新编建设工程设计合同标准版本
住建部建设工程设计合同范本最新版(通用5篇)
住建部建立工程设计合同范本最新版〔通用5篇〕住建部建立工程设计合同范本最新版〔通用5篇〕住建部建立工程设计合同最新版1工程名称:___________工程地点:___________合同编号:___________设计证书等级:_________签订日期:___________发包人:________________________设计人:________________________发包人委托设计人承当_________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同根据以下文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建立工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建立工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建立工程批准文件。
第二条本合同设计工程的内容:名称:________________________;规模:__________________________;阶段:________________________;投资:__________________________;设计费:______________________;序号:__________________________;分工程名称:__________________;建立规模:______________________;设计阶段及内容:______________;估算总投资:____________________;费率%:______________________;估算设计费:____________________;层数:________________________;建筑面积:______________________;方案初步设计:________________;施工图(万元):_________________;第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:序号:________________________;资料及文件名称:________________;份数:________________________;提交日期:______________________;有关事宜:____________________;第四条设计人应向发包人音乐会的设计资料及文件:序号:________________________;资料及文件名称:________________;份数:________________________;提交日期:______________________;有关事宜:____________________;第五条本合同设计收费估算为___元人民币。
标准的建设工程设计合同范本5篇
标准的建设工程设计合同范本5篇篇1甲方(发包人):__________乙方(设计人):__________根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上,甲乙双方就本建设工程设计达成如下协议,以兹双方共同遵守。
一、项目概况项目名称:__________项目地点:__________设计内容:包括但不限于建筑结构、给排水、电气、暖通、景观等设计工作。
设计规模:具体规模和工程量以相关部门批准文件为准。
总投资额:__________元人民币。
二、设计任务及要求乙方应按照甲方提出的设计要求和任务进行设计,包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等环节。
设计要求应明确设计的范围、深度和标准,确保设计符合相关法律法规和规范。
乙方应确保设计的合法性、安全性、经济性以及实用性。
三、设计费用及支付方式设计费用总额为:__________元人民币(大写:__________元整)。
具体费用支付方式如下:1. 本合同签订后,甲方支付乙方设计费用的百分之三十(______%),作为启动资金。
2. 设计成果经甲方确认后,支付剩余款项。
3. 如有设计变更或额外设计要求,双方另行签订补充协议确定费用及支付方式。
四、设计期限与进度安排乙方应在合同签订后______日内完成设计任务,并提交设计成果。
具体进度安排如下:方案设计______日,初步设计______日,施工图设计______日。
如有特殊情况,双方可协商调整进度安排。
五、知识产权归属与保密义务1. 乙方对完成的设计成果享有著作权。
2. 双方同意,设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将设计成果转让给第三方,也不得用于其他工程。
3. 双方应履行保密义务,未经对方许可,不得泄露涉及双方商业秘密的信息。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应确保设计成果的质量符合相关法律法规和规范的要求。
2. 若因乙方设计原因导致工程质量问题或安全事故,乙方应承担相应的法律责任和经济损失赔偿。
建设工程设计合同标准版本5篇
