建设工程劳务分包合同完整版
有关建设工程施工劳务分包合同6篇
有关建设工程施工劳务分包合同6篇篇1甲方（总承包方）：__________地址：__________电话：__________乙方（劳务分包方）：__________地址：__________电话：__________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方将部分建设工程施工劳务分包给乙方达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：__________。
（二）工程地点：__________。
（三）工程内容：__________。
（四）分包范围：__________。
二、合同工期（一）开工日期：__________年______月______日。
（二）竣工日期：__________年______月______日。
（三）工期顺延条件与程序：因不可抗力因素导致无法按期开工或工期延误的，双方可协商顺延工期。
具体顺延条件和程序如下：__________。
三、劳务费用及支付方式（一）劳务费用计算方式：按照实际完成的工程量计算劳务费用。
具体计算方式如下：__________。
（二）支付方式：甲方按照合同约定支付劳务费用给乙方。
具体支付时间和金额如下：__________。
（三）支付保障措施：如甲方未按时支付劳务费用，乙方有权暂停施工，直至劳务费用支付完毕。
因此导致的工期延误由甲方承担责任。
四、质量标准与验收方式（一）质量标准：乙方必须按照国家和地方现行的工程质量标准、规范进行施工，确保工程质量符合要求。
（二）验收方式：工程完成后，由甲方组织验收，乙方应配合提供相关验收资料。
验收合格后，双方签署验收报告。
如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担整改费用。
五、安全施工与文明施工（一）乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全无事故。
如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
（二）乙方应负责施工现场的文明施工，保持施工现场整洁有序。
施工期间产生的废弃物应按照相关规定处理，不得乱堆乱放。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方（承包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）乙方（分包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________，位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作，具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求，按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元，根据实际工程施工情况，由双方商定分期结算，结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更，需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________，自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度，每延误一天，甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中，应切实加强安全管理，保障工程施工现场安全，确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准，确保工程质量符合要求。
建设工程劳务分包合同范本6篇
建设工程劳务分包合同范本6篇篇1甲方（总承包方）：____________________乙方（劳务分包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方总承包的本工程中的劳务分包事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________承包范围：____________________（具体范围详见附件）二、工期要求开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日三、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币________元（大写：____________________元整）。
该合同总价已包含完成本合同所有劳务作业内容所需的全部费用。
除本合同另有约定外，甲方无需再向乙方支付任何其他费用。
2. 支付方式：甲方按照实际完成的工程量进度支付乙方劳务费用。
具体支付时间和金额按照工程进度节点进行结算。
四、劳务内容及质量要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范，完成以下劳务内容：（具体劳务内容列举）。
乙方应确保施工质量符合国家和地方相关施工验收规范的要求。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场各类安全设施完善、有效。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场整洁有序，防止环境污染。
六、甲方责任与权利1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和施工规范，并对乙方进行技术交底。
2. 甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督与检查。
如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方整改或解除合同。
七、乙方责任与权利1. 乙方应组织具有相应资质的劳务人员参与施工，确保施工进度和质量。
2. 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定，接受甲方的监督与检查。
建设工程劳务分包合同范本4篇
建设工程劳务分包合同范本4篇篇1建设工程劳务分包合同范本一、签约双方甲方（总包方）：地址：法定代表人：联系人：电话：乙方（劳务分包方）：地址：法定代表人：联系人：电话：二、合同签订背景为保证建设工程进度和质量，经甲、乙双方友好协商，就建设工程劳务分包事宜，签订本合同。
三、项目描述项目名称：项目地点：项目工程量：工程内容：分包工程范围及数量：分包价格：四、权利和义务1. 乙方接受甲方委托执行分包工程，应按时保质保量完成任务，并承担相应的责任。
2. 甲方应提供必要的技术支持和工程资料，并按合同约定支付分包款项。
