预付款担保文书格式
预付款担保函

预付款担保函尊敬的XXX公司:非常感谢贵公司对我公司所承接的项目的信任与支持,同时也感谢贵公司提出的预付款担保要求。
在此,我公司向贵公司提供预付款担保函,以确保双方的合作顺利进行。
我公司XXX有限公司(以下简称“担保公司”)是一家具有良好信誉、实力雄厚的综合性保险公司,已经成功地为众多企业、个人提供了各种担保、保险服务,得到了广泛认可。
根据贵公司要求,我公司愿意向贵公司提供预付款担保服务,特发此函,具体内容如下:本担保函应用于贵公司与我公司签署的合同项下,我公司担保贵公司向我公司支付的预付款金额为人民币XXX元(大写:XXX元整),用于项目的推进,具体支付方式及时间等详见合同约定。
我公司在此声明,如贵公司按合同约定向我公司支付预付款,我公司将按照合同约定的支付方式及时间支付预付款,据此我公司向贵公司作出如下担保:1. 我公司保证贵公司支付的预付款是合法、合规的资金。
2. 我公司保证贵公司支付的预付款金额确定且无误,不得退款,除非项目合同约定合同解除、解除后返还,或经双方协商同意的其他情形。
3. 我公司未经贵公司书面通知的情况下,不得将贵公司预付款用于其它用途。
4. 如因我公司原因造成贵公司损失,我公司将承担与之相应的责任并承担因此产生的全部经济赔偿责任。
本担保函的有效期为从贵公司支付预付款之日起XXX个月,如已到期,贵公司需申请续保并经我公司同意后生效。
此担保函系我公司真实意思表示,对贵公司在项目合同项下提供预付款所要求的担保负全部责任。
请贵公司在使用本担保函前仔细阅读以上内容,并回函确认,谢绝未经本公司同意,任何修改或变更。
此致敬礼!XX保险公司签章:XXXX日期:XX年XX月XX日。
预付款担保书范文

预付款担保书范文
尊敬的XX公司:
鉴于我方与贵公司在某项目的合作需求,为保障双方权益并确保项目顺利进行,我方同意提供预付款担保,并签署本预付款担保书,约定以下事项:
一、本担保书适用于贵公司向我方提供的预付款项,即在双方签署的合同中明确约定的预付金。
二、我方承诺:
1. 如贵公司因我方原因或其他原因无法按时履行合同,导致预付金无故延迟或返还等问题,我方愿意承担相应的责任,并在贵公司提出退款申请后的10个工作日内将预付金全额退还至贵公司指定的账户。
2. 如贵公司确认我方按时履行合同,且不再需要预付款项,我方将立即返还预付金至贵公司指定的账户。
三、本担保书有效期为贵公司向我方提供预付款之日起至合同约定完成之日止。
四、贵公司与我方所签署的合同中如有关于预付款项的条款,与本担保书不一致的,以本担保书约定为准。
五、本担保书一式两份,双方各持一份,具有同等效力。
特此担保书,以示信守。
甲方(提供预付款的公司):__________________ 乙方(接受预付款的公司):__________________ 日期:__________________。
预付款担保(范本)

合同附件1:预付款保函(范本)合同名称:受益人名称和地址:(以下称为“发包方”)我方已获知,公司(以下称为“委托人”)是上述合同的供应商,希望得到一笔预付款,为此,合同内要求其取得一份保函。
应委托人请求,我方(银行名称)在此不可撤销地承诺,在我方收到发包方载明以下情况的书面的要求(但不要求任何证明)后,向发包方支付总额不超过人民币大写:(小写:R M B元,以下简称“保证金额”)的任何一笔或几笔款额:a)委托人未能按照合同条件归还预付款,以及b)委托人未能归还的款项。
本保函在委托人收到预付款(首次分期付款)后开始生效。
该保证金额应按发包方根据合同规定发出的通知书内所说明委托人已向发包方归还的款额,进行等额扣减。
我方每次收到(自委托人处)据称是该通知的抄件后,将立即将相应修改的保证金额通知发包方。
本保函的有效期自预付款支付给委托人起生效,至发包方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。
任何关于付款的要求都必须有发包方盖章。
发包方书面的要求必须在本保函的有效期以内,由我方在本办公地点收到。
本保函应在期满日期到期日退还我方。
我方的送达地址以为准,除非事先已经通知相关当事人,否则送达该地址的文件可视为已送达我方。
我方已获知,如果到上述期满日期28天前,预付款还没有全数归还给发包方,发包方可以要求延长本保函。
我方承诺,根据我方在延长期限内收到的发包方的书面要求,我方将无条件的向发包方支付尚未退还的预付款。
我方根据该保函支付的款项为支付给发包方的净款项,包括但不限于税款在内的无论基于任何原因被要求扣除或扣缴的金额均不能从中扣除、扣缴或抵销。
我方承诺将不要求发包方提交其它除前述书面付款要求之外的任何文件,不会要求发包方提交包括但不限于任何其它证明文件、司法判决文书、仲裁裁决文书以及其他说明发包方权利的任何文件。
我方放弃发包方应先向供应商要求赔偿上述金额,然后再向我方提出要求的权利。
我方进一步向发包方承诺:在发包方和供应商之间的合同条件、合同发生任何变化、补充或修改均不影响我方在本保函项下的付款责任。
预付款担保书(四篇)