建设工程设计合同标准版本5篇篇1甲方(发包人):_________________________乙方(设计人):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就本工程设计事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________。
2. 工程地点:_________________________。
3. 工程规模:_________________________。
二、设计内容及服务范围设计内容包括但不限于:整体规划、建筑设计、结构设计、机电设计及相关专业的深化设计。
具体范围根据甲方要求和实际情况进行确定。
三、合同总金额及付款方式1. 本工程设计合同总金额为人民币______元(大写:______元整)。
具体金额根据项目实际需求和设计方案进行调整。
合同金额已包括设计方案制定、施工图设计、后期服务等费用。
2. 付款方式如下:甲方在合同签订后支付设计预付款______%(人民币______元);提交初步设计方案并经甲方确认后支付______%(人民币______元);提交施工图设计文件并经甲方确认后支付剩余款项(人民币______元)。
乙方需提供相应的发票。
四、设计周期及进度安排1. 设计周期为本合同签订后______天。
如因甲方原因导致设计周期延迟或调整,双方另行协商确定新的设计周期。
2. 乙方应根据甲方要求提供阶段性设计成果,并及时提交设计成果资料。
甲方应在收到设计成果后及时确认并提供反馈意见。
五、设计要求及标准1. 乙方应根据国家相关法规、规范进行设计,确保设计质量符合甲方要求和相关标准。
2. 乙方应充分考虑甲方的使用需求及功能定位,确保设计的实用性、美观性和经济性。
3. 乙方应充分考虑环保、节能等因素,确保设计的可持续性。
六、知识产权及保密责任1. 本工程设计成果的知识产权归甲方所有。
2023最新建设工程标准合同版本
最新建设工程合同版本1. 引言本文档是关于最新建设工程合同版本的说明和解释。
建设工程合同是在进行建设工程项目时,包括设计、施工、监理等各方之间所签订的协议。
本版合同内容是根据相关法律法规和建设工程实践经验进行修订和更新的。
2. 合同版本说明合同版本号:V1.0.0合同生效日期:YYYY年MM月DD日本版本的建设工程合同是为了满足当前建设工程项目管理的需要,根据专家意见和建设工程管理实践进行了修订和更新。
此合同将用于所有新签订的建设工程项目,旨在确保各方的权益和责任得到合理的保护和分配。
3. 合同主要内容3.1 合同范围本合同适用于所有涉及建设工程项目的设计、施工、监理等各方,包括但不限于建设单位、设计单位、施工单位和监理单位。
本合同的目的是明确各方之间的权益和责任,规范建设工程项目的管理和实施,保证工程质量、安全和进度的达到要求。
3.3 合同条款本合同包括但不限于主要条款:•项目概况:包括项目的名称、位置、规模、内容等概况信息。
•各方责任和义务:明确各方的权益和责任,包括建设单位提供项目资金和管理支持,设计单位提供设计方案和技术支持,施工单位按照设计要求进行施工,监理单位对施工过程进行监督和管理等。
•工程变更和索赔:规定在工程实施过程中可能发生的变更和索赔事项,以及变更和索赔的程序和要求。
•工期和进度控制:明确项目的工期和进度要求,以及各方对工期和进度的管理和控制要求。
•资金支付和结算:规定项目资金的支付方式和标准,以及结算的程序和要求。
•合同解释和争议解决:对合同解释和争议解决的方式和程序进行明确。
本合同的附录包括但不限于内容:•技术规范和标准:列出项目所涉及的相关技术规范和标准,以确保工程质量符合要求。
•图纸和设计文件:包括项目的设计图纸和设计文件,供施工单位参考和使用。
•工程验收标准:规定工程竣工验收的标准和要求。
4. 合同签订和生效4.1 合同签订根据法律法规和相关程序,各方在签订本合同前应进行充分的沟通和协商,对各方的权益和责任达成共识。
建设工程设计合同标准版(6篇)
建设工程设计合同标准版订立合同双方:建设单位:_____,以下简称甲方;设计单位:_____,以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担_____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在_____。
第二条甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在____年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。
其中,初步设计文件一式____份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费。
建设工程设计合同标准版4篇
建设工程设计合同标准版4篇篇1建设工程设计合同标准版第一章总则第一条为了规范建设工程设计合同的签订和履行,维护建设工程设计市场的正常秩序,保障建设工程设计质量,根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规,制定本标准。
第二条本标准所称建设工程设计合同,是指建设单位委托设计单位进行建设工程设计的合同。
设计单位应当对建设单位的施工图纸审查、设计方案确定、效果图绘制等工作负责,并向建设单位交付符合要求的设计文件。
第三条本标准适用于建设单位与设计单位签订的建设工程设计合同,但不适用于政府采购设计项目。
第四条建设单位和设计单位签订建设工程设计合同,应当遵循诚实信用、平等自愿、互利互惠、合法合规的原则。
