建设项目工程索赔的依据和程序
工程索赔的程序与步骤
在工程的完成过程中，偶尔会发生一些意外事故，那末，当您或者您身边的朋友因为意外收到伤害时，需要按照什么程序进行索赔呢？因此，今天，就将关于的程序与步骤这一问题进行具体的介绍，希翼对您有一定的匡助。
一、工程索赔的程序与步骤1、承包商递交索赔意向书。
在施工过程中，若发生索赔事件，在该事件发生后索赔时效内，承包商必须以正式函件向(或者业主)索赔意向书，并根据合同约定抄送、报送有关单位。
索赔意向书并不需要附有具体的索赔数额及其证据，只需要就具体的索赔事件向工程师和业主表示的索赔愿望和要求，其通常包括一下四个方面的内容：(1)事件发生的时间和情况的简单描述(2)索赔依据的合同条款和理由(3)有关后续资料的提供，包括表明将及时记录并提供事件发展的动态(4)对工程成本和工期产生不利影响的严重程度。
此处需要注意的是：按照国际惯例索赔有效期间是二十八天，固然这并非法律的强制性规定，合同双方可以根据自己的意愿自由约定索赔期间，亦可根据的不同的索赔事项确定不同的索赔期间。
2、承包商继续施工，同时准备索赔材料。
索赔事件发生后承包商原则上应该继续施工，并保持从索赔事件发生日至终止日的同期记录，同时提请监理工程师说明是否需要作其他记录。
同期记录的内容有：索赔事件发生时及过程中现场实际状况，索赔事件对工程的伤害程度；索赔事件导致费用增加的项目及所用人员、机械、材料数量、有效票据等。
同期记录应当有现场监理工程人员的签字。
索赔事件发生后，承包商应当进行详细调查，分析事件发生的原因，全面采集证据。
3、提交索赔文件。
承包商应在发生索赔事件后，在向监理工程师发出索赔通知后二十八天内，或者在工程师允许的合理时间内，向工程师报送索赔文件，说明索赔数额和索赔依据。
索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，也是业主审议承包商索赔请求的主要依据，包括索赔信、索赔报告、附件三部份，其中最主要的为索赔报告。
(参见文末工程费用索赔报审表)4、工程师审核索赔文件。
工程索赔的程序都有哪些？
工程索赔的程序都有哪些？工程索赔的程序是什么法律常识：工程索赔的程序：1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。
法律依据《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
工程索赔程序法律常识：工程索赔程序为首先由发包人发出索赔意向通知，向工程师递交索赔报告；然后由工程师审核索赔报告并与承包人协商补偿；如果承包人接受较终索赔处理，达成协议；协商不成的，可以起诉处理。
法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》一百二十一条起诉状应当记明下列事项：（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；（二）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息；（三）诉讼请求和所根据的事实与理由；（四）证据和证据来源，证人姓名和住所。
工程索赔的程序都有哪些？一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。
1、提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。
如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。
2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。
如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展，则每隔28天报送一次补充资料。
简述建设工程施工索赔程序
简述建设工程施工索赔程序一、索赔的概念建设工程施工索赔是指施工单位在承建工程过程中，由于发生设计变更、工程延期、工料价格波动或其他合同约定之外的原因，导致施工方损失或产生额外费用的一种请求补偿或赔偿的诉求。
索赔是在事实、合同、法律基础上提出，旨在维护施工方的合法权益。
二、索赔的种类1. 设计变更索赔：施工方按照原设计要求施工，但后期设计方或监理单位要求进行设计变更，导致额外工作或费用增加，施工方可以提出设计变更索赔。
2. 工程延期索赔：由于不可抗力、合同变更等原因导致工程延期，施工方因此遭受损失或产生额外费用，可提出工程延期索赔。
3. 工料价格波动索赔：由于市场波动或其他经济原因，工程中使用的材料价格发生变化，致使施工方成本增加，可提出工料价格波动索赔。
4. 其他索赔：包括施工方为应对不可预见的情况、补偿额外工作量等额外费用的索赔。
三、索赔程序1. 提出索赔申请：施工方应当书面向业主或监理单位提出索赔申请，明确索赔的事实、理由、数额及证据等，并在指定时间内提交索赔资料。
2. 确认索赔事实：业主或监理单位应认真审查并核实索赔申请，有必要进行现场核查或相关证据的调查，确认索赔事实的真实性。
3. 协商解决：双方应当在充分交换意见的基础上，进行协商并寻求解决方案。
如双方无法达成一致，可由双方各自委派代表组成的调解小组进行调解。
4. 确认索赔数额：经调解或协商后，双方对于索赔数额达成一致后，应签订索赔确认协议，并进行书面确认。
5. 履行索赔协议：业主应按照索赔确认协议的约定，及时支付索赔款项，并确保施工方按协议履行相关义务。
四、应注意事项1. 提前准备相关证据：施工方在提出索赔申请时，应搜集相关证据，确保索赔事实清晰可靠。
2. 遵守合同规定：索赔程序应当遵守双方在合同中约定的程序和规定，确保索赔的合法性和有效性。
3. 保持沟通与协商：在索赔过程中，双方应保持良好的沟通，倡导协商解决争议，以达成双赢的结果。
项目业主索赔的具体步骤
项目业主索赔的具体步骤项目业主索赔的具体步骤一、引言在建设工程项目中，业主扮演着重要的角色，他们负责项目的规划、建设和交付等工作。
