建设施工合同纠纷证据目录,代理词
建设工程施工合同纠纷代理词
建设工程施工合同纠纷代理词建设工程施工合同纠纷代理词范本尊敬的审判员：我方作为原告（或被告）的合法代理人，就本案的建设工程施工合同纠纷向贵庭提出如下代理意见：一、事实和理由部分1. 工程概况：本案涉及的工程项目为【具体项目名称】，位于【具体位置】，由我方与对方于【签订合同日期】签订了建设工程施工合同。
合同约定了工程的范围、质量标准、工期要求及合同价款等关键条款。
2. 合同履行情况：我方自始至终严格按照合同规定执行，确保工程质量符合国家标准及合同约定。
对方在合同履行过程中出现了【具体违约行为】，严重违反了合同条款。
3. 争议焦点：双方主要争议集中在【争议焦点，如工程款支付、工期延误责任等】。
我方认为，根据合同规定及相关法律法规，对方应承担相应的违约责任。
二、证据部分为证明上述事实，我方提交以下证据：1. 施工合同原件及复印件，证明双方的合同关系及约定内容。
2. 工程进度报告及相关验收文件，证明我方已按合同要求完成相应工作。
3. 往来函件、会议纪要等，证明对方违约事实及我方的催促履约行为。
4. 其他相关证据，如第三方评估报告、专家意见等。
三、法律依据部分根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》以及其他相关法律规定，结合本案的实际情况，我方认为：1. 对方的行为构成违约，应根据合同条款及法律规定承担违约责任。
2. 我方有权要求对方赔偿因违约造成的损失，包括但不限于直接经济损失、利息损失等。
3. 若法院支持我方的请求，将有助于维护合同的严肃性，促进建筑市场的健康发展。
四、诉讼请求部分基于以上事实和理由，我方恳请贵庭：1. 判决确认对方违约，并要求其承担违约责任。
2. 判决对方赔偿我方经济损失【具体金额】元及相应的利息损失。
3. 判决对方承担本案的诉讼费用。
五、结语部分我方相信，贵庭将以事实为依据，以法律为准绳，公正审理本案，维护合同当事人的合法权益，促进市场经济秩序的稳定与发展。
敬请审判员认真审查我方的代理意见，并依法作出公正判决。
代理词-建设工程施工合同纠纷
代理词-建设工程施工合同纠纷民事代理词尊敬的审判长、审判员：XX律师事务所接受本案原告XX置业有限公司的委托,指派我担任其与XX建筑有限公司建设工程施工合同案一审的诉讼代理人出庭参加诉讼,审查相关证据后，通过今天的法庭调查，对本案的事实有了清楚了解，现结合事实和法律发表如下代理意见：一、被告与原告签订的《土石方工程施工合同》合法有效。
原告与被告签订的《土石方工程施工合同》符合《中华人民共和国建筑法》对建筑施工企业的从业资格的限定规定，由双方自愿订立。
根据《中华人民共和国合同法》相关规定，该合同具有法律效力，对当事人有约束力。
二、被告开具建安发票是向原告办理结算的附条件行为，被告未开具建安发票视为结算条件未成就。
被告与原告在《土石方工程施工合同》工程结算章节第一款约定“乙方凭建安发票结算”，该约定对当事人双方均有法律约束力，乙方出具发票是甲方办理结算所附条件。
合同中约定工程结束后以实际工程量结算，2019年9年6日，原告进行竣工验收，与被告共同作出《建设工程竣工验收意见书》，该意见书确认实际验收日期为2019年6月20日。
被告认为按照验收意见书计算的实际工程量原告应当总共支付被告XXXX元，原告仍然有XXXX元未支付。
但是从工程验收结束到目前为止，被告被告一直未提供建安发票办理结算，即可视为结算条件未成就。
被告被告未按照约定及时提供建安发票办结算，原告原告有权拒绝结算。
三、由于被告未达到双方约定的工程款支付条件，原告拒绝支付工程款符合合同约定，所以原告不存在违约事实，不应承担违约责任。
按照合同约定甲乙双方任何一方若存在违约情形，则需要按照每天千分之五的利率向对方支付违约金。
并不存在被告主张按月息2%计算违约金的约定，该计算方式无任何依据。
另外，存在违约事实是承担违约责任的基础事实，本案中原告原告未支付剩余工程款的在于被告被告未按约定提供建安发票办理结算，并未出现任何违约情形。
所以本案原告原告不存在任何违约的基础事实，按照2%的月息承担违约金的判决没有任何法律依据和事实依据。
建设工程合同纠纷的代理词
建设工程合同纠纷的代理词一、案情简介本案涉及一起建设工程合同纠纷，原告（以下简称“甲方”）与被告（以下简称“乙方”）签订了一份建筑工程施工合同。
根据合同约定，乙方负责某工程项目的施工任务，甲方则按照约定支付工程款。
在实际执行过程中，双方因工程进度、质量、款项支付等问题产生争议，最终导致甲方提起诉讼，要求乙方赔偿损失。
二、法律依据根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，合同当事人应当遵循公平、诚实信用的原则，履行合同义务。
在本案中，甲方与乙方之间的合同关系明确，双方均应按照合同约定履行各自的权利和义务。
三、事实陈述1. 合同签订情况：甲方与乙方于xxxx年xx月xx日签订了建筑工程施工合同，约定了工程范围、质量标准、工期、价款等事项。
2. 工程进度：乙方在施工过程中，因资金、技术等原因，未能按照合同约定的工期完成施工任务，导致工程延期。
3. 质量问题：部分已完工工程质量不符合合同约定的标准，影响了整个项目的质量。
4. 款项支付：甲方在发现工程延期和质量问题后，暂停了部分工程款项的支付。
四、代理意见1. 关于工程延期：乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务，构成违约。
根据《民法典》的规定，乙方应当承担违约责任，赔偿因延期给甲方造成的损失。
2. 关于质量问题：乙方施工的部分工程质量不合格，违反了合同约定。
甲方有权要求乙方按照合同约定的质量标准重新施工，并承担因此产生的一切费用。
3. 关于款项支付：甲方在发现工程延期和质量问题后，有权暂停支付相关款项。
同时，甲方要求乙方在解决上述问题后，方可继续支付剩余款项。
五、诉讼请求基于以上事实和法律依据，甲方提出以下诉讼请求：1. 判令乙方按照合同约定的工期完成施工任务，并对延期造成的损失承担赔偿责任。
2. 判令乙方对存在质量问题的工程进行整改，并承担由此产生的一切费用。
3. 判令乙方承担本案的全部诉讼费用。
建设工程施工合同纠纷代理词