第五条建设工程设计合同应当是具有明确约定的书面文件,可以采用电子合同形式,但应当符合电子合同的法律规定。
第六条建设工程设计合同应当包括以下主要内容:(一)合同双方的基本信息,包括名称、注册地、法定代表人、联系人等;(二)工程项目的基本信息,包括项目名称、项目位置、建设规模等;(三)设计范围和要求,包括设计内容、设计标准、设计要求等;(四)设计文件的提交要求和验收标准;(五)合同价款及支付方式;(六)工期安排和延期、中止、终止合同的约定;(七)违约责任和争议解决方式;(八)其他双方约定的事项。
第七条合同双方可以根据实际情况对建设工程设计合同的内容进行适当的调整,但不得违反法律法规的规定,不得损害他人合法权益。
第八条建设单位和设计单位应当在签订建设工程设计合同前,互相了解对方的资质、信用情况等相关信息,确保签订合同的合法性和真实性。
第二章合同的签订和履行第九条签订建设工程设计合同,应当由双方的法定代表人或授权代表亲笔签字确认,并加盖单位公章。
第十条建设工程设计合同应当在设计范围和要求、设计价款及支付方式等关键条款上明确,避免误解和纠纷。
第十一条设计单位应当按照约定的时间和要求,提交符合设计要求的设计文件,并按照约定的支付方式收取价款。
新版建设工程设计合同书(合同范本)5篇
新版建设工程设计合同书(合同范本)5篇篇1合同范本第一章合同当事人第一条发包人:_________,公司住址:_________,联系方式:_________。
第二条承包人:_________,公司住址:_________,联系方式:_________。
第二章设计范围及要求第三条发包人委托承包人承担_________工程设计任务。
具体设计范围及要求如下:1. 设计范围:_________;2. 设计要求:_________。
第三章设计资料及协作事项第四条发包人应提供以下设计资料:_________。
第五条承包人应协助发包人完成以下协作事项:_________。
第六章设计费及支付方式第十条本工程设计费为人民币_________元整(¥_________)。
支付方式如下:1. 预付款:人民币_________元整(¥_________),应在合同签订后7个工作日内支付;2. 中期款:人民币_________元整(¥_________),应在设计进度过半时支付;3. 尾款:人民币_________元整(¥_________),应在设计完成并经发包人验收后支付。
第七章设计进度及交付方式第十一条承包人应在合同签订后尽快安排设计,设计进度应满足发包人的需求。
具体设计进度安排如下:_________。
第十二条设计成果交付方式如下:_________。
第八章验收及修改第十三条发包人对设计成果进行验收,验收标准和方法如下:_________。
第十四条承包人应根据发包人的验收意见进行必要的修改和调整。
第九章违约责任及赔偿第十五条若发包人未按照合同约定支付设计费,承包人有权要求发包人按照中国人民银行公布的同期贷款利率支付利息。
同时,承包人有权解除合同,并要求发包人赔偿因此造成的损失。
第十六条若承包人未按照合同约定完成设计任务,发包人有权要求承包人承担相应的违约责任。
具体违约责任如下:_________。
第十章争议解决及法律适用第十七条合同当事人因履行合同发生争议时,应首先尝试通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程设计合同(2024版)6篇
建设工程设计合同(2024版)6篇篇1甲方(发包人):____________________乙方(设计人):____________________签订日期:____年__月__日签订地点:____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建筑工程勘察设计法规,遵循公平、公正的原则,甲、乙双方就本工程设计事宜达成如下协议。
一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________设计内容:包括但不限于建筑物的土建、机电、消防、景观等。
总规划方案按照甲方要求进行设计。
详细设计内容依据甲方提供的建筑方案设计任务书进行设计。
工程总投资估算约为人民币________万元。
二、设计依据及设计要求甲方提供建筑方案设计任务书、规划设计条件、立项批文等法律文件和背景资料等作为本工程设计的主要依据,具体要求如下:设计要求须符合国家现行规范、标准的规定和要求。
同时甲方在设计过程中提出的设计变更及修改要求应明确书面提出,乙方按变更要求进行相应变更设计。
具体内容由甲乙双方在设计前签署约定表予以确认。
双方均应遵守执行本合同及承诺事项,维护合同双方的权益和利益。
如设计不符合约定要求,乙方应承担违约责任并承担由此造成的损失。
乙方在工程竣工后对由于乙方工作造成质量问题造成的甲方损失应承担相关损失赔偿责任和经济损失补偿责任。
由于工程委托方其他原因出现的不合格因素以及非乙方因素出现的问题由甲方承担相应责任。
设计期限应以本合同第五条规定的约定时间为准,如遇特殊情况,双方协商解决。
三、工程设计费金额及支付方式工程设计费总额为人民币________万元整(¥________元)。
本工程设计收费根据甲方所提供的工程规模估算而定,最终设计费按实际结算调整。
支付方式如下:本合同签订后,甲方应在收到乙方提交的设计方案后支付设计费总额的____%(人民币________万元整)作为定金;乙方提交完整施工图后,甲方支付设计费总额的____%(人民币________万元整);工程竣工验收合格后,甲方支付设计费余额部分。
