湖北省建设工程施工合同范本
湖北省建设工程施工合同最新6篇
湖北省建设工程施工合同最新6篇湖北省建设工程施工合同篇一发包人(全称)：__________________承包人(全称)：__________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：______________________________________________________工程地点：______________________________________________________工程内容：______________________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：__________________资金来源：__________________________二、工程承包范围承包范围：______________________________________________________三、合同工期开工日期：____________________________________竣工日期：____________________________________合同工期总日历天数__________________天。
四、质量标准工程质量标准：______________________________________________________五、合同价款金额(大写)：__________________元(人民币)￥：__________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程报价单或预算书9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本为合同的组成部分。
湖北建设工程施工合同范本简洁范本
湖北建设工程施工合同范本湖北建设工程施工合同范本第一章总则第一条合同的订立本合同是根据相关法律法规和湖北省建设工程施工合同管理办法等文件制定的，是由双方共同订立的合同。
第二条合同的目的和约定本合同的目的是为了明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，保证施工过程的顺利进行，并保障工程质量，确保合同的履行。
第三条合同的实施方式本合同的实施方式可以采用书面形式，也可以采用电子数据交换的方式，具体方式由双方协商确定。
第二章合同的主要内容第四条工程的基本情况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：4. 工程内容：5. 工期要求：6. 工程造价：第五条施工单位的责任1. 施工单位应按照相关法律法规和标准要求进行施工，保证工程的质量。
2. 施工单位应按照合同的约定和工期要求完成工程。
3. 施工单位应确保施工过程中的安全措施，防止事故的发生。
第六条监理单位的责任1. 监理单位应对施工过程进行监督和检查，确保工程的质量。
2. 监理单位应按照合同的约定对施工单位进行监督和管理。
3. 监理单位应及时发现施工中的问题，并提出合理建议和解决方案。
第七条付款方式和进度1. 本工程的付款方式为_______（一次性付清/分期付款）。
2. 工程款的支付进度按照工程进度和合同约定进行支付。
第八条合同变更和解除1. 在施工过程中，如有需要变更施工内容，应由双方协商一致，并签订变更合同。
2. 如因不可抗力等原因，无法继续施工，双方协商解除合同，并按照合同的约定进行结算。
第三章违约责任第九条违约责任的认定1. 若一方违反合同约定未按时履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 若一方违反合同约定导致工程质量不达标，应承担相应的违约责任。
第十条违约处理方式1. 如双方发生争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商无法解决，可以向有关部门或仲裁机构申请调解或仲裁。
第四章其他事项第十一条合同附件本合同的附件包括但不限于设计图纸、施工方案、工程合格证等相关文件。
2023湖北建设工程施工合同()正规范本(通用版)
湖北建设工程施工合同(2023)一、合同背景本合同由湖北省某工程建设项目的业主方与承包方签署，旨在明确双方在工程施工过程中的权利和义务，确保工程进展顺利、合规进行。
二、合同主要条款1. 项目概述1.1 项目名称：工程项目1.2 建设地点：湖北省1.3 项目规模：详见项目规划文件2. 合同参与方2.1 业主方：工程有限公司2.2 承包方：施工有限公司3. 合同签署日期本合同于YYYY年MM月DD日双方正式签署。
4. 工程进度和时间要求4.1 工程进度计划双方应在合同签署后确定详细的工程进度计划，并严格按照计划进行施工。
