智能化设计合同(定)

合集下载

(完整版)智能化设计合同(范本)(两篇)

(完整版)智能化设计合同(范本)(两篇)

(完整版)智能化设计合同(范本)(二)智能化设计合同合同编号:[合同编号]甲方:[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]联系人:[甲方联系人]电话:[甲方联系电话]乙方:[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]联系人:[乙方联系人]电话:[乙方联系电话]鉴于甲乙双方就智能化设计项目进行合作,已就主要合作事项达成一致意见,现签订本合同。

一、项目概况1.1 项目简介:本项目为智能化设计项目,旨在通过技术手段提升设计效率和品质。

1.2 项目目标:乙方将根据甲方提供的需求,设计并交付符合甲方要求的智能化设计方案。

1.3 项目内容:具体项目内容及交付要求详见附件一《智能化设计项目说明书》。

二、时间安排2.1 项目周期:本项目的设计周期为[设计周期],具体开始时间和结束时间将根据实际情况确定。

2.2 里程碑节点:具体的里程碑节点及交付要求详见附件二《智能化设计项目里程碑计划》。

2.3 延期处理:若因甲方原因导致项目进度延迟,乙方将及时通知甲方,并商定相应的调整方案。

三、合作方式3.1 乙方的责任:乙方将按照甲方提供的需求和要求,提供具备完整智能化设计解决方案,并按时交付。

3.2 甲方的责任:甲方应按时提供所需的资料、数据、样品等,并在项目实施过程中配合乙方的工作。

3.3 设计变更:如需进行设计变更,应由甲方提出书面变更申请,并与乙方协商确定变更后的费用、工期等。

四、合同价款4.1 本合同的合同价款为人民币[合同总价]元(大写:人民币[合同总价大写]元)。

4.2 付款方式:甲方应按照合同金额的[付款比例]分期支付款项给乙方。

具体付款方式详见附件三《智能化设计项目付款计划》。

4.3 发票开具:乙方应按照甲方的要求开具增值税发票,并向甲方提供合法发票。

五、知识产权及保密条款5.1 知识产权归属:根据本合同,乙方设计的智能化设计方案在交付并付清合同价款后,知识产权归甲方所有。

5.2 保密条款:甲乙双方在合作过程中涉及的商业秘密和机密信息,应互相保密,未经对方同意不得向第三方披露或使用。

工程智能化项目设计合同

工程智能化项目设计合同

工程智能化项目设计合同甲方(业主):_______________乙方(设计单位):_______________鉴于甲方拟对其工程项目进行智能化设计,现委托乙方提供专业的设计方案及服务,经双方友好协商,特订立如下合同条款:一、项目概述甲方委托乙方对位于_______________(地址)的工程项目进行智能化设计。

该设计内容包括但不限于智能照明系统、安防监控系统、信息通信系统等智能化系统的规划与设计。

二、设计要求1. 乙方应根据国家相关标准和规范进行设计,确保设计方案的科学性、合理性和先进性。

2. 设计应充分考虑节能环保,合理利用自然资源和节能技术。

3. 设计方案应满足甲方提出的功能需求,并具有一定的前瞻性和可扩展性。

三、设计周期设计工作自合同签订之日起,预计周期为____个月。

具体起止日期以甲乙双方确认的项目进度计划为准。

四、设计费用设计费用总额为人民币________元,甲方应在合同签订后____天内支付乙方____%的设计费作为预付款,余款在设计成果交付后____天内结清。

五、成果交付乙方应按照约定的时间向甲方交付完整的设计成果,包括设计图纸、技术说明书及相关计算书等。

六、变更与调整如遇特殊情况需对设计方案进行调整,应及时通知对方,并经双方协商一致后进行。

任何变更可能导致的费用增减或设计周期的延长,应由提出变更一方承担相应责任。

七、保密条款双方应对合同内容及在履行合同过程中获知的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。

八、违约责任如一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

具体违约责任按照合同中的相关条款执行。

九、争议解决因履行本合同所产生的一切争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、其他事宜未尽事宜,由双方另行商定,并以书面形式确认。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

智能化设计合同范本

智能化设计合同范本

智能化设计合同范本甲方(委托方):______________________乙方(设计方):______________________鉴于甲方需要智能化设计服务,乙方具有提供智能化设计服务的能力,双方本着平等互利的原则,经协商一致,签订本合同,并共同遵守。

第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方的要求,提供智能化设计方案,包括但不限于智能家居系统、智能办公系统、智能安防系统等。

1.2 乙方应保证设计方案的创新性、实用性和安全性,符合甲方的需求和行业标准。

第二条服务期限2.1 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2 如因甲方原因导致服务期限延长,双方应协商确定延长期限及相应费用。

第三条费用及支付方式3.1 甲方应向乙方支付智能化设计服务费共计人民币(大写)__________元整(¥__________元)。

3.2 甲方应在合同签订后____个工作日内支付乙方总费用的____%作为预付款。

3.3 乙方完成设计方案初稿并经甲方确认后,甲方应在____个工作日内支付乙方总费用的____%。

3.4 乙方完成最终设计方案并经甲方验收合格后,甲方应在____个工作日内支付剩余费用。

第四条双方权利与义务4.1 甲方有权对乙方提供的设计方案提出修改意见,乙方应根据甲方的意见进行相应的调整。

4.2 乙方应保证设计方案的原创性,不得侵犯任何第三方的知识产权。

4.3 甲方应按合同约定及时支付乙方设计费用。

4.4 乙方应保证设计方案的质量,按时完成设计任务。

第五条保密条款5.1 双方应对在本合同履行过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。

5.2 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露、提供或允许第三方使用上述秘密。

第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付设计费用,每逾期一日,应向乙方支付逾期金额的____%作为违约金。