建设工程设计合同标准范本(5篇)
建设工程设计合同标准范本(民用建设工程设计合同)gf______0209工程名称:__________工程地点:__________合同编号:__________(由设计人编填)设计证书等级:__________发包人:__________设计人:__________签订日期:__________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:__________设计人:__________发包人委托设计人承担______工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率%估算设计费(元)层数建筑面积(m2)方案初步设计施工图第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为____元人民币。
设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费____%定金本合同签订后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条双方责任6.1发包人责任:6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。
建设工程设计合同范本最新版
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份;
9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的设计工作完成之日止;
9.3本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
2.2乙方应按照甲方的要求,完成设计文件,并保证设计文件符合国家及行业相关标准、规范要求。
三、设计期限
3.1乙方应在合同签订后的____个工作日内,向甲方提交设计方案;
3.2乙方应在甲方确认设计方案后的____个工作日内,完成设计文件;
3.3乙方应按照甲方要求,配合施工过程中的设计变更工作。
四、设计费用
4.1乙方向甲方提供的设计文件,甲方应支付乙方设计费用,设计费用为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元;
4.2设计费用的支付方式为:____;
4.3乙方应提供正式发票。
五、知识产权
5.1乙方保证其提供的设计文件不侵犯他人的知识产权,如发生侵犯他人知识产权的情况,由乙方承担全部责任;
5.2设计文件归甲方所有,未经甲方书面同意,乙方不得以任何形式转让给第三方使用。
签订日期:____________________
(注:本合同仅供参考,具体内容请根据实际情况调整,并与相关法律法规进行核对。)
建设工程设计合同范本最新版
甲方(以下简称“委托方”):
乙方(以下简称“受托方”):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担建设工程设计工作,经友好协商,达成如下协议:
2023修正版建筑工程设计合同
建筑工程设计合同建筑工程设计合同1. 引言本建筑工程设计合同(以下简称“合同”)由[设计公司名称](以下简称“设计方”)和[建设单位名称](以下简称“建设方”)共同缔结。
根据法律法规的规定,双方在平等、自愿的基础上,通过协商订立本合同,以保证建筑工程设计的顺利进行。
本合同具有法律效力,双方应当按照合同条款履行各自的义务。
2. 合同目的本合同的目的在于明确设计方与建设方之间的权益和责任,确保建筑工程的设计符合国家法律法规的要求,满足建设方的需求,并达到预期的设计质量。
3. 合同内容3.1 项目范围及工作任务设计方应根据建设方的要求和相关法律法规,完成以下工作任务:- 进行现场勘测和调查研究,确定项目所在地的地理、气象等基本情况;- 听取建设方的意见和要求,进行初步设计,并提供初步设计方案;- 根据初步设计方案,进行详细设计,并提供详细设计方案;- 提供技术文件,包括设计图纸、技术说明书等;- 协助建设方办理相关审批手续;- 在建设过程中,对施工方提供技术支持和现场指导等。
3.2 设计费用及支付方式- 设计费用总计:[具体数字](大写:[具体金额])。
- 设计费用支付方式:设计费用总额的40%作为预付款,在双方签署合同后十个工作日内支付;设计费用总额的60%作为设计完成后的尾款,在双方确认设计文件合格后十个工作日内支付。
3.3 合同变更和终止- 双方可以协商一致进行合同变更,变更事项应通过书面协议确定,并由双方签字确认。
- 在以下情况下,本合同可以被终止:- 双方达成一致终止的意见;- 一方未能履行合同义务,且在接到对方限期催告后仍未改正的。
4. 保密条款双方应对本合同及合同履行过程中所获得的商业秘密和其他机密信息予以保密,并在合同终止后仍需继续履行保密义务。
5. 法律适用和争议解决- 本合同适用中华人民共和国的法律法规。
- 双方如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,应提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。
建设工程设计合同范本版(10篇)建设工程设计合同范本
建设工程设计合同范本版(10篇)建设工程设计合同范本甲方委托乙方执行勘察任务。