4.2 工程时间要求工程施工周期为YYYY年MM月至YYYY年MM月，具体时间根据实际工程进展情况协商确定。
5. 施工内容和技术要求5.1 施工内容承包方应按照项目规划文件和设计要求，完成工程主体结构、装饰装修、给排水、电气、通风、供暖等施工内容。
5.2 技术要求承包方应具备相应的资质和技术实力，保证施工质量符合相关国家和地方标准及规范的要求。
6. 施工资金与支付方式6.1 施工资金业主方将按照合同约定向承包方提供相应的施工资金，用于满足施工所需的人力、材料、设备等方面的开支。
6.2 支付方式双方约定的支付方式包括预付款、进度款和竣工结算款。
具体支付比例和时间节点将在双方协商确定后列明于补充协议中。
7. 质量保证和验收标准7.1 质量保证承包方应按照工程质量管理要求，严格执行施工质量控制措施，确保工程质量符合设计要求和相关标准。
7.2 验收标准工程竣工后，业主方将组织相关专业人员对施工工程进行验收。
验收标准以项目设计要求和国家相关标准为准。
8. 变更和索赔8.1 变更任何一方若发现施工过程中需要对合同范围、工程内容或规模进行变更的情况，应书面通知对方，并经双方协商后签署变更协议。
8.2 索赔若因业主方或承包方原因导致工程施工受阻或损失，受影响方有权提出索赔要求。
索赔应遵循合同规定的程序和时间限制。
湖北施工合同范本
湖北施工合同范本湖北省建设工程施工合同（示范文本）甲方（建设单位）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（施工单位）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容，包括但不限于土建、安装、装饰等]4. 工程规模：[工程规模，如建筑面积、工程量等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量标准：[按照国家或行业标准执行]2. 乙方应确保工程施工符合相关质量要求，并按照合同约定的时间和质量标准完成工程。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：本工程的总价款为人民币[大写金额]元（￥[小写金额]元）。
（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的[预付款比例]作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方按[进度款支付比例]支付进度款；（3）竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后，支付合同价款的[竣工款比例]。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供工程所需的相关资料和文件；（2）按时支付合同款项；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）及时向甲方报告工程进展情况。
六、工程变更1. 如因工程需要，甲方可提出工程变更，乙方应按照甲方的要求进行变更施工。
2. 工程变更的费用计算方法按照合同约定执行。
七、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后的[验收期限]内组织验收，如逾期未验收，则视为工程验收合格。
湖北省建筑工程施工合同
湖北省建筑工程施工合同甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]鉴于甲方拟在湖北省[具体地点]建设[工程名称]，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就本工程的施工达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程规模：[具体规模描述]1.4 工程内容：[具体施工内容]1.5 工程质量标准：[具体质量标准]第二条工程工期2.1 开工日期：[具体日期]2.2 竣工日期：[具体日期]2.3 工期要求：[具体工期要求]第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款：[具体金额]3.2 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、竣工款等] 3.3 付款时间：[具体付款时间节点]第四条双方权利与义务4.1 甲方权利与义务：- 按合同约定支付工程款- 提供施工所需的场地和条件- 协调解决施工过程中的问题4.2 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成施工任务- 保证工程质量符合标准- 遵守施工现场的安全规定第五条工程变更5.1 工程变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 因变更导致的工程价款调整，按照实际发生的费用进行结算。