然而，在工程建设过程中，由于各种原因，有时候业主可能需要向承包商提出索赔要求。
本文将详细介绍项目业主索赔的具体步骤，以帮助业主们更好地处理索赔事宜。
二、明确索赔要求首先，业主需要明确自己的索赔要求。
这包括要求索赔的经济损失、索赔的原因和索赔的依据等。
业主可以参考合同条款、法律法规以及相关技术标准等文件来明确自己的权益。
同时，业主需要收集充分的证据来支持自己的索赔要求，如工程变更通知单、工程日志、施工图纸等。
三、与承包商协商一旦业主明确了自己的索赔要求，接下来就需要与承包商进行协商。
业主可以与承包商进行面对面的会谈，沟通交流双方的意见和要求。
在协商的过程中，业主应该保持冷静和理智，与承包商进行充分的讨论，寻找解决问题的最佳方式。
四、书面通知索赔如果与承包商的协商没有取得满意的结果，业主需要书面通知承包商索赔要求。
书面通知应明确列出索赔的内容和依据，并附上相应的证据材料。
业主应确保通知书明确、详细，并在索赔要求书上签名盖章。
同时，业主应在规定的时间内将索赔要求书送达给承包商，并保存好通知送达的相关证明材料。
五、诉讼准备如果承包商不同意业主的索赔要求，业主可能需要通过法律途径来解决问题。
在准备诉讼的过程中，业主应寻找专业的律师进行法律咨询和代理。
律师会根据业主的情况和案件的具体情况，帮助业主制定合理的诉讼策略，并收集相关证据、准备诉讼材料。
六、起诉一旦业主准备就绪，可以向法院提起诉讼。
在起诉的过程中，业主应按照法院的要求提交起诉状和相关证明材料，同时缴纳相应的诉讼费用。
一旦起诉成功，法院将会正式立案，然后对案件进行审理。
七、庭审和判决在庭审过程中，业主可以通过律师进行代理，与承包商进行辩论和争议。
法院将根据双方的陈述、证据和法律适用等因素，进行审理，并最终作出判决。
判决书一旦生效，承包商便需按照判决书的要求进行赔偿或履行相关义务。
建设工程索赔诉讼
建设工程索赔诉讼在建设工程领域，索赔诉讼是一种常见的解决争议的方式。
当参与建设工程的各方在合同履行过程中发生争议，无法通过协商解决时，往往会采取索赔诉讼的方式来解决纠纷。
本文将从索赔诉讼的定义、索赔流程、常见纠纷类型以及解决争议的建议等方面来进行阐述。
一、索赔诉讼的定义索赔诉讼是指参与建设工程的各方，在项目建设过程中发生争议，其中一方向法院提起诉讼，要求对方进行损失赔偿的一种法律程序。
索赔诉讼的目的是保护合同当事人的合法权益，维护建设工程的顺利进行。
二、索赔流程1. 发生争议：建设工程项目中的争议可能涉及工程质量、工期延误、变更设计等方面。
当争议发生时，当事人首先应协商解决，如果协商不成，则可进入索赔诉讼的程序。
2. 索赔准备：在提起索赔诉讼之前，当事人需要准备充分的证据材料，包括合同文件、施工过程记录、工程检测报告等，以充分证明索赔的依据。
3. 提起诉讼：当事人可向有管辖权的法院递交起诉状，详细说明索赔的事实、理由和金额，并提供相关证据材料作为证明。
法院将受理并开展相应的审理程序。
4. 审理程序：根据相应法律程序，法院将组织开庭审理，当事人可以通过律师进行辩护，提供证据并发表意见。
法院将根据事实、法律和相关证据作出判决或裁决。
5. 判决执行：如果一方当事人不服法院的判决结果，可在法定期限内提起上诉。
如果判决生效，当事人应按判决结果进行赔偿或履行义务。
三、常见纠纷类型1. 工程质量纠纷：包括工程设计不合理、施工过程中出现质量问题等。
当一方认为工程质量未达到合同要求且无法通过协商解决时，可选择提起索赔诉讼。
2. 工期延误纠纷：工程项目因各种原因出现施工工期延误，双方无法就该问题达成一致意见时，可通过索赔诉讼的方式来解决。
3. 工程款支付纠纷：当事人在工程款支付问题上存在争议，合同明确约定但一方拒不支付或支付不足时，可诉诸法律手段来索取应有的合法权益。
四、解决争议的建议1. 加强合同管理：建设工程参与方应在签订合同时明确权责，规定索赔解决的程序和方式，以减少纠纷发生的可能。
施工工程索赔策划书3篇
施工工程索赔策划书3篇篇一施工工程索赔策划书一、前言在施工工程中，由于各种不可预见的因素，如地质条件变化、设计变更、工程量增加等，可能导致工程成本的增加或工期的延长。
为了保障施工方的合法权益，减少不必要的经济损失，我们制定了本索赔策划书。
二、索赔依据1. 合同文件：包括施工合同、补充协议、会议纪要等，这些文件是索赔的主要依据。
2. 法律法规：国家和地方的相关法律法规，如《建筑法》、《招标投标法》等，对施工工程索赔有明确的规定。
3. 技术规范：施工过程中应遵循的技术规范和标准，如设计图纸、施工工艺等，这些规范和标准是判断工程质量和索赔的重要依据。
三、索赔范围1. 费用索赔：包括额外的人工、材料、设备使用费用，以及因工程变更导致的费用增加。
2. 工期索赔：由于非施工方原因导致的工期延长，应给予相应的工期索赔。
3. 利润索赔：因工程延误导致的利润损失，应进行利润索赔。
4. 其他损失：如因工程质量问题导致的返工、修复费用，以及因不可抗力导致的损失等。
四、索赔计算1. 费用索赔：根据实际增加的费用，按照合同约定的计算方法进行计算。
2. 工期索赔：根据实际延长的工期，按照合同约定的工期索赔计算方法进行计算。
3. 利润索赔：根据实际利润损失，按照合同约定的利润索赔计算方法进行计算。
4. 其他损失：根据实际损失情况，按照合同约定或相关法律法规进行计算。
五、索赔证据1. 合同文件：包括施工合同、补充协议、会议纪要等，这些文件是索赔的主要依据。
2. 来往函件：与业主、监理、设计等单位的来往函件，这些函件是证明索赔事实的重要证据。
3. 会议纪要：工程例会、专题会议等会议纪要，这些纪要记录了工程中的重要事项和协商结果。
4. 施工现场记录：如施工日志、质量检查记录、验收记录等，这些记录是证明工程实际情况的重要依据。
5. 工程照片和影像资料：拍摄的施工现场照片和影像资料，这些资料可以直观地反映工程的实际情况。
6. 鉴定报告：由专业机构出具的鉴定报告，如工程质量鉴定报告、工程造价鉴定报告等，这些报告是证明索赔事实和损失的重要证据。
工程施工索赔提出顺序