依据有关规定及工程具体情况,双方协商签订合同。
明确勘察范围、质量要求等内容。
严格遵守合同,确保勘察工作合法规范,维护双方权益。
共同努力搞好工程勘察,为后续建设提供准确可靠依据,保障项目顺利推进。
书痴者文必工,艺痴者技必良,本页是可爱的小编帮家人们找到的10篇建设工程设计合同范本较新版,仅供借鉴,希望大家能够喜欢。
建设工程设计合同篇一发包人(全称):____________承包人(全称):____________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_______________工程地点:______________工程内容:施工蓝图内土建工程部分。
资金来源:自筹。
二、工程承包范围承包范围:施工蓝图内的土建工程部分。
装饰装修工程、水电安装工程作为甩项工程。
三、合同工期:开工日期:_______年_____月______日竣工日期:_______年_____月______日合同工期总日历天数_______天。
四、质量标准工程质量标准:达到国家现行验收规范的合格标准。
五、合同价款金额(大写):_________________元(人民币)¥:_______________六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的'组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
工程设计合同范本最新版(通用6篇)
工程设计合同最新版随着时间的推移,合同的用途越来越广泛,合同协调着人与人,人与事之间的关系。
那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编整理的工程设计合同范本最新版(通用6篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
工程设计合同最新版1建设单位:____________________设计单位:____________________根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目,建筑安装面积为______平方米,建设地点在____________。
二、甲方义务1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在______年______月______日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式______份,技术设计文件一式______份,施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
2024年建设工程设计合同标准版(三篇)
2024年建设工程设计合同标准版发包方(甲方):_____设计方(乙方):_____鉴于甲方是_____项目的发包人,乙方是具备设计资质的设计方,甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作,为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷,特订立本合同规范双方的行为,具体如下:一、工程概况1、工程地点:______________________________________。
2、设计项目:______________________________________。
3、设计内容:______________________________________。
4、承包方式:______________________________________。
二、设计依据甲方在订立合同时,应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。
同时要一并交付设计前的基础勘探资料,甲方应保证资料的完整性和真实性。
三、乙方任务1、乙方接受委托书后,应随即进行现场堪测。
2、乙方在收到定金日起____日内须向甲方提交定草图,平面配置及设计草案。
3、乙方在收到第一阶段设计费后____日内须向甲方提交效果图。
4、乙方在收到第二阶段设计费后____日内须向甲方提交正式的施工图。
5、乙方应编定有关的施工说明书。
6、乙方应对工程施工进行必要指导,完成图纸和技术的交底,若因施工发生困难而变更设计时,乙方应预先征得甲方同意,但甲方不得刁难。
四、设计费以及支付1、本合同的设计费单价暂定为每平方米____元人民币,大写为_____,设计费总计____万元,大写为_____。
2、本合同签订之时,甲方须向乙方支付定金,____元人民币,大写为_____。
3、乙方提交的平面设计图,经甲方确认验收后,甲方须向乙方支付第一阶段的设计费____元,大写为_____。
4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后,甲方须向乙方支付第二阶段的设计费____元,大写为_____。
5、剩余价款在双方义务履行完毕后,甲方一次性无息支付给乙方。
2024年建设工程设计合同标准版本
2024年建设工程设计合同标准版本合同书甲方:【甲方名称】乙方:【乙方名称】鉴于甲方拟实施【具体项目名称】建设项目,为明确双方的权利义务,经双方友好协商,特订立本合同。
