浙大远程教育平台建设法规及合同管理作业
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3总分：100分得分：0分一、单选题1. 根据建设工程伤亡事故的分类原则，死亡2人，直接经济损失50万元属于__ ___。
(4分)(A) 一级重大安全事故(B) 二级重大安全事故(C) 三级重大安全事故(D) 四级重大安全事故参考答案：C2. 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由___ __编制。
(4分)(A) 监理单位统一组织(B) 总承包单位统一组织(C) 总承包单位和分包单位各自(D) 建设单位统一组织参考答案：B3. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是_ ____。
(4分)(A) 提供相邻构筑物的有关资料(B) 编制安全技术措施及专项施工方案(C) 办理施工许可证时报送安全施工措施(D) 提供安全施工措施费用参考答案：B4. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有_ ____，并在进入施工现场前进行查验。
(4分)(A) 使用许可证和产品合格证(B) 产品许可证(C) 生产许可证(D) 生产许可证和产品合格证参考答案：D5. 某高层住宅工程结构设计的合理使用年限为50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2011年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有____ _。
(4分)(A) 基础工程的保修期限为50年(B) 屋面防水工程的保修期限为5年(C) 供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2012年采暖期结束日止(D) 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年参考答案：D6. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是____ _。
(4分)(A) 费用和工期损失全部由承包商承担(B) 费用和工期损失全部由业主承担(C) 费用由承包商承担，工期给予顺延(D) 费用由业主承担，工期不顺延参考答案：A7. 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。
浙江大学远程继续教育年冬考建设法规与合同管理期末考试资料多选
多选题1. 以下属于《合同法》中所述的合同法律特征的是_______ ABE_。
A.合同是两个以上当事人意思表示一致的协议。
B.合同是一种民事法律行为。
C.合同是一种行政法律行为。
D.合同以设立、变更、终止身份关系为目的。
E.合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。
2. 按照合同的成立是否已递交标的物为必要条件，合同可分为___________ D E_。
A.双务合同B.单务合同C.提供服务合同D•诺成合同 E.要物合同3. 合同法律关系主体的种类包括____ ABE _______ 。
A.自然人 B.法人 C.经济人 D.社会人 E.其他组织4. 无效合同具有以下法律特征_ABD_。
A.合同已经成立 B.合同不能产生法律约束力C. 是当事人意思表示不真实的合同D.合同自始无效E.订立合同时显失公平5. 据《合同法》规定，可引起合同终止的几种情形中，不影响合同中结算与清理条款及有关争议解决方法条款效力的情形是_ BE_。
A.债务相互抵消 B.合同被解除 C.债务人依法将标的物提存D. 债权债务归于一人E.法律规定或者当事人约定终止的其他情形6. 招标活动中必须遵循的公开原则是指_BCDE _________ 。
A.给所有投标人同等的信息量 B.招标活动信息公开C. 开标活动公开D.评标标准公开E.定标结果公开7•与邀请招标相比，公开招标程序仅是在招标准备阶段多了_CD_ 的内容。
A.组成招标机构B.招标条件准备C.发布招标公告D.进行资格预审E.发售招标文件8. 法定招标项目以外的工程施工招标，招标人除了可以采用评标方法以外，还可以采用的其他评标方法有 ___ BCD_。
A.综合评估法 B.评议法 C.评标价法 D.合理低标价法 E.经评审的最低投标价法9. 在实践中用得较多的风险识别方法是______ ABCD ________ 。
A.头脑风暴法B.德尔菲法C.情景分析法D.因果分析法E.敏感性分析10. 土木工程合同审查分析的内容主要包括______ CDE ____ 。
《建设法规》课程建设方案
《建设法规》课程建设方案为推进我系课程建设和发展，提高育人水平，打造学院课程品牌，我系建设工程管理专业相关课程负责人结合课程诊断与改进工作，依据学院十四五规划、专业建设规划，制定《建设法规》未来三年课程建设规划。
一、指导思想深入贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》,以立德树人为根本，以提高人才培养质量为核心，遵循职业教育教学规律，发挥标准在职业教育质量提升中的基础性作用。
按照专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接的要求，完善高等职业学校设置标准，规范职业院校设置。
二、建设目标以在线(开放)课程、精品资源(共享)课程建设为重点，到2025年，初步构建起在高职有效衔接的职业教育优质教学资源共建共享平台。
近期建设目标：1. 一套完备先进实用的《建设法规》的教学大纲及相关的教学基本文档。
2. 建立严格的教学组织管理制度3. 建立一只思想进步、教学能力过硬、实践能力强、师德优秀的师资队伍。
2025年建设目标：校级精品课程三、课程定位( 一) 《建设法规》是适应了社会需求、学生走入职场、考取建造师执业资格证书的一门必修课。
(二) 《建设法规》课程是通过讲述建筑法律基础知识、建设工程许可法律制度、建设工程发包与承包法律制度、建设工程招标与投标法律制度、建设工程合同管理法律制度、建设工程质量管理法律制度、建设工程安全生产法律制度等，使学生了解我国的建设法律法规要求，掌握建筑法律基本理论知识，具备管理职业能力，成为建筑工程生产一线技术与管理工作的高级技术管理应用性专业人才。
是三年制高职高专建设工程管理专业的一门必修专业课程。
四、建设的主要内容和规划(一)课程团队建设规划根据专业部师资现状，逐步建立老中青搭配合理、教学效果明显、在师资队伍建设方面可以起到示范作用的教学团队1. “双师”结构的专业教学团队组成。
主要由学校专任教师和来自行业企业的兼职教师组成，以《建设法规》课程建设作为开展校企合作的工作平台，预计至2025年教学团队达到5人。
[生产管理现场管控]浙大远程工程项目管控作业答案
![[生产管理现场管控]浙大远程工程项目管控作业答案](https://img.taocdn.com/s3/m/55371099be1e650e53ea990b.png)
浙大远程2013年秋冬建设项目管理作业参考答案单选题1.工程项目的质量必须符合国家现行的关于工程质量的法律、法规、技术标准和规范等的有关规定，尤其是强制性标准的规定。
这是建设工程质量目标的（）。
• A 强制性• B 个性• C 共性• D 规范性正确答案:C单选题2.实际进度与计划进度的比较方法中，既适用于工作进度与计划进度之间的局部比较，又可用于分析与预测工程项目整体进展状况的是（）。
• A 匀速进展横道图比较法• B 双比例单侧横道图比较法• C 双比例双侧横道图比较法• D 前锋线比较法正确答案:D单选题3.建设工程的每个阶段都对工程质量的形成起着重要的作用，但各阶段关于质量问题的侧重点不同。
主要是解决已发现质量缺陷问题。
这是建设工程的（）。
• A 设计阶段• B 施工阶段• C 竣工验收阶段• D 保修阶段正确答案:D单选题4.投资控制追求的最高目标或最理想的情况是（）。
• A 工程实际总投资不超过计划投资• B 在投资目标分解的各个层次，都出现实际投资超过计划投资的情况。
但在大多数情况下实际投资未超过计划投资，从而使实际总投资未超过计划总投资。
• C 在投资目标分解的较低层次上，实际投资在有些情况下超过计划投资，在大多数情况下不超过计划投资，因而在投资目标分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资。
• D 在投资目标分解的各个层次上，实际投资均不超过计划投资。
正确答案:D单选题5.项目的定义就是描述项目的性质、用途、建设范围和基本内容等，以下选项中，不属于项目定义具体内容的是（）。
• A 项目目标系统说明• B 拟解决的问题以及解决问题的意义• C 关于解决问题的方案和实施过程的建议• D 关于项目范围与拟解决问题的一致性正确答案:D单选题6.适用于大型复杂项目、对人工利用率要求高的项目，或公司同时承担多个项目的组织结构形式是（）。
• A 线性组织结构• B 职能式组织结构• C 项目式组织结构• D 矩阵式组织结构正确答案:D单选题7.在项目的策划以及实施过程中，成本计划经历若干阶段，每个阶段都会产生成本计划，在项目可行性研究阶段对应的成本计划是（）。
国开(中央电大)专科《建设法规》网上形考(作业一至四)、机考试题及答案