预付款担保书致:____先生们:根据上述合同中合同条件第____款的规定,____(以下称‘承包人)应向业主支付一笔金额为____大写为____的银行保证金作为其按合同条款履约的担保。
我方____(银行或金融机构)受承包人的委托不仅作为保人而且作为主要的负责人,无条件地和不可撤消地同意在收到业主提出因承包人没有履行上述条款规定的义条,而要求收回动员预付款的要求后,向业主____(业主名称)支付数额不超过____(保证金额)的担保金,并按上述合同价款向业主担保。
不管我方是否有任何叵时权力,也不管业主是否首先向承包人索取,业主享有从本合同承包人索回全部或部分动员预付款的权力。
我方还同意,任何业主与承包人之间可能对合同条款的修改,对规范或其他合同文件进行变动补充,却丝毫不能免除我方按本担保书所应承担的责任,因此有关上述变动、补充和修改无须通知我方。
本保证书从动员预付款支出之日起生效直到收回承包人同样数量的全部款额为止。
你忠实的签章:____银行人金融机构名称:____地址:____预付款担保书(二)致:____ (以下简称需方)我们已知悉,需方就 (以下简称“货物”)于年月日与,地址 (以下简称“供方”)签订了 (编号:____ )(以下简称“合同”),合同总价为人民币 (大写:____ )。
根据合同约定付款条件,需方将向供方支付金额为人民币 (大写:____ )的预付款,供方应提交金额相同的、以为受益人的预付款担保书作为担保。
有鉴于此,,地址 (以下简称“担保方”),在此向需方做出无条件的、不可撤销的保证,在收到需方签署的声明供方未能如约履行其合同义务的书面索赔通知纸质原件及本预付款担保书原件后工作日内,向需方立即支付需方要求的累计总额不超过人民币 (大写:____ )的款项。
本预付款担保书自供方收到金额为 (大写:____ )的预付款之日起生效,担保方在本预付款担保书的义务将于年月日终了。
本预付款担保书项下的任何书面索赔通知纸质原件及索赔时需提供的本预付款担保书原件必须在本预付款担保书有效期内送达担保方。
2024版预付款担保书范文

2024版预付款担保书范文合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系电话:__________联系人:__________乙方:__________地址:__________联系电话:__________联系人:__________第一条担保金额第二条担保方式甲方采用__________方式提供担保。
第三条担保期限担保期限自甲方支付担保金额之日起至双方签订的合同履行完毕之日止。
第四条担保范围担保范围包括乙方因履行合同而产生的所有合法权益,包括但不限于乙方为实现合同权益而产生的诉讼费用、仲裁费用、律师费、执行费用等。
第五条担保责任1. 甲方保证对乙方履行合同义务提供充分、有效的担保。
2. 在担保期限内,如乙方因甲方未履行合同义务而遭受损失,甲方愿意承担相应的赔偿责任。
3. 甲方同意在乙方提出书面索赔后__________个工作日内,按照乙方提供的有效证据,依法履行赔偿责任。
第六条合同的变更、解除和终止1. 除非双方达成书面一致意见,否则任何一方不得单方面变更、解除或终止本合同。
2. 担保期限届满,双方未续签合同的,本合同自动终止。
第七条争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第八条保密条款双方同意,在签订本合同之日起至合同终止之日止,对合同内容及其签订过程所涉及的保密信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。
第九条其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________代表(签名):__________ 代表(签名):__________签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1. 甲方营业执照复印件2. 乙方营业执照复印件3. 项目合同复印件4. 预付款支付凭证5. 担保方式相关文件6. 乙方索赔申请文件7. 法院诉讼文件二、违约行为及认定:1. 甲方未按合同约定时间支付预付款2. 甲方未履行合同义务,导致乙方遭受损失3. 乙方未按合同约定时间履行合同义务4. 乙方未履行合同义务,导致甲方遭受损失5. 双方未经书面一致意见,单方面变更、解除或终止合同6. 双方未履行保密义务,向第三方披露合同信息三、法律名词及解释:1. 甲方:指合同中承担担保责任的一方。
2024版预付款担保书范文