6.2 如乙方未能按时完成设计方案或设计方案未能达到甲方要求,乙方应承担相应的违约责任。

(完整版)智能化设计合同(范本)

(完整版)智能化设计合同(范本)

智能化设计合同(范本)(二)合同编号:______起草日期:______签订日期:______地址:______联系人:______电话:______邮箱:______地址:______联系人:______电话:______邮箱:______根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方经友好协商,一致同意签订本智能化设计合同,共同遵循并履行如下条款:第一条合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在智能化设计项目中的权利、义务和责任,保证项目的顺利进行和项目成果的质量达到预期目标。

第二条设计内容1. 甲方委托乙方进行智能化设计,包括但不限于:1) 分析甲方的需求,提供相应的设计方案;2) 设计智能系统的硬件组成和软件功能;3) 制定智能控制方案和系统集成方案;4) 完善智能系统的网络连接和数据传输;5) 提供智能系统相关的技术咨询和培训。

2. 乙方应确保所提供的设计方案符合甲方的需求,并且在符合法律法规的前提下进行设计。

第三条设计费用和支付方式1. 甲方同意支付设计费用,具体金额为_____,支付方式为_____。

2. 乙方应在与甲方签订合同后的_____日内提供相应的设计费用账单,甲方应在收到账单后的_____日内支付费用。

第四条设计期限2. 甲方应及时提供乙方需要的相关信息和数据,确保设计工作能够按时进行。

第五条项目变更1. 若甲方需要对已确定的设计方案进行变更,应提前书面通知乙方,并经双方协商达成一致意见。

变更后的费用及设计期限将根据实际情况进行调整。

2. 在未经乙方同意的情况下,甲方不得擅自对已确定的设计方案进行修改或变更。

第六条知识产权1. 双方在合作过程中应互相尊重知识产权,并保护对方的合法权益。

2. 乙方在设计过程中所产生的所有知识产权归乙方所有,甲方不得无合理理由侵犯乙方的知识产权。

第七条保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触对方的商业秘密或其他机密信息,双方应严格保守,并以合理的方式进行保密。

智能化设计合同范本

智能化设计合同范本

智能化设计合同范本甲方(委托方):_____________________地址:________________________________乙方(设计方):_____________________地址:________________________________鉴于甲方需要智能化设计服务,乙方具有提供此类服务的资质和能力,双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下合同条款:第一条项目概述1.1 项目名称:_____________________1.2 项目地点:_____________________1.3 设计范围:_____________________1.4 设计内容:_____________________1.5 设计标准:_____________________1.6 设计周期:_____________________1.7 其他约定:_____________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应向乙方提供设计所需的相关资料和信息。

2.2 甲方有权对乙方提交的设计成果进行审核,并提出修改意见。

2.3 甲方应按照本合同约定支付设计费用。

2.4 甲方应保证提供资料的真实性和合法性。

2.5 甲方应协助乙方完成现场勘查等工作。

第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照甲方的要求和约定的标准完成设计工作。

3.2 乙方应保证设计成果的原创性和符合相关法律法规。

3.3 乙方有权根据设计进度和甲方的要求调整设计方案。

3.4 乙方应按期提交设计成果,并确保设计成果的质量。

3.5 乙方应对设计成果承担保密义务。

第四条设计费用及支付方式4.1 设计费用总额为:_____________________4.2 支付方式:_____________________4.3 付款进度:_____________________4.4 其他费用:_____________________4.5 费用调整:_____________________第五条知识产权5.1 设计成果的知识产权归甲方所有。

智能化设计合同范本

智能化设计合同范本

智能化设计合同范本合同编号:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国技术合同管理条例》等法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方向乙方委托进行智能化设计的相关事项,经充分协商,达成如下协议:一、合同标的1.1 乙方根据甲方的委托,为甲方提供智能化设计服务,包括但不局限于智能化系统方案设计、设备选型、系统集成、技术咨询等。

1.2 乙方应按照本合同约定的时间、质量、技术标准完成设计工作,并交付甲方。

二、合同价格2.1 本合同的设计费用为人民币【】元(大写:【】元整),包括但不限于设计人员费用、材料费、差旅费等。

2.2 乙方应在合同签订后【】日内向甲方提交详细的费用明细,甲方对费用明细无异议后,乙方向甲方开具正式发票。

2.3 甲方应按照本合同约定的付款方式及时足额支付设计费用。

三、合同履行3.1 乙方应根据甲方的委托和要求,按照约定的时间、质量、技术标准完成设计工作。

3.2 乙方应保证设计成果的原创性、合法性,不得侵犯他人的知识产权。

3.3 乙方应按照甲方的要求,对设计成果进行修改和完善。

3.4 甲方应按照约定的时间和方式向乙方提供设计所需的相关资料和信息,并保证信息的真实、完整、合法。

四、合同的交付和验收4.1 乙方应在合同约定的时间内,向甲方交付设计成果。

4.2 甲方应在收到设计成果后【】日内进行验收,并将验收结果通知乙方。

4.3 甲方对设计成果有异议的,应在验收合格后【】日内向乙方提出,并提供详细的异议内容和修改意见。

4.4 乙方应在收到异议后【】日内根据甲方的异议内容和修改意见进行修改,并重新提交设计成果。

五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。

5.2 保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。

六、违约责任6.1 乙方未按照本合同约定的时间、质量、技术标准完成设计工作的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同金额的【】%。