第一条项目基本情况1.1 项目名称:【项目名称】1.2 建设地点:【建设地点】1.3 项目概况:【简要项目概况】第二条设计内容2.1 本设计合同的服务范围包括但不限于:(具体列出设计内容)2.2 设计费用:【设计费用总额及分期支付约定】第三条设计阶段3.1 设计过程遵循合理、科学、经济的原则进行,甲方负责提供相关资料,并按时审核设计文件。
3.2 设计变更:任何设计变更应经双方书面确认后方可执行。
第四条质量保障4.1 设计方应按照国家有关法律法规和标准进行设计,保证设计方案的合法性和有效性。
4.2 设计方应对设计过程中的错误和瑕疵承担相应的责任,并按照约定进行修正。
第五条知识产权5.1 设计方案的知识产权属于乙方,甲方应保密设计文件,未经乙方许可不得擅自使用或披露。
5.2 乙方享有授权甲方使用设计方案的权利,但不得转让给第三方。
第六条违约责任6.1 在合同履行过程中,任何一方不履行或不完全履行合同约定,应承担相应的违约责任。
6.2 因不可抗力原因致使其中一方无法履行合同,应及时通知对方,并协商解决方案。
第七条合同变更7.1 合同任何变更都应经过双方书面同意,并签署补充协议。
未经协商一致不得擅自变更。
第八条解决争议8.1 双方因本合同引起的争议应友好协商解决,协商不成的,提交【相关仲裁/诉讼机构】解决。
第九条生效与终止9.1 本合同自双方签字盖章后生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
9.2 本合同一经签署,甲乙双方应严格履行合同义务,确保工程设计及时高效完成。
(以下无正文)甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:。
新编建设工程设计合同
新编建设工程设计合同1. 引言本文档为新编建设工程设计合同的正式合同文本。
合同双方为设计公司(下称甲方)和建设单位(下称乙方),双方在平等、自愿的基础上签订本合同,共同遵守以下条款。
2. 合同背景甲方作为一家专业的设计公司,拥有雄厚的技术实力和丰富的设计经验。
乙方是一个建设项目的承建单位,希望建筑设计完美融入其项目需求,提供周全的设计方案和相关技术支持。
3. 合同内容3.1 设计范围甲方将按照乙方的要求和要求,完成以下设计任务: - 建筑设计 - 结构设计 - 电气设计- 给排水设计 - 通风与空调设计 - 火灾安全设计 - 照明设计 - 景观设计(如果有需要)- 其他相关设计3.2 设计阶段划分设计工作将划分为以下阶段: - 前期咨询和方案设计阶段 - 概预算设计阶段 - 施工图设计阶段 - 现场勘察与跟踪设计阶段 - 竣工图及技术检查阶段3.3 设计文件甲方将按照设计阶段划分的要求,及时提交设计文件给乙方。
设计文件应包括但不限于以下内容: - 设计报告 - 设计图纸 - 设计说明书 - 项目进度报告 - 技术规范标准3.4 设计变更如乙方需要对设计进行任何形式的变更,应书面通知甲方。
甲方将根据变更要求进行评估,并与乙方协商相关费用和时间变更。
3.5 合作期限和工作进度双方同意按照合同约定的工作进度和时间节点进行合作,如需顺延,双方须协商一致并签署书面变更协议。
3.6 保证和赔偿责任甲方保证具备进行本合同项下设计工作所需的技术实力和经验,并承诺按照国家法律法规和相关技术标准进行设计。
如因甲方过错导致乙方遭受经济损失,甲方应承担相应的赔偿责任。
3.7 保密协议双方同意对合同项下的项目信息和技术资料保密,并不得在未取得对方同意的情况下将其披露给第三方。
4. 合同支付和费用结算4.1 设计费用乙方应按照双方协商的设计费用支付方式和进度支付设计费用。
4.2 材料及设备费用如设计中涉及到材料和设备费用,双方将按照实际采购和使用情况进行结算。
2023年建设工程设计合同标准版本
2023年建设工程设计合同标准版本第一章总则第一条为规范建设工程设计合同的签订和履行,促进建设工程设计的高质量与效率,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,制定本标准。
第二条本标准适用于中华人民共和国境内签订的各类建设工程设计合同,不适用于外资企业与中方企业签订的设计合同。
第三条建设工程设计是指建设单位委托设计单位进行建筑工程、市政工程以及其他各类建设工程的方案设计、施工图设计等活动。
第二章合同的构成和签订第四条建设工程设计合同应采用合同书形式,并由双方当事人签字或盖章确认。
第五条建设工程设计合同应包含以下主要内容:(一)设计项目的基本要求和范围;(二)设计费用及支付方式;(三)设计工作的时间进度和完成标准;(四)设计文件的提交和审查程序;(五)合同的履行期限和违约责任;(六)解决合同纠纷的方式和程序;(七)其他各方共同确定的事项。
第六条如需变更合同的内容,应经双方当事人协商一致,并签订书面变更合同。
第三章设计费用第七条设计费用应根据设计工作的复杂程度、技术要求、工作量及市场行情等因素确定,并在合同中明确。
第八条设计费用的支付方式可以为一次性支付、分期支付或按进度支付等形式,具体支付方式由双方当事人协商确定,并在合同中明确。
第九条如因设计单位原因导致设计工作延误或质量不合格,建设单位有权要求返还相应的设计费用。
第四章设计工作的时间进度和完成标准第十条设计工作的时间进度应根据具体项目的规模、难易程度等因素确定,并在合同中明确约定。
第十一条设计工作的完成标准应符合国家相关法律法规和标准的要求,并在合同中明确约定。
第十二条建设单位应对设计文件进行审查,并根据设计标准及时提出合理的修改意见。