建设工程施工合同纠纷代理词建设工程施工合同纠纷代理词第一部分：引言尊敬的仲裁员/女士：我代理的委托人，在本案中作为被申请人，涉及建设工程施工合同纠纷。
我对仲裁庭的公正、公平以及权威表示衷心的敬意和感谢。
在这份代理词中，我将陈述我代理的委托人的立场和相关事实，并提供法律依据，并最终呈现我们的请求。
第二部分：案件背景本案涉及一项建设工程施工合同，委托人作为甲方，被申请人作为乙方。
根据合同约定，甲方应支付乙方一定的费用以及工程竣工后的结算款项。
双方在工程的具体过程中出现了一系列的纠纷和争议。
第三部分：事实陈述1. ，委托人按照合同约定的要求向被申请人支付了合同款项，并提供了全部合同约定的履行要求。
2. ，虽然委托人已经履行了自己在合同中的义务，但被申请人未按时完成工程，并且工程质量存在明显的问题。
3. 委托人多次催促被申请人按照合同履行责任，并修复工程的质量问题，但被申请人未作出积极回应和相应的行动。
第四部分：法律依据1. 根据《合同法》，合同一旦成立，各方应当按照约定履行各自的义务。
被申请人未按时完工和工程质量问题违反了合同的约定。
2. 根据《仲裁法》，仲裁庭有权审理并处理建设工程施工合同纠纷，并根据事实和法律规定作出公正的裁决。
第五部分：请求与维权主张根据上述事实和法律依据，我代理的委托人提出以下请求：1. 要求被申请人按照合同约定的期限和要求完成工程，并修复工程质量问题。
2. 要求仲裁庭根据事实和法律规定，对被申请人违反合同的行为进行裁决，确保委托人的合法权益得到有效保护。
第六部分：尊敬的仲裁员/女士，本案中我代理的委托人在建设工程施工合同中，已经履行了自己的义务，但被申请人未按时完工，并存在工程质量问题。
基于此，我请求仲裁庭能够公正、客观地审理此案，并根据事实和法律规定做出有利于委托人的裁决。
谢谢！注：以上内容仅为示例，请根据实际情况进行修改和完善。
通用范文(正式版)建设工程施工合同纠纷代理词
建设工程施工合同纠纷代理词一、代理词前言尊敬的仲裁庭成员、各方当事人：我代理的案件是关于一起建设工程施工合同纠纷的仲裁案件。
在本次仲裁过程中，我将充分阐述我代理当事人的诉求、事实和理由，并请求贵庭依法公正地予以裁决。
二、当事人的诉求我代理的当事人是建设工程施工合同的甲方。
甲方在本案中提出诉求：1.判决解除施工合同，要求乙方归还已支付的全部货款；2.要求乙方承担延误工期的违约责任，并支付违约金；3.要求乙方承担由工程质量问题引起的损失，并进行赔偿；4.要求乙方承担仲裁费用和其他相关费用。
三、案件事实和理由1. 关于施工合同的签订甲方与乙方于20年X月X日签订了一份建设工程施工合同，合同约定了工程范围、工期、施工标准以及双方责任等内容。
双方在签订合同时有明确意图，并按照法定程序完成了各项手续。
2. 关于施工合同的解除甲方在合同规定的工期内支付了全部货款，并按照合同要求配合了工程进度。
然而，乙方违反合同约定，未按照进度要求完成工程，并且工程质量存在严重问题。
甲方多次与乙方商讨解决方案，但乙方未予配合。
3. 关于违约责任和违约金的要求根据建设工程施工合同的约定，如果乙方延误工期，则应承担相应的违约责任，并支付一定比例的违约金。
而乙方的工期延误严重影响了甲方后续工作的进行，给甲方造成了重大损失。
4. 关于工程质量问题和损失赔偿的要求乙方的工程存在严重的质量问题，包括施工不合规范、使用劣质材料等。
这不仅对工程的使用寿命和安全性造成了隐患，还给甲方带来了不小的经济损失。
甲方经过评估，认为应由乙方承担相关损失并进行赔偿。
5. 关于仲裁费用和其他相关费用的要求甲方在本案中是作为纠纷的受害方，乙方的违约行为导致了纠纷的发生。
根据相关法规，乙方应承担仲裁费用和其他相关费用。
四、请求仲裁庭做出的裁决基于上述事实和理由，我代理的甲方请求仲裁庭做出裁决：1.判决解除建设工程施工合同，要求乙方归还已支付的全部货款；2.要求乙方承担延误工期的违约责任，并支付违约金；3.要求乙方承担由工程质量问题引起的损失，并进行赔偿；4.要求乙方承担仲裁费用和其他相关费用。
建设工程施工合同代理词(3篇)
第1篇您好！我是原告（或被告）的代理人，现就本案建设工程施工合同纠纷事宜，发表如下代理意见：一、案件事实本案涉及原告（或被告）与被告（或原告）签订的建设工程施工合同纠纷。
双方于[签订日期]签订了《建设工程施工合同》，约定由原告（或被告）承包被告（或原告）的建设工程项目，工程地点为[工程地点]，工程内容为[工程内容]。
合同签订后，双方按照约定履行了各自的义务。
然而，在工程验收过程中，双方因工程质量、工程款支付等问题产生纠纷。
二、争议焦点1.关于工程质量问题：根据合同约定，工程质量应符合国家标准和设计要求。
经调查，被告（或原告）施工的工程存在以下质量问题：[列举质量问题]。
这些质量问题严重影响工程的使用功能和安全，故原告（或被告）请求法院依法判决被告（或原告）承担相应的责任。
2.关于工程款支付问题：根据合同约定，工程款支付方式为[支付方式]。
被告（或原告）未按约定支付工程款，至今尚欠原告（或被告）工程款[金额]元。
为此，原告（或被告）请求法院依法判决被告（或原告）支付工程款及逾期付款利息。
三、代理意见1.关于工程质量问题：被告（或原告）在施工过程中存在严重的质量问题，违反了合同约定。
根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条之规定，被告（或原告）应承担违约责任。
因此，请求法院依法判决被告（或原告）承担相应的责任。
2.关于工程款支付问题：被告（或原告）未按约定支付工程款，构成违约。
根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条之规定，被告（或原告）应支付原告（或被告）工程款及逾期付款利息。
因此，请求法院依法判决被告（或原告）支付工程款及逾期付款利息。
四、请求事项1.请求法院依法判决被告（或原告）承担工程质量责任，修复质量问题，赔偿原告（或被告）因此遭受的损失。
2.请求法院依法判决被告（或原告）支付工程款[金额]元及逾期付款利息。
3.请求法院依法判决本案诉讼费用由被告（或原告）承担。
敬请法院依法审理，维护原告（或被告）的合法权益。
建筑工程施工合同纠纷代理词范文