弱电智能化设计合同

弱电智能化设计合同

弱电智能化设计合同甲方(委托方):_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____乙方(受托方):_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____鉴于甲方拟进行弱电智能化系统的设计工作,并委托乙方承担该设计任务,为明确双方在设计过程中的权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,达成以下协议:一、项目概况1、项目名称:_____2、项目地点:_____3、项目规模:_____二、设计范围及内容1、乙方应按照甲方的要求和相关标准规范,完成以下弱电智能化系统的设计工作:综合布线系统计算机网络系统安全防范系统(包括视频监控、入侵报警、门禁管理等)背景音乐及公共广播系统多媒体会议系统机房工程其它甲方指定的弱电智能化系统2、设计内容包括但不限于:系统方案设计设备选型及配置系统原理图、施工图绘制编制设计说明及施工技术要求三、设计要求1、设计应符合国家和地方现行的有关弱电智能化系统的设计标准、规范和规程,确保系统的先进性、可靠性、安全性和实用性。

2、设计应充分考虑甲方的使用需求和项目的实际情况,做到功能完善、布局合理、经济节能。

3、设计成果应满足施工要求,图面清晰、准确,标注齐全,文字说明简洁明了。

四、设计进度1、乙方应在本合同签订后_____个工作日内,向甲方提交设计方案初稿。

2、甲方应在收到设计方案初稿后_____个工作日内,提出修改意见或确认方案。

3、乙方应根据甲方的修改意见,在_____个工作日内完成方案修改,并提交甲方确认。

4、方案确认后,乙方应在_____个工作日内完成施工图设计,并提交甲方审核。

5、甲方应在收到施工图后_____个工作日内,提出审核意见。

6、乙方应根据甲方的审核意见,在_____个工作日内完成施工图修改,并提交甲方最终确认。

五、设计费用及支付方式1、本项目设计费用为人民币_____元(大写:_____)。

2、支付方式:合同签订后_____个工作日内,甲方向乙方支付设计费用的_____%作为预付款,即人民币_____元(大写:_____);设计方案初稿提交并经甲方确认后_____个工作日内,甲方向乙方支付设计费用的_____%,即人民币_____元(大写:_____);施工图设计完成并经甲方审核通过后_____个工作日内,甲方向乙方支付设计费用的_____%,即人民币_____元(大写:_____);剩余设计费用的_____%作为质保金,在项目竣工验收合格后_____个工作日内支付。

智能化工程设计合同模板

智能化工程设计合同模板

智能化工程设计合同模板甲方:____________乙方:____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方智能化工程设计项目(以下简称“本项目”)达成一致,签订如下合同:一、项目概述1.1 本项目位于____________,主要包括智能化系统的设计、采购、施工、调试、验收及培训等内容。

1.2 乙方作为智能化工程设计方,应根据甲方的要求,提供符合相关法律法规、规范标准的智能化工程设计方案。

二、合同金额2.1 本合同的设计费为人民币____元(大写:____________________元整),包括智能化系统设计、施工图设计、技术支持、人员培训等费用。

2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付设计费。

三、设计范围及要求3.1 乙方应根据甲方的需求,提供完整的智能化工程设计方案,包括设计说明书、施工图、设备清单、技术参数等。

3.2 乙方应保证设计方案的合法性、合规性、可行性,并确保智能化系统的高效、稳定、安全运行。

3.3 乙方应在合同约定的时间内完成设计工作,并按照甲方的要求进行修改和完善。

四、设计周期4.1 本项目的设计周期为____个月,自合同签订之日起计算。

4.2 乙方应按照约定的时间节点提交设计成果,如有特殊情况需要延期,应提前向甲方申请,并经甲方同意后方可延期。

五、付款方式及时间5.1 本合同的设计费分为三次支付,具体支付方式如下:(1)合同签订后,甲方支付设计费的30%;(2)设计方案提交后,甲方支付设计费的50%;(3)项目验收合格后,甲方支付设计费的20%。

5.2 甲方应按照本合同约定的付款时间及时支付设计费,否则乙方有权暂停设计工作,并有权要求甲方支付违约金。

六、验收及售后服务6.1 项目验收合格后,乙方应提供必要的技术支持和服务,确保智能化系统正常运行。

6.2 乙方应在验收合格后的一年内,对智能化系统进行免费维护,如有问题应及时解决。

智能化设计合同范本

智能化设计合同范本

智能化设计合同范本1. 合同简介本智能化设计合同范本(以下简称“合同”)由甲方(以下简称“设计需方”)与乙方(以下简称“设计服务方”)共同订立,旨在明确双方在智能化设计项目中的权利和义务,保障双方的合法权益。

2. 合同内容2.1 设计项目描述设计服务方将按照设计需方的要求,提供智能化设计服务。

具体设计项目的内容、范围、工作时间、工作地点、交付期限等详细信息将在双方达成书面协议后进行详细规定。

2.2 设计费用设计需方将根据设计项目的复杂程度、工作量等因素支付设计服务方相应的设计费用。

具体的费用标准和支付方式将在双方达成书面协议后进行明确规定。

2.3 设计进度管理设计服务方将按照双方约定的时间节点,按时完成设计项目的各个阶段,并及时向设计需方提交设计成果。

设计需方有权对设计阶段成果进行评审,并提出意见和修改要求。

设计服务方将根据设计需方的反馈进行相应的修改和调整。

2.4 知识产权设计服务方在设计过程中产生的全部知识产权,包括但不限于图纸、模型、软件源代码等,均归设计服务方所有。

设计服务方应确保其提供的设计成果不侵犯第三方知识产权,并允许设计需方合理使用相关知识产权。

2.5 保密合约双方应对在合同履行过程中所了解到的对方的商业秘密和技术秘密予以保密。

未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露对方的保密信息。

2.6 违约责任若一方违约使合同无法履行,应向对方支付违约金。

具体的违约金数额及违约责任将在双方达成书面协议后明确规定。

3. 合同条款3.1 生效和终止本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为合同约定的设计项目交付期限之日止。