工程施工索赔提出顺序一、发现问题并及时记录在工程施工过程中，往往会出现一些问题或意外情况，这些问题可能会导致工程无法按时完成、造成额外的经济损失或危及工程的质量安全。
因此，在发现问题后，第一时间应该及时记录下来，并做好相关资料的归档工作，以便在后续的索赔过程中提供证据。
二、与相关方进行沟通和协商一旦发现问题并记录下来，接下来的第二步就是与相关方进行沟通和协商。
施工索赔往往需要得到相关方的支持和配合，因此在提出索赔之前，应该先和相关方进行沟通，说明问题的原因和影响，并尝试通过协商的方式解决问题，避免发展成为纠纷。
三、书面通知索赔方如果在沟通和协商的过程中无法达成一致意见，或者对方未能给予满意的解决方案，那么就需要正式书面通知索赔方。
在书面通知中应该详细说明问题的发生原因、影响和要求的赔偿方式，并附上相关的证据材料。
四、索赔协议的签订在书面通知索赔方后，双方往往需要进行一定的协商和对话，在达成共识后可以签订索赔协议。
索赔协议是规范索赔行为的重要文件，它明确了双方的责任和义务，包括赔偿金额、赔偿方式、赔偿期限等内容，以确保索赔的合理性和有效性。
五、统一管理索赔事务在施工索赔的过程中，可能会涉及到多个相关方和复杂的程序，因此需要统一管理索赔事务。
一般来说，需要专门的人员负责索赔的管理和协调工作，确保索赔的顺利进行和有效处理。
六、索赔审核和结算在索赔协议签订后，需要对索赔进行审核和结算。
索赔的审核需要确认索赔事实的真实性和合理性，而索赔的结算则需要按照索赔协议的约定进行，确保赔偿金额的准确性和及时性。
七、维护索赔权益最后，对于索赔的结果和赔偿金额是否满意，如果有异议，可以通过法律途径维护索赔权益。
索赔是双方协商的过程，必须要保护自己的合法权益，如有必要可以寻求法律援助。
总之，在工程施工索赔的过程中，要按照一定的程序和顺序进行，确保索赔的合理性和有效性。
只有通过规范的程序和有效的管理，才能使索赔得到妥善解决并得到合理的赔偿。
工程项目合同索赔的程序
工程项目合同索赔的程序一、索赔的提出当一方认为对方未能履行合同义务，或由于对方的行为导致了额外的成本和损失时，该方应在发现索赔事项后的合理时间内，书面通知对方。
通知中应详细说明索赔的原因、依据以及预期的索赔金额。
二、索赔的通知接收到索赔通知的一方应当在规定的时间内（通常为14天内）对索赔进行回应。
回应可以是接受、拒绝或提出异议。
如果提出异议，应当明确指出异议的理由和依据。
三、索赔资料的准备提出索赔的一方应当准备充分的证据和文档来支持其索赔请求。
这些资料可能包括合同文本、项目进度报告、变更订单、通信记录、成本估算等。
四、索赔的谈判双方应通过谈判的方式尝试解决索赔问题。
在谈判过程中，双方可以邀请专业的调解人或顾问参与，以帮助达成和解。
五、中立评估如果谈判未能解决索赔问题，双方可以同意将争议提交给第三方进行中立评估。
评估人将根据提供的证据和合同条款，给出一个独立的判断。
六、仲裁或诉讼如果中立评估后争议仍未解决，或者双方未能就评估人达成一致，那么最终的解决途径可能是通过仲裁或诉讼。
这通常是最后的手段，因为它可能涉及更多的时间和成本。
七、执行裁决一旦通过仲裁或诉讼获得最终裁决，双方都应遵守裁决结果。
如果一方拒绝执行，另一方可以采取法律手段强制执行。
八、索赔的关闭当索赔问题得到解决，无论是通过和解、评估还是仲裁诉讼，都应当正式关闭索赔。
关闭索赔应当有书面文件确认，并由双方签字。
在整个索赔程序中，保持沟通的透明度和公正性是非常重要的。
所有的决策和评估都应当基于事实和合同条款，避免情感化的争执。
双方都应当意识到，及时和有效的解决索赔问题，不仅能够减少额外的成本，还能够维护双方的长期合作关系。
建设工程施工索赔答疑
建设工程施工索赔答疑一、什么是建设工程施工索赔？建设工程施工索赔是指在建设工程合同履行过程中，由于对方不履行或未能正确履行合同义务与责任，或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害的一方，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
二、建设工程施工索赔的类型有哪些？建设工程施工索赔的类型主要包括：工期延误索赔、工程质量索赔、工程变更索赔、工程价款索赔、设备材料索赔、安全事故索赔等。
三、如何判断索赔成立？判断索赔成立需要满足以下三个条件：1. 事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；2. 造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；3. 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
四、建设工程施工索赔的程序是什么？建设工程施工索赔的程序主要包括以下几个步骤：1. 发生索赔事件后，应及时通知对方，并在合同规定的期限内提交索赔意向通知；2. 在提交索赔意向通知后，应在合同规定的期限内提交详细的索赔报告；3. 对方收到索赔报告后，应在合同规定的期限内进行审查，并给予答复；4. 对对方的答复有异议的，可以按照合同约定的争议解决方式进行解决。
五、建设工程施工索赔的证据有哪些？建设工程施工索赔的证据主要包括：合同文件、施工图纸、技术规范、会议纪要、往来函件、施工现场记录、验收报告、财务报表等。
六、如何避免和减少建设工程施工索赔？为了避免和减少建设工程施工索赔，双方当事人应当在合同履行过程中加强沟通与协作，严格遵守合同条款，认真履行合同义务与责任。
同时，当事人应当注意收集和保存相关证据，以便在发生索赔事件时能够及时、准确地进行索赔。
七、建设工程施工索赔的解决途径有哪些？建设工程施工索赔的解决途径主要包括：协商解决、调解解决、仲裁解决、诉讼解决等。
八、在国际工程承包中，如何应对工程施工索赔？在国际工程承包中，承包商应当熟悉国际工程承包市场的惯例和规则，充分利用国际惯例和准则来维护自己的合法权益。
建设工程的索赔权利
建设工程的索赔权利在建设工程过程中，施工方和业主之间难免会发生一些纠纷和争议，尤其是在合同履行过程中，可能会出现一些不可抗力、合同变更、付款延迟等问题，这就需要双方明确索赔权利。