第六条工程验收6.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
6.2 甲方应在收到通知后[具体天数]内组织验收。
第七条违约责任7.1 如甲方未按期支付工程款，应按未付款项的[具体比例]支付违约金。
7.2 如乙方未按期完成工程，应按合同总价款的[具体比例]支付违约金。
第八条争议解决双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）： [签字]乙方代表（签字）： [签字]签订日期： [具体日期]请注意，以上内容仅为示例，实际合同应根据具体工程的实际情况和双方的具体协商来制定。
湖北省建设工程施工合同Y
湖北省建设工程施工合同Y湖北省建设工程施工合同范本第一章总则第一条甲方及乙方为依法独立组织的企事业单位，甲方为建设工程的业主，乙方为施工单位，本合同是根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规订立的。
第二条本合同所称建设工程系指将要建设或正在进行建设的工程项目，包括房屋建筑、土建工程、公路建设、水利工程等项目。
第三条甲方授权乙方负责本工程的施工，乙方应按照合同规定负责工程质量、进度及安全，并享有相应的权益和利益。
第四条双方应本着公平、公正的原则，友好协商解决工程建设过程中的各项问题。
第五条本合同适用的法律、法规、规章等如下：1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国建设工程质量管理条例》3. 《中华人民共和国建筑法》4. 《中华人民共和国招标投标法》5. 《中华人民共和国建筑工程施工合同暂行条款》6. 《中华人民共和国劳动法》第二章合同签订及生效第六条甲方和乙方均应当以书面形式签订本合同，并加盖公章、合同专用章。
双方各执一份，自双方完成签字后生效。
第七条本合同生效后，甲方应向乙方提供工程施工图纸、设计文件、施工许可证等必要的资料。
第八条如因甲方提供的工程资料不准确、不完整或变更，导致乙方承担的风险和责任，由甲方承担。
第九条甲方应向乙方支付合同约定的工程款项，乙方应按合同要求提供施工质量、进度和安全等方面的保证。
第十条双方应共同制定工程施工进度计划，并根据实际情况进行调整。
第三章工程质量和安全第十一条乙方应按照施工图纸和设计要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。
第十二条甲方有权对工程进度、质量进行监督和检查，乙方应积极配合。
第十三条乙方应按照相关法律法规和安全规定，采取措施确保工程施工期间的安全。
第十四条如发生工程质量问题或安全事故，乙方应及时采取补救措施，并承担相应的责任。
第四章工程款项支付及结算第十五条甲方应按照合同约定的工程款项支付时间和付款方式，及时向乙方支付。
第十六条乙方应按照合同约定的规定及时开具工程款项发票，并向甲方提供相应的资料。
湖北省建设工程施工合同()5篇
湖北省建设工程施工合同()5篇篇1发包方（甲方）：[甲方公司名称]承包方（乙方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程承包方式：[承包方式]4. 工程范围和内容：[范围和内容]第二条合同文件1. 施工图纸及说明、地质资料、工程概算书和预算书。
2. 施工合同及补充协议。
3. 甲方对施工图进行的合理修改、补充及变更。
4. 甲方委托设计单位编写的有关设计文件及变更。
5. 乙方编制的施组设计、施工计划、施工方案及修改变更等。
6. 招标文件及清单（如有）。
7. 甲方关于施工场地的道路、施工用水、用电、通信等约定。
8. 其他与工程有关的文件、资料及要求。
第三条甲方工作1. 负责办理有关建设手续，为乙方施工提供必要的条件。
2. 负责建设工程的各项设计工作，包括设计交底、施工中设计问题的处理及竣工验收等工作。
3. 负责建设工程的各项监督工作，包括质量监督、安全监督等。
4. 负责对建设单位（业主）的协调沟通工作。
5. 负责按合同约定向乙方支付工程款项。
6. 负责组织有关单位进行竣工验收工作。
7. 负责对乙方的施工资料进行收集、整理并协助乙方完成组卷归档工作。
8. 甲方应做的其他工作。
第四条乙方工作1. 乙方应保证具备履行本合同要求的资质和条件，并承诺按合同规定的内容和要求完成工程的施工任务。
2. 乙方应设立项目经理部，配备相应的管理人员和技术人员，确保施工顺利进行。
3. 乙方应按时向甲方提交施工计划、施工方案及施组设计，并严格按照甲方批准的计划方案实施。
4. 乙方应确保施工现场安全、文明施工，并承担相应的安全责任。
5. 乙方应确保工程质量符合合同约定和相关标准，并按合同约定向甲方提交竣工验收资料。