双方都有权在设计项目交付期限到期前30日书面通知对方终止合同。

3.2 争议解决本合同在履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.3 适用法律本合同适用中华人民共和国法律,并受中华人民共和国法律管辖。

3.4 合同变更双方如需变更本合同的任何条款,应经双方协商一致,并以书面形式进行修改,该修改补充协议与本合同具有同等法律效力。

智能化设计合同(范本)6篇

智能化设计合同(范本)6篇

智能化设计合同(范本)6篇篇1甲方(委托方):XXX,身份证号码:XXXX,联系方式:XXXX。

乙方(受托方):XXX,身份证号码:XXXX,联系方式:XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行智能化设计事宜,达成如下协议:一、项目基本情况1. 项目名称:智能化设计2. 项目地点:XXXX3. 设计范围:XXXX4. 设计内容:XXXX二、合同双方的权利和义务(一)甲方权利和义务1. 甲方应当向乙方提供必要的设计资料,包括但不限于场地尺寸、布局要求、装修材料等,以确保设计的准确性和完整性。

2. 甲方应当对乙方的工作进行必要的监督和指导,以确保设计工作符合合同要求和行业标准。

3. 甲方应当按照合同约定及时支付设计费用,以确保乙方的合法权益得到保障。

4. 甲方应当为乙方提供必要的工作条件和协助,包括但不限于办公场所、通讯设备等。

(二)乙方权利和义务1. 乙方应当根据甲方的需求和要求,制定详细的设计方案,并确保设计的合理性和可行性。

2. 乙方应当按照合同约定的时间和质量完成设计任务,并及时向甲方提交设计成果。

3. 乙方应当对甲方提出的问题和需求进行及时回应和处理,以确保设计的顺利进行。

4. 乙方应当保护甲方的商业机密和隐私,不得擅自泄露或使用。

三、设计要求1. 设计风格:乙方应根据甲方的需求和要求,确定适合的设计风格,确保设计既符合甲方的要求,又具有市场竞争力。

2. 设计内容:乙方应按照甲方提供的场地尺寸、布局要求等设计资料,进行详细的设计,包括但不限于场地布局、装修材料、颜色搭配等。

同时,乙方应根据甲方的需求,对智能化设备进行合理的规划和设计,确保设计的实用性和安全性。

3. 设计质量:乙方应确保设计的合理性和可行性,设计图纸应清晰、准确、完整,并符合相关行业标准和规范。

同时,乙方应积极配合甲方的监督和指导,对设计进行必要的修改和调整,直至符合甲方要求。

智能化设计合同范本

智能化设计合同范本

智能化设计合同范本甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________一、合同定义1.1 智能化设计:指乙方根据甲方需求,运用先进的技术手段和专业知识,对甲方项目进行系统分析、规划、设计,提供整体解决方案的过程。

1.2 项目:指甲方委托乙方进行智能化设计的具体项目。

二、合同内容2.1.1 对甲方项目进行实地考察,了解项目需求、特点和难点。

2.1.2 根据甲方需求,提供智能化设计方案,包括但不限于系统架构、功能模块、技术参数、设备选型等。

2.1.3 对设计方案进行详细阐述,提供技术支持、咨询和培训。

2.1.4 根据甲方要求,对设计方案进行修改和完善。

2.1.5 提供项目实施过程中的技术支持和售后服务。

2.2 甲方承诺:2.2.1 向乙方提供项目相关的资料、数据和信息,确保乙方能够顺利进行智能化设计。

2.2.2 按照约定时间支付乙方设计费用。

2.2.3 在乙方提供的技术支持和售后服务范围内,及时解决项目实施过程中出现的问题。

三、设计费用及支付方式3.1 设计费用:双方约定,乙方完成智能化设计方案的设计费用为人民币【】元(大写:【】元整)。

3.2 支付方式:甲方应在合同签订后【】日内,向乙方支付设计费用。

四、交付及验收4.1 乙方应在合同约定的时间内完成智能化设计方案,并向甲方交付设计方案文件。

4.2 甲方应在收到设计方案文件后【】日内进行验收,如验收合格,则签署验收报告。

4.3 甲方对设计方案不满意时,乙方应根据甲方意见进行修改,直至验收合格。

五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密和其它机密信息,应予以严格保密。

5.2 保密期限:自合同签订之日起,至合同终止或履行完毕之日止。

六、违约责任6.1 任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。

6.2 由于不可抗力因素导致合同无法履行或造成损失的,双方互不承担违约责任。

智能化设计合同协议(定)

智能化设计合同协议(定)

+\合同编号:********智能化系统工程设计合同项目名称:建设地址:发包人:********承包人:签订日期:2017年8月合同目录+\第一条项目概略 (3)第二条本合同签订依照 (3)第三条设计依照 (3)第四条合同文件的优先序次 (3)第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件实时间 (4)第六条设计人向发人交托的设计文件、份数、地址实时间 (4)第七条合同价款及包含的设计范围、内容 (5)第八条设计费支付时间 (5)第九条两方权益及义务 (6)第十条设计质量、设计改正、转让与分包 (7)第十一条保密及知识产权 (8)第十二条违约责任与争议解决 (8)第十三条合同奏效及其余 (10)附件 1:勤政合同 (11)附件 2:营销部对设计的要求 (13)********智能化系统工程设计合同发包人:********(以下简称甲方)设计人:(以下简称乙方)发包人拜托设计人肩负********项目智能化系统设计任务,项目地址为,经两方磋商一致,签订本合同,两方共同恪守。