本文将从建设工程索赔的概念、索赔的适用范围、索赔的程序等方面进行论述，以帮助读者更好地了解建设工程的索赔权利。
一、建设工程的索赔概念建设工程索赔是指在建设工程合同履行过程中，施工方因遭受业主违约、改变工程设计、变更工程范围等原因，造成施工方利益损失，依照法律规定向业主主张损失的要求。
索赔是受到法律保护的权利，它可以帮助维护施工方的合法权益，确保合同的公正履行。
二、建设工程索赔的适用范围建设工程索赔的适用范围包括但不限于以下几方面：1. 变更索赔：当业主要求对合同进行修改、变更时，施工方有权提出变更索赔。
施工方可以根据变更的工程范围和实际施工情况，向业主主张相应增加的工程费用和工期延长的赔偿。
2. 延期索赔：若因业主原因导致施工进度无法正常推进，施工方可以提出延期索赔。
施工方可以根据实际情况，向业主要求相应的工期延长赔偿，并计算相应的经济损失。
3. 工程质量索赔：若业主在验收阶段发现施工方提供的工程存在质量问题，业主有权向施工方提出质量索赔。
施工方应根据合同约定承担相应的维修责任，并赔偿相关修复费用和业主的经济损失。
4. 损失赔偿索赔：施工方因业主的违约行为而遭受直接经济损失时，有权向业主提出损失赔偿索赔。
施工方可以根据合同约定和实际情况，向业主主张相应的经济赔偿。
三、建设工程索赔的程序建设工程索赔的程序一般包括以下几个环节：1. 合同履行记录：当发生索赔纠纷时，施工方应及时保存合同履行的相关证据，如合同文本、合同变更协议、工期延长申请、工程质量验收报告等。
这些记录可以作为索赔的证据，为自己的合法权益提供必要的保障。
2. 协商谈判：施工方在提出索赔要求之前，应首先与业主进行协商谈判，以寻求双方的和解。
在谈判过程中，双方可以充分表达各自的意见和要求，寻求最优解。
工程索赔流程
工程索赔流程工程索赔是指在工程项目过程中，发生合同、技术、工期、价款等方面争议，由一方向另一方提出索赔要求，请求给予补偿或赔偿的行为。
在工程项目中，可能会出现各种不可预料的因素，如不可抗力、合同漏洞、设计变更等，这些因素可能会导致工程项目无法按照原定计划进行，从而引发索赔。
工程索赔流程一般包括以下步骤：1. 准备索赔文件：索赔方需要准备相关的索赔文件，包括索赔书、索赔依据、证据材料等。
索赔书应包括索赔要求的明确陈述，索赔依据应包括合同条款、法律法规等，证据材料应包括工程文件、合同文本、施工记录等。
2. 提交索赔文件：索赔方将准备好的索赔文件提交给被索赔方，一般是合同方或监理单位。
同时需要抄送其他相关方，如业主、设计单位等。
3. 被索赔方确认接收：被索赔方收到索赔文件后，应及时进行确认并签收。
确认签收后，索赔流程正式开始。
4. 调查和分析：被索赔方对索赔内容进行调查和分析，包括对索赔要求的合理性、索赔依据的有效性等进行评估，这一步也可以由专业的法律顾问或工程顾问协助进行。
5. 答复和提出辩词：被索赔方根据调查和分析结果，对索赔要求进行答复，并同时提出自己的辩词和解释。
答复中要明确表达被索赔方的立场和观点，并提出反驳的理由和证据。
6. 协商和谈判：双方可以通过协商和谈判的方式解决争议。
在协商和谈判过程中，双方应本着平等、公平、诚实、信用的原则，互相妥协和让步，寻求解决的最佳方案。
7. 仲裁或诉讼：如果协商和谈判无法取得一致意见，双方可以选择仲裁或诉讼的方式解决争议。
仲裁是一种非诉讼的争议解决方式，通过仲裁委员会对争议进行裁决；诉讼是一种司法途径，通过法院对争议进行审理和判决。
8. 履行裁决或判决：根据仲裁裁决书或法院判决书，双方需要履行相应的义务和责任。
如有需要，可以进行执行程序，确保索赔结果的实际执行。
需要注意的是，在整个索赔流程中，双方应保持沟通和合作，尽量避免敌对态度，减少纷争和损失。
此外，双方可以在合同中约定索赔的具体流程和方式，以避免争议的发生和扩大。
简述工程索赔的程序
简述工程索赔的程序
工程索赔是指在工程建设过程中，因为某些原因所产生的损失和
费用需要由工程承包商向业主申请赔偿的一种方式。
索赔程序的具体
流程可以简单概括为以下几个步骤：
第一步，认真阅读合同。
首先，承包商需要认真阅读和理解工程
合同中有关索赔和争议解决的条款。
只有了解这些规定，才能在实际
情况中正确处理索赔问题，确保自己的合法权益不被侵害。
第二步，认真记录索赔材料。
承包商需要根据合同规定，及时记
录和收集索赔相关的资料和证据，包括影响工程进度和质量的各种原
因和因素，以及关键文档和会议记录等。
这些材料将在后续的索赔诉
讼中发挥重要作用。
第三步，主动沟通协商。
承包商应该与业主或项目管理方建立积
极的沟通和协商机制，寻找解决索赔问题的最佳途径。
如果问题无法
在沟通协商中解决，承包商可以考虑采取其他争端解决方式，例如通
过仲裁或法庭审判来解决。
第四步，申请索赔并跟进处理。
承包商需要在规定的时间内提交
正式的索赔申请书，申请赔偿自己因非自身原因而产生的损失和费用。
在提交申请后，承包商需要跟踪索赔处理流程，并积极配合业主或管
理方进行沟通和协商，确保索赔得到公正、合理的处理。
总之，工程索赔是工程建设中一个非常重要的环节，要求承包商具有丰富的经验、细心、严谨和主动的态度。
只有在认真了解合同规定、积极沟通协商、齐全索赔证据材料的基础上正确申请索赔，并且跟随整个处理流程，才能取得良好的效果。
建筑工程施工索赔
建筑工程施工索赔在建筑工程项目中，施工索赔是一种常见的争议解决方式。
当施工方在工程施工过程中遭受损失或遇到不可抗力因素时，他们可能会主张索赔以获得相应的经济补偿。
本文将探讨建筑工程施工索赔的定义、种类、索赔流程以及相关法律依据，以便读者对此有更全面的了解。
一、定义与种类建筑工程施工索赔是指施工方基于某些特定原因或事件要求业主或监理单位进行经济赔偿的行为。
根据索赔理由的不同，施工索赔可以分为以下几类：1. 直接索赔：施工方对于明确的违约行为或经济损失直接要求经济赔偿。
2. 间接索赔：施工方基于某些间接的原因要求经济赔偿，例如设计变更、工期延误等。
3. 加权索赔：施工方通过计算合同价格调整量要求经济补偿，考虑到物价指数、成本指数等因素。