国开(中央电大)专科《建立法规》网上形考(作业一至四)、机考试题及答案国开(中央电大)专科《建立法规》网上形考(作业一至四)、机考试题及答案说明：适用于国开电大建立工程管理专科学员国开平台网上形考和期末机考。
形考作业一试题及答案一、单项选择题 1.法律有广义和狭义之分，狭义上的法律，仅指( )。
[答案]全国人大及其常委会制定的标准性文件 2.工程建立活动的核心是( )。
[答案]工程的质量和平安 3.国务院有关行政主管部门制定并报国务院标准化行政主管部门备案的，没有国家标准而又需要在全国范围内适用的统一技术要求指的是( )。
[答案]行业标准 4.工程建立活动确保工程建立的平安就是( )。
[答案]确保工程建立不能引起人身伤亡和财产损失 5.建立领域专门的法律不包括( )。
[答案]《合同法》 6.行政法规的制定者是( )。
[答案]国务院 7.法人是指( )。
[答案]具有民事权利主体资格的社会组织 8.非法人组织和法人的相同之处是( )。
[答案]二者都是组织体，而非自然人 9.代理以代理权产生根据的不同分为( )。
[答案]委托代理和法定代理 10.虽无代理权但外表上有足以使人信为有代理权而须由本人负授权之责的代理指的是( )。
[答案]表见代理 11.物权中最重要也最完全的一种权利是( )。
[答案]所有权 12.所有权最根本的权能，最核心的内容是( )。
[答案]处分 13.建立用地使用权出让有三种形式分别是( )。
[答案]协议、招标和拍卖 14.债的客体也称债的标的，是指债务人依当事人约定或法律规定应为或不应为的特定行为，统称为( )。
[答案]给付 15.管理人员和效劳人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供效劳指的是( )。
[答案]无因管理 16.施工许可证的申请领取，负责单位是( )。
[答案]建立单位 17.建立工程的投资者是( )。
[答案]建立单位 18.建立单位依照国家有关规定向方案行政主管部门申请准予开工的文件指的是( )。
浙大远程土木工程(工程管理)建设法规与合同管理作业题(第二次)
注：红色标示内容为必做内容，其它为选做内容。
如果大题为红标题，表面该大题都为必做。
本学期作业共3次。
本次作业为第二次。
第五章工程合同管理导论一、填充题1.合同管理是工程项目管理的核心，合同管理贯穿于工程实施的全过程。
2.项目采购模式的定义是：对建设项目的合同结构、职能范围划分、责任权利、风险等进行确定和分配的方式，其本质上是工程项目的交易方式。
二、简答题1.试分析项目采购模式演变的动因和发展过程。
答：动因有：1、业主观念变化。
2、设计与施工一体化趋势。
3、承包商利润的追求。
4、传统DBB模式的局限性。
发展过程是：由业主直接雇佣工人进行工程建设——营造师管理工匠并负责设计——建筑师负责设计；营造师管理工匠——分阶段分专业平行承发包模式；分离出项目管理（咨询、监理）——施工总承包、设计总承包——DB模式、EPC模式、CM模式、BOD模式等多元化承包模式的出现。
2.国际上常见的标准合同条件有哪些？3.从业主角度分析任何选择合理的项目采购模式。
4.工程合同管理有哪些特点？合同管理各阶段的主要内容是什么？答：特点：1）合同管理周期长。
2）合同管理效益显著。
3）合同变更频繁。
4）合同管理系统性强。
5）合同管理法律要求高。
6）合同管理信息化要求高。
各阶段的主要内容是：1）、合同策划阶段（1）合同管理组织机构设置及专业合同管理人员配备。
（2）合同管理责任及其分解体系（3）项目采购模式和合同类型选择和确定。
（4）项目结构分解体系和合同结构体系设计，包括合同打包、分解或合同标段划分等。
（5）招标方案和招标文件设计（6）合同文件和主要内容设计（7）主要合同管理流程设计；2）、招标采购阶段（1）编制合理的招标文件，严格投标人的资格预审，依法组织招标。
（2）组织现场踏勘，投标人编制投标方案和投标文件。
（3）做好开标、评标和定标工作。
（4）合同审查工作。
（5）组织合同谈判和签订。
（6）必履约担保等；3）、合同履行阶段（1）合同总体分析与结构分解。
建设法规与合同管理第2次作业答案范文
你的得分：86.0完成日期：2013年01月16日16点16分说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2013年03月14日)后显示在题目旁边。
一、单项选择题。
本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。
在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。
1.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。
( D )A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责2.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）。
( C )A.共同承担责任B.按照承揽工程的比例分别承担责任C.承担连带责任D.各自承担责任3.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。
( C )A.工程咨询合同B.建设工程合同C.委托监理合同D.技术服务合同4.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。
合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。
故( )。
( B )A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效B.合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效C.合同中原来约定的争议条款的效力，不能继续有效D.合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效5.承担违约责任的方式有( )。
( C )A.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼B.继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁C.继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失D.继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失6.工程项目施工合同签订应当采用下列形式（）。
( B )A.口头形式B.书面形式C.强制公证D.必须签证7.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
浙江大学印发《浙江大学合同管理办法(试行)
浙大发〔2018〕11号浙江大学印发《浙江大学合同管理办法（试行）》的通知各学院（系），行政各部门，各校区管委会，直属各单位：经学校研究决定，现将《浙江大学合同管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。
浙江大学2018年4月19日浙江大学合同管理办法（试行）第一章总则第一条为全面推进依法治校，规范学校合同管理，防范合同风险，维护学校合法权益，结合学校实际，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称合同，是指学校与自然人、法人和非法人组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
根据本办法第十三条、第十四条的规定，各有关单位以本单位名义对外签订的合同，同样受本办法调整。
第三条学校实行归口管理、分级负责、责任到人的合同管理体制，明确“谁主管、谁负责”。
合同主管部门和承办单位应高度重视合同管理工作，完善内部管理制度，提高合同管理水平。
第四条学校对合同的签订、履行、变更、解除、终止、争议解决和登记、备案、归档等实行全过程管理。
第二章管理机构及职责第五条法律事务办公室是学校合同事务的综合归口管理部门，主要职责是：（一）制订学校合同管理的基本规章制度；（二）为校内各单位办理合同事务提供一般法律咨询服务；（三）负责对提交校党委常委会、校务会议审议的重大合同进行法律审核，依法提出法律意见；（四）对各单位的合同管理事务进行检查、监督和评估；（五）指导及督促合同纠纷处理；（六）负责对无业务主管部门的合同进行备案；（七）办理学校主要领导交办的合同事务。
