机房建设工程施工合同
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇篇1机房建设工程施工协议合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就乙方承建甲方机房建设工程的有关事项，达成如下协议：一、工程名称：甲方机房建设工程二、工程地点：__________三、工程内容：_______，具体包括但不限于机房土建工程、电气工程、给排水工程、消防工程、智能化系统工程等。
四、工程工期：工程合同签订之日起____（自乙方接到甲方施工通知书之日起，不得超过____天）内完工验收。
五、工程质量：工程应符合国家相关法律、法规及标准的要求。
乙方应按照甲方提供的设计方案和施工图纸，保证工程质量合格。
六、工程造价：工程造价为__________元整（不含税）。
工程款支付方式为__________，具体分期支付比例和款项时间见附件《付款方式表》。
七、合同签订及生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效，在合同有效期内双方均不得擅自解除。
八、违约责任：任何一方违约，应按照法律规定承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
九、争议解决：双方在合同履行过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局裁决。
十、本合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方（委托方）：（盖章）乙方（承包方）：（盖章）日期：____年____月____日附件：《付款方式表》以上为机房建设工程施工协议合同范本，具体内容请根据实际情况进行调整和填写。
希望双方在合作中互相理解、信任，共同为工程的顺利完成和质量保障而努力。
祝合作愉快，工程顺利！篇2机房建设工程施工协议合同范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：经双方友好协商，就甲方拟在_____________（地点）进行机房建设工程，乙方愿为甲方提供相关施工服务，达成以下协议合同：一、工程内容1.1 甲方委托乙方进行机房建设工程，包括但不限于机房设计、结构施工、空调系统安装等相关工程内容。
机房建设工程施工合同正规版范本8篇
机房建设工程施工合同正规版范本8篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：机房建设工程。
2. 工程地点：_________。
3. 工程内容：机房建设，包括机房装修、机房空调、机房消防、机房弱电等工程。
4. 工程造价：_________元。
二、施工工期1. 乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工期按时完成。
2. 如遇下列情况，乙方可顺延工期：（1）因甲方原因造成停工；（2）不可抗力因素导致无法施工。
三、付款方式及期限1. 甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付工程款的30%作为预付款。
2. 乙方完成工程施工并通过验收后，甲方应在7个工作日内向乙方支付工程款的70%。
3. 乙方需提供正规发票进行结算。
四、施工要求及质量保证1. 乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合标准。
2. 乙方应使用合格的建筑材料和设备，确保工程质量稳定可靠。
3. 甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。
乙方应及时改进并重新验收。
五、竣工验收及保修1. 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。
甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。
2. 验收时，乙方应提供完整的竣工资料和施工记录。
甲方应对工程质量和施工记录进行认真检查。
3. 保修期为竣工验收之日起一年。
在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题进行无偿维修。
六、违约责任及赔偿1. 甲方应按时支付工程款，如逾期支付，应按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。
2. 乙方应按时完成施工任务，如逾期交付，应按中国人民银行同期贷款利率向甲方支付利息。
同时，甲方有权扣除乙方部分工程款作为违约金。
3. 因一方违约造成另一方损失的，违约方应赔偿受损方的全部损失。
七、争议解决及法律适用1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
机房建设工程施工合同范文6篇
机房建设工程施工合同范文6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1机房建设工程施工合同甲方：____________________(以下简称甲方)地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方：____________________(以下简称乙方)地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________为明确双方权利义务，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担机房建设工程施工事宜，签订本合同。
一、工程内容及价格1.1 甲方委托乙方负责机房建设工程施工，具体包括但不限于：设计、采购设备、安装、调试等。