二、索赔流程建筑工程施工索赔的流程通常包括以下几个步骤：1. 准备工作：施工方需要准备相关的文件和证据材料，包括合同、工程方案、工程变更通知书等，以便在索赔过程中能够提供充分的证据支持。
2. 编制索赔报告：施工方需要详细列明索赔的事实、原因、计算方法和索赔金额。
索赔报告的编制应准确无误，并且使用明确的语言和结构来表达施工方的诉求。
3. 提交索赔申请：施工方将索赔报告以书面形式提交给业主或监理单位，并要求对索赔进行评估和处理。
4. 索赔评估：业主或监理单位会对施工方的索赔申请进行评估和审查。
他们可能会要求施工方提供额外的证据或文件来支持索赔的合理性。
5. 协商与调解：在评估的基础上，双方可以进行协商和调解，以寻求达成一致的解决方案。
在此过程中，双方需要明确各自的权益和责任，并考虑项目进展和合同条款等因素。
6. 仲裁或诉讼：如果协商和调解无法达成解决方案，施工方可选择将争议提交给专业仲裁机构或法院进行裁决。
在仲裁或诉讼程序中，双方需要提供充分的证据和理据，并遵守相应的法律程序和规定。
三、相关法律依据建筑工程施工索赔通常依据以下法律法规进行处理：1. 《建设工程施工合同法》：该法律规定了施工索赔的基本原则、程序和责任划分等方面的内容，对施工方和业主的权益进行保护和约束。
工程索赔制度(5篇)
工程索赔制度日前，整个国内建筑业处于买方市场，正规通过法律途径索赔的案例并不多见，但作为工程变更等原因出现的签证导致投资增加的事例都很普遍，因此为控制投资，同时保护承包商的合理权益，减少不必要的纠纷，在合同补充条款中尽量明确涉及索赔的内容是很有必要的。
(一)、承包商向业主的索赔1.工程条款变更承包商只负有完成合同约定工程任务的义务，对于合同之外的工程任务，承包商有权拒绝。
如业主或监理工程师坚持要求承包商完成非合同约定的工程任务时，承包商有权要求业主签订补充协议，并提出索赔。
为了避免承包商在施工过程中以此“坐地讲价”，同时理顺现场管理，建议在合同中补充：“在红线范围内，业主提出的工程变更或工程增加要求，承包商必须接，结算以签证工程量及有关定额为依据。
”2.现场条件的变更承包商在施工过程中，发现或遇到与原设计、施工图纸或说明书所示的自然条件有重大异常，并给施工增加难度或增加费用时，有权向业主要求赔偿。
3.工程因故暂停承包商因执行非自身责任所引起的业主命令或监理工程师的指示而暂停工程作业时，受到损失或造成额外支出，以及工地上应付出的经常开支、薪水、设备折旧费、维修保养等项费用，有权向业主提出索赔。
4.工程数量条款的变更工程施工及竣工时，合同实际结算的工程量及合同总价，与报价时的估计数量和总价往往不符，若实际工程数量增加过大，承包商有权利要求调价。
5.检查验收条件的变更凡是合同文件中已有规定的试验，经甲方代表或监理工程师指示另外要求增加检测，而检测结果又表明工艺质量或材料符合有关规定要求时，承包商有权要求业主承担此项试验费用。
6.业主提供的设备材料延误依据合同约定，由业主负责提供的设备、材料和机具等，未能按照工程进度及时交付的，以及提供的设备、材料等规格不符或有缺陷而不宜使用的，承包商有权向业主索赔。
(二)、业主向承包商索赔1.由于承包商的责任引起的工期拖延。
承包商由于自身的原因而未能在合同规定的期限内完成工程，则业主有权根据合同的规定对拖延期予以罚款。
工程项目结算索赔制度规定
工程项目结算索赔制度规定一、目的和依据为了规范工程项目结算与索赔活动，保障工程质量、进度和投资控制目标的实现，特制定本制度。
本制度依据国家有关法律法规及行业规范，结合公司实际情况而制定。
二、适用范围本制度适用于本公司承接的所有工程项目，包括但不限于新建、扩建、改建以及维修等各类工程项目的结算与索赔管理。
三、结算原则1. 公正性：确保结算过程的公开、公平、公正，避免任何形式的不正当利益输送。
2. 准确性：结算数据必须真实、准确，反映实际完成的工程量和质量状况。
3. 及时性：结算工作应随工程进度同步进行，确保资金的及时流转。
4. 合法性：所有结算活动必须符合国家法律、法规和合同约定。
四、索赔原则1. 合法性：索赔行为必须基于合法的事由，并符合合同约定。
2. 合理性：索赔金额应当合理，与实际损失相匹配。
3. 协商一致：鼓励通过友好协商的方式解决索赔问题。
4. 证据充分：提出索赔时，应提供充分的证据材料。
五、结算流程1. 工程量的确认：根据实际完成的工程量，由项目经理负责审核确认。
2. 结算资料的准备：包括工程量清单、设计变更单、现场签证单等。
3. 结算书的编制：由成本控制部门负责编制初步结算书。
4. 审核与审批：初步结算书需经过项目经理、财务部门等相关部门负责人的审核，并由公司领导审批。
5. 结算报告的提交：将最终的结算报告提交给甲方进行确认。
六、索赔流程1. 索赔事由的发生：一旦发生可索赔的事件，应及时记录并收集相关证据。
2. 索赔意向的通知：向对方发出书面的索赔意向通知。
3. 索赔材料的准备：整理相关的证明材料，如延期证明、额外成本计算等。
4. 索赔报告的编制：根据收集的材料编制详细的索赔报告。
5. 协商与解决：与对方进行协商，力求达成一致意见。
6. 法律途径：如协商不成，可通过仲裁或诉讼等法律途径解决。
七、监督管理公司设立专门的监督机构，对结算与索赔活动进行监督检查，确保制度的执行。
对于违反规定的行为，将按照公司纪律处分条例进行处理。
项目工程索赔流程及内容
工程索赔一、索赔的主要原因1.1业主违约如：业主未能按照规定的时间向承包商提供场地使用权；业主未能在规定的时间内付款（预付备料款、工程进度款）或不合理的扣款（扣业主供料款、预付款的抵扣、滞留金扣款。
）；业主未能在规定的时间内发出图纸、指令或批复；业主拖延签发各种签证（进度付款签证、移交证书等）；业主的不适当决定和苛刻检查；业主提供材料、设备的延误或不符合合同标准等。
1.2合同缺陷一般情况下合同是由业主或委托工程师、咨询单位编写后列入招标文件的，承包商不能过多修改，否则就构成对招标文件有实质上的背离而被业主拒绝。
因此，就难免在合同中存在着缺陷，包括商务条款和技术规范及图纸中的缺陷。