第五章设计文件的提交和审查程序第十三条设计文件的提交应按合同约定的时间节点进行,设计单位应按时提交符合要求的设计文件。
第十四条设计文件的审查程序应符合国家相关法律法规和标准的要求。
第十五条设计单位应根据审查意见,及时对设计文件进行修改,并重新提交审查。
2023修正版建筑工程设计合同范本最新[1]
建筑工程设计合同范本最新建筑工程设计合同范本最新引言建筑工程设计合同是建筑项目中非常重要的合同之一,它规定了建筑工程设计的各项内容、双方的权利义务,保障了工程的质量和进度。
本文档提供了建筑工程设计合同的一个范本,帮助各方在进行建筑工程设计合同签订时参考使用。
合同概要合同名称:建筑工程设计合同合同编号:[合同编号]签订日期:[签订日期]合同双方:甲方(设计人):[甲方名称]乙方(委托人):[乙方名称]合同主要内容1. 设计范围和目标1.1 设计范围:本项目的设计范围包括但不限于建筑方案设计、施工图设计、景观设计等。
1.2 设计目标:本项目的设计目标是根据委托人的要求,提供符合法律法规、规范标准的设计方案,并满足工程的质量、安全、进度和经济要求。
2. 设计费用和支付方式2.1 设计费用:设计费用为人民币[设计费用]元。
2.2 支付方式:设计费用按照以下方式支付:- 预付款:在合同签订后[预付款比例]%的设计费用作为预付款支付给甲方;- 进度款:按照设计进度,委托人在甲方提交设计阶段成果后[进度款比例]%的设计费用支付给甲方;- 完工款:在设计阶段结束后,委托人在甲方完成全部设计成果并验收合格后支付剩余的设计费用。
3. 设计文件的提交和使用3.1 设计文件的提交:甲方在设计过程中,应按照约定的进度提交设计文件给乙方。
3.2 设计文件的使用:乙方在收到设计文件后,应妥善保管并按照设计文件使用范围合理使用。
4. 设计版权4.1 设计版权归属:设计方案的版权归属于甲方,施工图设计的版权归属于乙方。
4.2 使用许可:乙方可以合理使用甲方提供的设计方案和施工图设计文件,但未经甲方许可不得以任何形式将设计方案和施工图设计文件提供给其他第三方使用。
5. 合同的履行和变更5.1 合同的履行:双方应按照合同约定,认真履行各自的责任和义务,并保证工程的质量和进度。
5.2 合同变更:如需对合同进行任何变更,应经双方协商一致,并以书面形式进行变更合同。
建设工程设计合同最新版本
建设工程设计合同最新版本合同双方基本信息- 甲方(业主):XXXXX- 乙方(设计方):XXXXXXX- 签订地点:XXXXX- 签订时间:XXXX年XX月XX日第一条合同目的和依据本合同旨在明确甲乙双方在XX项目工程设计中的责任、权利与义务,确保工程设计质量满足国家标准和行业规定,促进工程顺利完成。
第二条设计任务书及要求甲方需向乙方提供详细的设计任务书,包括工程概况、设计范围、功能要求、技术标准等。
乙方应按照国家相关规范和标准,结合甲方需求完成设计工作。
第三条设计周期和阶段设计工作分为初步设计、施工图设计两个阶段。
初步设计应在合同签订后XX天内完成,施工图设计应在初步设计批准后XX天内完成。
第四条设计费用及支付方式设计费用总额为人民币XX万元,支付方式分为三期:第一期为预付款,占总费用的30%;第二期为初步设计完成后支付,占30%;第三期为施工图设计完成后支付,占40%。
第五条变更和调整如遇设计变更或调整,甲方应及时书面通知乙方,并由双方协商确定变更内容、费用和工期的调整。
第六条质量保证和验收乙方应保证设计质量符合国家规定的标准和规范。
设计成果需经甲方组织专家评审并验收合格后方可使用。
第七条保密和知识产权双方应对合同内容及在履行合同过程中知悉的对方商业秘密和技术信息负有保密义务。
设计成果的知识产权归甲方所有,乙方不得擅自使用或泄露。
第八条违约责任任何一方未履行合同约定的义务,均构成违约,应承担相应的违约责任。
具体责任由双方根据实际损失协商确定。
第九条争议解决因履行本合同所发生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
第十条其他约定双方可根据项目实际情况,协商确定其他必要的条款,并以书面形式作为本合同不可分割的一部分。
结语。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
文件编号:RHD-QB-K4506 (合同范本系列)
甲方:XXXXXX
乙方:XXXXXX
签订日期:XXXXXX
新编建设工程设计合同
标准版本
新编建设工程设计合同标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。
,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。
甲方:xxxx市第中学(以下简称甲方)
乙方:xxxx有限公司xxxx分公司(以下简称乙方)
甲、乙双方经友好协商,决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示屏安装工程施工。
为明确双方的权利、义务和经济责任,特订立本合同,具体内容如下:
第一条工程项目及施工期限
一、工程名称:xxxx市第中学建设工程
二、工程地点:xxxx市第中学
三、承包范围:xxxx市第中学1块LED显示屏
及4个监视器系统安装
四、开工日期:接到甲方通知后二十日内开工
五、工程工期:总工期25天,施工进度应与装修等专业施工进度相协调
六、质量等级:达到优良标准
第二条工程承包方式
一、工程承包方式为包工包料。
第三条工程方案设计及变更
一、本工程由乙方设计,甲方审核,乙方严格按照审核后设计方案进行施工。