乙方应当按照相关法律法规和建设标准进行施工，确保建设工程质量。
1.2 工程合同总价为____________________（大写）人民币，并由双方友好协商确定，具体包括人工费用、设备费用、材料费用、运输费用等。
1.3 工程施工周期为_______（从合同签订之日起计算）个月，具体施工进度由双方协商确定。
二、支付方式2.1 甲方应在签订本合同后的_____（天、月）内，向乙方支付工程款的____%作为预付款，其余款项于工程竣工后_____（天、月）内一次性支付。
2.2 甲方未按照约定时间支付款项的，应当按照合同约定支付滞纳金。
三、质量要求3.1 乙方应当按照国家有关技术规范和标准要求，保证机房建设工程施工符合相关法律法规，并对工程质量承担相应责任。
3.2 工程竣工后，如发现质量问题，乙方应当及时进行整改，直至通过验收为止。
乙方承担因工程质量问题造成的一切后果和责任。
四、违约责任4.1 若甲方未按照约定支付款项，应当承担相应的滞纳金，并承担因此延误施工造成的损失。
4.2 若乙方未按照约定按时完成工程，应当承担迟延履约的责任，并承担因此产生的罚款。
机房建设工程施工合同详细版(10篇)
机房建设工程施工合同详细版（10篇）机房建设工程施工合同详细版 1甲方：____乙方：____就基站机房土建施工事宜，双方以平等、互利的原则达成如下协议：一、承包方式：甲方采取包工不包料的承包方式，把整个土建施工项目承包给乙方。
二、承包内容：1、按设计图纸文件的所有内容；2、施工现场的临时工棚；3、建筑物四周散水外1米的场地平整。
三、承包的总价款：1、甲方采取一次性包死的方式，总价为____ 元。
(大写：____ )；2、该价款包括施工班组简易人身保险。
四、付款方式：____1、开工前付仟元。
2、基础大脚完成后付3、地梁完成后付仟元。
4、柱及砌砖完成后付5、主体封顶后付仟元。
6、装修完成后付仟元。
7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。
五、工期：____1、自工开之日起45天内完成；2、本工程开工期为月3、乙方每提前壹天，甲方奖励反之，罚款____元。
六、甲方的责任：____1、甲方向乙方提供完整的图纸两套；2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场；3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场；4、施工的关键部位及技术要求较高的部分，甲方应派专人指导。
5、甲方保证进度款的支付；七、乙方的责任：____1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥；2、乙方负责施工用的`模板、支撑、小型设备、铁钉；3、乙方负责砼部分的养护；4、乙方不得以任何理由中途停止施工，如乙方中途退出施工，则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给，并罚违约金壹仟元。
5、乙方需按现行规范施工，保证工程的质量，如因施工而出现的质量事故所造成的损失，由乙方承担损失，损失的金额，甲方有权从承包总价中扣除。
甲方：____乙方：________年____月____日机房建设工程施工合同详细版 2甲方：_________________乙方：_________________甲方经经过招选，选定乙方作为移动动电视基站机房建设工程施工工单位，并委托乙方负责移动动电视基站建设所涉及的相关关事宜。
机房建设工程施工协议合同范本4篇
机房建设工程施工协议合同范本4篇篇1机房建设工程施工协议合同甲方：（委托方）单位名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________乙方：（承包方）单位名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________为了保证机房建设工程施工的顺利进行和双方权益的合法维护，甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信、友好协商的原则，就机房建设工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方进行机房建设工程施工，工程概况如下：1. 工程名称：机房建设工程2. 工程地点：________3. 工程范围：________4. 工程标准：按照国家相关标准和规范进行施工5. 工程进度：_______6. 工程费用：_______元二、工程工期1. 工程开始时间：_______2. 工程结束时间：_______3. 工程提前交付时间：_______4. 工程延期责任：乙方延期工程造成损失的，应承担相应的违约责任三、工程款支付1. 工程款总额为_______元，分期付款，具体支付方式如下：（1）预付款_______元，于签订合同后的_______天内支付；（2）首笔进度款_______元，于工程开工后的_______天内支付；（3）中期款_______元，于工程进度完成_______%时支付；（4）竣工款_______元，于工程验收合格后的_______天内支付；2. 工程款支付方式：_______四、施工责任1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工质量，保证工程进度；2. 乙方应按照甲方的要求进行工程管理，做好阶段性的施工报告，并及时沟通工程进展情况；3. 乙方应按照合同要求进行材料采购和施工人员配备，确保工程质量和进度；4. 如乙方因自身原因造成工程质量问题或延期，应承担相应的违约责任。
五、工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方有权利对工程进行验收；2. 工程验收标准：_______3. 工程验收合格后，甲方应支付竣工款给乙方。
机房建设工程施工合同范文4篇