合同编号:__________合同各方:鉴于:2. 乙方接受甲方向其提供的预付款担保,并同意按照本担保书约定的条件使用该担保。
现甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就甲方向乙方提供预付款担保事宜达成如下协议:第一条担保金额甲方同意为乙方提供预付款担保,担保金额为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
第二条担保方式甲方采用如下方式为乙方提供担保:1. 甲方将其在银行的存款人民币(大写):__________元整(小写):__________元,作为专门用于乙方在主合同项下权益的保证金,存入乙方指定的银行账户。
2. 甲方以其持有的房产(房产证编号:__________)为乙方提供抵押担保。
第三条担保期限本担保书的有效期自甲方将担保金额足额存入乙方指定银行账户之日起至主合同约定的预付款全部抵扣完毕之日止。
第四条担保的解除1. 在本担保书有效期内,乙方按主合同约定履行了合同义务,甲方未出现违约行为的,甲方应按照乙方的要求,及时办理担保解除手续。
2. 本担保书解除后,甲方应按照乙方的要求,将甲方提供的担保财产归还给甲方。
第五条担保的实现1. 在本担保书有效期内,如甲方出现违约行为,乙方有权按照主合同的约定,使用甲方提供的担保财产优先受偿。
2. 乙方有权要求甲方提供其他担保,以替代或补充本担保书项下的担保。
第六条违约责任1. 甲方未按照本担保书约定提供担保财产的,应向乙方支付违约金,违约金金额为主合同项下预付款金额的5%。
2. 乙方未按照主合同约定使用担保财产的,应向甲方支付违约金,违约金金额为甲方提供担保财产价值的5%。
第七条争议解决本担保书履行过程中发生的争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定1. 本担保书一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本担保书自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________代表(签名):__________ 代表(签名):__________签订日期:__________ 签订日期:__________。
预付款保函(模板)

预付款保函(MS02.01-M060602-02)
编号:号(发包人):
鉴于:
1. 我行客户(下称“承包人”)与贵方于年月日就工程(下称“工程”)的承建事宜于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称“主合同”),
2. 贵方将根据合同向承包人提供金额为人民币元整的预付款。
3. 贵方已要求承包人提供与上述预付款金额相等的担保,以保证其履行与主合同项下预付款有关的义务。
应承包人要求,我行(下称“保证人”)在此向贵方(下称“受益人”)开立本保函,保证承包人将为工程使用上述预付款,并承担上述预付款金额限额内的保证责任。
保证人保证在收到受益人提交的索赔文件及承包人违约的书面证明后7个工作日内,向受益人偿付不超过金额为人民币元整的预付款赔偿金;保证人承担保证责任的条件是:
1. 受益人向保证人提交的书面索赔文件必须在受益人已向承包人提供了预付款之后,并且于本保函有效期内送达保证人。
2. 受益人应向保证人提交证实承包人已违约的书面证明。
3. 本保函之保证金随着承包人所完成的工程进度按比例自动递减。
本保函适用中华人民共和国法律,受中华人民共和国法律管辖。
在本保函履行期间,如发生争议、纠纷,各当事人首先应协商解决,协商不能解决时,可诉
讼于被告方所在地有管辖权的人民法院。
除非受益人自动终止或放弃保函项下享受的权利,本保函一经开立即生效,于年月日失效。
保证人:
法定代表人(或委托代理人):
年月日。
工程合同预付款担保