如承包商执行业主的解释就会发生成本的增加或工期的延长，进而引发索赔。
1.3施工条件变化如：基础地质方面出现变化引起的索赔等。
1.4工程变更如：实际完成的工程量超过或小于投标时给定的工程量；工程师发现因设计、质量标准和施工顺序等问题时，增加新指令（增加新的工作、改变建筑材料、暂停施工或加速施工等）。
1.5工期拖延非施工单位原因造成工期延误，项目可以要求延长工期，同时可以考虑要求经济补偿。
1.5.1引起工期延误的主要原因有：a工程预付款迟缓支付，施工图纸不能按时提交；b面积增大、结构改变、功能变更；c拖欠工程进度款d材料、设备到位不及时；e监理工程师的无理刁难；f施工停水停电每天八小时以上（含八小时）；g不可抗拒力造成的影响；h计划变更；I由于业主指定的其它分包商拖延工期而影响总工期；以上原因应针对工程合同的相关条款进行考虑。
1.5.2非施工原因引起的工期延误而引起的费用补偿：a由于费用损失；b由于停工延长施工周期，造成人工费、材料费、机械停置费、三大工具闲置费的增加；c行政管理费的增涨；d拖欠工程进度款的利息。
在合同执行过程中，索赔是多方面的，项目部应根据工程的实际情况来着手进行各项具体的索赔工作。
1.6业主指令如：工程师在施工过程中发出各种指令，承包商执行这些指令（包括错误的指令），势必造成的成本的增加和（或）工期的延长。
工程合同索赔程序简述
工程合同索赔程序简述一、索赔的前提条件在启动索赔程序之前，必须明确索赔的前提条件。
通常情况下，索赔应当基于以下条件之一：1. 合同条款明确规定了索赔的权利和程序。
2. 双方事后达成了索赔的共识。
3. 根据相关法律法规，承包商有权提出索赔。
二、索赔通知一旦发现可能产生索赔的情况，承包商应立即书面通知项目业主或其代表。
通知中应包括索赔的原因、预计的额外成本或损失以及任何支持性文件或证据。
三、索赔报告的提交承包商应在合同约定的时间内，或者在合理的时间内（如果没有具体约定），提交详细的索赔报告。
该报告应包括以下内容：1. 索赔事实的详细描述。
2. 索赔金额的计算方法和依据。
3. 相关证据材料，如照片、记录、发票等。
4. 对项目进度的影响评估。
四、索赔的审查与协商项目业主或其代表收到索赔报告后，应及时进行审查。
审查过程中可能需要与承包商进行沟通，以便澄清事实、补充信息或讨论解决方案。
双方应本着公平和诚信的原则，通过协商解决索赔问题。
五、索赔的批准与支付如果索赔成立，项目业主应根据协商结果批准索赔金额，并在约定的时间内完成支付。
如果双方无法达成一致，可以按照合同条款约定的争议解决机制进行处理，如调解、仲裁或诉讼。
六、记录与归档无论索赔是否成功，都应对整个索赔过程进行详细记录，并将所有相关文件进行归档。
这些记录和文件将有助于未来类似情况的处理，也可能成为后续争议解决的重要依据。
七、注意事项在整个索赔过程中，以下几点需要特别注意：1. 保持沟通的透明性和及时性。
2. 确保所有索赔材料的真实性和合法性。
3. 遵守合同约定的索赔程序和时间限制。
4. 在必要时寻求专业法律或技术意见。
建筑工程施工索赔申请流程
建筑工程施工索赔申请流程建筑工程施工中，由于各种原因可能会导致工期延误、工程质量问题或者其他损失发生。
在这种情况下，施工方通常需要进行索赔申请。
本文将介绍建筑工程施工索赔申请的流程。
第一步：准备材料在进行施工索赔申请之前，施工方需要准备好以下材料：1.索赔申请书：明确要求索赔的原因、金额以及相关证据。
2.合同文件：包括合同书、施工图纸、变更单等。
3.施工日志：详细记录施工过程中的关键节点、问题及处理方式。
4.证据材料：包括现场照片、检测报告、专家意见等。
第二步：通知业主或监理单位在准备好所有必要的材料后，施工方需要书面通知业主或监理单位关于索赔申请。
通知信应包括以下内容：1.索赔的原因和依据：具体说明索赔权利的依据以及与合同相关的条款。
2.索赔的金额：明确要求索赔的金额，并提供相关证据支持。
3.索赔的请求：清楚表达索赔的意愿，并要求对方在一定期限内回复。
4.索赔的方式：指定索赔的方式和地点，例如书面回复或面谈。
第三步：等待回复业主或监理单位收到索赔申请后，会根据相关合同和施工情况进行评估和判定。
通常情况下，他们会在一定期限内回复施工方的索赔申请。
第四步：协商解决如果业主或监理单位接受索赔申请，双方可进行协商，商定索赔的具体金额和赔偿方式。
在协商过程中，可以请专业律师或咨询机构提供意见和帮助。
如果业主或监理单位拒绝索赔申请，施工方可以考虑采取其他措施，例如提起仲裁或诉讼。
第五步：法律诉讼或仲裁当协商无法达成一致时，施工方可以选择向法院提起诉讼或者选择仲裁。
在选择诉讼或仲裁之前，施工方应该咨询专业律师的意见，了解具体的法律程序和细节。
诉讼或仲裁的过程需要严格按照法律规定进行，以确保合法权益的维护。
总结：以上是建筑工程施工索赔申请的一般流程。
在进行索赔申请时，施工方需要准备充分的证据材料，并遵循相关的法律程序。
同时，与业主或监理单位保持良好的沟通和协商能力也是解决索赔问题的关键。
最后，建议在处理索赔问题时寻求专业人士的帮助，以确保自身权益得到保护和维护。
建筑工程施工索赔过程包括
建筑工程施工索赔过程包括建筑工程是一个复杂的过程，由许多不同的环节和参与者共同完成。
在施工过程中，可能会出现许多不可预测的情况，如材料质量不符合要求、设计变更、天气因素等，这些都有可能导致工程延期或成本增加。
在这种情况下，施工方可能会提出索赔要求，以弥补因此而造成的损失。
索赔是指施工方在工程过程中出现问题或受到损失时，向业主或其他相关方提出要求，要求对方进行赔偿或补偿的一种行为。
索赔的目的是为了保护施工方的合法权益，确保工程的顺利进行及施工方的利益受到合理的保护。
下面将介绍建筑工程施工索赔的一般过程。
第一步：发现索赔的根源在建筑工程施工过程中，如果施工方发现了造成损失或延误的原因，就需要对此进行详细的分析和研究，找出问题的根源。
这个过程需要仔细地审查合同文件、施工记录、设计文件等相关资料，以确定索赔的合法性和合理性。
第二步：准备索赔文件一旦确定了索赔的根源，施工方就需要准备相关的索赔文件，以便向相关方提出索赔要求。