+\第一条项目概略1.1项目名称: ********智能化系统设计工程;1.2地块面积:项目位于珠江北路与昆仑山路交汇处,总用地面积27000 平米,建筑面积 80000.0 平米。

第二条2.1现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘探设计市场管理规定》等。

2.2 国家及地方有关建设工程勘探设计管理法例和规章。

2.3 建设工程赞同文件。

第三条3.1 产品定位报告、设计任务书及现行的设计规范;3.2 发包人供应的“立项批文” 、“用地规划允许证”等;3.3 《建设工程勘探设计市场管理条例》、《城市规划条例》、《建设用地规划允许证》和《土地使用权出让合同书》等;3.4 发包人在设计过程中提出的不超出合同范围的设计要求,以及阶段性的审察或优化建议,包含会议纪要、工作联系单、更改通知单、审图记录单等。

3.5 、系统定位:经济适用,性价比高,设施品位为中等,并报设施品牌、价钱表。

智能化工程设计合同范本

智能化工程设计合同范本

智能化工程设计合同范本甲方:(以下简称“甲方”)乙方:(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方智能化工程的设计事项,经协商一致,签订本合同,信守执行。

一、工程概况1.1 工程名称:________智能化工程1.2 工程地点:________1.3 工程规模:________1.4 工程投资:________二、设计内容乙方接受甲方的委托,负责完成本工程的智能化系统设计,包括但不限于:2.1 智能化系统方案设计;2.2 智能化系统施工图设计;2.3 智能化系统设备选型及配置;2.4 智能化系统运营维护方案;2.5 智能化系统技术培训。

三、设计质量标准乙方应按照国家和行业的有关标准和规范进行设计,确保设计文件符合工程实际需要,满足甲方要求。

四、设计周期4.1 乙方应在合同签订后__天内完成智能化系统方案设计;4.2 智能化系统施工图设计应在方案设计批准后__天内完成;4.3 乙方应按照甲方要求的时间节点提交设计文件。

五、设计费用5.1 本工程的设计费用为人民币____元(大写:________________________元整);5.2 设计费用的支付方式及进度按照双方约定的方式执行。

六、知识产权6.1 乙方保证设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利;6.2 设计过程中涉及到的第三方知识产权,乙方应负责解决并承担相应责任。

七、保密条款7.1 双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密;7.2 保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。

八、违约责任8.1 乙方未按照约定的时间节点提交设计文件的,应当按照违约程度承担相应的违约责任;8.2 甲方未按照约定支付设计费用的,应当按照违约程度承担相应的违约责任。

九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;9.2 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

智能化设计合同7篇

智能化设计合同7篇

智能化设计合同7篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(设计方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则,就甲方的智能化设计项目达成如下协议:一、项目概述1. 项目名称:____________________2. 项目地点:____________________3. 设计内容:包括智能化系统规划、方案设计、施工图设计、深化设计等服务。

二、设计范围及要求1. 乙方应根据甲方的需求,提供全面的智能化设计服务,包括但不限于以下内容:监控系统、门禁系统、报警系统、网络系统、照明系统、楼宇自控系统等。

2. 乙方应确保设计方案的合理性、可行性和先进性,满足甲方的使用需求。

3. 乙方应按照国家和行业的相关规范、标准进行设计,确保设计质量。

三、设计周期与进度1. 乙方应在合同签订后____天内完成设计方案。

2. 乙方应在设计方案确认后____天内完成施工图设计。

3. 如有特殊情况,双方可协商调整设计周期。

四、设计费用及支付方式1. 设计费用:人民币____元(大写:____元整)。

2. 支付方式:甲方应按照以下比例支付设计费用:合同签订后支付____%,设计方案确认后支付____%,施工图设计完成后支付剩余款项。

3. 乙方在收到款项后,应提供相应的正规发票。

五、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关技术资料予以保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。

2. 乙方应对甲方提供的资料妥善保管,未经甲方同意,不得擅自复制、转让或泄露给他人。

六、知识产权归属1. 乙方为本项目设计的所有成果(包括但不限于设计方案、施工图等)的知识产权归甲方所有。

2. 乙方应确保设计成果不侵犯第三方的知识产权,如因设计成果侵犯第三方知识产权,由乙方承担全部法律责任。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付设计费用,乙方有权暂停设计工作,直至甲方履行付款义务。

智能化设计合同模板

智能化设计合同模板

智能化设计合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!智能化设计合同模板:甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方希望委托乙方进行智能化设计服务,甲乙双方经友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条 服务内容1.1 乙方根据甲方的需求,提供智能化设计服务,包括但不限于:(1) 智能化系统方案设计;(2) 智能化设备选型及配置;(3) 智能化系统软件开发;(4) 智能化系统集成;(5) 智能化系统调试及验收。

1.2 乙方应按照甲方的要求,提供相应的技术文档和培训服务,确保甲方能够正常使用智能化系统。

第二条 服务期限2.1 本合同自双方签订之日起生效,服务期限为____个月。

2.2 乙方应在服务期限内按照约定的时间节点完成智能化设计服务。

第三条 费用及支付3.1 本合同的总价为人民币____元(大写:____________________元整),甲方应按照本合同约定的付款节点支付乙方。

3.2 甲方支付乙方费用的具体方式如下:(1) 合同签订后____个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的50%;(2) 乙方完成智能化设计服务后,甲方支付乙方合同总价款的50%。

第四条 知识产权4.1 乙方保证其提供的智能化设计服务不侵犯他人的知识产权。

4.2 乙方应将所有与智能化设计服务有关的专利、著作权等知识产权权益归属甲方所有。

第五条 违约责任5.1 乙方未按照本合同约定的时间节点完成智能化设计服务的,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金。