工程合同预付款担保甲方(业主):________________乙方(承包商):______________鉴于甲乙双方已就_____________工程项目(以下简称“项目”)达成合作意向,并签订相关工程合同(以下简称“主合同”),为确保主合同项下预付款的安全与及时回款,根据中华人民共和国有关法律法规的规定,经甲乙双方协商一致,特订立本担保书。
一、担保内容1. 乙方同意按照主合同约定向甲方支付相当于合同金额百分之____的预付款担保金,用于保证主合同预付款的返还以及因乙方违约导致的损害赔偿。
2. 若乙方未能按照主合同规定履行义务,导致预付款无法按约回收,或因乙方原因造成项目延期、质量问题等情形,甲方有权从预付款担保金中扣除相应金额以补偿损失。
二、担保期限本担保书自双方签字盖章之日起生效,至预付款全额退还且无其他争议时终止。
三、担保责任1. 乙方应保证提供的预付款担保金真实有效,如有虚假,愿意承担相应的法律责任。
2. 若乙方未按约定时间完成工程建设任务或存在严重违约行为,甲方有权要求乙方承担违约责任,并可依法追索超出预付款担保金数额的赔偿。
四、争议解决因本担保书引起的或与本担保书相关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
五、其他条款1. 本担保书是对主合同的补充,与主合同具有同等法律效力。
除本担保书外,双方对主合同的其他权利义务不受影响。
2. 本担保书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本担保书未尽事宜,由双方协商补充,作为本担保书的附件。
甲方(盖章):________________法定代表人(签字):________________日期:____年____月____日乙方(盖章):________________法定代表人(签字):________________ 日期:____年____月____日。
预付款担保书7篇

预付款担保书7篇第1篇示例:预付款担保书是一种合同文件,主要用于确保交易双方在商务合作中能够遵守约定,保障预付款的安全和正当使用。
在商业交易中,预付款通常是一种常见的支付方式,买卖双方都希望对预付款进行有效管理和保障。
而预付款担保书则是一种担保方式,通过签署协议明确责任和义务,从而确保预付款的安全性和合法性。
预付款担保书的主要内容包括甲、乙双方双方的基本信息,所购买的商品或服务以及相关款项等。
合同还规定了预付款的金额、支付方式、担保期限、违约责任等内容。
通过签署预付款担保书,甲方作为预付款提供方可以确保其支付的款项能够得到乙方的保障,而乙方作为预付款接收方也可以确保自己的责任义务能够得到履行。
在实际商务合作中,预付款担保书具有重要的作用。
一方面,对于购买方来说,签署预付款担保书可以有效保障其支付的预付款安全,避免因为乙方违约导致的经济损失。
对于销售方来说,签署预付款担保书可以提高其信誉度和可靠性,增加合作伙伴的信任度,从而促进更多的商业合作机会。
尽管预付款担保书在商业活动中有其必要性和重要性,但也需要注意一些风险和注意事项。
预付款担保书要明确约定双方的权利义务,避免因合同内容不清晰而导致的纠纷。
双方都要合法合规地履行预付款担保书约定的内容,避免发生违约行为。
签署预付款担保书前,双方应该仔细审阅合同内容,确保合同的真实性和合法性。
第2篇示例:预付款担保书是指在某些商业交易中的一种担保形式,通常用于确保一方在另一方提供产品或服务之前支付预付款的金额。
预付款在商业交易中是非常常见的,但对于接受预付款的一方来说,可能会存在一定的风险,比如预付款方无法履行合同、不能按时交付货物或服务等情况。
预付款担保书的出现就是为了解决这些问题,保障预付款方的权益。
预付款担保书一般由双方协商制定,经过双方同意后签署生效。
在担保书中一般会明确约定双方的权利义务、担保金额、担保期限、担保的方式等内容,双方必须按照担保书的约定履行义务。
预付款担保书(精选3篇)

预付款担保书(精选3篇)预付款篇1预付款担保致:(发包人全称)鉴于(承包人全称)(下称“承包人”)与(发包人全称)(下称“发包人”)签订(工程名称)(编号,年月日签署),并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的预付款;发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实,我方愿意为承包人担保,以担保金额人民币(大写) 元(¥元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时,我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失,并在接到发包人提出赔偿要求的第天内予以支付,发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前,我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺:不论是否经我方知晓或同意,我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本预付款担保自承包人获得预付款之日起生效,至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕,或发包人抵扣完工预付款后的第15天止。
担保人盖章:法定代表人或其授权的代理人:(签字签章)地址:日期:年月日预付款担保书篇2鉴于:_____________先生/小姐(身份证号码:________________,以下称为“被担保人”)拟与公司签订《》,为督促和保证被担保人遵守公司的各项和管理规定,担保人自愿为此作出如下担保:如被担保人在公司任职期间有任何违法违规行为,包括但不限于盗窃、挪用公款、公物,泄露公司的商业秘密、故意破坏公司财物等行为而给公司造成经济损失的,担保人愿意承担连带赔偿责任。
担保人:_________________签名:_________________指模:_________________日期:_________________备注:1. 本担保书需附担保人身份证复印件及户口簿复印件各一份。
预付款担保(模板)