6. 乙方应协助甲方进行竣工验收工作，并确保验收顺利通过。
湖北工程施工合同范本(通用24篇)
湖北工程施工合同范本(通用24篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!湖北工程施工合同范本(通用24篇)湖北工程施工合同范本第一篇甲方：(发包方)______________乙方：(承包方)______________根据《_合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
湖北省建设工程施工合同样本
湖北省建设工程施工合同样本湖北省建设工程施工合同样本1. 引言本文档为湖北省建设工程施工合同样本，旨在明确双方在建设工程施工过程中的权益和义务，确保项目顺利进行。
本合同适用于湖北省范围内的各类建设工程项目。
2. 合同主体2.1 甲方（建设单位）甲方：[甲方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]联系地址：[甲方地址]2.2 乙方（承建单位）乙方：[乙方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]联系地址：[乙方地址]3. 工程内容3.1 工程名称工程名称：[工程名称]3.2 工程地点工程地点：[工程地点]3.3 工程范围工程范围：[工程范围描述]3.4 工程期限工程期限：[工程开始日期] 至 [工程结束日期]4. 合同条款4.1 合同总价款合同总价款为人民币[总价款金额]（大写：[总价款大写]）。
4.2 工程款支付方式工程款支付方式为：按照工程进度分期支付。
具体支付方式和支付比例如下：第一期支付比例：[支付比例]，金额为人民币[金额]（大写：[金额大写]），在合同签订后 [天数] 天内支付；第二期支付比例：[支付比例]，金额为人民币[金额]（大写：[金额大写]），在工程完成 [百分比] 时支付；其他支付比例和条件：[支付条件描述]4.3 变更和索赔任何关于工程变更或索赔的要求，均应以书面形式提交给对方，并双方同意在收到通知后 [天数] 天内进行答复或协商解决。
4.4 工期延误和违约责任任何一方未按合同约定履行责任，导致工期延误或违约时，应承担相应的违约责任和赔偿责任。
4.5 保修期工程竣工后的保修期为 [保修期限]，乙方应负责保修期内的各类维修和保养工作。
4.6 安全与环保乙方在施工过程中应严格遵守国家和地方的安全与环保相关法律法规，确保工程施工安全和环境保护。
5. 合同生效和终止5.1 合同生效本合同自双方代表签字之日起生效，并取代之前双方的一切相关协议和合同。
5.2 合同终止如双方一致同意终止本合同，应经双方正式签署解除协议或其他书面形式，方可终止合同。
湖北省建设工程施工合同样本
湖北省建设工程施工合同样本一、引言建设工程施工合同是建筑工程项目管理的重要组成部分，是规范工程建设各方行为、明确各方权利义务、保障工程质量、安全、进度和投资效益的重要法律文件。
为了进一步规范湖北省建设工程施工合同的管理，根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规，结合湖北省实际情况，制定本合同样本。
二、合同主体三、工程概况1.工程名称：湖北省X项目2.工程地点：湖北省X市（县、区）3.工程规模：总建筑面积X平方米，其中地上建筑面积X平方米，地下建筑面积X平方米。
4.工程内容：建筑工程施工，包括土建、安装、装饰、绿化等。
5.工程质量：符合国家现行施工验收规范和质量评定标准，达到合格等级。
6.工程造价：人民币X万元。
7.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计X天。
四、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币X万元（大写：X万元整）。
2.支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的20%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方申请支付工程进度款。
甲方在收到乙方申请后15个工作日内支付相应款项。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交工程结算报告。
甲方在收到报告后30个工作日内完成结算审核，并将剩余款项支付给乙方。
五、施工管理1.乙方应按照国家有关法律法规和建筑工程施工规范，组织施工，确保工程质量和安全。
2.乙方应建立健全质量保证体系，严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量符合合同约定。
3.乙方应按照合同约定的工期组织施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应违约责任。