机房建设工程施工合同范文4篇篇1机房建设工程施工合同范文甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟对XX机房进行建设工程施工，为确保双方合作顺利进行，经甲、乙双方友好协商一致，特订立如下合同：第一条项目名称本合同项目名称为XX机房建设工程。
第二条工程范围1. 机房设计、建设、改造的工程范围。
2. 机房内部布线设计、建设、调试的工程范围。
3. 机房相关设备的选购、安装、调试的工程范围。
第三条工程价格1. 本工程总价格为人民币（￥）。
其中，设计费为人民币，施工费为人民币，设备费为人民币。
2. 工程报价包含人工费、原材料费、设备购买费及税费。
3. 若因乙方原因导致工程超支，应由乙方承担超支部分费用。
第四条工程进度1. 工程期限为自XX年XX月XX日开始，至XX年XX月XX日结束。
2. 工程施工进度应按照合同约定的时间节点进行，如有延期应提前告知甲方，并与甲方协商解决方案。
第五条施工标准1. 本工程应符合国家相关规定，达到相关建设要求。
2. 施工过程中应保证工程质量，确保没有安全隐患。
第六条设备保修1. 乙方应购买的设备应保证为全新设备，并提供相应保修期。
2. 设备保修期为XX年，保修期内若设备出现故障，乙方应免费提供维修服务。
第七条合同变更1. 若需要变更合同内容，须经双方协商一致，签订书面变更协议。
2. 变更后的合同内容应具备法律效力。
第八条违约责任1. 若乙方未按照合同要求交付工程成果，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按照合同要求支付工程款项，应承担逾期支付的违约责任。
第九条知识产权1. 工程设计方案的知识产权归乙方所有。
2. 未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用、转让工程设计相关知识产权。
第十条争议解决1. 若双方在履行过程中出现争议，应通过友好协商方式解决。
2. 若协商仍不能解决，应提交相应仲裁机构进行仲裁。
第十一条其他事项1. 合同内容如有未尽事宜，可另行协商签订补充协议。
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1机房建设工程施工协议合同范本甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）乙方（承包方）：__________（以下简称乙方）甲、乙双方本着平等自愿、公平合理、互信互利的原则，就甲方拟对乙方进行机房建设工程施工委托事宜，经友好协商达成如下协议，共同遵守并执行：第一条工程名称本合同所称“机房建设工程”，是指_____________（以下简称本工程）。
第二条工程内容1. 乙方应按照本合同约定，对本工程进行设计、施工、验收、交付等相关工作。
2. 乙方应详细了解并遵守国家相关法律法规、行业规范及技术标准，确保本工程施工质量符合相关标准要求。
3. 甲方应提供相关工程所需的资金、场地、设备等支持，确保施工进展顺利。
4. 双方应保持联系畅通，及时沟通、协商并解决施工过程中出现的问题。
第三条工程期限1. 乙方应按照本合同约定的工程期限，按时、高质量地完成本工程的设计、施工、验收、交付等工作。
2. 若遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商寻找解决方案，并应由乙方向甲方提前书面说明。
第四条项目总价款及支付方式1. 本工程项目总价款为_____________（人民币）。
2. 甲方应于乙方竣工合格后__日内向乙方支付尾款，不得迟于验收合格之日进行结算。
第五条质量保证1. 乙方承诺对本工程的质量负责，保证设计、施工等环节严格按照相关标准执行。
2. 如发现工程存在质量问题，乙方应及时进行整改并保证问题得到解决。
第六条担保条款1. 乙方应按照国家相关规定提供相应的担保措施，确保本合同的履行。
2. 如乙方未能按照约定完成本工程，应承担相应责任并赔偿甲方相关损失。
第七条违约责任1. 若甲、乙双方任何一方未能按照约定履行合同义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的相关损失。
2. 若乙方违反相关法律法规、技术标准或造成工程质量问题，应承担违约责任并进行相应的整改。
2024年机房建设工程施工合同模板(5篇)
2024年机房建设工程施工合同模板这是一个2024年机房建设工程施工合同的模板，包含了各项重要条款和内容。
请根据实际情况进行相应修改和补充。
合同编号：_________甲方：（委托方）名称：___________________地址：___________________法定代表人：_____________联系电话：_______________乙方：（承包方）名称：___________________地址：___________________法定代表人：_____________联系电话：_______________鉴于甲方为其机房建设项目委托乙方负责施工，双方本着互利互信、平等自愿的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同项目甲方委托乙方负责2024年机房建设工程的施工，具体工程内容详见项目相关图纸和技术说明。
第二条合同价款1. 本合同的总价款为_________（大写），具体详见价格清单。
2. 乙方应按照合同约定的支付方式和时间节点支付价款。
第三条工程周期1. 乙方应按照合同约定的工程周期完成机房建设工程。
2. 如遇不可抗力等无法控制的因素导致工期延误，双方应友好协商解决。
第四条施工质量及验收标准1. 乙方应按照国家相关法律法规和技术标准进行施工，保证工程质量符合合同要求。
2. 甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改至符合要求。