5.2 甲方未按照本合同约定的时间节点支付乙方费用的,乙方有权解除本合同,并要求甲方支付违约金。

第六条 其他条款6.1 本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致,并以书面形式作出。

6.2 本合同未尽事宜,双方应本着诚实信用、公平交易的原则,协商解决。

6.3 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

智能化设计合同3篇

智能化设计合同3篇

智能化设计合同3篇篇1智能化设计合同是利用人工智能技术制定和执行合同的一种新型合同形式。

随着科技的不断发展,智能化设计合同已经成为现代商务中不可或缺的一部分。

它不仅可以提高合同的效率和准确性,还可以降低合同的成本和风险。

智能化设计合同的原理主要是利用人工智能技术实现对合同条款的自动化处理和执行。

通过对合同文本进行语义分析和数据挖掘,智能化设计合同可以自动识别合同中的关键信息,比如合同双方的权利和义务、合同履行的时间和方式等。

在合同执行阶段,智能化设计合同可以自动监控合同的履行情况,提醒合同各方履行合同义务,并及时处理合同执行中的风险和问题。

智能化设计合同的优势主要有以下几点:第一,提高合同效率。

智能化设计合同可以自动识别和处理合同中的关键信息,大大减少了合同制定和执行的时间成本。

合同各方只需输入合同条款,系统就可以自动生成合同文本,并自动监控合同的履行情况,节省了大量的人力资源。

第二,降低合同风险。

智能化设计合同可以通过自动监控合同的履行情况,及时发现合同执行中的风险和问题,并采取相应的措施进行处理,降低了合同的风险和纠纷发生的概率。

第三,提高合同准确性。

智能化设计合同可以通过语义分析和数据挖掘技术,自动标注和识别合同中的关键信息,大大提高了合同的准确性和一致性。

第四,降低合同成本。

智能化设计合同可以自动化处理和执行合同,减少了人力资源的浪费和成本,降低了合同的撰写和执行成本。

总的来说,智能化设计合同是未来商务发展的趋势,它将成为商务合同制定和执行的新标准。

随着人工智能技术的不断发展,智能化设计合同将在未来的商务领域发挥越来越重要的作用。

希望各企业和组织能够积极推广智能化设计合同,提高商务合同的效率和准确性,降低商务合同的风险和成本,实现商务合同的智能化与自动化。

【此文仅为虚构内容,如有雷同,纯属巧合。

】篇2智能化设计合同是随着科技的发展,特别是人工智能、大数据和区块链等技术的不断进步而逐渐兴起的一种新型合同形式。

智能化设计合同7篇

智能化设计合同7篇

智能化设计合同7篇篇1甲方(委托方):____________________注册地:____________________地址:____________________法定代表人:____________________乙方(设计方):____________________注册地:____________________地址:____________________法定代表人:____________________鉴于甲方需要智能化设计服务,乙方具备提供该等服务的能力和资质,双方在平等、自愿、诚实的基础上,经友好协商,达成如下协议:一、设计项目概述本合同涉及的设计项目为:____________智能化设计项目。

该项目包括但不限于以下内容:____________等。

具体设计内容、要求及标准等详见附件一《设计任务书》。

二、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元(大写:______元整)。

该金额包括设计费、技术咨询费、后期服务等费用。

2. 甲方应按以下方式支付合同款项:(1)本合同签署后______个工作日内,甲方支付乙方合同总金额的______%作为预付款;(2)乙方完成初步设计方案并提交甲方审核通过后______个工作日内,甲方支付合同总金额的______%;(3)乙方完成全部设计工作并提交甲方最终验收通过后______个工作日内,甲方支付剩余款项。

3. 支付方式:____________(如银行转账、支付宝、微信支付等)。

三、设计周期与进度安排1. 乙方应在本合同签署后______个工作日内开始设计,并在______个月内完成全部设计工作。

2. 双方应共同制定详细的设计进度表,明确各阶段的设计内容、完成时间及交付物等。

3. 乙方应确保设计项目的进度和质量符合双方约定的要求。

如因乙方原因导致设计进度延误,乙方应承担相应的违约责任。

四、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项下的设计成果(包括但不限于设计图纸、技术方案等)的唯一权利人,甲方享有该设计成果的使用权。

智能化设计合同范本

智能化设计合同范本

智能化设计合同范本合同编号:__________甲方(设计方):____________地址:____________联系电话:____________乙方(需求方):____________地址:____________联系电话:____________鉴于甲方具有智能化设计的专业能力,乙方有智能化设计的需求,双方经协商一致,达成如下合同:一、项目内容甲方承诺为乙方提供智能化设计服务,包括但不限于智能家居设计、智能办公室设计等。

二、服务标准1. 甲方应按照乙方的需求,提供符合乙方要求的智能化设计方案;2. 甲方应保证设计方案的合理性和可行性;3. 甲方应按时完成设计任务,并确保设计方案的质量。

三、费用及支付方式1. 乙方应按照双方商定的费用标准支付设计费用;2. 设计费用总额为__________(大写)人民币,乙方应在设计方案确认后的15个工作日内一次性支付全部费用。

四、知识产权1. 甲方所提供的智能化设计方案,其知识产权归属甲方所有;2. 乙方不得未经甲方许可,擅自复制、传播或使用设计方案。

五、保密条款双方应对涉及对方商业秘密的信息予以保密,并不得向任何第三方透露。

六、违约责任1. 若甲方未能按时完成设计任务,应承担相应的违约责任;2. 若乙方未能按时支付设计费用,应承担相应的违约责任。

七、争议解决双方如因履行本合同发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交______仲裁委员会仲裁。