第六条学校根据职能分工确定合同的主管部门，负责主管范围内合同的归口管理工作，具体分工如下：（一）科学技术研究院负责学校自然科学类科研合同、学校与各地、市、企业开展科技合作类合同和科技成果转化相关合同（包括但不限于技术许可合同、技术转让合同、技术作价投资合作协议等）的归口管理工作；（二）社会科学研究院负责学校人文社会科学类科研合同、学校与各地、市、企业开展人文社会科学科研合作类合同的归口管理工作；（三）先进技术研究院负责学校国防科技合同的归口管理工作；（四）人事处负责学校人事、劳动类合同的归口管理工作，其中，高层次人才合同由人才工作办公室负责归口管理；（五）地方合作处负责学校与各地、市、企业开展全面战略合作类合同的归口管理工作；（六）外事处（含港澳台事务办公室）负责其职责范围内的国际合作及港澳台交流合作相关合同的归口管理工作；（七）本科生院、研究生院、国际教育学院、继续教育管理处分别负责本科教育、研究生教育、留学生教育和继续教育相关合同的归口管理工作；（八）采购管理办公室会同采购业务归口管理部门负责采购合同的归口管理工作；（九）房地产管理处（含“1250安居工程”办公室）负责学校房地产相关合同的归口管理工作；（十）基本建设处负责学校基建工作相关合同的归口管理工作；（十一）后勤管理处负责学校维修工作及后勤管理相关合同的归口管理工作；（十二）工业技术转化研究院负责学校科技成果转化中的有关委托合同（包括但不限于成果评估委托合同、成果挂牌交易委托合同、成果竞价/拍卖委托合同等）、技术作价投资组建新公司协议等合同的归口管理工作；（十三）发展联络办公室负责学校各类捐赠合同及校友工作相关合同的归口管理工作；（十四）医院管理办公室负责学校与政府、企业等合作共建医院合同以及附属医院相关合同的归口管理工作；（十五）校医院负责其药品、医用耗材物资采购合同的归口管理工作;（十六）其他各职能部门负责其职责范围内合同的归口管理工作；（十七）合同内容涉及两个或两个以上部门的，根据合同性质或主要条款确定主管部门；不能确定的，由合同内容所涉部门协商确定；协商不成的，由学校确定主管部门。
川大《建设法规与合同管理2442》19春在线作业1【100分】
《建设法规与合同管理2442》19春在线作业1
以下不属于建设法律关系三要素的为()。
A.建设法律关系主体
B.建设法律关系客体
C.建设法律关系内容
D.建设法律关系条件
正确答案:D
建设规章的制定机关和建设活动的执法机关是()。
A.国务院
B.全国人民代表大会
C.铁道部
D.建设部
正确答案:D
关于注册建造师的执业活动,下列说法中正确的是()。
A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人
B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询
C.经受聘单位同意，临时出借注册证书的执业印章
D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业
正确答案:B
根据城乡规划法的规定,城乡规划包括()。
A.城市规划和乡村规划
B.城市规划、镇规划和乡规划
C.城镇体系规划和乡规划
D.城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划
正确答案:D
关于建筑工程的发包、承包方式,以下说法错误的是()。
A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包
B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包
C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任
D.发包方有权将工程的地基基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位正确答案:D。
浙大远程土木工程(工程管理)建设法规与合同管理作业题(第一次)
《建设法规与合同管理》平时作业注：红色标示内容为必做内容，其它为选做内容。
如果大题为红标题，表面该大题都为必做。
本学期作业共3次。
本次作业为第一次。
第一章建设法规概论一、基本概念1.法律及法律体系：法是一种规范，它确定了人的行为的自由程度，即在法律界限之内，人可以自由地活动；超越了界限，必然要被矫正。
法律强调的是具体的、明确的规范，是具体的、应用性的。
在一个国家中，不同法律部门纵横交错，组成了这个国家的法律整体，它们是相互联系，相互补充，相互协调，多层次的完整统一的有机体，称之为法律体系。
2.法人成立条件：法人的成立条件主要是依法成立，有必要的经费、名称和经营场所，并能独立承担民事责任。
3.法规及其构成要素：法规是指由国家机关制定或认可并由国家强制力保证其实施的具体行为规范。
其构成要素由假定、处理、制裁三部分组成。
4.建设法规：是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构企事业单位、团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。
5.建设法规行政隶属性6.建设法律关系：是建设法律规范在社会主义国家经济建设与生活中实施的结果，只在当社会组织按照建设法律规范进行建设活动，形成具体的权利和义务时，才构成建设法律关系。
7.建设法律关系主体、客体：建设法律关系主体：是指参加建设业活动，受建设法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的人。
建设法律关系客体：是指建设法律关系的主体享有的主体的权利和承担的义务所共同指向的事物。
8.技术法规9.建设行政法律10.法律事实11.事件12.行为13.许可证制度：是指国家要求开发利用环境和从事可能造成破坏活动的经营者，向主管部门提出申请，经审查批准领取许可证后进行的管理程序和方法。
二、填空题1.法是一种规范，它确定人的行为的自由程度，即在法律界限内，人可以自由地活动；超越了界限，必然自由程度，即在法律界限内，人可以自由地活动；超越了界限，要被矫正。
2022年建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业4
2022年建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业4单选题1. 村长陈展与村民孙地牛因返还借款问题发生纠纷，后经村人民调解委员会调解，双方达成协议：村民孙地牛于调解协议达成后一个月内返还陈展借款500元。
人民调解委员会就此制作了调解书，并将调解书送交给陈展、孙地牛二人。
一个月之后，孙地牛未按该调解书履行义务。
在此种情况下，陈展。
(4分)(A) 可以直接到法院申请强制执行(B) 应当通过村人民调解委员会向人民法院申请强制执行(C) 可以直接到人民法院提起诉讼(D) 应由村调解委员会开出借款问题经调解委员会调解的证明方可到人民法院起诉参考答案：C2. 甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。
根据《担保法》的规定，该定金数额最多为万元。
(4分)(A) 30(B) 45(C) 60(D) 90参考答案：C3. 对于不公开审理的案件，。
(4分)(A) 可以公开宣判，也可以不公开宣判(B) 应公开宣判(C) 应不公开宣判(D) 依被告的意见选择公开或不公开宣判参考答案：B4. 根据《民事诉讼法》的规定，以下关于诉讼管辖的表述正确的是。
(4分)(A) 第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖(B) 建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖(C) 受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院(D) 房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则参考答案：A5. 对他人之间的诉讼标的享有请求权或案件处理结果与其有直接利害关系，因而参加到他人已开始的诉讼中，以维护自己的合法权益的人称为。
(4分)(A) 原告(B) 被告(C) 共同诉讼人(D) 第三人参考答案：D6. 甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关法律规定，此保证属于。
(4分)(A) 一般保证(B) 连带保证(C) 反担保保证(D) 书面保证参考答案：B7. 当受送达人是军人时，适用的送达方式是。
2022浙江大学远程教育-建筑企业管理学在线作业课件
2022浙江大学远程教育-建筑企业管理学在线作业课件您的本次作业分数为：100分 1.【第01章】根据GBT4754—2022《国民经济行业分类与代码（Industrial Classification and Codes for National Economic Activities）》规定，以下属于土木工程建筑业的是（）。
A 房屋建筑业B 建筑装饰业C 市政道路共成交建筑D 电气安装正确答案:C 单选题2.【第01章】（）将建筑业划分为建筑工程、大型土木工程、特种工程。
A 日本B 欧盟C 中国D 美国正确答案:D 单选题3.【第01章】管理两重性的内涵是指（）。
A 自然属性和社会属性B 积极属性和消极属性C 主观属性和客观属性D 动态属性和静态属性正确答案:A 单选题4.【第01章】建筑业增加值是指（）。
A 指在一定时期内一国或一个地区生产的建筑产品和服务价值总和B 一定时期内以货币单位计量的建筑业生产活动创造的最终成果C 劳动者报酬+生产税净额+营业盈余 D 建筑工程产值正确答案:B 单选题5.【第01章】企业管理的核心和基础是（）。
A 管理正规化B 管理科学化C 管理法制化D 管理人性化正确答案:B 单选题6.【第01章】在企业管理理论的（）阶段，形成了管理科学派和行为科学派。
A 传统管理B 科学管理C 现代管理D 系统管理正确答案:C 单选题7.【第01章】建筑业和房地产业在我国国民经济核算体系中，分别属于（）。