建筑工程施工合同纠纷代理词范文我是本案原告方的代理人，今天我将代表我的客户，就与被告方之间发生的建筑工程施工合同纠纷案件发表我们的代理意见。
在阐述我方观点之前，我想强调的是，我们始终相信法律的公正和正义，希望通过今天的陈述，能够使法庭对本案有一个全面而客观的了解。
本案的核心争议集中在以下几个方面：合同履行的有效性、工程质量的符合性以及违约责任的认定。
我方认为，根据双方签订的建筑工程施工合同，被告方作为承包商，有义务按照合同约定的质量标准和工期要求完成工程建设。
在实际施工过程中，被告方未能严格遵守合同条款，导致工程存在多处质量问题，且未能在约定的时间内完工，给我方造成了巨大的经济损失和信誉损害。
关于合同履行的有效性问题，我方提交的证据充分证明了合同的签订是双方自愿且具有法律效力的。
合同中明确规定了工程的规模、质量标准、工期要求以及违约责任等关键条款。
因此，被告方应当严格按照合同约定执行，任何偏离合同规定的行为都应当承担相应的法律责任。
就工程质量的符合性而言，我方聘请了专业的第三方检测机构对工程进行了质量评估。
检测报告显示，工程存在多项不符合国家标准和行业规范的问题，这些问题的存在严重影响了工程的安全性和使用功能。
根据合同规定，被告方应当负责修复这些质量问题，并承担由此产生的一切费用。
再次，关于违约责任的认定，由于被告方未能履行合同约定的义务，导致工程延期交付，给我方造成了直接的经济损失和间接的信誉损失。
根据民法典的相关规定，被告方应当对此承担赔偿责任。
我方已经计算出了具体的损失金额，并将在庭审中提交相关证据予以证明。
我想强调的是，虽然我方提出了上述诉求，但我们仍然愿意通过和解的方式解决争议。
我们认为，通过双方的友好协商，不仅可以节省司法资源，还可以避免长时间的诉讼给双方带来的额外损失。
因此，我方在此提出和解意向，希望被告方能积极响应，共同寻找一个双方都能接受的解决方案。
我方坚信法律的公正和正义，希望通过今天的陈述，能够让法庭对本案有一个清晰而全面的认识。
建设工程施工合同案代理词
尊敬的法官：您好！我谨代表原告，就本案建设工程施工合同纠纷向您发表代理意见。
首先，请允许我简要回顾本案的事实。
原告与被告于2018年9月25日和9月26日签订了《固体电蓄能供热装置安装合同》，约定被告作为某供暖项目的承建单位，委托原告对固体电蓄能供热装置进行安装服务，安装费合计230万元，分四个阶段付款。
合同签订后，原告依约履行了大部分安装义务，仅余水路改造因被告不配合迟迟未予完成。
案涉供暖项目现已验收通过。
但被告支付过前两阶段的安装费后再无付款。
截至原告起诉之日，除未到支付期的质保金，被告尚欠原告安装费1104000元。
本案的争议焦点主要包括以下几个方面：一、被告是否应按照合同约定支付原告剩余的安装费用？根据《中华人民共和国合同法》第二百五十三条规定：“当事人可以约定一方先行履行债务，另一方后履行债务。
但是，应当给对方必要的准备时间。
”以及第二百五十四条规定：“当事人可以约定一方履行债务时，对方应当履行相应的义务。
”在本案中，原告已经依约履行了大部分安装义务，而被告却未按照合同约定支付相应的安装费用。
因此，原告有权要求被告按照合同约定支付剩余的安装费用。
二、被告是否应对安装质量提出反诉？根据《中华人民共和国合同法》第二百五十六条规定：“当事人应当履行合同的约定。
履行合同的方式、时间、地点由当事人约定。
”以及第二百五十七条规定：“当事人可以约定检验合同履行的期限。
没有约定或者约定不明确的，应当在合理期限内履行。
”在本案中，原告已经依约履行了大部分安装义务，且案涉供暖项目已经验收通过。
被告未能提供证据证明安装质量存在问题，因此，被告无权对原告提出反诉。
三、关于被告申请鉴定的问题被告在答辩过程中申请了对安装工作是否完成及付款条件是否成就以及安装质量是否符合合同约定的鉴定。
然而，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条规定：“当事人对保全证据有异议的，可以向人民法院申请鉴定。
”以及第一百二十三条规定：“当事人申请鉴定的，鉴定人应当提出鉴定意见。
建设工程施工合同纠纷代理词
建设工程施工合同纠纷代理词尊敬的法官：我谨代表我的当事人，就本次建设工程施工合同纠纷案件，提出如下代理意见：一、案情概述1.双方于[[今天日期]]签订了《建设工程施工合同》，约定由乙方（我方当事人）负责施工，甲方支付工程款。
2.施工过程中，由于甲方原因导致工程延期。
3.乙方按照合同约定完成施工，但甲方未能按约定支付工程款。
二、法律依据1.《中华人民共和国合同法》第107条：当事人对标的物的质量、数量有争议的，应当依法申请鉴定。
2.《建设工程质量管理条例》第32条：施工单位应当按照合同约定，完成施工任务。
3.《中华人民共和国民事诉讼法》第108条：起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求和事实、理由；(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
三、争议焦点1.甲方是否应按合同约定支付工程款？2.甲方是否应承担因延期导致的损失？四、代理意见1.根据《建设工程施工合同》约定，甲方应按工程进度支付工程款。
甲方未能按约定支付，构成违约。
乙方有权要求甲方支付工程款及逾期付款违约金。
2.由于甲方原因导致工程延期，根据《建设工程质量管理条例》第32条，乙方已完成施工任务，甲方应承担因延期导致的损失。
五、证据清单1.《建设工程施工合同》2.施工进度报告3.付款申请单4.甲方未支付工程款的证明5.延期导致的损失证明六、结论1.甲方应按合同约定支付工程款及逾期付款违约金。
2.甲方应承担因延期导致的损失。
敬请考虑我方代理意见，维护我方当事人的合法权益。
代理人：[[您的名字]][[今天日期]]附件：相关法律法规节选一、《中华人民共和国合同法》节选第一百零七条：当事人对标的物的质量、数量有争议的，应当依法申请鉴定。
第一百零八条：当事人应当履行合同约定的义务。
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
建设工程施工合同纠纷代理词简版