预付款担保(模板)
保函编号:
(发包人名称):
鉴于你方作为发包人已经与 (承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日签订了 (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)。
鉴于该主合同规定,你方将支付承包人一笔金额为 (大写: )的预付款(以下称“预付款”),而承包人须向你方提供与预付款等额的不可撤消和无条件兑现的预付款保函。
我方受承包人委托,为承包人履行主合同规定的义务作出如下不可撤销的保证:
我方将在收到你方提出要求收回上述预付款金额的部分或全部的索偿通知时,无须你方提出任何证明或证据,立即无条件地向你方支付不超过
(大写: )或根据本保函约定递减后的其他金额的任何你方要求的金额,并放弃向你方追索的权力。
我方特此确认并同意:我方受本保函制约的责任是连续的,主合同的任何修改、变更、
中止、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。
在收到你方的书面通知后,本保函的担保金额将根据你方依主合同签认的进度付款证书
中累计扣回的预付款金额作等额调减。
本保函自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。
除非你方提前终止或解除本保函。
本保函失效后请将本保函退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
担保人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
备注:本预付款担保格式可采用经发包人认可的其他格式,但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。
2024年建筑施工合同预付款担保填范文

2024年建筑施工合同预付款担保填范文
根据《建筑施工合同》对预付款担保的要求,本次签署的预付款担保协议书如下:
甲方:(甲方名称)
乙方:(乙方名称)
一、合同基本信息
甲方将委托乙方承担(项目名称)的建筑施工任务,按照约定,甲方需支付一定比例的合同总额作为预付款。
为保证甲方权益,乙方同意提供担保。
二、担保方式
乙方在此表示同意提供XX银行XX支行开立的XX银行担保,保证在甲方按合同约定支付预付款时,如乙方不能按约定交付相应的履约保函,甲方可向银行主张担保。
三、担保费用
乙方需在签署本担保协议书后7个工作日内,支付担保费用XX元给银行作为费用。
四、担保期限
本担保协议书自签订之日起生效,直至乙方按照合同约定完全履行其义务后终止。
五、其他约定
1. 本担保协议书适用于甲乙双方签订的《建筑施工合同》,合同一式两份,双方各执一份,具有同等有效性。
2. 本担保协议书如有争议,双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向所在地法院诉讼解决。
3. 本担保协议书经双方签字盖章确认生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
签订日期:签订日期:。
预付款担保合同5篇

预付款担保合同5篇篇1合同编号:XXXXXX甲方(借款人):XXXXXX,统一社会信用代码:XXXXXX,地址:XXXXXX,联系方式:XXXXXX。
乙方(贷款人):XXXXXX,统一社会信用代码:XXXXXX,地址:XXXXXX,联系方式:XXXXXX。
鉴于甲方需要向乙方申请贷款,乙方同意向甲方提供贷款,但要求甲方提供预付款担保。
为了保障乙方的权益,双方经过友好协商,达成如下协议:一、担保金额及期限1. 甲方在本合同项下提供的预付款担保金额为人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX元整)。
2. 预付款担保的期限为自本合同生效之日起至甲方在乙方的贷款全部还清之日止。
二、担保方式1. 甲方应按照乙方的要求,将预付款担保金存入乙方指定的账户。
2. 甲方应保证预付款担保金的来源合法、安全、可靠,并承诺在贷款期间内不挪用、不转移预付款担保金。
3. 甲方同意乙方在贷款期间内对预付款担保金进行监管,确保预付款担保金的安全。
三、担保责任1. 甲方在本合同项下的担保责任为连带责任担保。
2. 若甲方未能按照合同约定履行还款义务,乙方有权向甲方追偿贷款本金、利息、违约金等相关费用。
3. 甲方同意乙方在必要时可以将其在乙方的贷款债权转让给其他第三方,并承诺对此承担连带责任担保责任。
四、还款及解除担保1. 甲方应按照乙方的还款计划,按时足额还款。
2. 若甲方在还款计划内全部还清贷款本金和利息,乙方应解除甲方的预付款担保责任。
3. 若甲方未能按照还款计划还款,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
五、争议解决及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在本合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 在争议解决期间,双方应继续履行本合同项下的其他义务。
六、其他约定事项1. 甲方在本合同项下的所有通知和函件均应通过书面形式送达给乙方,送达方式包括但不限于快递、电子邮件等。
预付款担保文书格式