A 第一产业和第二产业B 第二产业和第三产业C 第二产业和第二产业D 第三产业和第二产业正确答案:B 单选题8.【第01章】建筑业总产值不包括（）。
A 设备安装工程价值B 房屋、土木工程修理产值C 非标准设备制造产值D 地址勘查价值正确答案:D 单选题9.【第01章】在各管理要素中，管理工作的核心是（）。
A 财力B 时间C 信息D 人力正确答案:D 单选题10.【第01章】美国、英国、澳大利亚等国家主要采用（）公司治理模式？A 市场监控B 内部监控C 家族控制D 内部人士控制正确答案:A 单选题11.【第02章】狭义的建筑市场是指（）。
建设法规与合同管理作业题(第三次)(1)
注: 红色标示内容为必做内容, 其它为选做内容。
如果大题为红标题, 表面该大题都为必做。
本学期作业共3次。
本次作业为第三次。
第十章工程施工合同一、填充题1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同, 是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。
2.施工合同的进度控制可分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的进度控制。
3.发包人供应的材料设备使用前, 由承包人负责检验或试验, 不合格的不得使用, 检验或试验费用由发包人承担。
4.承包人采购的材料设备在使用前, 承包人应按工程师的要求进行检验或试验, 不合格的不得使用, 检验或试验费用由承包人承担。
5.对承包人已完成工程量进行计量、核实与确认, 是发包人支付工程款的前提。
6.保修金（或称保留金）是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额, 其目的是约束承包人在竣工后履行竣工义务。
二、单选题1.如需更换工程师, 发包人应至少提前 B 天以书面形式通知承包人, 后任继续行使合同文件约定的前任的职权, 履行前任的义务。
A. 10B. 7C. 15D. 142.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的C 。
A.总进度计划B.季进度计划C.月度进度计划D.周进度计划3.工程师认为确有必要暂停施工时, 应当以书面形式要求承包人暂停施工, 并在提出要求后 B 小时内提出书面处理意见。
A. 24B. 48C. 8D. 144.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更, 应提前 C 天以书面形式向承包人发出变更通知。
A. 7B. 10C. 14D. 285.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位, 承包人进行自检, 并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。
A. 24B. 8C. 16D. 486.设备安装工程具备单机无负荷试车条件, 由 C 组织试车。
A.设备生产商B.工程师C.承包人D.发包人7.设备安装工程具备无负荷联动试车条件, 由 D 组织试车。
建设法与合同管理在线作业
建设法与合同管理在线作业1.以下选项中属于建设民事法律的是（）。
A 建筑法B 城乡规划法C 合同法D 工程建设标准正确答案:C单选题2.从横向看，法律体系是由不同的法律部门组成的。
从纵向看，法律体系又是由级别不同、效力不一的法律组成。
以下选项中，效力最高的法律是（）。
A 宪法B 劳动法C 建筑法D 行政法规正确答案:A单选题3.事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。
A 30B 60C 90D 120正确答案:B单选题4.属中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告要报送（）审批。
A 国家发改委B 国务院C 建设部D 行业归口主管部门正确答案:A单选题5.事故发生后，事故调查应由设区的市级人民政府组织事故调查组进行调查的事故是（）。
A 特别重大事故B 重大事故C 较大事故D 一般事故正确答案:C单选题6.工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。
其中，（）是核心。
A 质量控制B 成本控制C 进度控制D 合同控制正确答案:D单选题7.向全国人民代表大会提出的法律草案，决定是否列入议事日程，由（）决定。
A 委员长B 国家主席C 主席团D 总理正确答案:C单选题8.安全生产事故隐患报告义务，主要是（）的安全责任。
A 建设单位B 勘察、设计单位C 监理单位D 施工单位正确答案:C单选题9.关于法制、法人与法定代表人，以下说法错误的是（）。
A 法制即法律制度，从狭义上讲，是指调整某一类特定关系，规范某一类特定行为的法律规范的总和。
B 法律制度按照划分方式不同，可以做出不同的分类，但多数都以法律部门为依据来建立法律制度。
C 法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
D 法人的法定代表人是指能够代表法人行使民事权利、承担民事义务的主要负责人。
2016年浙江大学远程教育-建筑企业管理学-在线作业-100分答案..
单选题1。
质量认证是指( )依据程序对产品、过程或服务符合规定的要求给予书面保证（合格证书）。
A 行业主管部门B 质检机构C 消费者协会D 第三方单选题2。
在预测研究中越近期的数据，所含有关预测对象未来状况的信息量也越大，时间序列中各数据的重要程度由近及远呈指数规律递减.这体现了( ）预测方法的基本思想。
A 德尔菲法B 指数平滑C 移动平均D 回归分析单选题3.投标单位在收到招标文件后,若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式向招标单位提出，招标单位以书面回函或投标预备会的形式予以解答，答复或会议记录送达( ）。
A 提问单位B 参加预备会单位C 每个投标单位D 发布招标公告的媒体单选题4。
爆发性扩展的战略方式对应于（）领导者类型。
A 探索者B 征服者C 头脑冷静者D 体贴型人士单选题5。
“低级人才过少而中级人才过多,迫使中级人才降级去做低级人才的工作”，这种现象通常出现在（)组织结构中.A 正立三角形B 倒立三角形C 菱形D 梯形单选题6。
必须进行招标的项目是（）。
A 施工单项合同估算价110万元人民币以上的B 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价60万元人民币C 勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价35万元人民币D 项目总投资额在3200万元人民币单选题7.材料消耗定额的组成为材料净用量加材料损耗量。
其中材料损耗量是指（)。
A 所有损耗B 可避免损耗C 不可避免损耗D 平均损耗单选题8。
具体安排在施项目、开工项目、竣工项目和重点工程进度部位要求是（）的任务。
A 中长期B 年度C 季度D 月度单选题9。
( ）是反映企业某一特定日期财务状况的会计报表。
A 资产负债表B 损益表C 利润表D 现金流量表单选题10.建筑业和房地产业在我国国民经济核算体系中，分别属于（）。
A 第一产业和第二产业B 第二产业和第三产业C 第二产业和第二产业D 第三产业和第二产业单选题11。
为了便于编制材料申请计划和组织订货采购工作，应按材料（）分类。
浙大远程管理信息系统在线作业答案
浙大远程管理信息系统在线作业答案The document was finally revised on 2021窗体顶端您的本次作业分数为：100分1.【第1章】对管理信息系统进行综合，我们可以了解到，管理信息系统是由多个功能子系统组成的，这些功能子系统又可以分为业务处理、运行控制、管理控制和（）几个主要的信息处理部分。
A 财务管理B 信息管理C 人力资源管理D 战略管理正确答案:D2.【第1章】DSS是以下哪个术语的简称？A 决策支持系统B 群体决策支持系统C 智能决策支持系统D 管理决策系统正确答案:A3.【第1章】管理信息系统的应用离不开一定的环境和条件，这里所说的“环境”具体指的是（）。
A 组织所处的自然环境B 组织所处的社会环境C 组织内外各种因素的综合D 组织所处的自然环境和社会环境的综合正确答案:C4.【第1章】按照不同级别管理者对管理信息的需要，通常把管理信息分为以下三级（）。
A 公司级、工厂级、车间级B 工厂级、车间级、工段级C 厂级、处级、科级D 战略级、战术级、作业级正确答案:D5.【第1章】从管理决策问题的性质来看，在运行控制层上的决策大多属于（）的问题。
A 结构化B 半结构化C 非结构化D 以上都有正确答案:A6.【第1章】EDPS是以下哪个术语的简称？A 电子数据处理系统B 单项数据处理阶段C 综合数据处理阶段D 管理信息系统正确答案:A7.【第1章】（）反映了某个企业、组织或部门所涉及的数据本身的内容，同时也反映了数据之间的联系。
A 数据库B 数据文件（表）C 文件系统D 数据结构正确答案:A8.【第1章】局域网与使用调制解调器进行计算机通信的远程网相比，它的信息传送速度要（）。
A 高得多B 低得多C 差不多D 无法比较正确答案:A9.【第1章】数据库是比文件系统更高级的一种数据组织方式。
正确错误正确答案: 对10.【第1章】DSS是在人和计算机交互的过程中帮助决策者探索可能的方案，为管理者提供决策所需的信息。