建设工程施工合同纠纷代理词建设工程施工合同纠纷代理词一、引言建设工程施工合同纠纷是在建设工程施工过程中，由于合同约定的不清晰或双方之间存在的合同条款解释争议等原因所引起的，常见的合同纠纷包括工期延误、质量问题、变更索赔等。
在处理这类纠纷时，委托代理人的作用至关重要，其需要全面了解合同条款、法律法规以及相关司法解释，为委托人提供专业的法律意见和代理服务，以最大限度地维护委托人的合法权益。
二、纠纷诉求委托人A与承包人B签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同约定了工程的质量要求、工期等内容。
然而，在工程实施的过程中，B未能按合同约定的要求完成工程，并且在工期内将工程移交，导致A遭受了一定的经济损失。
因此，委托人希望通过诉讼的方式解决合同纠纷，并委托代理人代为提起诉讼。
三、法律依据根据《中华人民共和国合同法》第三十五条的规定：“当事人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等方式解决合同争议。
未经对方同意，一方不得单方面更改或者中止履行合同，也不得采取损害对方利益的行为。
”同时，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十二条的规定：“人民法院应当适用本法进行调解，对调解未达成协议的，应当出具调解书；不适于调解的，应当及时立案，组织审理。
”四、事实与证据委托人A与承包人B签订的《建设工程施工合同》约定了工程的质量要求、工期等内容，同时，A在合同履行过程中履行了自己在合同中约定的义务。
然而，B未能按合同要求按时完工，并且工程质量存在问题，经委托人A多次的催告和督促，承包人B仍未能解决问题，导致委托人A遭受了一定的经济损失。
委托人A收集了与此事相关的证据材料，包括合同文件、催告信函、施工质量检测报告、工程监理报告等。
五、诉讼请求委托代理人根据事实和法律依据，向人民法院提出如下诉讼请求：1. 判决解除合同：根据《中华人民共和国合同法》第八十一条的规定，“当事人对合同的目的不能实现或者明显无法实现的，受损害的一方有权请求人民法院或者仲裁机构解除合同”。
建设工程合同施工方代理词
代理词
尊敬的审判长、审判员：
我谨代表原告方，就与被告方之间的建设工程合同纠纷案，发表以下代理意见。
首先，原告方与被告方于[[今天日期]]签订了《建设工程合同》，约定原告方向被告方提供施工服务，被告方按期支付工程款。
然而，被告方在施工过程中，无视合同约定，拖欠工程款，严重违约。
其次，根据《合同法》第66条规定，当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。
一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。
一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。
原告方已按照合同约定完成了施工义务，而被告方却未能按期支付工程款，被告方的行为已经构成违约。
再次，原告方在履行合同过程中，严格按照合同约定的标准进行施工，确保工程质量。
而被告方在工程验收过程中，对工程质量并未提出任何异议。
因此，被告方无权以工程质量问题为由拒付工程款。
此外，被告方在诉讼过程中，并未提供任何证据证明原告方存在违约行为。
根据《证据规定》第3条规定，主张对方违约的当事人应当提供证据证明对方存在违约行为。
由于被告方未能提供相关证据，其违约行为应当得到法律的制裁。
最后，根据《合同法》第107条规定，当事人对标的物的质量要求没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条的规定。
原告方在施工过程中，已经履行了合同约定的质量要求，被告方无权以质量问题为由拒付工程款。
综上所述，原告方已经履行了合同约定的义务，而被告方却违约拖欠工程款。
为了维护原告方的合法权益，请求法院判决被告方按照合同约定支付工程款，并承担违约责任。
谢谢。
建筑工程合同纠纷代理词怎么写
建筑工程合同纠纷代理词怎么写建筑工程合同纠纷代理词一、前言由于建筑工程合同纠纷一般牵涉面广, 有很多的法律问题需要解决, 因此, 为了能够保护客户的合法权益, 本文就建筑工程合同纠纷代理词的写作进行了详细的讲解, 希望能够给读者带来一定的价值。
二、基本情况建筑工程合同纠纷代理严格依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国仲裁法》等法律法规办理。
三、代理词一尊敬的仲裁员/法院评估员，我公司是建筑工程领域的有经验的代理律师，本次代理建设工程纠纷案是由于双方出现了一些分歧和抵触，涉及的问题比较复杂，经过我们的多次沟通和协商，还是没有达成一致的意见，因此我们申请进行仲裁/司法评估。
我们真诚地希望您能够公正、全面、客观地审理此案，保护我们的合法权益。
针对本案，我们具体的诉讼请求如下：1、要求对方按照合同约定给予全部工程款支付；2、要求对方按照合同约定及时进行工程交付；3、对方违反合同约定违规拖延施工，导致我们产生了很大的经济损失，要求其承担相应的赔偿责任；4、有证据证明，对方在施工过程中存在严重的质量问题，要求其承担相应的赔偿责任。
我们已经准备好了详尽的证据和相关资料，恳请仲裁员/法院评估员对我们的请求进行调查和审理，您的判决将是我们公正合法权益得以实现的关键。
谢谢！四、代理词二尊敬的仲裁委员/法院评估员，我公司作为建筑工程领域的代理律师，代理的此案涉及合同纠纷的具体情况如下：……本案中我们均已提供了充分的证据，证明了对方存在明显的违约行为，包括不及时交付工程、工程质量远远未达到合同约定的标准等行为，对我方造成了极大的经济损失和信誉损害。
因此，我们诉请仲裁委员/法院评估员判定对方违约，赔偿我方全部损失，还要求对方承担全部的诉讼费用。
我们会全力配合您的调查和审理工作，并在合法、公正、公平、透明的原则下，维护我们的合法权益。
感谢！五、附件本文档所涉及附件如下：1、建筑工程合同2、双方往来邮件3、施工进度表4、验收记录等。
建筑工程合同纠纷代理词
建筑工程合同纠纷代理词尊敬的仲裁员/法官/仲裁庭成员：我代表我的当事人就上述建筑工程合同纠纷向贵庭提出如下代理词：，我要强调本案的背景和事实。