八、其他本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________签订日期:______________附件:__________(设计方案)。

智能化工程委托设计合同

智能化工程委托设计合同

智能化工程委托设计合同甲方(委托方):______________地址:______________乙方(设计方):______________地址:______________鉴于甲方需要进行智能化工程设计,乙方具有相应的设计资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行智能化工程设计事宜,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。

第一条合同目的甲方委托乙方完成智能化工程的设计工作,乙方接受委托并按照甲方的要求完成设计。

第二条设计内容1. 设计范围:乙方应根据甲方提供的项目需求,完成包括但不限于智能化系统的方案设计、施工图设计、系统调试等设计工作。

2. 设计标准:乙方应遵循国家及地方相关设计规范和标准进行设计。

第三条设计成果1. 方案设计:乙方应在约定时间内提交初步设计方案,并根据甲方的反馈进行修改。

2. 施工图设计:在方案设计确认后,乙方应按期提交施工图设计文件。

3. 系统调试:乙方应提供必要的技术支持,确保智能化系统的正常运行。

第四条合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币(大写):______________(¥______________)。

2. 支付方式:甲方应在合同签订后______个工作日内支付总价款的______%作为预付款;设计成果提交后______个工作日内支付剩余的______%。

第五条双方权利与义务1. 甲方权利与义务:- 提供设计所需的相关资料和信息。

- 按合同约定支付设计费用。

- 对乙方提交的设计成果进行审核,并提出修改意见。

2. 乙方权利与义务:- 按照甲方要求和设计规范完成设计工作。

- 按期提交设计成果,并保证设计质量。

- 对设计成果的合理性和可行性负责。

第六条违约责任1. 如乙方未能按期提交设计成果,应向甲方支付违约金,违约金为延迟交付部分设计费用的______%/日。

2. 如甲方未能按期支付设计费用,应向乙方支付违约金,违约金为逾期支付金额的______%/日。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同编号:********智能化系统工程设计合同项目名称:建设地点:发包人:********承包人:签订日期:2017 年8 月合同目录第一条项目概况 (3)第二条本合同签订依据 (3)第三条设计依据 (3)第四条合同文件的优先次序 (3)第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 (4)第六条设计人向发人交付的设计文件、份数、地点及时间 (4)第七条合同价款及包含的设计范围、内容 (5)第八条设计费支付时间 (5)第九条双方权利及义务 (6)第十条设计质量、设计修改、转让与分包 (7)第十一条保密及知识产权 (8)第十二条违约责任与争议解决 (8)第十三条合同生效及其他 (10)附件1:廉政合同 (11)附件2:营销部对设计的要求 (13)********智能化系统工程设计合同发包人: ******** (以下简称甲方)设计人:(以下简称乙方)发包人委托设计人承担 ******** 项目智能化系统设计任务,项目地点为,经双方协商一致,签订本合同,双方共同遵守。

第一条项目概况1.1项目名称: ********智能化系统设计工程;1.2地块面积:项目位于珠江北路与昆仑山路交汇处,总用地面积27000平米,建筑面积80000.0平米。

第二条本合同签订依据2.1现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等。

2.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

2.3建设工程批准文件。

第三条设计依据3.1产品定位报告、设计任务书及现行的设计规范;3.2发包人提供的“立项批文”、“用地规划许可证”等;3.3《建设工程勘察设计市场管理条例》、《城市规划条例》、《建设用地规划许可证》和《土地使用权出让合同书》等;3.4发包人在设计过程中提出的不超过合同范围的设计要求,以及阶段性的审核或优化意见,包含会议纪要、工作联系单、变更通知单、审图记录单等。

3.5、系统定位:经济实用,性价比高,设备档次为中等,并报设备品牌、价格表。

第四条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:4.1本委托协议书4.2设计委托书或设计任务书4.3双方招标洽谈文件、纪要、承诺书等4.4投标书4.5其他相关过程资料第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间:序号资料及文件名称份数提交日期1 总平面图电子版 12 电气施工图电子版(强、弱电、消防) 13 建筑平面图电子版 14 智能家居相关的资料 1第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间6.1施工图设计阶段:序号资料及文件名称份数提交时间(日历天)其他事宜1 方案设计 1 5 2017年8月30日前提交2 通过发包人审查后全套施工图8152017年9月8日前提交3 施工图设计资料电子光盘(CAD格式)1注: 1、如因特殊原因设计人无法按照上述设计周期提交成果,须提前报发包人认可,否则须承担相应违约责任;设计人开展下阶段设计工作的前提条件为发包人确定各项设计指标和工作开展节点并以书面形式通知设计人。