预付款担保文书格式甲方(担保人):_____________________乙方(受益人):_____________________鉴于甲方与乙方签订了编号为____________的合同,为确保合同的顺利履行,甲方同意向乙方提供预付款担保。
现根据相关法律法规,双方经协商一致,订立本担保文书,以资共同遵守。
第一条担保金额甲方同意向乙方提供金额为人民币(大写)__________(¥_________)的预付款担保。
第二条担保期限本担保文书的有效期自______年____月____日至______年____月____日。
第三条担保方式甲方选择以下第__种担保方式:1. 银行保函2. 保证书3. 其他(请具体说明):________________________第四条担保责任甲方承诺,若乙方按照合同约定履行了义务,而甲方未能按时支付预付款,甲方将无条件履行担保责任,向乙方支付预付款。
第五条担保解除1. 甲方按照合同约定支付了预付款,本担保文书自动解除。
2. 合同因故终止,且甲方已履行完毕合同义务,本担保文书自动解除。
第六条争议解决因本担保文书引起的或与本担保文书有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定1. 本担保文书一经双方签字盖章后生效。
2. 本担保文书未尽事宜,由双方协商解决。
3. 本担保文书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日(注:以上内容仅供参考,具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
)。
施工合同的预付款担保5篇

施工合同的预付款担保5篇篇1甲方(发包人):_________乙方(承包人):_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方为乙方提供施工合同的预付款担保事宜,达成如下协议:一、担保范围1.1 甲方为乙方提供施工合同的预付款担保,担保金额为人民币_________元(大写:_________元整)。
该担保金额用于保证乙方在履行合同过程中,因自身原因造成工期延误、质量不符合要求等违约行为时,能够承担相应的违约责任。
2.1 本担保的期限为自预付款支付之日起至工程竣工验收合格之日止。
在担保期限内,甲方有权对乙方的履约情况进行监督,乙方应当积极配合,如实提供相关资料和信息。
三、担保方式3.1 甲方可选择以下一种或多种担保方式:3.1.1 现金担保:乙方将现金存入甲方指定的账户,作为预付款担保。
具体存款金额和账户信息如下:_________。
3.1.2 支票担保:乙方向甲方出具支票,作为预付款担保。
支票应当载明以下内容:_________。
3.1.3 不可撤销的银行保函担保:由银行或其他金融机构出具不可撤销的银行保函,作为预付款担保。
保函应当载明以下内容:_________。
3.2 甲方收到乙方的担保后,应当向乙方出具相应的收据或凭证。
4.1 在担保期限内,如乙方出现以下情形之一时,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任:4.1.1 因乙方原因造成工期延误;4.1.2 因乙方原因造成工程质量不符合要求;4.1.3 乙方在履行合同过程中存在其他违约行为。
4.2 甲方要求乙方承担违约责任时,应当以书面形式通知乙方,并说明违约的理由和依据。
乙方应当在接到通知后尽快进行整改或补救,并承担相应的违约责任。
五、担保解除5.1 在担保期限内,如乙方完全履行了施工合同约定的义务,没有出现违约行为,甲方应当在工程竣工验收合格后及时解除对乙方的预付款担保。
预付款保函格式6篇

预付款保函格式6篇预付款保函格式 (1) __________单位(领导朋友等):感谢您一直以来对本公司(或本人)的关心和支持,使公司得以业务蓬勃发展,现公司已迁至————(某地),诚邀请贵单位(或领导朋友)在(时间地点)参观公司新址,并赴本公司的庆典午宴。
_________单位__年__月__日预付款保函格式 (2) 致: (下称受益人):鉴于 (下称被担保人)已与受益人签订了合同编号为 ___________的 (下称合同),工期自年月日至年月日,且受益人向被担保人支付了金额为_ 的预付款。
我方接受被担保人的委托,在此向受益人提供不可撤销的预付款保函:一、本保函的最高担保金额为人民币 (币种) ¥ (小写) (大写)。
二、本保函的有效期自年月日至年月日。
三、在本保函的有效期内,我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的关于受益人认定被担保人违反合同约定的书面索赔通知及本保函原件后 15 个工作日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,但累计索赔金额不得超过本保函的最高担保金额。
四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法,并必须在本保函的有效期内送达我方,超过有效期的索赔将不会再得到我方的任何支付,保函到期后,无论受益人是否退回保函原件,我方的担保责任均自动解除。
五、本保函项下的权利不得转让。
六、我方提供本保函担保后,受益人与被担保人对合同进行修订的,应当将修订后的合同原件送我方备案。
七、本保函的有效期届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额,我方的担保责任免除。
八、本保函适用中华人民共和国法律。
九、本保函以中文文本为准,涂改无效。
担保人: (盖章)负责人人或其授权委托代理人(签字或盖章):单位地址:邮政编码:电话:传真:日期:年月日预付款保函格式 (3) 本保函旨在保证工程承包合同的顺利履行,保证主合同当事人合法权益,在发包方已经与工程承包方签订了工程承包合同书后,由保证人接受主合同承包方委托为承包方履行预付款相关义务作出如下连带责任保证承诺,本保函项下条款受《中华人民共和国担保法》以及相关司法解释等法律、法规、约束。
预付款担保协议书范本(3篇)