3. 乙方应按照建设工程安全生产法规要求，保障工人安全，确保工程质量。
4. 甲、乙双方应保持密切沟通，协商解决工程实施中出现的问题。
五、合同履行期限本合同自签署之日起生效，至分包工程完工验收合格之日止。
六、合同解除1. 本合同双方协商一致可解除，须提前书面通知对方。
2. 若一方未按合同要求履行义务，对方有权解除合同，并追究相应责任。
七、争议解决本合同如有争议，应友好协商解决；协商不成时，提交有管辖权的仲裁机构处理。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、签署甲方（盖章）：法定代表人签字：日期：乙方（盖章）：法定代表人签字：日期：以上为建设工程劳务分包合同范本，经双方确认无误后签署生效。
希望双方能够诚信合作，共同推动工程进展，实现双赢局面。
篇2建设工程劳务分包合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了加强建设工程的管理，保障工程质量和按期完成工程，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程劳务分包达成如下合同：一、项目名称及位置甲方委托乙方承揽建设工程（项目名称），位于（具体位置）。
二、工程范围和内容具体工程范围和内容详见委托书和附件。
三、工程期限工程期限为自（合同签订日期）起至（工程竣工日期）止。
建筑劳务分包合同15篇(纯人工劳务分包合同)
建筑劳务分包合同15篇(纯人工劳务分包合同)1. 合同编号：001甲方（总承包方）：XX建筑公司乙方（分包方）：XX劳务公司工程名称：XX住宅小区建设分包内容：纯人工劳务，包括但不限于砌砖、抹灰、混凝土浇筑等。
合同期限：自2024年1月1日至2024年12月31日。
劳务报酬：按实际完成工作量计算，具体单价及支付方式见附件。
2. 合同编号：002甲方：XX房地产开发有限公司乙方：XX劳务服务有限公司工程名称：XX商业综合体施工分包内容：纯人工劳务，主要负责土方开挖、回填、平整等。
合同期限：自2024年3月1日至2024年9月30日。
劳务报酬：固定总价，合同金额为人民币壹佰万元整。
3. 合同编号：003甲方：XX市政工程公司乙方：XX建筑劳务有限公司工程名称：XX城市道路改造分包内容：纯人工劳务，包括道路铺设、绿化种植等。
合同期限：自2024年4月15日至2024年11月15日。
劳务报酬：按日计酬，每日劳务费为人民币贰佰元。
4. 合同编号：004甲方：XX基础设施建设集团乙方：XX劳务派遣公司工程名称：XX桥梁建设分包内容：纯人工劳务，负责桥梁钢筋绑扎、模板安装等。
合同期限：自2024年5月20日至2025年1月20日。
劳务报酬：按工程进度支付，每完成一个阶段支付相应比例的劳务费。
5. 合同编号：005甲方：XX工业建筑公司乙方：XX劳务承包公司工程名称：XX工厂厂房建设分包内容：纯人工劳务，包括钢结构安装、屋顶防水等。
合同期限：自2024年6月1日至2024年12月31日。
劳务报酬：按完成工程量支付，具体计价方式见合同附件。
6. 合同编号：006甲方：XX水利工程公司乙方：XX劳务合作公司工程名称：XX水库加固工程分包内容：纯人工劳务，负责水库坝体加固、排水系统建设等。
合同期限：自2024年7月10日至2025年3月10日。
劳务报酬：按月支付，每月劳务费为人民币叁万元整。
7. 合同编号：007甲方：XX环保工程公司乙方：XX劳务服务团队工程名称：XX污水处理厂建设分包内容：纯人工劳务，包括污水处理池建造、管道安装等。
建设工程施工劳务分包合同书范本3篇
建设工程施工劳务分包合同书范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程施工劳务分包合同书范本甲方：（委托方）____________________乙方：（承包方）____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商就乙方承包甲方建设工程施工劳务，达成如下协议，以兹证明：一、工程项目名称：_____________________________________________工程项目地址：_____________________________________________工程项目总造价：_____________________________________________工程开工日期：___________年___________月___________日预计完工日期：___________年___________月___________日二、工程施工内容1.乙方承包甲方建设工程的具体内容包括但不限于：__________________________________________2.乙方需对各项工程施工质量和安全负责。
三、工程施工服务价格及支付方式1. 本次工程施工劳务总价为人民币___________元整（￥___________元）。
2. 甲方应在工程开工前支付合同总价的__________%作为预付款。
3. 甲方按照工程进度支付工程款项的进度款，最后一次支付为竣工验收合格后支付尾款。
四、工程施工期限乙方应当按照工程进度计划，在约定的竣工日期前完成工程施工。
五、质量及安全保证1. 乙方承包的工程应符合国家法律法规和相关标准，工程质量应该符合合同约定的要求。
2. 乙方需严格遵守工程施工安全规范，确保施工过程中不发生任何质量和安全事故。
六、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工，甲方有权要求乙方承担违约责任，并给予相应的经济赔偿。
建设工程施工劳务分包合同5篇
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
建设工程设计劳务分包合同范本6篇
建设工程设计劳务分包合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将建设工程设计劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程规模：__________。
二、分包范围及内容乙方按照甲方提供的施工图纸和要求，承担以下建设工程设计的劳务分包工作：1. 建筑方案设计；2. 结构工程设计；3. 水电工程设计；4. 其他相关辅助设计。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方要求的工期完成设计任务。
2. 工程设计周期为______天，自本合同签订之日起计算。
3. 如因乙方原因造成设计周期延误，乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应确保设计质量符合国家相关规范、标准和甲方的要求。
2. 乙方提交的设计成果应经过甲方验收合格，并出具验收合格证明。
3. 如乙方设计存在质量问题，乙方应承担整改、修改等责任，并承担由此产生的费用。