最新2019年建设法规与合同管理讲解学习
1.【第01章】法律关系主体与客体的变更（）A 必然导致权利的增加B 必然导致义务的增加C 必然导致内容的变更D 不会导致权利义务的变更正确答案:C2.【第01章】建设法规体系由很多不同层次的法规组成，下列选项中不属于建设法规的是（）A 浙江省城乡规划管理条例B 北京市建筑工程施工许可办法C 浙江省高级人民法院发布的工程案件判例D 工程建设标准正确答案:C3.【第01章】法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）A 行政规章>宪法>行政法规>地方性法规B 法律>行政法规>地方政府规章>地方性法规C 行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章D 宪法>法律>行政法规>地方政府规章正确答案:D4.【第01章】建设法规的调整对象是在建设活动中所发生的各种社会关系，具体包括建设活动中的( )A 行政管理关系B 经济协作关系C 技术管理关系D 民事关系E 组织管理关系正确答案:ABD5.【第02章】征地、拆迁、报建，属于( )阶段的工作A 项目建议书阶段B 可行性研究阶段C 建设准备阶段D 建设实施阶段正确答案:C6.【第02章】主要包括工程勘察设计、施工准备、工程施工、生产准备等环节工作的是基本建设程序中的( ).A 决策分析阶段B 建设准备阶段C 建设实施阶段D 工程终结阶段正确答案:C7.【第02章】在我国建设程序中“通过多方案比较，提出评价意见，推荐最佳建设方案”的阶段是( )A 项目建议书阶段B 可行性研究阶段C 初步设计阶段D 建设前期准备工作阶段正确答案:B8.【第03章】安全生产事故隐患报告义务，主要是( )的安全责任.A 建设单位B 勘察、设计单位C 监理单位D 施工单位正确答案:C9.【第03章】事故调查组应当自事故发生之日起( )日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日.A 30B 60C 90D 120正确答案:B10.【第03章】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处( )的罚款.A 工程合同价款1%以上2%以下B 5万元以上10万元以下C 20万元以上50万元以下D 50万元以上100万元以下正确答案:D11.【第03章】建设单位应当自领取施工许可证之日起( )个月内开工.A 3B 6C 9D 12正确答案:A12.【第03章】保证安全生产投入，是( )的安全责任.A 建设单位B 勘察、设计单位C 监理单位D 施工单位正确答案:A13.【第03章】甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格.关于该专业工程质量责任的说法，正确的是( )A 乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任B 甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任C 甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任D 甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任正确答案:C14.【第03章】根据《建筑法》及相关法规，下列工程中应当办理施工许可证的是( ).A 国务院批准开工报告的工程B 大型市政基础设施工程C 建筑面积200m2的农民自建低层住宅D 工程投资额为25万元的工程正确答案:B15.【第03章】建设单位应当在建筑工程开工前，申请领取施工许可证.建设行政主管部门应当自收到申请之日起( )日内，对符合条件的申请颁发施工许可证.A 7B 15C 28D 30正确答案:B16.【第03章】《建设工程质量管理条例》对最低保修期限作出规定，正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为( )年.A 2B 5C 8D 合理使用年限正确答案:B17.【第03章】保证本单位安全生产条件所需资金的投入，是( )的安全生产责任.A 建设单位B 勘察、设计单位C 物资供应单位D 施工单位正确答案:D18.【第03章】根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额( )左右的比例预留保证金.A 3%B 5%C 10%D 15%正确答案:B19.【第03章】《建设工程质量管理条例》规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处( )的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任.A 工程合同价款2%以上4%以下B 5万元以上10万元以下C 10万元以上20万元以下D 20万元以上50万元以下正确答案:C20.【第03章】施工作业人员应当享有的安全生产权利有( ).A 获得防护用品权B 获得保险赔偿权C 拒绝违章指挥权D 安全生产决策权E 紧急避险权正确答案:ABCE21.【第03章】根据《建设工程质量管理条例》，下列选项属于建设工程竣工验收应当具备的条件的是( ).A 完成建设工程设计和合同约定的各项内容B 有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件C 有完整的技术档案和施工管理资料D 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告E 有建设单位签署的工程保修书正确答案:ACD22.【第03章】下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是( )A 检举权B 控告权C 批评权D 接受安全教育培训的权利E 危险报告权正确答案:ABC23.【第03章】根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有( ).A 国家重点建设工程B 大中型公用事业工程C 成片开发建设的住宅小区工程D 限额以下的小型住宅工程E 利用国际组织贷款的工程正确答案:ABCE24.【第03章】《建设工程安全生产管理条例》规定，违反本条例的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列( )行为的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任.A 未编制拆装方案、制定安全施工措施的；B 未由专业技术人员现场监督的；C 未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；D 未经监理工程师验收合格，擅自投入使用的；E 未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的正确答案:ABCE25.【第04章】《城乡规划法》所称城乡规划，包括城镇体系规划、城市规划、镇规划及( ).A 区规划B 村庄规划C 乡规划D 乡规划和村庄规划正确答案:D26.【第04章】按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发( ).A 选址意见书B 建设用地规划许可证C 建设工程规划许可证D 规划条件通知书正确答案:A27.【第04章】城市、镇总体规划的规划期限一般为( )年.A 15B 20C 25D 30正确答案:B28.【第04章】因依法修改城乡规划，给被许可人合法权益造成损失的，应当依法给予( ).A 困难补助B 生活补助C 补偿D 赔偿正确答案:C29.【第05章】适用于具有通用技术性能标准或者招标人对技术、性能没有特殊要求的法定招标项目的评标方法是( ).A 最低价法B 经评审的最低投标价法C 综合评估法D 评议法正确答案:B30.【第05章】下列关于投标联合体资格条件的说法，正确的是( )A 联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B 联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C 联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件D 由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级正确答案:C31.【第05章】评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为人以上单数.其中技术、经济等方面的专家不得少于总数的.正确的选项是( ).A 3；1/2B 3；2/3C 5；1/2D 5；2/3正确答案:D32.【第05章】“不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标”遵循的是招标投标中的( )原则.A 公开B 公平C 公正D 诚实信用正确答案:B33.【第05章】下列属于投标人不正当竞争行为的有( )A 投标人以自身技术优势降低投标报价B 招标人与投标人串通投标C 投标人以行贿手段谋取中标D 投标人以低于成本的报价竞标E 投标人以他人名义投标正确答案:BCDE34.