根据合同的约定，双方应当按照合同的条款进行工程建设，完成合同约定的工作，并支付相应的费用。
在本案中，我方遵守了合同的约定，并履行了合同的义务，但对方未能按照合同的约定完成工程建设，并且未能按时支付费用。
这严重违反了合同的约定，导致了双方发生了纠纷。
，我要指出对方的违约行为。
根据合同的约定，对方应当按照合同约定的工程标准进行施工，并按时支付费用。
在实际施工过程中，对方不仅没有按照合同约定的工程标准进行施工，还拖延工期并且未能按时支付费用。
这些违约行为严重影响了项目的进展，并给我方造成了实际经济损失。
第三，我要强调我方的权益和要求。
根据合同约定，我方有权要求对方按照合同约定的工程标准完成项目，并按时支付费用。
我方还有权要求对方承担由于其违约行为而造成的经济损失。
在本案中，我方为了履行合同的约定，并已经支付了相应的费用，但对方违约的行为导致了我方实际损失了许多时间和金钱。
，我要请求贵庭给予公正的裁决。
根据我们提供的证据和事实，我们坚信我的当事人是合法的，合理的，且受到了不公正的待遇。
我请求贵庭能够根据合同的约定以及法律的规定，保护我的当事人的权益，确认对方的违约行为，并要求其承担相应的法律责任。
我方还请求贵庭能够判令对方按照合同约定的工程标准完成工程，并支付我方的相关费用。
，我方坚信自己的权益，并准备充分合法地维护自己的权益。
我方请求贵庭能够按照法律的规定和公正的原则作出公正的裁决，保护我方的合法权益。
谢谢贵庭的审理。
建设工程施工合同代理词
尊敬的法官：我代表原告，就本次建设工程施工合同纠纷案，发表以下代理意见：一、案由及事实本案系原告某建筑工程公司（以下简称“原告”）与被告某房地产开发公司（以下简称“被告”）之间发生的建设工程施工合同纠纷。
原告与被告于2010年5月20日签订了《建设工程施工合同》，约定原告承建被告开发的项目。
合同约定工程总价款为人民币100,000,000元，被告分期支付。
原告按照合同约定，严格履行合同义务，完成了所有施工内容。
经审计，原告实际完成工程价值为105,000,000元。
然而，被告仅支付了工程总价款的80%，即80,000,000元，尚有25,000,000元未支付。
原告多次催讨，被告均以各种理由推脱，至今未支付剩余工程款。
二、法律依据及合同约定根据《中华人民共和国合同法》第107条规定：“当事人对标的物的交付和对价的支付约定期限的，按照约定的期限履行；没有约定期限的，可以随时履行。
一方当事人请求履行的，对方当事人应当在合理期限内履行。
”《建设工程施工合同》第15.3条约定：“工程款按照以下方式支付：（1）被告应在工程开工后按照工程进度分阶段支付工程款；（2）被告支付工程款后，原告应向被告提供等额的增值税专用发票；（3）工程验收合格后，被告支付剩余工程款。
”三、争议焦点1. 被告是否应当支付原告剩余工程款25,000,000元？2. 被告是否应当支付原告逾期付款的利息？四、代理意见1. 被告应当支付原告剩余工程款25,000,000元。
根据合同约定，被告应在工程验收合格后支付剩余工程款。
原告已按照合同约定完成所有施工内容，并经审计确认实际完成工程价值为105,000,000元。
因此，被告应当支付原告剩余工程款25,000,000元。
2. 被告应当支付原告逾期付款的利息。
根据《中华人民共和国合同法》第107条规定，当事人对标的物的交付和对价的支付约定期限的，按照约定的期限履行；没有约定期限的，可以随时履行。
原创：建设工程施工合同纠纷案律师代理词
原创：建设工程施工合同纠纷案律师代理词尊敬的仲裁员，大家好！本案中，我作为原告XX公司的诉讼代理人，向仲裁庭提交此诉讼代理词。
本案争议的主要议题为建设工程施工合同纠纷。
受到纠纷的施工工程由被告YY公司承包。
根据合同，被告需在合同规定的期限内按约定完成工程，并按照约定标准保质保量交付工程。
然而，在实际施工中，被告存在工期推迟、工程质量不合格等问题，导致工程无法按时如约交付，给原告造成了重大的经济损失。
在本案中，原告提出的诉讼请求主要包括以下几个方面：1.要求被告支付逾期竣工款项根据合同约定，被告应在竣工合格后的15天内支付逾期竣工的款项。
但由于被告的工期推迟，导致竣工时间延迟，被告未能按时支付逾期竣工款项。
因此，原告要求被告按约定支付逾期竣工的款项。
2.要求被告退还质保金根据法律法规和相关标准规定，被告应按照约定标准保质保量交付工程，并缴纳相应的质保金。
然而，在本案中，被告未能满足合同约定的质量标准，且拒绝退回已缴纳的质保金，给原告造成了经济损失。
因此，原告要求被告退回已缴纳的质保金。
3.要求被告赔偿违约金和延期履约金根据合同约定，被告须按时如约完成工程，并承担相应的违约责任。
然而，在本案中，被告存在工期推迟等违约情形，给原告造成严重的经济损失。
因此，原告要求被告承担相应的违约责任，包括支付违约金和延期履约金。
，本案中涉及的争议主要集中在建设工程施工合同执行过程中的违约行为，以及由此产生的经济损失问题。
为了维护原告的合法权益，保护建设工程市场的健康发展，我们请求仲裁庭做出公正的裁决，判决被告承担全部相关损失和违约责任。
谢谢！。
建设工程施工合同纠纷代理词(3篇)
第1篇我受原告[原告公司名称]的委托，作为其诉讼代理人，就本案建设工程施工合同纠纷一事，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规，结合本案事实，发表如下代理意见：一、关于案件事实的认定本案原告[原告公司名称]与被告[被告公司名称]于[签订日期]签订了《建设工程施工合同》，约定由原告负责[工程名称]的建设施工，合同总价款为[合同总价款]。
合同签订后，原告按照约定完成了施工任务，并提交了竣工验收报告。
然而，被告以各种理由拒绝支付工程款，导致双方产生纠纷。
二、关于合同效力的认定根据《中华人民共和国合同法》第五十二条的规定，依法成立的合同，自成立时生效。
本案中的《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，故该合同合法有效。
三、关于工程款的支付1. 根据合同约定，被告应在[支付期限]内支付工程款。
然而，被告未按照约定履行付款义务，已构成违约。
2. 原告已按照合同约定完成了施工任务，并提交了竣工验收报告，工程质量符合国家标准。