索赔文件通常包括索赔声明、索赔原因和经过、索赔金额计算等内容。
在准备索赔文件时，施工方需要注意合同约定的索赔程序和时限，确保索赔文件的内容完整和准确。
第三步：提出索赔要求当索赔文件准备就绪后，施工方可以向业主或其他相关方提出索赔要求。
在提出索赔要求时，施工方需要以书面形式提交索赔文件，并确保抄送相关方，以确保索赔要求能够得到及时处理和回复。
第四步：协商和谈判一旦提出索赔要求后，施工方和相关方可能进行协商和谈判，以达成索赔的最终解决方案。
在协商和谈判的过程中，双方需要就索赔的合理性、金额计算、责任划分等问题进行深入的讨论和交流，以期达成一致意见。
第五步：争议解决如果协商和谈判不能取得一致意见，施工方和相关方则可能采取其他方式来解决索赔争议。
这包括通过仲裁、诉讼等法律程序来解决索赔纠纷。
在这种情况下，双方需要提交相关证据和材料，并遵循法律程序进行争议解决。
总结起来，建筑工程施工索赔是一个复杂的过程，需要施工方和相关方共同努力，以确保索赔的合理性和合法性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程索赔的依据和程序（一）工程索赔的依据合同一方向另一方提出的索赔要求，都应该提出一份具有说服力的证据资料作为索赔的依据。
这也是索赔能否成功的关键因素。
由于索赔的具体事由不同，所需的论证资料也有所不同。
索赔一般依据包括：1、招标文件招标文件是承包商投标报价的依据，它是工程项目合同文件的基础。
招标文件中一般包括的通用条件、专用条件、施工图纸、施工技术规范、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本，都是工程成本的基础资料。
它们不仅是承包商参加投标竞争和编标报价的依据，也是索赔时计算附加成本的依据。
2、投标书投标书是承包商依据招标文件并进行工地现场勘察后编标计价的成果资料，是投标竞争中标的依据。
在投标报价文件中，承包商对各主要工种的施工单价进行了分析计算，对各主要工程量的施工效率和施工进度进行了分析，对施工所需的设备和材料列出了数量和价值，对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求，等等。
所有这些文件，在中标及签订合同协议书以后，都成为正式合同文件的组成部分，也成为索赔的基本依据。
3、合同协议书及其附属文件合同协议书是合同双方（业主和承包商）正式进人合同关系的标志。
在签订合同协议书以前，合同双方对于中标价格、工程计划、合同条件等问题的讨论纪要文件，亦是该工程项目合同文件的重要组成部分。
在这些会议纪要中，如果对招标文件中的某个合同条款作了修改或解释，则这个纪要就是将来索赔计价的依据。
4、来往信函在合同实施期间，合同双方有大量的往来信函。
这些信件都具有合同效力，是结算和索赔的依据资料，如监理工程师（或业主）的工程变更指令，口头变更确认函，加速施工指令，工程单价变更通知，对承包商问题的书面回答等。
这些信函（包括电传、传真资料）可能繁杂零碎，而且数量巨大，但应仔细分类存档。
5、会议记录在工程项目从招标到建成移交的整个期间，合同双方要召开许多次的会议，讨论解决合同实施中的问题。
所有这些会议的记录，都是很重要的文件。
工程和索赔中的许多重大问题，都是通过会议反复协商讨论后决定的。
如标前会议纪要、工程协调会议纪要、工程进度变更会议纪要、技术讨论会议纪要、索赔会议纪要等。
对于重要的会议纪要，要建立审阅制度，即由作纪要的一方写好纪要稿后，送交对方（以及有关各方）传阅核签，如有不同意见，可在纪要稿上修改，也可规定一个核签的期限（如7天），如纪要稿送出后7天以内不返回核签意见，即认为同意。
这对会议纪要稿的合法性是很必要的。
6、施工现场纪录承包商的施工管理水平的一个重要标志，是看他是否建立了一套完整的现场记录制度，并持之以恒地贯彻到底。
这些资料的具体项目甚多，主要的如施工日志、施工检查记录、工时记录、质量检查记录、施工设备使用记录、材料使用记录、施工进度记录等。
有的重要记录文本，如质量检查、验收记录，还应有工程师或其代表的签字认可。
工程师同样要有自己完备的施工现场记录，以备核查。
7、工程财务记录在工程实施过程中，对工程成本的开支和工程款的历次收入，均应做详细的记录，并输人计算机备查。
这些财务资料如工程进度款每月的支付申请表，工人劳动计时卡和工资单，设备、材料和零配件采购单，付款收据，工程开支月报等。
在索赔计价工作中，财务单证十分重要，应注意积累和分析整理。
8、现场气象记录水文气象条件对工程实施的影响甚大，它经常引起工程施工的中断或工效降低，有时甚至造成在建工程的破损。
许多工期拖延索赔均与气象条件有关。
施工现场应注意记录的气象资料，如每月降水量、风力、气温、河水位、河水流量、洪水位、洪水流量、施工基抗地下水状况等等。
如遇到地震、海啸、飓风等特殊自然灾害，更应注意随时详细记录。
9、市场信息资料大中型工程项目，一般工期长达数年，对物价变动等报导资料，应系统地搜集整理。
这些信息资料，不仅对工程款的调价计算是必不可少的，对索赔亦同样重要。
如工程所在国官方出版的物价报导、外汇兑换率行情、工人工资调整决定等。
10、政策法令文件这是指工程所在国的政府或立法机关公布的有关工程造价的决定或法令，如货币汇兑限制指令，外汇兑换率的决定，调整工资的决定，税收变更指令，工程仲裁规则等。
由于工程的合同条件是以适应工程所在国的法律为前提的，因此该国政府的这些法令对工程结算和索赔具有决定性的意义，应该引起高度重视。
对于重大的索赔事项，如涉及大宗的索赔款额，或遇到复杂的法律问题时，还需要聘请律师，专门处理这方面的问题。
（二）工程索赔的程序合同实施阶段，在每一个索赔事件发生后，承包商都应抓住索赔机会，并按合同条件的具体规定和工程索赔的惯例，尽快协商解决索赔事项。
工程索赔程序，一般包括发出索赔意向通知、收集索赔证据并编制和提交索赔报告、评审索赔报告、举行索赔谈判、解决索赔争端等。
1、发出索赔意向通知按照合同条件的规定，凡是非承包商原因引起工程拖期或工程成本增加时，承包商有权提出索赔。