【第06章】以下不属于代位权成立条件的是( ).A 债务人对第三人享有债权B 债务人实施了处分财产的法定行为C 债务人的行为对债权人造成损害D 债务人不行使债权，有造成债权消失或者丧失的危险.正确答案:B35.【第06章】( )是指按照合同约定或者法律规定负有先履行债务的一方当事人，届期未履行债务或履行债务严重不符合约定条件时，相对人为保护自己的到期利益或为保证自己履行债务的条件而中止履行合同的权利.A 同时履行抗辩权B 不安抗辩权C 后履行抗辩权D 保证履约抗辩权正确答案:C36.【第06章】某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议.该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅.在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求.根据( )规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修.A 对合同条款起草人不利B 主张合同有效的解释优先C 排他D 同类相容正确答案:C37.【第06章】《合同法》规定，债权人自知道撤销事由之日起？年内或者债务人的行为发生之日起？年内，没有行使撤销权的，该撤销权消灭.正确选项是( ).A 1，2B 2，5C 1，5D 2，6正确答案:C38.【第06章】在某装修工程合同中没有对材料的防火阻燃等要求进行事先约定，在施工过程中，承包商采用了易燃材料，业主对此产生异议.根据( )解释，承包商应当采用防火阻燃材料进行装修.A 词句B 整体C 合同目的D 交易习惯正确答案:C39.【第06章】履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是( ).A 同时履行抗辩权B 后履行抗辩权C 违约救济权D 不安抗辩权正确答案:A40.【第06章】以下属于合同违约责任的特点的是( ).A 违约责任是当事人违反法律规定和合同义务所产生的责任B 违约责任具有行政责任、刑事责任、民事责任等多种形式C 违约责任具有相对性D 违约责任具有法定性和任意性双重特征E 违约责任具有补偿性和惩罚性双重属性正确答案:CDE41.【第06章】无效合同具有以下法律特征( ).A 合同已经成立B 合同不能产生法律约束力C 是当事人意思表示不真实的合同D 合同自始无效E 订立合同时显失公平正确答案:ABD42.【第06章】不可抗力是指( )的客观情况.A 不能判断B 不可改变C 不能预见D 不能避免E 不能克服正确答案:CDE43.【第06章】合同成立的条件包括( ).A 订立主体存在双方或者多方当事人B 合同的订立符合法律规定C 对主要条款达成合意D 合同按规定办理了批准、登记手续E 合同按约定办理公正、鉴证手续正确答案:AC44.【第06章】《合同法》中规定，在合同履行过程中必须遵循的基本原则是( ).A 适当履行原则B 全面履行原则C 公平合理原则D 诚实信用原则E 遵守法律原则正确答案:BD45.【第06章】以下属于《合同法》中所述的合同法律特征的是( ).A 合同是两个以上当事人意思表示一致的协议B 合同是一种民事法律行为C 合同是一种行政法律行为D 合同以设立、变更、终止身份关系为目的E 合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的正确答案:ABE46.【第06章】合同法律关系主体的种类包括( ).A 自然人B 法人C 经济人D 社会人E 其他组织正确答案:ABE47.【第07章】根据我国现行法律规定，一般建设项目按和两个阶段进行设计.正确选项是( )A 初步设计、技术设计B 初步设计、总体设计C 初步设计、施工图设计D 总体设计、施工图设计正确答案:C48.【第07章】按照工程建设阶段分类，工程合同可分为( )A 勘察合同、设计合同和施工合同B 监理合同、担保合同和施工合同C 设计合同、监理合同和施工合同D 担保合同、设计合同和施工合同正确答案:A49.【第07章】总价合同是指业主付给承包商的款额在合同中是一个规定的金额（即总价）的合同，又称闭口合同、包干合同.根据工程合同总价变化的可能性，可进一步分为（），另外还有管理费总价合同.A 固定总价合同B 调值总价合同C 固定工程量总价合同D 纯总价合同E 估计工程量总价合同正确答案:ABC50.【第07章】单价合同包括哪几种形式( )A 固定工程量单价合同B 估计工程量单价合同C 调值单价合同D 纯单价合同E 单价与包干混合式合同正确答案:BDE51.【第07章】合同风险评价主要包括( )A 风险的辨识B 风险的比较C 风险的评估D 风险的选择E 风险的判断正确答案:AC52.【第08章】下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是( )A 涉及国家安全、国家机密的项目B 使用各级财政预算资金的项目C 使用企事业单位自有资金的项目D 使用上市公司资金的项目正确答案:B53.【第08章】建设工程监理投标文件的核心是( ).A 监理实施细则B 监理大纲C 监理服务报价单D 监理规划正确答案:B54.【第08章】下列工程建设项目可以不进行招标的是( )A 关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目B 全部或部分使用国家融资的项目C 利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的工程建设项目D 需要采用专利或者专有技术的工程建设项目正确答案:C55.【第08章】以下属于施工投标策略的有( ).A 不平衡报价B 多方案报价C 无利润算标D 增加建议方案E 以缩短工期为承诺正确答案:ABCD56.【第08章】世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有( ).A 运输费用B 技术性能、维修、运行费C 售后服务D 标准备件E 企业财务状况及银行信用正确答案:ABCD57.【第08章】依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有( ).A 项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择B 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标且不宜公开招标D 施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术E 在建工程追加附属小型工程或者主体加固工程正确答案:ABC58.【第08章】勘察投标书的评标内容主要包括( )A 勘察方案是否合理B 勘察技术水平是否先进C 勘察进度快慢D 报价是否合理E 投入、产出经济效益比较正确答案:ABD59.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），当发生（）情况时，监理人有权向委托人发出解除合同的通知.A 执行监理业务的时间超过合同内约定的时间B 委托人未批准监理单位更换总监理工程师的要求C 委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款D 由于委托人资金的原因导致被监理的施工暂停6个月正确答案:D60.【第09章】下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是( ).A 最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金B 最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金C 赔偿额为该部分正常工作酬金占工程概算投资的的比例乘以直接经济损失D 赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以直接经济损失正确答案:D61.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止.A 完成监理合同约定的监理工作之日B 签订监理合同时约定的结束日C 被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日D 完成正常监理工作和附加监理工作之日正确答案:C62.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），对于非招标的监理工程，除专用条件另有约定外，下列合同文件解释顺序正确的是（）.A 通用条件—协议书—委托书B 委托书—通用条件—协议书C 委托书—协议书—通用条件D 协议书—委托书—通用条件正确答案:D63.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（）.A 正常工作B 本职工作C 额外工作D 附加工作正确答案:D64.【第09章】《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）附录A是用来明确约定（）.A 相关服务工作内容和范围B 项目监理机构人员及其职责C 项目监理设备配置数量和时间D 监理服务酬金及支付时间正确答案:A65.