根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，被告应支付原告工程款。
3. 关于被告提出的工程质量问题，原告已积极配合解决，并承担了相应的维修费用。
根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，被告不得以此为由拒绝支付工程款。
四、关于违约责任的承担1. 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，被告未按照约定支付工程款，应承担违约责任。
2. 原告要求被告支付逾期付款利息，符合法律规定，应予支持。
3. 关于被告提出的其他抗辩理由，经审查，均缺乏事实和法律依据，应予驳回。
五、关于本案的诉讼请求1. 请求法院判决被告支付原告工程款[工程款金额]。
2. 请求法院判决被告支付逾期付款利息[逾期付款利息金额]。
3. 请求法院判决被告承担本案诉讼费用。
综上所述，本案事实清楚，证据充分，请求法院依法支持原告的诉讼请求。
此致[法院名称]原告[原告公司名称]诉讼代理人：[代理人姓名][日期]第2篇我受原告委托，担任本案的诉讼代理人，现就本案建设工程施工合同纠纷事项，发表如下代理意见：一、案件事实本案涉及的建设工程施工合同纠纷，原、被告双方于2019年3月签订《建设工程施工合同》，约定由原告承包被告的建设工程项目。
建设施工合同纠纷证据目录,代理词
建设工程施工合同纠纷证据目录（原告提供）证据一：明亮安防智能化系统工程合同1份。
系原件。
证据形式书证，证据来源被告，原告留存证明目的：1、2016年7月20日原告与被告签订《明亮安防智能化系统工程合同》，约定原告为被告明亮安防智能化系统施工，2、工程内容为可对讲机、室内报警、门卫安防、周界报警及电视监控、背景音乐、公共广播、停车场及小区监控、电子巡更、小区车辆出入管理、广场草坪、弱电外网及室外有线电视系统，以上工程范围内的挖沟、填埋、井、盖工程。
3、合同总价为2480000元，付款方式为按施工月进度付款，每月支付工程进度70%，竣工后调试运行正常付到80%，结算完留5%保修费，余款在验收合格后6个月付清。
开工日期2016年6月20日，竣工日期2016年10月25日；4、合同签订时，被告负责工程施工的委托代理人即被告公司经理花胜签字，花胜在工程施工签署法律文书行为系被告公司的行为，被告应对花胜的代理行为负责。
证据二：竣工交接书6份系原件。
证据形式书证，证据来源被告，原告留存证明目的：原告在2016年6月20日为被告明亮安防智能系统施工后，被告负责人花胜、被告所属宁夏置信物业服务有限公司201年7月26日起对原告施工的北景音乐子系统（即合同工程内容约定背景音乐、公共广播、广场草坪音乐）、电视监控子系统（即合同工程内容门卫安防系统、周界报警及电视监控系统、停车场及小区监控系统）、巡更系统（即合同工程内容电子巡更系统）、小区大门口道阐系统（即合同工程内容停车场及小区监控系统、小区车辆出入管理系统）、周界防范子系统（即合同工程内容门卫安防系统、周界报警及电视监控系统）、彩色可视对讲及家居报警子系统（即合同工程内容可视对讲系统、室内报警系统）进行竣工验收交接，被告负责人签字确认，并由被告物业公司负责人签字和盖章，原告已按照合同约定施工，并交接被告验收，被告应当支付工程款。
证据三：3-1明亮有线电视系统工程合同书一份系原件。
建设工程施工合同纠纷代理词
建设工程施工合同纠纷代理词尊敬的各位出席人士：首先，感谢大家能够出席今天的会议，我将代表甲方委托的代理人，就建设工程施工合同纠纷的相关问题进行阐述和辩解。
一、背景介绍本次建设工程施工合同纠纷代理词，是在甲方与乙方签订建设工程施工合同后，出现了一系列纠纷情况。
甲方在合同执行过程中，遭遇到了乙方的违约行为，导致工程进展受阻，给甲方造成了巨大的经济损失。
为此，甲方决定通过法律途径解决纠纷，并委托本代理团队进行法律代理。
二、问题阐述乙方在合同履行过程中存在以下问题：1. 不按照合同约定穿戴统一的工作服，导致工作期间形象不佳。
2. 在施工现场，乙方未能按照合同要求设置安全警示标识，导致工人发生意外伤害。
3. 乙方未能按期完成工程，并且工程质量存在严重问题，无法与合同约定相符。
4. 乙方未能提供必要的技术人员和设备，导致施工效率低下。
5. 乙方未经甲方同意，擅自将合同中的一部分工程转包给其他单位。
三、法律依据我代理团队认为，甲方提出的索赔和追究责任的请求均符合以下法律依据：1. 《中华人民共和国合同法》第三十六条：“当事人约定的合同内容，应当符合法律规定，不得违背公序良俗。
”2. 《中华人民共和国劳动合同法》第四十八条：“用人单位应当履行下列义务…维护劳动者的人身权益、合法权益。
”3. 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：“用人单位应当采取必要的技术措施和其他措施，确保劳动者的人身安全…。
”四、解决方案针对上述问题，我代理团队提出以下解决方案：1. 乙方应承担相应责任，对甲方的经济损失进行赔偿，并公开道歉以温和甲方的情绪。
2. 甲方有权要求乙方整改现场标识，并采取措施确保施工安全。
3. 乙方应在规定的期限内完工，并保证工程质量符合合同约定。
4. 乙方应补充必要的技术人员和设备，确保施工进度和质量。
5. 乙方应赔偿甲方在违约转包行为中的损失，并按照合同约定返还相关款项。
五、申诉与期望基于以上问题和解决方案，本代理团队请求裁决方做出以下裁决：1. 确认乙方存在违约行为，并判决乙方对甲方的经济损失进行赔偿。
建设工程施工合同纠纷代理词
建设工程施工合同纠纷代理词建设工程施工合同纠纷代理词代理人（以下简称甲方代理人）：____________代理人方式：____________代理人地质：____________被代理人（以下简称乙方代理人）：____________被代理人方式：____________被代理人地质：____________第一章背景及争议的事实陈述1. 甲方为某建设工程项目的业主，乙方为承建该工程的施工单位。
双方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称合同）2. 合同约定了工程的建设内容、工期、质量要求、价格、支付方式等各项条款。