二、工程施工过程中,若甲方提出设计变更,需以书面形式通知乙方;若乙方提出设计变更,亦应以书面形式通知甲方,并需得到甲方书面认可。
第四条工程期限
一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分
期验收、分期决算。
二、如遇下列情况之一,双方协调方可安排工期顺延。
1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。
2.不属乙方原因引起的重大设计变更,导致修改方案等原因而影响进度。
3.受在现场施工的其它施工工程影响,本工程施工不能进行。
4.不可抗力因素而延误工期。
第五条工程造价及付款方式、时间
一、合同价款:本合同工程总价定为人民币25300.00元,即贰万伍仟叁佰元整。
二、付款方式、时间:
1、本合同签订后,甲方向乙方付工程合同额的
50%,即12650.00元(人民币大写:壹万贰仟陆佰伍拾元整)。
2、工程竣工验收合格后,甲方付给乙方本工程合同额的50%:即12650.00元(人民币大写:壹万贰仟陆佰伍拾元整)。
第六条工程验收
一、在工程未经验收前,甲方不得提前启用或擅自运用系统。
否则,由此而发生的质量及其它问题,乙方不承担责任。
二、甲方在收到乙方验收通知后七个工作日内,应组织有关人员按上述标准进行验收。
三、工程在通过验收一周内,乙方应将工程的全套齐全的施工文档及相关资料移交甲方。
第七条甲乙双方的责任
一、甲方责任:
1、甲方代表负责对工程质量、进度进行监督检
查,办理洽商、变更、验收手续和其他事宜。
2、提前两天书面通知乙方开工时间。
3、协调施工过程中可能发生的设计相撞或施工交叉等相关事宜。
4、协助解决施工现场用水用电。
乙方自备用水用电设备。
二、乙方责任:
1、乙方代表按照本合同组织施工、保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,乙方施工人员必须接受甲方驻工地代表的统一安排,按统一规定办事。
2、认真听取甲方施工图会审意见,并于三天内修改完后送甲方认可。
3、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
4、遵守甲方的安全管理制度及施工现场的有关规定,在指定的区域内活动并负责施工范围内的安全保卫。
若由乙方原因造成工程财产和人身伤害,乙方承担责任及所发生的费用。
5、工程竣工未移交前,负责对现场的一切设施和甲方已完成工程提供成品保护。
若因乙方原因造成损坏,乙方应按成品进行赔偿。
6、认真按照标准、规范和设计要求施工,随时接受甲方代表及监理或质检部门的检查,为检查检验提供便利。
7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、装修、设备管线等不受损坏。
8、按有关规范、施工图及说明精心施工,保证质理,按期完工和交付使用,不得推迟工期。
9、负责做好本工程所有材料、设备的保管,在甲方验收系统前,材料及成品安全由乙方负责,损坏或丢失照价赔偿或更换。
10、严格执行安全施工防护措施,施工人员、工具及其财产安全由乙方自行负责,自觉接受甲方监督,否则,引起的一切安全事故由乙方承担责任并赔偿甲方及相关单位和人员的损失。
第八条违约责任
一、如乙方延期交付工程,则每延迟一日,应按工程总价万分之四向甲方支付迟延履行金。
二、如甲方延期付款,则每延迟一日,应按应付款万分之四向乙方支付迟延履行金。
三、施工方必须对工程质量负责,若工程一次验收通不过,复验测试费用由乙方承担。
若工程二次验收不合格,该工程视为不合格工程。
乙方应承担工程
所发生的所有费用,并按工程总价的20%向甲方支付违约金。
四、甲乙双方应互负保密义务,任何一方不得将本协议内容或其它相关技术信息资料泄露给第三方。
任何一方泄密,违约方应一次性向非违约方支付违约金人民币拾万元整,并赔偿非违约方因此所遭受之损失。
五、甲乙双方任何一方有其它违约行为,应向对方支付本合同之工程总价5%的违约金,并赔偿非违约方全部损失。
第九条其它事项
一、对于合同履行中发生的与合同有关的争议,甲乙双方应通过友好协商解决,协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼解决。
在争议解决过程中,合同中非争议部分仍应继续履行。
二、由于火灾、地震等自然灾害或其它不可抗力事件影响本合同的执行,受影响一方应在不可抗力事件发生后的48小时内书面通知另一方。
由双方商定终止或继续执行合同。
三、自工程验收合格之日起一年内,除人为挖掘等具有破坏性的施工导致综合布线不能正常使用外,其余均由乙方在1-2日内免费维修,维修时间依照现场破坏程度与甲方商议完成。
四、有关合同的其它未及事项,双方应通过友好协商解决。
如双方同意,可就商定内容签订补充协议,与主合同具有同等法律效力。
五、合同自甲乙双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
六、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份。
合同样本/ SAMPLE CONTRACT 编号:RHD-QB-K4506甲方:
甲方代表:
签订日期:xx年xx月xx日
乙方:xxxx有限公司xxxx分公司
乙方代表:
签订日期:xx年xx月xx日
这里写地址或者组织名称
Write Your Company Address Or Phone Number Here
第2页。