五、合同价款及支付方式1. 本工程的设计劳务分包总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方在合同签订后______天内支付乙方总价的______%作为预付款。
3. 乙方完成设计任务并提交验收合格后，甲方支付剩余款项。
4. 支付方式：__________。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、设计文件及资料等保密信息予以保密。
2. 未经甲方同意，乙方不得将本合同内容、设计文件及资料泄露给第三方。
3. 若乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。
七、违约责任及赔偿损失规定：甲乙双方任何一方违约，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任及赔偿损失的办法如下：甲乙双方协商解决或按照国家相关法律法规执行。
八、其他约定事项：甲乙双方可约定其他与本合同相关的事项，包括但不限于知识产权归属、争议解决方式等。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1住建部建设工程施工劳务分包合同范本甲方：（主体施工单位名称）法定代表人（或委托代理人）：（主体法定代表人名称）地址：（主体地址）联系方式：（主体联系方式）乙方：（分包单位名称）法定代表人（或委托代理人）：（分包单位法定代表人名称）地址：（分包单位地址）联系方式：（分包单位联系方式）为明确甲方与乙方在建设工程施工劳务分包过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法实施条例》以及相关法律法规，双方经友好协商，就下列事项签订本合同。
第一条施工范围1.1 甲方授权乙方在（工程项目名称及具体地址）承揽以下工程施工劳务分包事项：（具体工程内容）1.2 乙方应按照甲方的要求，按照合同规定的工程施工标准和进度，为甲方完成上述工程施工劳务分包事项。
第二条合同价款及支付方式2.1 甲方应按照每月末的实际工程进度支付乙方工程施工劳务分包费用，合同价款为（具体金额）元。
2.2 乙方应按照约定的支付方式和时间，向甲方提供对应的工程施工劳务分包服务。
第三条质量管理3.1 乙方应严格按照国家、地方颁布的相关标准和规范，确保工程施工劳务分包的质量符合合同约定和监理单位的验收标准。
3.2 如乙方提供的工程施工劳务分包服务存在质量问题，乙方应承担相应的责任，并在甲方通知后进行整改。
第四条安全保障4.1 双方应共同遵守工程施工安全生产管理规定，确保工程施工劳务分包过程中的安全和环保。
4.2 如出现安全事故，双方应及时进行处理，并向有关部门报告，并承担相应的法律责任。
第五条违约责任5.1 如因乙方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如因甲方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格，甲方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 若因合同履行产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
建设工程设计劳务分包合同范本5篇
建设工程设计劳务分包合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程设计劳务分包事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的1.1 为明确双方权利义务，保障工程顺利进行，特订立本合同。
二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________三、劳务分包内容及范围3.1 乙方按照甲方需求，提供建设工程设计劳务，包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计等方面。
四、合同工期及进度安排4.1 乙方应在约定时间内完成设计任务，确保工程进度。
具体进度安排详见附件《工程进度表》。
五、劳务费用及支付方式5.1 劳务费用计算方式：按照实际工作量计算，具体单价详见附件《劳务费用清单》。
5.2 支付方式：甲方应按照合同约定及时支付劳务费用，具体支付时间节点详见附件《支付计划表》。
六、质量标准及验收方式6.1 乙方应按照国家相关标准和规范进行设计，确保设计质量。
6.2 验收标准：按照国家和地方相关法规、规范进行验收。
验收时，乙方需提供完整的设计文件和图纸。
验收合格后，甲方应出具验收合格证明。
验收不合格的设计成果，乙方应负责修改直至验收合格。
具体验收程序详见附件《验收流程》。
七、双方权利义务及违约责任7.1 甲方应按时支付劳务费用，提供必要的工作条件。
甲方有权监督乙方的设计过程，确保设计成果符合约定要求。
乙方应按照合同约定履行设计任务，确保设计质量和进度。
乙方有权获得约定的劳务费用。
如因乙方原因导致设计成果不符合约定要求，乙方应承担违约责任。
如因甲方原因导致支付延迟或其他违约行为，甲方应承担相应违约责任。
具体违约责任详见附件《违约责任条款》。
八、保密协议及知识产权归属篇2甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（分包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方将部分建设工程设计劳务分包给乙方完成事宜，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总承包人）：[总承包人名称]乙方（劳务分包人）：[劳务分包人名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工劳务分包事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 承包范围：具体分包工作内容（如：钢筋工、木工、混凝土工等）1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、分包合同价款1. 分包合同总造价暂定为人民币：[大写金额]（小写金额：[金额]元）。
具体造价根据实际完成工程量按实结算。
2. 结算方式：[结算方式描述]。
四、质量标准与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工验收规范、施工组织设计方案及国家、地方的相关规范要求进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。
2. 工程验收时，工程质量未达到合同约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合合同约定标准。
因乙方原因达不到合同标准造成的经济损失和工期延误由乙方承担。
1. 乙方应严格遵守安全生产规章制度，加强安全生产管理，确保安全生产。