3. 工程竣工后，甲方将组织验收，并对合格的工程支付尾款。
第五条变更和索赔1. 如因设计变更等原因导致工程范围、工程量、工程周期等发生变化，双方应在书面变更通知中达成一致，并重新协商费用和工期等。
2. 如因乙方的过错或失误导致损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条安全保障和责任1. 乙方在施工过程中应制定安全施工方案，并按照相关法律法规和标准进行施工，确保施工安全。
2. 如因乙方未履行安全义务导致的事故和损失，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。
机房建设工程施工合同书6篇
机房建设工程施工合同书6篇篇1机房建设工程施工合同书甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方欲委托乙方承担机房建设工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲、乙双方经友好协商达成如下协议：第一条工程项目的基本情况1.1 项目名称：机房建设工程项目1.2 建设地点：1.3 工程范围：1.4 工程质量标准：1.5 工程开工日期：1.6 工程竣工日期：第二条甲方的权利和义务2.1 提供必要的施工用地、办公场所及设施设备等；2.2 依合同约定及时支付工程款项；2.3 监督工程进度及施工质量；2.4 对施工过程中出现的施工质量问题及时处理；2.5 提供相应的协助和支持。
第三条乙方的权利和义务3.1 按照合同约定完成工程施工任务；3.2 保证工程质量符合国家标准和甲方的要求；3.3 保证工程进度按期完成；3.4 负责工程施工期间的安全生产工作；3.5 对工程施工中的问题及时报告和处理。
第四条保证金4.1 甲方应根据合同的规定向乙方支付相应的保证金；4.2 乙方应按照约定的约定使用及返还保证金；4.3 保证金的数额及返还方式双方另行协商确定。
第五条工程款支付5.1 工程款支付方式：甲方以分期支付方式支付工程款；5.2 工程款支付比例及时间：具体按照合同约定执行；5.3 工程款支付方式：银行转账或现金支付。
第六条违约责任6.1 一方未按本合同约定履行义务的，应承担违约责任；6.2 违约方应按约定支付相应的违约金；6.3 若因违约造成损失的，应赔偿对方的损失；6.4 违约方需承担延期交付、工程质量不符合要求等后果。
第七条竣工验收7.1 工程竣工后，乙方应通知甲方组织竣工验收；7.2 竣工验收合格后，甲方应及时支付尾款；7.3 工程竣工后，乙方应提供相应的服务保障。
第八条法律适用和争议解决8.1 本合同适用《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规；8.2 双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；8.3 协商不成的，应提交甲方所在地人民法院裁决。
机房建设工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（业主）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建机房工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：主要包括机房装修、设备安装、网络布线、消防设施等。
5. 工程预算：人民币_______元整（大写：_______元整）。
二、工程进度1. 工期：自合同签订之日起_______天内完成。
2. 进度安排：详见附件一《工程进度计划》。
三、工程质量1. 工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准。
2. 工程验收：工程完工后，甲乙双方共同进行验收，验收合格后方可投入使用。
四、工程款项1. 付款方式：分阶段付款，具体付款节点及比例如下：（1）合同签订后_______天内，甲方支付合同总价的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付合同总价的_______%；（3）工程进度达到_______%时，甲方支付合同总价的_______%；（4）工程验收合格后_______天内，甲方支付合同总价的_______%；（5）工程保修期满后_______天内，甲方支付合同总价的_______%。
2. 付款时间：甲方应在约定的付款时间前将款项支付至乙方指定账户。
五、工程变更1. 工程变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 工程变更后，工程预算、工期、质量标准等相应调整。
六、工程保修1. 乙方对工程进行保修，保修期限为_______年。
2. 保修期内，乙方应负责解决因施工原因造成的质量问题。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款项的，应向乙方支付_______%的违约金。
机房建设工程施工合同3篇
机房建设工程施工合同3篇篇1机房建设工程施工合同一、合同的甲方为_______________，乙方为______________。
二、甲方必须配合乙方的施工工作，提供必要的场地、水、电、照明和其他必要的条件。
三、建设项目的具体内容：1. 项目名称：_______________；2. 项目地点：_______________；3. 建设内容：_______________；4. 建设工期：自本合同签订之日起，_______________；5. 建设造价：_______________元；6. 其他约定事项：_______________。
四、质量要求：1. 乙方必须按照国家相关标准和规定进行建设，确保工程质量，保证工程的安全、耐久和稳定；2. 乙方必须提供符合规定和标准的施工图纸，并保证施工图纸的准确性和完整性；3. 甲方有权对乙方进行工程质量的检查，乙方应积极配合；4. 如工程质量不符合要求，乙方必须对不符合部分负责并承担相应的责任。