4.甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督检查，乙方应予以配合。
六、竣工验收1.工程竣工验收应按照国家现行建筑工程施工验收规范进行。
2.工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交完整的工程技术资料和竣工图纸。
3.工程竣工验收合格后，甲乙双方应签订工程结算协议，办理工程结算手续。
湖北建设工程施工合同(模板)范本
湖北建设工程施工合同范本1. 合同的背景和目的本合同由建设工程的业主（简称“甲方”）与承包商（简称“乙方”）签订，旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任。
本合同规定了双方的权益和责任，确保工程按时、按质、按量完成。
2. 合同条款2.1 工程概况工程名称：【填写工程名称】工程地点：【填写工程地点】工程规模：【填写工程规模】工程周期：【填写工程周期】工程造价：【填写工程造价】2.2 工程责任范围甲方的责任范围包括但不限于内容：提供工程设计文件；提供工程用地；提供工程所需的法律、行政审批文件；提供工程所需的资金；提供施工图纸；提供工程监理。
乙方的责任范围包括但不限于内容：按照甲方提供的工程设计文件进行施工；按照甲方提供的施工图纸进行施工；按照甲方的要求进行工程质量检验；按照甲方的要求进行交付和验收。
2.3 价格和支付方式工程造价为【填写工程造价】。
支付方式如下：工程款分期支付，每期支付比例为【填写支付比例】；最终支付金额应在工程竣工验收后的【填写时间】内支付。
2.4 工期和延期工程周期为【填写工程周期】。
双方约定如下：工程计划开始日期为【填写工程计划开始日期】；工程计划完成日期为【填写工程计划完成日期】；乙方应确保在工程计划完成日期前完成工程；如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方并申请工期延长。
甲方有权审批或拒绝乙方的工期延长申请。
2.5 工程监理甲方有权聘请第三方工程监理机构对工程施工过程进行监督和检查。
乙方应积极配合工程监理机构的工作，并按照监理机构的要求进行工作。
2.6 工程质量和保修乙方承诺在工程竣工验收后的【填写保修期限】内对工程质量负责，并承诺在保修期内免费修理甲方合理认可的由工程质量问题引起的故障。
2.7 违约责任双方应严格履行合同义务，如果一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、采取救济措施等。
2.8 合同变更和解除任何一方在履行合同过程中如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议；任何一方在履行合同过程中如需解除合同，应提前【填写解约通知期限】通知对方。
2023湖北建设工程施工标准合同范本
湖北建设工程施工合同范本1. 引言湖北建设工程施工合同是指在湖北省范围内进行的各类建设工程项目的施工过程中所订立的合同。
本合同旨在明确双方的权利和义务，规范施工工作，维护双方的合法权益。
2. 合同主体2.1 甲方甲方（简称“甲方”）：全称：（甲方全称）地质：（甲方地质）邮编：（甲方邮编）法定代表人：（甲方法定代表人名称）联系人：（甲方联系人名称）联系方式：（甲方联系方式）2.2 乙方乙方（简称“乙方”）：全称：（乙方全称）地质：（乙方地质）邮编：（乙方邮编）法定代表人：（乙方法定代表人名称）联系人：（乙方联系人名称）联系方式：（乙方联系方式）3. 合同背景（在此处描述合同的背景和目的）4. 合同内容4.1 工程概况（在此描述工程的概况，包括工程名称、地点、规模等）4.2 项目要求（在此描述项目的具体要求，包括工期、质量、安全等）4.3 施工范围（在此描述施工的具体范围）4.4 工期安排（在此描述工期的安排，包括起止时间、里程碑节点等）4.5 技术要求（在此描述工程的技术要求，包括材料、工艺等）4.6 质量控制（在此描述质量控制的措施和方法）4.7 付款方式（在此描述付款方式和时间安排）4.8 违约责任（在此描述违约责任和处罚措施）4.9 争议解决（在此描述争议解决的方式和流程）5. 其他条款5.1 附加条款（在此可能的其他附加条款）5.2 合同变更（在此描述合同的变更方式和流程）5.3 合同生效（在此描述合同的生效时间和方式）6. 合同签署6.1 甲方签署（甲方签署人填写）甲方签署人：签署日期：（签署日期）6.2 乙方签署（乙方签署人填写）乙方签署人：签署日期：（签署日期）7. 附件（在此附件，如图纸、技术规范等）是湖北建设工程施工合同范本，双方请仔细阅读并遵守合同的约定。
注意：此文档仅作为范本，请根据实际情况进行修改。
湖北施工合同范本(优选21篇)