在施工过程中发生的安全事故由乙方承担全部责任。
2. 乙方应确保进场施工人员符合相关资格要求，并配备必要的安全防护用品。
甲方有权对乙方的安全生产管理进行监督和检查。
如乙方存在安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。
停工期间造成的损失由乙方承担。
六、材料管理1. 甲方提供给乙方的材料应满足工程需要，如因甲方原因造成材料供应不及时导致工期延误，责任由甲方承担。
如因乙方原因导致材料损耗超出正常水平，超出部分的费用由乙方承担。
2. 乙方负责保管施工期间由其负责的材料，如发生丢失或损坏，乙方应承担相应费用。
精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇
精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇篇1甲方（总承包方）：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________鉴于甲方需要完成一项建设工程，现决定将工程的劳务部分分包给具备资质的乙方实施，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次建设工程施工劳务分包事宜，经友好协商一致，签订本合同。
一、工程概况与分包内容1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 分包范围：包括但不限于土建施工、设备安装、管道安装及其他相关附属工程等劳务内容。
二、合同工期及进度安排1. 劳务分包总工期为：自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
具体开工日期以甲方发出的开工令为准。
2. 进度安排应遵循甲方制定的总体施工进度计划，乙方必须严格执行。
如有特殊情况需调整进度计划，应事先征得甲方同意。
三、质量与验收标准1. 乙方必须按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家标准及甲方与建设单位签订的施工合同相关条款执行。
3. 乙方必须接受甲方的质量检查和监督，对于检查出的问题应及时整改。
四、合同价款及支付方式1. 劳务分包合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该合同总价已包含完成分包工程所需的人工费、材料费、机械费、措施费等全部费用。
如施工过程中有设计变更及增减工程量的情况，按照本合同约定的单价及计算方式相应调整合同总价。
2. 支付方式：甲方按完成的工程量进度支付乙方劳务费，具体支付节点及比例按照双方约定的《支付计划表》执行。
工程竣工验收合格并交付后，支付至合同总价的______%，余款作为质保金，待工程质保期满后无质量问题无息退还。
五、材料设备供应与管理1. 甲方负责提供施工所需的材料设备，并确保按时供应。
建设工程施工劳务分包合同7篇
建设工程施工劳务分包合同7篇篇1甲方（总承包方）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方将部分建设工程施工劳务分包给乙方达成如下协议：一、合同标的本合同标的为甲方总承包的_________________________建设工程中的部分施工劳务。
具体工作内容包括但不限于混凝土浇筑、模板安装、钢筋加工与安装等。
乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合相关规定。
二、工作内容及范围乙方负责完成甲方指定的施工劳务工作，包括但不限于以下内容：混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋加工与安装、脚手架搭建等。
具体工作内容和范围以甲方书面通知为准。
三、工期要求乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成所承担的劳务工作。
如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
四、质量与验收乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
工程完工后，乙方应配合甲方进行验收，如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、合同价款及支付方式本合同价款为人民币________元（大写：_________________________元整）。
具体支付方式如下：1. 工程进度款：甲方按照施工进度向乙方支付工程进度款，支付比例为已完成工程量的__%。
2. 竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同价款的__%。
住建部建设工程施工劳务分包合同4篇
住建部建设工程施工劳务分包合同4篇篇1住建部建设工程施工劳务分包合同一、甲方（总承包方）委托乙方（劳务分包方）对建设工程项目的部分劳务进行分包处理，双方本着诚实守信、平等自愿的原则，经友好协商达成如下合同：二、乙方应当按照甲方的设计要求和规定完成所分包的劳务，并且不得擅自变更工程质量要求、设计要求、建设进度和其他相关要求。
三、乙方应当按照甲方指定的标准和要求进行劳务组织和施工，并且必须按时完成所承包的分包工程，保障项目整体工程进度。
四、乙方应当严格遵守国家相关法律法规和建筑施工安全生产规定，确保不发生人身伤亡事故和建筑工程质量事故。
五、乙方应当主动配合甲方进行相关工程质量检查和验收，并且接受甲方的决定和处理意见。
六、乙方应当按照本合同规定的价格进行劳务分包，不得擅自要求提高分包价格，也不得采取变相涨价的方式。
七、乙方应当按照甲方的要求提供劳务分包保函，确保按时按质完成分包工程，并且承担相关违约责任。
八、乙方不得以任何理由擅自解除合同，如确实需要解除合同必须提前书面通知甲方，且需承担相应违约责任。
九、本合同一式两份，甲方与乙方各持一份，自双方签字盖章之日起生效，合同期限自工程开工之日起到劳务分包任务完成之日止。
十、对于本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并一致签署补充协议；若发生争议，按照双方友好协商的原则解决，协商不成的可通过法律途径解决。
合同签署人：甲方（总承包方）：______乙方（劳务分包方）：______日期：______此为建设工程施工劳务分包合同，双方应严格按照以上规定执行，确保工程质量与工期，保障双方合法权益。
篇2住建部建设工程施工劳务分包合同一、合同主要内容（一）当事人甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：乙方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：丙方（劳务分包方）：名称：法定代表人：地址：（二）工程概况项目名称：建设地点：工程内容：工期：（三）合同依据本合同依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理条例》等法律法规所订立。