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），关于委托人义务，正确的是（）.A 在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密B 对建设工程有关事项和工程设计提出建议C 负责合同的协调管理工作D 在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料正确答案:D66.【第09章】工程监理合同生效后，出现( )情况致使监理人不能完成全部或部分工作，合同终止后的善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作.A 因委托人原因致使监理人服务的工程被迫终止B 因委托人原因致使被监理合同终止C 因监理人原因致使监理合同终止D 因施工承包人原因致使被监理合同终止，实施工程需要更换施工承包人E 不可抗力原因致使被监理合同暂停履行或终止正确答案:ABDE67.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），下列属于监理人需要完成的基本工作内容的是（）.A 主持工程竣工验收B 编制工程竣工结算报告C 检查施工承包人的试验室D 验收隐蔽工程、分部分项工程E 主持召开第一次工地会议正确答案:CD68.【第09章】下列情形中，属于监理人未正确履行合同义务的有( )A 未完成合同约定范围内的工作B 未按规范程序进行监理C 无正当理由不履行合同约定的义务D 无正当理由单方解除合同E 发出错误指令，导致工程受到损失等正确答案:ABE69.【第10章】根据《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209），设计合同中约定的费用如为估算设计费，需按批准的（）核算设计费.A 扩大的初步设计概算B 施工图预算C 地质地理环境特征和地下水分布情况D 地质地理环境特征和岩土工程条件正确答案:D70.【第10章】根据《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209），委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设计，如大型设备采用外商供应的设备而需使用外商提供的制造图纸，（）应负责对外商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作.A 发包人B 设备安装承包商C 设计人D 监理工程师正确答案:C71.【第10章】工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的( )，编制建设工程勘察文件而订立的协议.A 地质地理环境特征B 岩土工程条件C 地质地理环境特征和地下水分布情况D 地质地理环境特征和岩土工程条件正确答案:D72.【第10章】如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经( )批准.A 原设计单位B 原审批单位C 原备案部门D 建设行政管理部门正确答案:B73.【第10章】根据《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF-2016-0203），勘察合同履行过程中，勘察承包人应做到（）A 提出勘查技术要求B 勘查进度符合合同规定C 自行解决勘察现场的土地使用和通道D 勘察成果质量符合规范及合同的约定E 勘察中的漏项及时予以勘察，但由此支出的费用由发包人承担正确答案:BD74.【第10章】对于技术复杂而又缺乏经验的项目一般有哪几个阶段的设计工作( )A 施工图设计阶段B 技术设计阶段C 初步设计阶段D 总体规划设计E 总体方案设计正确答案:ABC75.【第10章】工程设计资质分为( )A 工程设计综合资质B 工程设计劳务资质C 工程设计行业资质D 工程设计专业资质E 工程设计专项资质正确答案:ACDE76.【第11章】根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是( ).A 均采用无条件担保B 分别采用无条件担保和有条件担保C 均采用有条件担保D 分别采用有条件担保和无条件担保正确答案:A77.【第11章】根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是( ).A 承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B 合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C 承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D 因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担正确答案:A78.【第11章】根据《标准施工合同》，下列属于监理人在工程施工准备阶段职责的是( ).A 组织施工图设计交底B 审查承包人质量管理体系C 组织专项施工方案论证D 审查暂估价及暂列金额正确答案:B79.【第11章】根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是( ).A 直接与保险人协商一致后，并通知发包人B 直接与保险人协商一致后，并通知监理人C 应事先征得发包人同意，并通知监理人D 应事先征得监理人同意，并通知发包人正确答案:C80.【第11章】根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是( ).A 不利地质条件B 不利水文条件C 有毒作业环境D 不利气候条件正确答案:D81.【第11章】根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求.索赔的原因应是在( )发生的事项.A 施工期间B 竣工验收期间C 缺陷责任期间D 合同有效期间正确答案:C82.【第11章】根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由( )进行补偿.A 发包人B 承包人C 合同条款确定的该风险责任人D 造价咨询机构正确答案:C83.【第11章】根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有( ).A 担保的方式不同B 担保的金额不同C 担保的期限不同D 担保的作用不同E 被担保的主体不同正确答案:BCD84.【第11章】根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用有( ).A 监理人控制合同进度的依据B 监理人签认进度付款证书的依据C 施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D 承包人编制分阶段和分项进度计划的基础E 监理人确认承包人逾期违约的依据正确答案:AC85.【第11章】根据《标准施工合同》，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有( ).A 收集地下管线资料B 建立专门的质量检查体系C 测试施工控制网D 组织施工图纸会审。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2014浙大远程教育平台建设法规及合同管理作业您的本次作业分数为：92分1.【第03章】（）属中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告要报送审批。
A 国家发改委B 国务院C 建设部D 行业归口主管部门正确答案:A2.【第03章】（）以下不属于建设产品的特殊性的是。
A 总体性B 单件性C 固定性D 流动性正确答案:D3.【第03章】分部、分项工程的划分，一般应及国家颁发的概预算定额分项一致。
正确错误正确答案: 对4.【第03章】凡属大中型或限额以上项目的项目建议书应首先报送国家发改委审批。
正确错误正确答案: 错5.【第04章】下列材料不属于申请办理建设工程规划许可证应提交的必要材料的是（）。
A 使用土地的有关证明材料B 建设工程设计方案C 勘察、测绘、气象等材料D 修建性详细规划正确答案:C6.【第04章】乡、村庄规划的组织编制机构为（）。
A 城市人民政府规划主管部门B 国务院城乡规划主管部门C 县人民政府D 乡、镇人民政府正确答案:D7.【第04章】城市总体规划的规划期限一般为（）。
A 10年B 20年C 30年D 50年正确答案:B8.【第04章】出让人在指定的时间、地点，组织符合条件的有意受让人到场，就拟出让使用权的地块公开竞投，按价高者得原则确定土地使用权受让人的出让方式是（）。
A 招标B 拍卖C 协议D 挂牌正确答案:B9.【第04章】土地使用权最高出让年限为40年的有（）。
A 商业用地B 文化用地C 工业用地D 居住用地正确答案:A10.【第04章】（）不是拆迁补偿的方式。
A 产权调换及作价补偿结合B 作价补偿C 异地安置D 产权调换正确答案:C11.【第04章】房地产交易市场的交易对象可以是（）：（1）占有权（2）使用权（3）收益权（4）处分权A （1）（2）B （1）（2）（3）C （3）（4）D （1）（2）（3）（4）正确答案:D12.【第04章】确定乡规划、村庄规划区域的机构是（）。