3. 由于某些原因，甲方与乙方在履行合同过程中发生了争议，双方无法通过协商解决，因此需要进行法律纠纷的代理。
第二章争议焦点1. 第一争议焦点：工程质量问题详细叙述争议的质量问题，包括实际工程与合同约定不符的情况、工程验收合格标准不达标的情况等。
2. 第二争议焦点：工程延期详细叙述工程延期的原因、延期的时长、造成的经济损失等情况。
3. 第三争议焦点：支付问题详细叙述合同约定的支付方式、支付进度是否按照合同履行，以及双方是否存在支付纠纷等情况。
第三章争议事实及证据1. 工程质量问题的争议事实详细工程质量问题的具体事实，并提供相关证据，如工程质量鉴定报告、合同约定等。
2. 工程延期的争议事实详细陈述工程延期的原因，具体的日期和时间，提供相关证据，如工程进度计划、延期通知书等。
3. 支付问题的争议事实详细描述支付问题的具体情况，包括支付的金额、时间节点，提供相关证据，如支付凭证、合同约定等。
第四章乙方代理人意见及主张1. 就工程质量问题，乙方代理人认为_______（陈述乙方的辩护观点）2. 就工程延期，乙方代理人认为_______（陈述乙方的辩护观点）3. 就支付问题，乙方代理人认为_______（陈述乙方的辩护观点）第五章法律分析及争议解决建议1. 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，对争议焦点进行分析，并给出甲方的权益和乙方的责任。
建设工程施工合同纠纷代理词
建设工程施工合同纠纷代理词从事建设工程的过程中，合同纠纷是不可避免的。
因为工程复杂多变，各方在合同履行中难免产生分歧。
在这种情况下，若无法通过友好协商解决，双方往往需要求助于法律手段来解决争议。
本文将围绕建设工程施工合同纠纷的代理词，为需要的人士提供参考。
一、引言作为建筑工程的一员，我们都清楚，在合同履行过程中很容易遭遇各种问题和纠纷。
这些纠纷可能涉及到工程质量、工期、付款等多个方面。
当双方无法达成一致时，我们作为纠纷代理，将竭尽所能，代表委托人，维护其合法权益。
二、建设工程施工合同纠纷代表词的要点1. 合同履行过程中出现的问题和纠纷，需一一列举。
2. 引用相关法律法规，明确委托人的权益和义务。
3. 陈述委托人在施工合同纠纷中的主张和诉求。
4. 对于对方可能提出的异议进行反驳，即合同纠纷的核心争议点。
5. 展示证据，力求使对方信服。
6. 强化合同约定的重要性和法律规定的约束力。
7. 呼吁裁判机关公正裁决，保障委托人的合法权益。
三、建设工程施工合同纠纷代表词的写作技巧1. 使用简洁明了的语言，不要使用过于专业的术语，以确保裁判人员和对方能够理解。
2. 结合具体案例进行阐述，增强说服力。
3. 语气要坚定、自信，以显示自己对案件的专业性和严肃性。
4. 注重逻辑性，全面而有条理地叙述纠纷的来龙去脉，使对方难以反驳。
5. 体现代理人对法律法规的深入理解，使裁判人员认同自己的观点。
四、建设工程施工合同纠纷代表词的范例尊敬的裁判长、合议庭成员：本案是由我代理的建设工程施工合同纠纷案件，事实清楚、证据确凿，我们对其结果充满信心。
下面，我将详细陈述委托人的诉求和权益，同时针对对方可能提出的异议进行反驳。
首先，本案纠纷主要涉及工程质量问题。
根据建设工程质量管理条例第12条，承包人应确保工程质量符合标准，并提供相应的保修服务。
然而，对方在工程质量上存在明显的瑕疵，严重影响了委托人的正常使用。
针对对方可能提出的工程使用方法不当、委托人在工程使用过程中产生的损坏等异议，我们提供了大量的照片、视频和鉴定报告作为证据，证明了工程存在的质量问题是由承包人所致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同纠纷证据目录（原告提供）证据一：明亮安防智能化系统工程合同1份。
系原件。
证据形式书证，证据来源被告，原告留存
证明目的：1、2016年7月20日原告与被告签订《明亮安防智能化系统工程合同》，约定原告为被告明亮安防智能化系统施工，
2、工程内容为可对讲机、室内报警、门卫安防、周界报警及电视监控、背景音乐、公共广播、停车场及小区监控、电子巡更、小区车辆出入管理、广场草坪、弱电外网及室外有线电视系统，以上工程范围内的挖沟、填埋、井、盖工程。
3、合同总价为2480000元，付款方式为按施工月进度付款，每月支付工程进度70%，竣工后调试运行正常付到80%，结算完留5%保修费，余款在验收合格后6个月付清。
开工日期2016年6月20日，竣工日期2016年10月25日；
4、合同签订时，被告负责工程施工的委托代理人即被告公司经理花胜签字，花胜在工程施工签署法律文书行为系被告公司的行为，被告应对花胜的代理行为负责。
证据二：竣工交接书6份系原件。
证据形式书证，证据来源被告，原告留存
证明目的：原告在2016年6月20日为被告明亮安防智能系统施工后，被告负责人花胜、被告所属宁夏置信物业服务有限公司201年7月26日起对原告施工的北景音乐子系统（即合同工程内容约定背景音乐、公共广播、广场草坪音乐）、电视监控子系统（即合同工程内容门卫安防系统、周界报警及电视监控系统、停车场及小区监控系统）、巡更系统（即合同工程内容电子巡更系统）、小区大门口道阐系统（即合同工程内容停车场及小区监控系统、小区车辆出入管理系统）、周界防范子系统（即合同工程内容门卫安防系统、周界报警及
电视监控系统）、彩色可视对讲及家居报警子系统（即合同工程内容可视对讲系统、室内报警系统）进行竣工验收交接，被告负责人签字确认，并由被告物业公司负责人签字和盖章，原告已按照合同约定施工，并交接被告验收，被告应当支付工程款。
证据三：3-1明亮有线电视系统工程合同书一份系原件。
3-2有线电视系统技术条件1份系原件，3-3有线电视入网工程终验证书1份系原件。
3-4证明1份。
证据形式书证，证据来源被告，原告留存证明目的：1、原告将合同施工内容中的有线电视系统承包给宁夏佳帮建筑智能化工程有限公司负责施工，工程内容为明亮共计408户。
2、原告承包的合同施工内容中的有线电视入网工程于2017年1月10日经宁夏广播电视网络有限公司贺兰分公司验收，验收意见为用户电平达标，施工工艺合格，用户数属实，管道畅通，评定为合格工程，同意入网。
因此，原告按照合同约定完成施工内容，并验收投入使用。