五、工程款支付：1. 根据工程的进度，甲方应按照工程合同规定按期支付工程款；2. 在支付工程款时，甲方有权对工程进行验收，如发现问题，有权拒绝支付工程款；3. 工程的最终结算金额以实际工程项目的建设内容和质量为准。
六、违约责任：1. 如果乙方未能按照合同约定的时间完成工程，乙方应负拖延责任；2. 如果乙方未能保证工程的质量，乙方应承担相应的赔偿责任；3. 双方任一方违反本合同的规定，均应承担相应的法律责任。
七、争议解决：1. 双方在合同履行中发生争议，应通过友好协商解决；2. 如协商不成，应向甲方所在地的人民法院起诉。
八、合同的签订和生效：1. 本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章后生效；2. 本合同未尽事宜，双方可协商补充相关约定。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________签约日期：__________ 年__ 月__ 日篇2机房建设工程施工合同甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及相关法律法规，为规范双方的权利义务，保证工程建设的顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就本工程项目的施工事宜订立本合同。
机房建设工程施工合同书5篇
机房建设工程施工合同书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1机房建设工程施工合同书甲方（委托方）：______ （以下简称甲方）联系地址：________联系电话：_______法定代表人（负责人）：_______身份证号码：________电话号码：_______乙方（承包方）：______（以下简称乙方）联系地址：________联系电话：_______法定代表人（负责人）：_______身份证号码：________电话号码：_______鉴于甲方拟委托乙方承担机房建设工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：机房建设工程1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：包括但不限于土建工程、设备安装、电气工程等。
1.5 工程合同价：_______元（大写：_______元）二、工程质量2.1 乙方应严格按照国家相关规定和工程技术标准进行施工，确保工程质量。
2.2 工程竣工验收合格后，甲方应按照约定支付工程款。
三、工程进度3.1 工程期限：自本合同签订之日起，_______天完成。
3.2 如工程延期，应事先书面通知甲方，并按照双方协商的方式进行调整。
四、工程报价4.1 工程合同价为_______元，其中人工费_______元，材料费_____元，设备费______元，其他费用_____元。
4.2 工程款支付方式：甲方在工程开工前支付工程款的_______%作为启动资金，工程完成后支付尾款，尾款支付比例为_______%。
五、工程保证金5.1 乙方应按照约定向甲方缴纳______元作为保证金，在工程竣工验收合格后，保证金将全额退还给乙方。
5.2 如工程质量不达标或工程延期，保证金应扣除相应违约金。
六、合同变更6.1 如有特殊情况需要变更合同内容，应双方协商一致并签订书面变更协议。
6.2 双方未经书面协商一致，不得擅自变更合同内容。
七、违约责任7.1 如一方违约，应向对方支付相应的违约金。
机房建设工程施工合同书8篇
机房建设工程施工合同书8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要机房建设工程服务，乙方具备机房建设能力，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就机房建设工程事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：机房建设工程。
2. 工程地点：_____________________。
3. 工程内容：包括机房装修、电气系统、空调系统、消防系统、监控系统等。
4. 工程目标：建设一个符合现代化标准的机房，确保设备正常运行，保障数据安全。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 如遇特殊情况，工程期限经双方协商可相应顺延。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：_________元整）。
2. 支付方式：分期支付。
工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提交结算报告及结算资料，甲方审核无误后支付合同款项。
具体支付比例及时间节点如下：（1）合同签订后XX个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，支付工程总造价的XX%；（3）剩余XX%作为质保金，自验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方一次性支付。
3. 乙方须在工程竣工后提交完整的结算资料，否则甲方有权拒绝支付结算款项。
四、工程质量与验收1. 乙方须严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提前通知甲方进行验收。
验收合格后方可视为工程完成。
3. 如工程存在质量问题，乙方应在甲方提出后及时无偿返修。
4. 甲方应在收到乙方验收通知后的合理时间内组织验收，否则视为验收合格。
5. 若因甲方原因未能及时验收，造成工程损坏或损失，由甲方承担责任。