当索赔事件发生时，承包商一方面用书面形式向业主或监理工程师发出索赔意向通知书，另一方面，应继续施工，不影响施工的正常进行。
索赔意向通知是一种维护自身索赔权利的文件。
例如，按照FIDIC第四版的规定，在索赔事项发生后的28天内向工程师正式提出书面的索赔通知，并抄送业主。
项目部的合同管理人员或其中的索赔工作人员根据具体情况，在索赔事项发生后的规定时间内正式发出索赔通知书，以丧失索赔权。
索赔意向通知，一般仅仅是向业主或监理工程师表明索赔意向，所以应当简明扼要。
通常只要说明以下几点内容即可：索赔事由的名称、发生的时间、地点、简要事实情况和发展动态；索赔所引证的合同条款；索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响，进而提出自己的索赔要求即可。
至于要求的索赔款额，或工期应补偿天数及有关的证据资料在合同规定的时间内报送。
2、索赔资料的准备及索赔文件的提交在正式提出索赔要求后，承包商应抓紧准备索赔资料，计算索赔值，编写索赔报告，并在合同规定的时间内正式提交。
如果索赔事项的影响具有连续性，即事态还在继续发展，则按合同规定，每隔一定时间监理工程师报送一次补充资料，说明事态发展情况。
在索赔事项的影响结束后的规定时间内报送此项索赔的最终报告，附上最终账目和全部证据资料，提出具体的索赔额，要求业主或监理工程师审定。
索赔的成功很大程度上取决于承包商对索赔权的论证和充分的证据材料。
即使抓住合同履行中的索赔机会，如果拿不出索赔证据或证据不充分，其索赔要求往往难以成功或被大打折扣。
因此，承包商在正式提出索赔报告前的资料准备工作极为重要。
这就要求承包商注意记录和积累保存工程施工过程中的各种资料，并可随时从中索取与索赔事件有关的证明资料。
索赔报告的编写，应审慎、周密，索赔证据充分，计算结果正确。
对于技术复杂或款额巨大的索赔事项，有必要聘用合同专家（律师）或技术权威人士担任咨询，以保证索赔取得较为满意的成果。
索赔报告书的具体内容，随该索赔事项的性质和特点而有所不同。
但一份完整的索赔报告书的必要内容和文字结构方面，它必须包括以下4～5个组成部分。
至于每个部分的文字长短，则根据每一索赔事项的具体情况和需要来决定。
（1）总论部分每个索赔报告书的首页，应该是该索赔事项的一个综述。
它概要地叙述发生索赔事项的日期和过程；说明承包商为了减轻该索赔事项造成的损失而做过的努力；索赔事项给承包商的施工增加的额外费用或工期延长的天数；以及自己的索赔要求。
并在上述论述之后附上索赔报告书编写人、审核人的名单，注明各人的职称、职务及施工索赔经验，以表示该索赔报告书的权威性和可信性。
总论部分应简明扼要。
对于较大的索赔事项，一般应以3～5页篇幅为限。
（2）合同引证部分合同引证部分是索赔报告关键部分之一，它的目的是承包商论述自己有索赔权，这是索赔成立的基础。
合同引证的主要内容，是该工程项目的合同条件以及有关此项索赔的法律规定，说明自己理应得到经济补偿或工期延长，或二者均应获得。
因此，工程索赔人员应通晓合同文件，善于在合同条件、技术规程、工程量表以及合同函件中寻找索赔的法律依据，使自己的索赔要求建立在合同、法律的基础上。
对于重要的条款引证，如不利的自然条件或人为障碍（施工条件变化），合同范围以外的额外工程，特殊风险等等，应在索赔报告书中做详细的论证叙述，并引用有说服力的证据资料。
因为在这些方面经常会有不同的观点，对合同条款的含义有不同的解释，往往是工程索赔争议的焦点。
在论述索赔事项的发生、发展、处理和最终解决的过程时，承包商应客观地描述事实，避免采用抱怨或夸张的用辞，以免使工程师和业主方面产生反感或怀疑。
而且，这样的措辞，往往会使索赔工作复杂化。
综合上述，合同引证部分一般包括以下内容：1）概述索赔事项的处理过程；2）发出索赔通知书的时间；3）引证索赔要求的合同条款，如不利的自然条件；合同范围以外的工程；业主风险和特殊风险；工程变更指令；工期延长；合同价调整，等等；4）指明所附的证据资料。
（3）索赔款额计算部分在论证索赔权以后，应接着计算索赔款额，具体分析论证合理的经济补偿款额。
这也是索赔报告书的主要部分，是经济索赔报告的第三部分。
款额计算的目的，是以具体的计价方法和计算过程说明承包商应得到的经济补偿款额。
如果说合同论证部分的目的是确立索赔权，则款额计算部分的任务是决定应得的索赔款。
在款额计算部分中，索赔工作人员首先应注意采用合适的计价方法。
至于采用哪一种计价法，应根据索赔事项的特点及自己掌握的证据资料等因素来确定。
其次，应注意每项开支的合理性，并指出相应的证据资料的名称及编号（这些资料均列入索赔报告书中）。
只要计价方法合适，各项开支合理，则计算出的索赔总款额就有说服力。
索赔款计价的主要组成部分是：由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、工地管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。
每一项费用开支，应附以相应的证据或单据。
款额计算部分在写法结构上，最好首先写出计价的结果，即列出索赔总款额汇总表。
然后，再分项地论述各组成部分的计算过程，并指出所依据的证据资料的名称和编号。
在编写款额计算部分时，切忌采用笼统的计价方法和不实的开支款项。
有的承包商对计价采取不严肃的态度，没有根据地扩大索赔款额，采取漫天要价的策略。
这种做法是错误的，是不能成功的，有时甚至增加了索赔工作的难度。
款额计算部分的篇幅可能较大。
因为应论述各项计算的合理性，详细写出计算方法，并引证相应的证据资料，并在此基础上累计出索赔款总额。
通过详细的论证和计算，使业主和工程师对索赔款的合理性有充分的了解，这对索赔要求的迅速解决很有关系。
总之，一份成功的索赔报告应注意事实的正确性，论述的逻辑性，善于利用成功的索赔案例来证明此项索赔成立的道理。
逐项论述，层次分明，文字简练，论理透彻，使阅读者感到清楚明了，合情合理。
有根有据。
（4）工期延长论证部分承包商在施工索赔报告中进行工期论证的目的，首先是为了获得施工期的延长，以免承担误期损害赔偿费的经济损失。