2、设计人应完成施工图并配合发包人设计图纸审查,保证施工图能通过三大营运商和株洲电广认可。

3、发包人要求加印图纸,设计人负责提供,发包人按成本支付费用,设计人需提供发票。

4、以上图纸文件均需提供相关电子文件,并根据设计施工图提供工程概算表。

6.1.1根据实际设计工作量,在设计条件明确的前提下,智能化系统设计的周期一般不超过15个日历天(不含设计人根据发包人或审批部分意见进行修改时间)。

设计合同签订后5个日历天内完成方案文本设计,经建设方认可通过后12个日历天内完成施工图设计。

6.1.2各设计阶段,收到发包人的设计变更通知后,变更设计时间需根据变更工作量确定。

方案阶段修改时间不超过3日历天施工图阶段不超过5日历天。

第七条合同价款及包含的设计范围、内容1、合同价款:本合同采用固定总价合同,固定包干(含增值税)总设计服务费为人民币元,(大写)整,约合 / 元㎡。

包括但不限于合同范围内智能化系统方案设计、施工图设计、施工图通过审查,直至后期设计变更及施工配合的全部费用。

超过设计任务书的设计工作报酬另行协商确定,价款不包含在固定总价内。

2、设计范围:包括整个项目范围内1)云可视对讲系统:全数字架构,采用手机终端替代传统可视对讲系统。

大幅度节约建设成本,同时提供手机APP(可专属定制页面),业主可通过APP实现开门、提供访客码,了解小区最新通知,缴纳日常费用,日常的保修、投诉、评价。

(含门禁一卡通系统)2)云视频监控系统:小区建设200W像素的监控系统,集中整合在弱电机房统一管理,可以远程通过访问平台观看。

(含“儿童成长中心”的远程监控系统)3)周界防盗报警系统:采用电子围栏(张力报警),安全可靠,误报率低。

4)视频监控联动系统:周界防盗报警系统配合视频监控系统,进行联动。

5)电子巡更系统:督促小区保安进行巡逻。

6)电梯控制系统:小区业主通过授权IC卡,进行刷卡到指定楼层的操作。

7)无线WIFI系统:小区室外公共区域无线WIFI全覆盖。

8)LED显示屏:小区的主出入口设置室外全彩LED显示屏,对业主发布通告、广告等信息。

9)停车场管理系统:针对小区的地下车库进行管理,采用车牌识别系统。

10)三网合一系统:小区住户三网合一光纤到户。

11)电梯五方通话系统:敷设线缆(从电梯机房到弱电机房),其余设备由电梯公司安装提供。

12)空气、温湿度监测设备:监控空气质量及温湿度情况。

总水箱处智能水质检测系统。

13)灭蚊系统:安装灭蚊灯,对小区公共区域进行灭蚊处理。

14)保安对讲系统:架构平台,小区内保安通过对讲机进行联络。

15)背景音乐系统:在小区的公共区域设置蘑菇、石头、动物等造型草地音响,平时播放轻音乐,紧急时刻可播放紧急广播。

16)紧急求助系统:在小区的楼栋口、公共休息区设置紧急求助按钮。

方便老人小孩的求助,提高小区的安全系数。

17)信号增强系统:地下室做信号增强处理,让业主手机在地下室也能有好的通信质量。

18)机房工程:小区弱电系统的集中整合。

19)防煤气泄漏报警系统。

20)考虑电梯轿厢监控视频与电梯五方通话信号两种数据转换成光信号,利用光缆传输到弱电机房统一管理。

3、本设计费包括发包人要求设计人到发包人公司或项目现场处理设计问题的差旅费等。

第八条设计费支付时间设计费按下表时间支付,所有付款只支付到设计人的合同指定的帐户(该帐户不得为分公司帐户):付费次序阶段支付时间占总设计费支付金额(元)1 施工图确定,且完成招标确定施工单位,且施工单位不是设计人,后10日内。

90%2 竣工阶段至竣工验收合格后10日内10%注:1、确定设计人为本项目的施工单位,则设计费全部免除。

2、设计人应在收款前向发包人财务部门开具符合要求的与付款金额对等的税务部门认可的发票及收据。

支付至合同价款90%时,设计人须提供与合同价款等额的税务发票(增值税专用发票)。

3、由于发包方原因,在项目竣工验收合格后1个月内无法进行竣工备案,甲方应正常支付设计费尾款。

3、若后期施工由设计人实施,则设计费抵扣相应施工合同价款。

第九条双方权利及义务9.1发包人权利及义务9.1.1发包人应在合同规定的时间内向设计人提交设计所需的基础资料及文件,并对其完整性、正确性、及时性负责。

发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误较大,或所提交资料作颠覆性修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

9.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件,设计人应予以配合,并组织按照发包人合理要求进行赶工,设计人承诺不另行收取相关赶工费用。

9.1.4施工期间,设计单位应派设计人员协助建设单位、施工单位解决设计上的问题(不受次数和人数的限制),费用由设计单位自理。

发包人可以为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.5设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人解决。

9.2设计人权利及义务9.2.1必须具备智能化系统工程设计的法定行政许可资质,同时提供给甲方核实和留存。

设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同规定的设计范围、内容、深度、质量、时间及份数向发包人交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为国家规定的使用年限。

9.2.3负责对设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4设计人交付设计文件后,按规定参加有关主管部门的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但发包人应另行支付相应的费用,具体数额由双方协商确定。

9.2.5设计人承诺在发包人需要合理提前合同设计周期提交成果时,给予配合赶工,所产生的费用已含在合同价款中,不另行收取;9.2.6设计人承诺后期工程实施过程中,除重大性变更外的修改和变更,不再收取费用;9.2.7设计人承诺图审回复在七个工作日内完成并提交给发包人。

9.2.8设计人在设计过程中,发包人有要求进行当面沟通的,设计人应予以接受,并在收到发包人通知后24小时内的工作时间与发包人进行沟通、汇报。

9.2.9成本控制(1)设计人应结合周边情况,确定不同区域、不同产品的合理布置,以实现用最小成本达到最大的效果;(2)严格按照发包人给出的设计限额进行设计。

第十条设计质量、设计修改、转让与分包10.1设计文件必须符合中国及当地现行设计规范和有关技术标准的规定,且满足以下法律条款:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《城市规划条例》、《建设用地规划许可证》、《土地使用权出让合同书》及国家、地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章,建筑工程批准文件;如有不符,设计人应无偿、负责、尽快进行修改直至得到发包人及有关审批部门批准为止。

10.2设计人收到修改建议后应给予充分考虑和执行。

发包人提出的各类合理变更要求,设计人应无条件满足且不增补变更设计费。

相关文档
最新文档