湖北施工合同范本(优选21篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!湖北施工合同范本(优选21篇)湖北施工合同范本第1篇发包方（甲方）：______________承包方（乙方）：______________双方依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同。
湖北省建设工程施工合同范本
湖北省建设工程施工合同范本一、合同背景本合同是建立在湖北省建设工程施工法律法规的基础上，由施工单位和业主之间达成的协议。
本合同确立了双方之间的权利和义务，以确保施工过程的顺利进行，保证工程质量的标准和完工时间的准确。
二、合同主要内容1. 合同签署日期本合同的签署日期为（填写具体的合同签署日期）。
2. 合同双方本合同由以下双方参与：施工单位：（填写施工单位名称、地址、法定代表人）业主单位：（填写业主单位名称、地址、法定代表人）3. 工程名称和地点本施工合同涉及的工程名称和地点为：（填写工程名称和具体施工地点）4. 工程范围本施工合同的工程范围包括但不限于：（填写具体的工程范围，例如土建、钢结构、装饰等）5. 工期本施工合同的工期为：（填写具体的工期）6. 价格和支付方式本施工合同的总价为：（填写合同总价）支付方式：（填写具体的支付方式，例如按进度支付、分期支付等）7. 资质和执照施工单位需提供相应的资质证书和执照，包括但不限于： - 建筑业工程施工总承包资质证书 - 质量管理体系认证证书 - 安全生产许可证8. 质量保证施工单位需要按照相关法规和技术标准，保证工程的质量符合合同约定和工程设计要求。
若发生质量问题，施工单位将承担相应的责任和追究。
9. 安全保障施工单位需要制定合理的施工计划并落实安全管理措施，确保工程施工过程中的安全。
同时，施工单位需向业主提供施工期间的保险。
10. 变更和延期如有工程变更或工期延期需要，双方应及时协商并签订变更或延期协议。
11. 竣工验收工程竣工后，双方应进行竣工验收，确保工程达到预期的质量和要求。
若发现存在质量问题，施工单位需按照约定进行修复和处理。
12. 合同解除和争议解决双方在本合同履行过程中发生争议时，应及时协商解决。
若协商不成，可通过仲裁或法律途径解决。
三、附则1.本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
2.本合同适用于湖北省范围内的建设工程施工合同。
湖北省建设工程施工合同范本.doc
湖北省建设工程施工合同范本合同编号：HBGC-2022-001甲方（委托方）：湖北省某建筑工程有限公司地质：湖北省武汉市汉阳区路号乙方（承包方）：湖北省某建筑安装工程有限公司地质：湖北省武汉市武昌区路号根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担湖北省某建筑工程施工事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：湖北省某建筑工程1.2工程地点：湖北省武汉市1.3工程范围：建筑工程施工，包括土建、安装、装饰等（具体以施工图纸为准）1.4工程质量：符合国家相关工程质量标准及甲方要求1.5工程造价：人民币万元（大写：圆整）1.6工程期限：自合同签订之日起至X年月日止二、甲方权利和义务2.1提供施工图纸及技术资料，并确保其准确、完整、合法2.2提供施工现场，确保施工场地平整、通水、通电、通路2.3按合同约定支付工程款项2.4对乙方施工过程进行监督、检查，并提出合理建议2.5配合乙方办理相关施工手续，协调施工现场周边关系三、乙方权利和义务3.1严格按照施工图纸、技术规范及甲方要求进行施工3.2保障施工现场的安全、环保、文明施工3.3按合同约定完成工程进度，确保工程质量3.4配合甲方进行工程验收，并提交相关资料3.5对施工过程中出现的质量问题负责修复，直至达到甲方要求四、工程变更4.1如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，并签订书面变更协议4.2变更导致的工程量增加或减少，按实际工程量计算，调整合同价款五、工程款项支付5.1工程进度达到一定比例时，乙方提交工程进度报告及支付申请，甲方审核后支付相应款项5.2工程竣工并验收合格后，甲方支付至合同价款的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后支付六、违约责任6.1如甲方未按合同约定支付工程款项，按中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金6.2如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失七、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2023湖北建设工程施工合同正规范本(通用版)
湖北建设工程施工合同1. 引言本文档为湖北省建设工程施工合同的范本，包括合同的基本概念、签署、履行和违约等内容。