被告应按照合同约定支付工程款。
证据四、工程变更单三份系原件。
证据形式书证，证据来源被告，原告留存
证明目的：2017年8月5日原告因被告合同外工程办公楼视频监控系统、西北角新建别墅楼户内楼宇对讲设备、有线电视设备施工，并由被告负责人花胜签字确认以上工程变更，工程造价合计为90341元，被告应当承担清偿责任。
证据五：情况说明1份。
证据形式书证，证据来源被告，原告留存
证明目的：2017年7月2日，原告向被告出具情况说明一份，原告公司自2017年5月完成对明亮弱电智能系统工程施工，自工程竣工后原告一直对明亮进行维护，并对楼宇系统重新调试，已经维护
完成，请被告确认。
同时建议，小区内如业主需要装修，请物业公司联系我单位配合装修公司调试对讲系统，以免造成不能联网。
被告物业公司负责签字确认以上事实，被告负责人花胜对上以上事实签字确认。
原告承诺出现任何情况本人来维修。
因此，原告已尽到合同义务，被告应结清工程款。
证据六：5-1律师函1份，5-2文件签收登记表1份。
证据形式书证，证据来源被告，原告留存
证明目的：原告与被告协商工程款支付达成意向后于2017年10月9日向被告发律师函，原告承诺配合被告完成对179户业主的楼宇系统的进行完善，但被告应结清工程款，但被告再次毁约，未支付下剩工程款，至此原告起诉至贵院。
证据七：宁夏回族自治区建筑业专用发票存根联1张，进账单1份。
证据形式书证，证据来源被告，原告留存
证明目的：原告于2016年10月15日向被告出具明亮工程安防智能化系统工程款发票80万元，被告于2016年10月27日支付工程款80万元。
证据八：明亮省建筑业专用发票存根联1张，进账单1份。
证据形式书证，证据来源被告，原告留存
证明目的：原告于2016年9月9日向被告出具明亮安防系统工程款发票40万元，被告于2016年9月9日支付工程款40万元证据九：宁夏回族自治区建筑业专用发票存根联1张，进账单1份。
证据形式书证，证据来源被告，原告留存
证明目的：原告于2017年6月2日向被告出具明亮安防系统工程款发票78万元，被告于2017年7月12日支付工程款78万元证据十：明亮省建筑业专用发票存根联1张。
证据形式书证，证据来源被告，原告留存
证明目的：结合证据一合同总价为248万元，结合证据七、八、九被告共计支付合同内工程款198万元，原告于2012年1月17日向被告出具明亮安防系统下剩工程款发票50万元，被告应支付该笔50万元工程款。
代理人：王成武律师
2017年2月18日
代理词
审判长、审判员：
宁夏朔方律师事务所接受被上诉人重庆文圣安全技术有限公司的委托，指派本律师为被上诉人与重庆文圣房地产开发有限公司工程合同纠纷代理人，根据本案的有关事实及法律发表如下代理意见：
一、被上诉人与上诉人签订的《明亮安防智能化系统工程合同》合法有效，被上诉人已按照约定施工并与上诉人办理竣工交接，上诉人要求继续履行合同，直至所有工程施工完毕的理由不能成立2016年7月20日被上诉人与上诉人签订《明亮安防智能化系统工程合同》，约定被上诉人为上诉人明亮安防智能化系统施工，工程内容为可对讲机、室内报警、门卫安防、周界报警及电视监控、背景音乐、公共广播、停车场及小区监控、电子巡更、小区车辆出入管理、广场草坪、弱电外网及室外有线电视系统，以上工程范围内的挖沟、填埋、井、盖工程。
开工日期2016年6月20日，竣工日期2016年8月25日。
被上诉人在2016年6月20日为上诉人明亮安防智能系统施工于2016年5月22日全部竣工，在此期间上诉人负责人、上诉
人的信物业服务有限公司分别于2016年1月26日起对以上合同约定工程内容进行竣工验收并办理交接手续，上诉人负责人签字确认，并由上诉人物业公司负责人签字和盖章，被上诉人已按照合同约定于2016年5月22日全部施工结束并移交上诉人投入使用至今。
为了索要工程款，在维护保修期满后，被上诉人仍多次为上诉人免费维护，并于 2013年7月2日向上诉人出具情况说明一份，因此，被上诉人已尽到合同义务，上诉人自2016年5月22日投入使用至今已接近三年，对下剩工程款50万元至今未支付的行为严重违约。
上诉人要求继续履行合同，直到所有工程施工完毕并进行竣工验收的理由不能成立。
二、涉案合同中可讲对视系统通过上诉人验收并由被上诉人移交上诉人，被上诉人不存在违约
1、根据双方签订的《明亮安防智能化系统工程合同》工程内容（1）可视对讲系统（彩色）。
被上诉人按照合同要求为明亮1408户安装的可视对讲系统均为彩色，庭审时被上诉人出示的证据可以充分证实这一事实，故不存在上诉人所说未安装彩色显屏的事实。
2、上诉人认为至今有1408余户业主未完全完工的事实不成立。
被上诉人已经于2016年5月22日通过告竣工验收，当时验收时对408户可讲对视进行测试，完全符合要求，并移交上诉人物业公司。
后因为上诉人的原因将其中未入住住户对讲分机拆除，对讲分机由物业公司保管。
2013年7月2日被上诉人与上诉人签订《情况说明》，对上诉人所说140余户业主对讲系统调试达成一致意见，并由上诉人物业公司负责签字确认以上事实，上诉人负责人李振华对上以上事实签字确认。
因此，被上诉人已尽到合同义务，上诉人应结清工程款。
三、上诉人应向被上诉人支付合同内工程款50万元，并支付逾
期付款利息61145元
根据合同约定涉案工程包干价为248万元，付款方式为按施工月进度付款，每月支付工程进度70%，竣工后调试运行正常付到80%，结算完留5%保修费，余款在验收合格后6个月付清。
在合同履行过程中，上诉人先后支付三笔工程款即上诉人2016年9月9日支付工程款40万元、2016年10月27日支付工程款80万元、2016年7月12日支付工程款78万元，对于下剩工程款50万应承担清偿责任。
涉案工程已于2016年5月22日验收合格，且被上诉人应上诉人要求早已出具50万元的发票，因此上诉人应承担下剩工程款的清偿责任。
根据合同约定，上诉人应于2016年5月22工程竣工验收合格后6个月内即2016年11月22日付清余款，截止被上诉人起诉后2013年11月22日期间，上诉人应按照中国人民银行同期贷款利率6.13%支付逾期付款利息61145元。
综上所述，被上诉人向上诉人主张支付欠付工程款的事实清楚，证据确实充分，一审判决认定事实清楚。
请求贵院依法驳回上诉人的诉讼请求，维持原判决。
代理人： 2017年5月29日。