第1篇协议编号:_______甲方(担保人):____________________地址:____________________联系电话:____________________乙方(被担保人):____________________地址:____________________联系电话:____________________鉴于:1. 甲方愿意为乙方在以下工程项目中支付预付款提供担保。
2. 乙方同意接受甲方的担保,并承诺按约定支付预付款。
3. 双方经友好协商,特订立本协议,以明确双方的权利和义务。
第一条担保范围1.1 本担保协议适用于乙方在以下工程项目中的预付款支付。
工程项目名称:____________________工程项目地点:____________________工程项目合同编号:____________________1.2 甲方在本协议项下担保的金额为人民币_____元整(大写:_______元整)。
第二条担保期限2.1 本担保协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为______个月。
2.2 乙方在工程项目中预付款支付完毕后,本担保协议自动失效。
第三条担保责任3.1 甲方在本协议有效期内,对乙方在工程项目中的预付款支付承担连带责任。
3.2 如乙方在工程项目中违反合同约定,未按时支付预付款,甲方应按照乙方未支付金额的_____%向乙方支付违约金。
3.3 如因乙方原因导致工程项目无法正常进行,甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。
第四条担保方式4.1 甲方以银行保函方式为乙方提供担保。
4.2 乙方应在工程项目开工前向甲方提交银行保函。
4.3 银行保函的格式、内容和金额由双方协商一致后确定。
第五条争议解决5.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方因履行本协议发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至协议签订地人民法院诉讼解决。
最新版采购预付款担保合同范本

最新版采购预付款担保合同范本合同编号:__________采购预付款担保合同地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:鉴于:1. 采购方准备向供应商采购一批货物(或工程、服务),预计总金额为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2. 供应商同意在双方签订本合同后,向采购方提供预付款担保,以保证采购方在供应商未能按合同约定履行义务时,能够获得相应的赔偿。
第一条预付款担保金额1. 供应商同意为本次采购提供预付款担保,担保金额为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2. 预付款担保期限自本合同签订之日起至采购方支付完全部货款之日止。
第二条担保方式(1)提供具有法人资格的担保公司出具的担保函;(2)提供抵押担保,抵押物为供应商名下的财产,具体抵押物清单详见附件;(3)提供信用担保,供应商法定代表人或主要负责人承担连带责任。
2. 供应商应确保担保方式的合法性、有效性,如因担保方式无效导致采购方损失的,供应商应承担相应赔偿责任。
第三条担保责任1. 供应商未能按合同约定履行义务,导致采购方遭受损失的,供应商应在收到采购方书面通知后____个工作日内,向采购方支付赔偿金。
2. 赔偿金计算方式为:采购方已支付的预付款金额× 赔偿比例× 逾期天数。
赔偿比例及逾期天数的具体规定详见合同附件。
3. 供应商支付赔偿金后,有权根据实际情况要求采购方返还已支付的预付款。
第四条合同的变更、解除和终止1. 本合同一经签订,双方应严格遵守。
如双方协商一致,可对本合同进行变更。
变更内容应以书面形式签订,并与原合同具有同等法律效力。
2. 在预付款担保期限内,如供应商按合同约定履行了义务,采购方无权解除本合同。
3. 预付款担保期限届满,或采购方已支付完全部货款后,本合同自动终止。
第五条争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2024年建筑施工合同预付款担保填写范本(二篇)