A 国务院B 县级以上地方人民政府C 城市人民政府D 乡、镇人民政府正确答案:B13.【第04章】处分抵押房地产时，可以依法将抵押关系设定以后土地上新增的房屋及抵押财产一同处分，对处分新增房屋所得，抵押权人（）。
A 有权优先受偿B 无权优先受偿C 可以作为处分财产受偿D 无权受偿正确答案:B14.【第04章】《中华人民共和国城市房地产管理法》开始施行的时间是（）。
A 1994年8月1日B 1994年10月1日C 1995年1月1日D 1995年3月1日正确答案:C15.【第04章】房地产抵押合同的生效时间为（）。
A 签订之日B 批准之日C 公证之日D 登记之日正确答案:D16.【第04章】城乡规划报审前，组织编制机关应依法公布城乡规划草案，公告时间不得少于（）。
A 10天B 20天C 30天D 35天正确答案:C17.【第04章】根据《房地产开发企业资质管理规定》，房地产资质一级企业必须具备的条件是（）。
A 自有流动资金3000万元以上B 注册资金不低于5000万元C 具有4年以上从事房地产开发的经历D 连续4年建筑工程质量优良率达20%正确答案:B18.【第04章】按照《城市房地产管理法》的规定，必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途动工开发土地，超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的，可以（）。
A 征收相当于出让金20%的土地闲置费B 无偿收回土地使用权C 退回50%的出让金并收回土地使用权D 征收相当于出让金两倍的土地闲置费正确答案:A19.【第04章】进行商品房预售时，必须取得（）。
A 商品房预售许可证B 县级以上人民政府的同意C 土地出让方的认可D 房地产估价师的同意正确答案:A20.【第04章】房地产抵押是指抵押人用其合法的房地产，以（）的方式向抵押权人提供债务履行担保的行为。
A 不转移占有B 转移占有C 不转移所有D 转移所有正确答案:A21.【第04章】我国现行的城乡规划法是（）。
A 《中华人民共和国城市规划法》B 《中华人民共和国城乡规划法》C 《村庄和集镇规划建设管理条例》D 《建制镇规划建设管理办法》正确答案:B22.【第04章】房屋权属登记分为（）。
A 总登记B 所有权登记C 抵押权登记D 地役权登记E 预告登记正确答案:ABCD23.【第04章】在下列的让渡方式中，属于土地使用权转让的有（）。
A 销售B 抵押C 租赁D 交换E 赠及正确答案:ADE24.【第04章】发生（）时应当办理房地产权属登记。
A 房地产买卖B 房屋租赁C 房地产抵押D 房地产赠及E 土地使用权转让正确答案:ACDE25.【第04章】按房地产开发的规模不同，房地产开发可分为（）。
A 单项开发B 小区开发C 成片开发D 新区开发E 旧城改造正确答案:ABC26.【第05章】（）是指按照合同约定或者法律规定负有先履行债务的一方当事人，届期未履行债务或履行债务严重不符合约定条件时，相对人为保护自己的到期利益或为保证自己履行债务的条件而中止履行合同的权利。
A 同时履行抗辩权B 不安抗辩权C 后履行抗辩权D 保证履约抗辩权正确答案:C27.【第05章】在违约责任及侵权责任竞合的情况下，受害人在两项请求权中只能选择（）行使。
A 违约责任B 侵权责任C 违约责任和侵权责任中的任意一项D 违约责任和侵权责任共同正确答案:C28.【第05章】当事人希望对方向自己提出订立合同的意思表示的是（）。
A 要约B 要约邀请C 承诺D 出盘正确答案:B29.【第05章】某承包商及业主就某酒楼的装修工程达成协议。
该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。
在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。
根据（）规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。
A 对合同条款起草人不利B 主张合同有效的解释优先C 排他D 同类相容正确答案:C30.【第05章】在提存期间，发生一切的提存物的毁损、灭失的风险由（）承担。
A 提存机关B 债权人C 债务人D 债权人及提存机关共同正确答案:B31.【第05章】《合同法》规定，债权人自知撤销事由之日起年内或者债务人的行为发生之日起年内，没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
正确选项是（）。
A 1，2B 2，5C 1，5D 2，6正确答案:C32.【第05章】以下不属于合同法律关系客体的是（）。
A 行为B 事件C 物D 智力成果正确答案:B33.【第05章】《合同法》分为两大部分共428条内容。
其中总则分别阐述了包括一般规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行等共计8章129条规定，主要叙述了《合同法》的基本原理和基本原则。
分则部分则对各种不同类型的合同作出专门的规定，分别阐述了买卖合同、供用电水气热力合同等（）种包括经济、技术和其他民事等列名合同共计15章298条规定。
A 13B 15C 14D 16正确答案:B34.【第05章】以下有关可撤销合同的论述中，不正确的是（）。
A 可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同。
B 可撤销合同在未被撤销之前，仍然是有效合同。
C 对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求人民法院或者仲裁机构作出。
D 当事人可以撤销合同，也可以维持原合同不变，但不能变更合同的内容。
正确答案:D35.【第05章】以下有关合同变更后的效力的描述中，错误的是（）。
A 变更后的合同部分，原有的合同失去效力，当事人应当按照变更后的合同履行。
B 合同的变更只对合同未履行部分有效，不对合同中已经履行部分产生效力。
C 合同的变更不产生追溯力。
D 合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利。
正确答案:D36.【第05章】履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是（）。
A 同时履行抗辩权B 后履行抗辩权C 违约救济权D 不安抗辩权正确答案:A37.【第05章】下不属于代位权成立条件的是（）。
A 债务人对第三人享有债权B 债务人实施了处分财产的法定行为C 债务人的行为对债权人造成损害D 债务人不行使债权，有造成债权消失或者丧失的危险。
正确答案:B38.【第06章】下属于《合同法》中所述的合同法律特征的是（）。
A 合同是两个以上当事人意思表示一致的协议。
B 合同是一种民事法律行为。
C 合同是一种行政法律行为。
D 合同以设立、变更、终止身份关系为目的。
E 合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。
正确答案:ABE39.【第06章】以下属于合同违约责任的特点的是（）。
A 违约责任是当事人违反法律规定和合同义务所产生的责任。
B 违约责任具有行政责任、刑事责任、民事责任等多种形式。
C 违约责任具有相对性。
D 违约责任具有法定性和任意性双重特征。
E 违约责任具有补偿性和惩罚性双重属性。
正确答案:CDE40.【第06章】广义上的合同是指以确定权利、义务为内容的协议，除了包括民事合同外，还包括（）等。
A 债权合同B 行政合同C 劳动合同D 身份合同E 经济合同正确答案:BC41.【第06章】合同成立的条件包括（）。
A 订立主体存在双方或者多方当事人。
B 合同的订立符合法律规定。
C 对主要条款达成合意。
D 合同按规定办理了批准、登记手续。
E 合同按约定办理公正、鉴证手续。
正确答案:AC42.【第06章】无效合同具有以下法律特征（）。
A 合同已经成立B 合同不能产生法律约束力C 是当事人意思表示不真实的合同D 合同自始无效E 订立合同时显失公平正确答案:ABD43.【第06章】按照合同的表现形式，合同可以分为（）。
A 书面合同B 双务合同C 诺成合同D 口头合同E 默示合同正确答案:ADE44.【第06章】合同法律关系主体的种类包括（）。
A 自然人B 法人C 经济人D 社会人E 其他组织正确答案:ABE45.【第06章】按照合同的成立是否已递交标的物为必要条件，合同可分为（）。
A 双务合同B 单务合同C 提供服务合同D 诺成合同E 要物合同正确答案:DE46.【第06章】以下属于效力待定合同类型的是。
A 限制民事行为能力人订立的纯利益合同。
B 无民事行为能力人订立的合同。
C 无权代理订立的合同。
D 法定代表人超越权限订立的合同。
E 无权处分财产人订立的合同。
正确答案:BCDE47.【第06章】《合同法》具有以下特点（）。
A 统一性B 公正性C 任意性D 科学性E 强制性正确答案:ACE48.【第06章】《合同法》中规定，在合同履行过程中必须遵循的基本原则是（）。
A 适当履行原则B 全面履行原则C 公平合理原则D 诚实信用原则E 遵守法律原则正确答案:BD49.【第06章】以下属于合同法的基本原则的是（）。
A 平等原则B 自由原则C 公平原则D 公正原则E 诚实信用原则正确答案:ABCE50.【第07章】从招标文件发出之日起到递交投标文件截至日的时间应是投标人理解招标文件，进行必要的调研，完成投标文件编制所需的合理时间，不得少于（）天。