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇第1篇示例：机房建设工程施工协议合同范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）经甲乙双方友好协商，就甲方将机房建设工程项目委托乙方承建达成以下合同：第一条项目内容甲方委托乙方进行机房建设工程，包括但不限于土地平整、建筑施工、设备安装等工作。
第二条工期工程的合理工期为____个月。
在不可抗力的情况下，双方应友好协商调整工期。
第三条资金支付1. 甲方将根据工程进度支付工程款，具体支付方式双方另行协商确定。
2. 如发生工程延期、变更等情况，支付方式及金额应及时调整并协商一致。
第四条施工标准1. 乙方承诺按照国家相关法律法规及建设标准执行工程。
2. 如出现工程质量问题，乙方应承担相应的责任并进行修复。
第五条安全责任1. 乙方应确保施工现场的安全，对工程期间发生的安全事故负全部责任。
2. 甲方应提供必要的安全设施和协助，共同维护工程现场的安全。
第六条违约责任1. 若一方违约，需赔偿对方因此造成的损失，并承担相应的法律责任。
2. 双方应保持联系，及时沟通工程进展，避免因信息不透明而导致误解。
第七条保密条款双方应严格遵守保密协议，不得泄露涉及公司商业机密的信息。
第八条争议解决因合同引起的争议，双方应友好协商解决，若协商无果，应向当地法院提起诉讼。
第九条其他1. 本合同自双方签字盖章生效。
2. 除非经双方协商一致，本合同任何一方不得擅自变更或解除。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为机房建设工程施工协议合同范本，双方在签订合同前应仔细阅读并明确各自的权利和义务，确保顺利完成机房建设工程项目。
第2篇示例：机房建设工程施工协议合同范本甲方（委托方）：________（简称甲方）乙方（承包方）：________（简称乙方）鉴于甲方拟建设一座机房用于存放服务器设备，并委托乙方进行机房建设工程，经双方友好协商，达成如下协议合同：一、工程概况1.1 项目名称：机房建设工程1.2 工程地点：______（具体地址）1.3 工程内容：包括但不限于机房空调系统、供电系统、网络系统等建设及设备安装调试。
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设机房工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________机房建设工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括机房装修、电气系统、空调系统、消防系统、监控系统等。
二、工程期限1. 本工程自签订合同之日起开始，至验收合格并交付使用之日止，工期为______个月。
2. 如有特殊情况，双方可协商顺延工期。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；（2）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关规定及标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料及验收报告，甲方组织验收。
3. 验收标准：按照国家和地方相关标准及本合同约定的工程内容、质量要求进行验收。
4. 验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期为本工程验收合格之日起______年。
2. 在保修期内，如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
4. 乙方提供售后服务热线电话，并保证在接到报修通知后______小时内响应。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应支付乙方应付款项的______%作为违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方均不承担违约责任。
2024年机房建设工程施工合同书(五篇)
2024年机房建设工程施工合同书[合同书]甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于，甲方拟在2024年进行机房建设工程，现就工程的施工进行协商，双方本着平等、自愿、公平、公正的原则，达成如下协议：第一条项目的基本情况1.1 项目名称：机房建设工程。
1.2 项目位置：（填写机房建设工程的具体位置信息）。
1.3 工程规模：（填写机房建设工程的具体规模信息）。
第二条工程内容和要求2.1 本工程的主要内容包括但不限于：（详细列举机房建设工程的各项内容）。
2.2 工程要求：（列明对机房建设工程的基本要求和标准）。
第三条工期及进度3.1 工期：本工程的工期为自合同生效之日起至约定的完工日期。
3.2 工期延长：如发生不可抗力等原因导致工期延长，延长的工期由双方协商确定。
第四条合同价款及付款方式4.1 合同价款：本合同的合同价款为（填写具体金额）。
4.2 付款方式：按照以下方式支付：（填写具体的付款方式，包括首付款、进度款和尾款的支付比例和时间）。
第五条违约责任5.1 如果一方未履行或不完全履行本合同的任何义务，应向对方支付违约金，违约金的金额为所违约事项价款的10%。
5.2 如一方严重违约造成对方损失，违约方还需承担赔偿责任。
第六条保修责任6.1 乙方施工的机房建设工程自竣工验收合格之日起，保修期为一年。
6.2 若机房建设工程在保修期内发生质量问题，乙方应尽快修复，并承担相应的费用。