2024年建设工程劳务分包合同参考范文（三篇）
2024年建设工程劳务分包合同参考范文合同范围及条款一、合同范围本合同所涵盖的工程范围包括：_____，具体由14工程监理单位（全称）：_____负责监督实施。
二、作业人员承包人依据工程实际需求，向发包人提供共计_____名作业人员。
三、合同工期1. 开工日期：____年____月____日。
2. 完工日期：____年____月____日。
3. 合同总工期为____天。
四、合同价款4.1 合同价款总额为：_____元人民币（大写：____元）。
4.2 合同价款的确定原则（请在适用方式前划“√”）：（____）4.2.1 本合同价款为固定价格，于约定风险范围内不予调整。
（____）4.2.2 依据（____）年施工预算或（____）年施工概算定额确定：①定额工资单价细分如下：瓦工：____元/工日；结构木工：____元/工日；装修木工：____元/工日；钢筋工：____元/工日；砼工：____元/工日；油工：____元/工日；抹灰工：____元/工日；架子工：____元/工日；水暖工：____元/工日；电工：____元/工日；壮工：____元/工日；等。
②按建筑面积确定承包价，具体为：地上结构：____元/M²；地下结构：____元/M²；初装修：____元/M²；水电：____元/M²；等。
③分项工程承包价格明确如下：外墙面砖：_____元/M²；屋面防水：____元/M²；水磨石地面：_____元/M²；水泥砂浆：____元/M²；内墙普通抹灰：____元/M²；等。
（____）4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价为____元/工日（以实际发生情况，结合书面签证资料为准）。
（____）4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因导致的停水、停电、停气或任务安排不及时等造成的停工、窝工，累计超过八小时者，将按_____标准予以补偿。
建设工程施工劳务分包合同范本4篇
建设工程施工劳务分包合同范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：统一社会信用代码：联系人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：统一社会信用代码：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为了明确双方权利和义务，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程劳务分包，达成如下协议：一、工程名称：（详细描述工程名称）二、工程地点：（详细描述工程地点）三、工程内容：乙方承包方将按照甲方委托方的要求完成工程的具体内容，并在合同约定的时间内交付甲方。
四、工程时间：（具体描述工程开始和结束时间）五、工程费用：甲方支付给乙方的工程费用为（具体金额），具体支付方式为（支付方式），具体支付时间为（具体时间）。
六、质量要求：乙方必须按照国家相关标准和规定完成工程，并保证工程质量符合相关要求，如发现质量问题，乙方应当承担相应责任。
七、安全保障：乙方必须严格遵守工程安全规定，承担好安全生产责任，确保工程期间无安全事故发生。
八、违约责任：如因乙方原因造成工程质量问题、工程延误等影响甲方利益的情况发生，乙方应当承担相应违约责任，并赔偿甲方一定金额的损失。
九、争议解决：双方如发生争议，应当友好协商解决，协商不成时，可向工程相关部门申请仲裁解决争议。
十、本合同一式两份，双方各持一份，自双方盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为建设工程施工劳务分包合同范本，双方签字盖章即视为同意合同内容，并承担相应责任。
希望双方能够按照合同约定完成工程，并确保工程质量和安全。
篇2建设工程施工劳务分包合同范本甲方：（委托方）公司名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：传真：邮编：乙方：（承包方）公司名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：传真：邮编：鉴于甲方委托乙方承接建设工程施工劳务分包，双方协商一致，达成以下协议：第一条施工工程内容1. 甲方委托乙方承接建设工程施工劳务分包的具体工程内容为（工程名称、工程地点、工程范围、工程进度、工程节点等），详细见附件1。
建设工程劳务分包合同范文5篇
建设工程劳务分包合同范文5篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分建设工程劳务分包给乙方施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程规模：___________________________二、承包范围及内容乙方承包范围为：___________________________（具体说明工程部位和承包内容）。
乙方负责按照甲方的技术要求和施工安排完成以下工作：施工准备、土方开挖、混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋加工与安装、砌筑、抹灰等施工任务。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，并提出改进意见。
乙方应积极采纳并改正。
3. 工程完工后，双方应按照相关标准与规范进行验收。
如工程质量不符合要求，乙方应负责整改直至验收合格。
五、合同价款及支付方式1. 本工程劳务分包合同总价为：人民币________元（大写：_________________________）。
该费用包含但不限于乙方完成承包范围内所有工作的劳务费、材料费、机械使用费等。
2. 甲方按照实际完成的工程量，依据本合同约定的计价方式支付乙方工程款。
具体支付方式为：___________________________。
3. 乙方完成全部施工任务并通过验收后，甲方支付至合同总价的95%，剩余5%作为质量保证金，待工程保修期结束后支付。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程劳务分包合同完整版In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________乙方：________________________签订时间：________________________签订地点：________________________建设工程劳务分包合同完整版下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