2024年建筑施工合同预付款担保填写范本[甲方名称][甲方地址][甲方法定代表人(负责人)姓名][甲方联系电话][甲方电子邮箱]乙方名称]乙方地址]乙方法定代表人(负责人)姓名]乙方联系电话]乙方电子邮箱]金融机构担保函根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,以及甲方与乙方就[建筑施工合同名称]签订的合同约定,乙方作为合同约定中的建筑施工承包人,为保证合同的顺利履行,现申请[金融机构名称](以下称为“保证人”)出具本担保函,并且保证为甲方付款给乙方的合同预付款提供担保。
一、保证内容1. 保证人保证为甲方向乙方支付的合同预付款金额为人民币[填写金额大写](¥[填写金额小写])。
2. 保证人承诺在甲方支付合同预付款给乙方后的[填写时间段,例如5个工作日]内,将上述金额返还给甲方。
二、担保责任1. 保证人同意无条件、不可撤销地承担保证责任,并无条件接受甲方要求的追偿。
2. 保证人在甲方向乙方支付合同预付款后的[填写时间段,例如2个工作日]内,无条件向甲方提供符合法律法规要求的担保函。
3. 如果乙方未能按照合同约定的时间和金额将合同预付款返还给甲方,保证人同意立即按照甲方的要求向甲方支付相应的金额。
三、保证人的责任1. 保证人应保证其提供给甲方的担保函具有法律效力和有效性。
2. 保证人应保证本担保函的内容真实、准确、完整。
3. 保证人承诺在甲方要求的追偿时,不会以任何原因拒绝履行担保责任。
四、其他条款1. 本担保函的生效期为自[填写日期]起,到合同项下乙方将合同预付款返还给甲方之日止。
2. 本担保函的适用法律为中华人民共和国法律。
3. 本担保函在任何变更、修订、或者解除合同的情况下,仍然有效。
5. 本担保函一式[填写份数]份,甲方、乙方、保证人各执一份,并具有同等法律效力。
6. 本担保函由保证人以电子形式或正式书面形式发出,乙方同意接收该形式的担保函。
保证人:[担保人名称][担保人地址][担保人法定代表人(负责人)姓名][担保人联系电话][担保人电子邮箱]日期:[填写日期]甲方:乙方:[甲方法定代表人(负责人)签名] [乙方法定代表人(负责人)签名][甲方法定代表人(负责人)姓名] [乙方法定代表人(负责人)姓名][甲方日期] [乙方日期]2024年建筑施工合同预付款担保填写范本(二)据我了解,建筑施工合同预付款担保是指在____年建筑施工项目开工前,甲方支付给乙方一定金额的预付款时,为保障甲方的利益,乙方需要提供相应的担保给甲方。
2023年建筑施工合同预付款担保填写范本

2023年建筑施工合同预付款担保填写范本【合同编号】:___________【甲方】(出借人):____________(以下简称“甲方”)【乙方】(借款人):____________(以下简称“乙方”)鉴于甲方与乙方就下述合同事项达成一致意见,现甲乙双方按照平等互利的原则,基于友好协商,在遵守法律法规、遵循市场规则的前提下,达成如下合作合同:一、项目概述1.1 项目名称:____________1.2 项目地点:____________1.3 项目规模:____________1.4 项目工期:____________二、付款安排2.1 甲方同意在签订本合同时,预付给乙方合同总额的________%作为工程施工预付款。
该款项应在签订本合同后3个工作日内,通过银行转账的方式支付至乙方指定的银行账户。
2.2 乙方应在收到预付款后,立即开始工程施工,并按照本合同约定的质量和工期要求,完成所承担的工作内容。
2.3 预付款作为乙方临时使用,乙方必须将其专款专用于本项目的有关费用支出,包括但不限于采购材料、聘请工人、支付工程款等。
预付款的使用情况应及时向甲方进行报告,并提供相关费用支出的凭证。
2.4 如果乙方在规定的工期内按时完成合同约定的工作内容,并经甲方验收合格,乙方应立即退还预付款余额。
2.5 如果乙方未按时完成或未按照合同质量要求完成工作内容,并经甲方验收不合格,乙方应承担违约责任,并按照甲方的要求,立即退还预付款。
三、担保要求3.1 为确保甲方的权益,乙方同意提供相应的担保,用以保障预付款的安全。
3.2 担保方式:乙方应向甲方提供银行保函或保险担保,保证甲方在以下情况下可以从担保方处获得一定数额的赔偿款,以弥补因乙方违约导致甲方受到的损失:(1)乙方未按时完成或未按质量要求完成工作内容的;(2)乙方未退还预付款余额的。
3.3 担保金额:乙方应保证担保金额为工程施工预付款的100%。
担保金额应在甲方成功获得担保的3个工作日内明确,并提供相应的担保文件给甲方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
预付款担保
(发包人名称):
根据(承包人名称)(以下称“承包人”)与
(发包人名称)(以下简称“发包人”)于年月日签订的(工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。
我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币(大写)元(¥)。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。
但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,
任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日。