、建筑面积平方米(其中一层平方米;二层平方米;附属物。
建筑工程索赔函

建筑工程索赔函尊敬的XXX建筑公司:我方是xxx建筑项目的业主代表,本函是就该项目中出现的问题和损失向贵公司提出索赔要求。
根据项目合同第XX条,我们特此向贵公司提出索赔申请。
一、索赔申请的背景自建筑项目开始施工以来,我们注意到有一些问题出现在施工过程中,这些问题已经对项目的进度和质量产生了重大影响。
举例来说,以下几个方面是我们所担忧的问题:1. 设计错误:在设计阶段,我们注意到了几处设计错误,例如某些结构设计不合理,导致了施工过程中延误和额外的费用支出。
2. 工期延误:贵公司未能按照合同约定的工期完成工程,而是延误了X个月,这给我们的后续计划和投资造成了不小的困扰。
3. 施工质量问题:我们发现了多个施工质量问题,例如某些部位的墙体裂缝、地板材质不符合要求等等。
这些问题将会对项目的安全和使用造成潜在的威胁。
4. 造成其他损失:由于工期延误和施工质量问题,我们不得不支付额外的成本来修复这些问题,同时还面临了项目价值受损的风险。
以上问题严重影响了我们的利益和项目进程,我们希望贵公司认真对待这些问题,并且立即采取必要的措施解决这些损失和问题。
二、索赔要求基于上述问题和损失,我方特此要求贵公司采取以下措施:1. 尽快修复:贵公司应立即采取行动,解决所有施工质量问题,并按照合同约定的标准重新进行修复。
2. 赔偿损失:贵公司应向我方支付由于工期延误和施工质量问题导致的额外成本和损失。
请贵公司提供详细的费用清单,以便我方核算索赔金额和发起赔偿要求。
3. 加快工期:贵公司应加快施工进度,确保项目能够按照合同约定的工期完成。
如需额外资源或措施,请及时与我方协商。
4. 提供解决方案:贵公司应提供解决以上问题的详细方案和时间计划,确保问题能够及时解决,并避免类似问题的再次发生。
三、索赔处理的周期和方式我方要求贵公司在收到本函后的X个工作日内提供书面答复。
在对索赔金额和方案进行核算和讨论后,双方应即刻进入协商阶段。
如协商无法达成一致,双方同意在XXX仲裁机构进行仲裁,接受其裁决结果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建筑工程施工合同索赔函范例【建筑工程施工合同索赔函范例】
尊敬的(施工方名称):
我方作为(甲方名称)在日前与贵方签订的《建筑工程施工合同》
清楚规定了双方的权益和责任。
然而,遗憾的是,根据最近的施工进
展和质量检测情况,我们发现以下问题存在严重质量缺陷和时间延误,因此,我们不得不提出索赔请求。
一、质量问题
在项目实施过程中,我们发现以下质量问题(列出具体问题):
1.(问题描述)
2.(问题描述)
3.(问题描述)
这些问题严重影响了工程进度和工程质量,违反了合同规定,使我
们的投资受到了损失。
二、时间延误
根据初步的项目计划,工程应于(日期)前完工。
然而,由于施工
方的原因,工程的进展严重延误。
经与您多次协商并催促,情况依然
无法得到解决。
由此,我们遭受了以下影响:
1.(影响描述)
2.(影响描述)
3.(影响描述)
我们非常遗憾地指出,这些时间延误严重影响了我们的经济利益和项目进展,给我们带来了巨大的损失。
基于以上情况,我们要求贵方承担以下责任:
1.立即修复所有存在的质量问题,确保工程达到合同约定的标准和要求;
2.加快施工进度,确保工程尽快完工,减少进一步的时间延误;
3.赔偿我们因贵方的质量问题和时间延误而造成的经济损失,具体金额请贵方在收到信函后五个工作日内提供。
我们强烈希望贵方能够尽快正视问题并采取措施解决。
如贵方不能在(期限)内回应并解决问题,我们将不得不采取进一步的法律手段来维护我们的合法权益。
最后,我们希望双方能够通过友好协商解决这些问题,确保工程的顺利进行,共同促进我们的合作关系持续发展。
此致
敬礼
(甲方名称)
日期:(日期)。