本合同适用于在湖北省范围内进行的各类建设工程的施工合同。
2. 合同双方本合同由双方签署：甲方：[甲方名称]，注册地质：[甲方注册地质] 乙方：[乙方名称]，注册地质：[乙方注册地质]3. 合同内容3.1 工程描述本合同基于工程的施工：工程名称：[工程名称] 工程地点：[工程地点] 工程范围：[工程范围]3.2 工期和进度本合同规定的工期为：[工期]，工程进度计划如下： [进度计划1] [进度计划2] [进度计划3] …3.3 施工责任和义务3.3.1 甲方责任和义务•甲方应提供工程设计图纸和相关资料，并按时支付工程款项。
•甲方应确保工程的顺利进行，如有施工变更，应提前与乙方协商并签署变更协议。
3.3.2 乙方责任和义务•乙方应按照工程设计要求和安全规范进行施工，确保工程质量。
•乙方应按照工期要求完成工程，并保证进度符合合同约定。
3.4 价款与付款方式3.4.1 价款总额本合同约定的总价款为：[总价款]，其中包括费用：材料费：[材料费用] 人工费：[人工费用] 管理费：[管理费用] …3.4.2 付款方式•甲方应在工程开工前支付[预付款比例]的预付款。
•乙方应在工程完成后进行验收，甲方确认合格后支付[进度款比例]的进度款。
•工程竣工后，甲方应进行最终验收，并支付剩余款项。
3.5 变更和索赔3.5.1 变更凡对工程的设计、规模、质量、进度等事项要求变更的，应经双方协商确定，并签署变更协议。
3.5.2 索赔对于因甲方原因导致的工期延误和费用增加的，乙方有权向甲方提出索赔要求。
3.6 违约和解决纠纷3.6.1 违约责任•任何一方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。
•违约方应承担违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
3.6.2 纠纷解决•双方应尽量通过友好协商解决合同纠纷。
•若协商无果，可以向当地仲裁机构提起仲裁或根据双方约定提交法院解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
湖北省建设工程施工合同范本随着天空中的云朵变幻不居，湖北省建设工程施工合同范本在经历了多年的发展和改进后，在湖北省内逐渐形成了一套更为完善的规范和标准。
本文将对湖北省建设工程施工合同范本进行探讨，从不同的角度深入分析其内容和意义。
一、合同总则
湖北省建设工程施工合同范本首先明确了合同的基本要素，包括合同的名称、经济性质、合同的甲方和乙方、合同的履行地点等。
同时也规定了合同的基本流程，包括合同的签署、备案、变更和解除等。
这些规定为建设工程项目的实施提供了明确的法律依据，保障了工程双方的权益。
二、合同的权利义务
湖北省建设工程施工合同范本详细规定了合同双方的权利和义务。
其中，甲方有义务向乙方提供施工所需的条件和资料，并保证施工的场地和安全环境。
而乙方则有义务按合同约定的工程质量和期限进行施工，并承担相应的责任。
这些规定使得工程双方在施工过程中不仅有明确的责任分工，还能够有效地防止产生纠纷和争议。
三、合同价款
湖北省建设工程施工合同范本对于合同价款的支付方式和时间进行了明确的规定。
根据不同类型的工程项目，可以选择总价合同、总价奖励合同、造价奖励合同等。
这样的规定有助于双方明确工程价款的
支付方式，同时也为施工过程中的经济相关事项提供了规范的解决方案。
四、工程变更与索赔
在建设工程施工过程中，往往会发生工程变更或者索赔的情况。
湖
北省建设工程施工合同范本对于工程变更和索赔的规定非常详细。
根
据不同的情况，包括甲方和乙方提出变更或索赔的方式、证明材料的
要求、处理结果等等。
这些规定保障了工程双方在变更和索赔过程中
的合法权益，也为工程纠纷的解决提供了明确的依据。
五、质量保证和责任
湖北省建设工程施工合同范本对于工程质量保证和责任的规定也非
常重要。
合同要求乙方按照国家和行业的标准进行施工，确保工程质
量符合规定的要求。
同时也规定了甲方对工程质量的验收标准和程序。
这样的规定保障了整个工程项目的质量，有效地预防了工程质量问题。
六、合同履行和争议解决
湖北省建设工程施工合同范本还规定了合同的履行和争议解决的程序。
根据合同的不同阶段，包括开工前、施工期、竣工阶段等，都有
具体的要求和流程。
同时，合同还明确了争议解决的方式，可以通过
协商、调解和仲裁等方式解决工程纠纷。
这样的规定为工程项目的顺
利进行和合同的平稳履行提供了保障。
综上所述，湖北省建设工程施工合同范本不仅规定了合同的基本要
素和流程，还明确了合同双方的权利和义务、工程变更和索赔、质量
保证和责任等方面的内容。
这些规定使得建设工程施工合同的签署和履行更加规范和有序，有助于保障工程双方的合法权益，促进了工程建设事业的健康发展。
在今后的建设工程项目中，湖北省建设工程施工合同范本将继续发挥重要的作用，为工程建设提供有力的保障。