编号：______________发包人：_________承包人：_________分包工程名称：__________施工地址：______________区（县）发包人（全称）：___________承包人（全称）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：___________1.2工程概况：___________1.3分包工作内容：______________范围包括：_______________1.4工程监理单位（全称）：___________第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。
第四条合同价款4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________元4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：（）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（）4.2.2以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：①定额工资单价为：瓦工_____元/工日；结构木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢筋工_____元/工日；砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日；水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工_____元/工日；_______；_______；_______；②按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中，地上结构：_____元/平方米；地下结构：_____元/平方米；初装修：_____元/平方米；水电：______元/平方米；________；_________；③分项工程承包：外墙面砖：_______元/平方米；屋面防水：_______元/平方米；水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂浆：_______元/平方米；内墙普通抹灰：_______元/平方米；________；________；________.4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
4.3对合同价款内容的明确：___________第五条合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料：5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2合同价款的结算和决算：5.2.1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
5.3合同价款的支付：5.3.1合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。
5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
5.3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6.2重大伤亡及其他安全事故处理：6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
6.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。
发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
6.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_________.第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
7.4对本工程的质量标准，双方约定如下：___________.第八条工期延误8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；b.设计变更和工程量增加；c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；f.发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
8.3非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：第九条文明施工9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
9.2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。
9.3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：____________.第十条材料机具供应10.1本工程由发包人提供的机械设备为：_______________承包人自备的工具为：___________双方确认防护用具由______________承担。
10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。
10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_____________ 第十一条文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。
发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。
因保护文物发生的费用，由发包人承担。
第十二条发包人的权利及义务12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
12.2负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
12.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。
12.7负责组织工程的验收工作。
12.8本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。
发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。
第十三条承包人的权利和义务13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。