第七条争议解决7.1 凡因履行本合同所发生的争议，由双方友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条合同生效8.1 本合同自双方盖章后生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：（甲方名称）签章：法定代表人/授权代表：日期：乙方：（乙方名称）签章：法定代表人/授权代表：日期：2024年机房建设工程施工合同书（二）机房建设工程施工合同合同编号：2024-01甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]电话：[甲方电话]邮编：[甲方邮编]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]电话：[乙方电话]邮编：[乙方邮编]鉴于甲乙双方就机房建设工程事宜达成一致意见，现通过友好协商，达成以下合同：第一条工程内容1.1 乙方同意按照本合同约定，为甲方进行机房建设工程，并提供相应的服务和技术支持。
机房建设工程施工合同范文5篇
机房建设工程施工合同范文5篇第1篇示例：机房建设工程施工合同范文甲方（委托方）：__________公司鉴于甲、乙双方本着平等互利的原则，根据相关法律法规的规定，就机房建设工程的施工事宜达成如下合同：一、工程内容及位置1.1 甲方委托乙方进行机房建设工程施工，施工范围包括但不限于机房的设计、施工、装修及相关设备的安装等。
1.2 机房建设工程位于__________地，具体地址为__________，具体位置以实际测量为准。
二、合同价款及支付方式2.1 机房建设工程总价款为__________万元，具体分期支付方式如下：- 工程启动阶段需支付款项__________万元；- 施工中如定期检查合格需支付款项__________万元；- 工程竣工交付验收合格后支付最后款项__________万元。
2.2 乙方应在收到甲方付款通知后的5个工作日内提供相应发票。
三、工程质量及验收标准3.1 机房建设工程应符合国家相关法规及标准的要求，质量达到验收标准后方可交付使用。
3.2 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并在约定时间内进行整改。
四、工期及延期责任4.1 乙方应按照合同约定的工程周期进行施工，如因不可抗力等原因导致工期延误，需提前向甲方报备并经甲方同意后进行延期。
4.2 若乙方未按期完工，每延迟一天需按照合同总价款的____%支付相应的违约金。
五、施工安全及责任承担5.1 乙方在施工过程中应严格遵守相关安全规定，确保施工人员及设备的安全。
5.2 如因乙方违反安全规定导致施工事故，乙方将承担相应的法律责任。
六、保修期及维护6.1 机房建设工程竣工后，乙方需提供一定期限的保修期，确保设备正常运行。
6.2 在保修期内，如设备出现故障，乙方需提供免费维护和修理服务，直至故障解决。
七、违约责任7.1 如乙方未按合同约定履行义务，需支付相应的违约金，同时承担由此产生的一切法律责任。
7.2 如因甲方原因导致合同无法履行，需赔偿乙方因此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
机房建设工程施工合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方
详细地址
邮政编码
联系人
联系电话
住所
乙方
详细地址
邮政编码
法定代表人
联系电话
住所
甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。
为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守
第一条
工程项目概况
一项目名称机房建设合同
二施工地址
三双方委派的工程代表
甲方代表
联系电话
联系电话
第二条
工程项目的运作方式
一甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；
二甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条
工程项目的具体内容
一按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一。
二机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
三机房室内设备、空调、照明等电源布线包括材料采购。
见附件一
四配合甲方进行设备的调试、调测。
五机房的接地及防雷处理按国家标准，见附件一。
六其它与基站机房建设有关的事宜。
第四条
工程价款与费用结算
一工程施工总价款人民币小写
人民币大写；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
二付款方式
1．乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30作为工程启动资金。
2．机房建设完毕包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等经甲方验收合格再付总合同金额的。
3．剩余
工程合同款于工程全部完工
个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；
4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户
收款人
开户行
帐
户
5．乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。
不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条
工程期限
一工程开工日期为
；
二施工最后期限
；
三完工时间预计
第六条
双方的权利和义务
一甲方的权利与义务
1．甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；
2．甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；
3．施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商；
二乙方的权利与义务
1．乙方应在规定的时间内提交"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"，甲方对于乙方提交的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"同意与否，应在
日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。
经甲方同意的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"为合同附件，应共同遵循；
2．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料
1施工单位的营业执照及法人证明书；
2施工主管部门规定的其他应具备的条件。
3．乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；
4．乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作；
5．合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币
万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；
6．乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；
7．乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。
8．每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。
第七条
未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包；
第八条
乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。
第九条
保密条款甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。
任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
第十条
工程质量与验收
一甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。
二乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
三以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。
四以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。
五工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，
乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。
因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
六由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。
七需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
八工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。
通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
第十一条
违约责任
一合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金
，不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。
二乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。
三本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。
任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的。
四乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；
五在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。
六由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。
七因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。
第十二条
争议解决方式
甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。
第十三条
本合同未尽事宜，双方协商解决。
经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。
第十四条
本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。
本合同自交纳保证金之日起生效。
第十五条
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，甲方章
乙方章
代表人签字
代表人签字
委托代理人
委托代理人
联系电话
联系电话
年
月
日
年
月
日。