(完整版)35KV变电站施工总承包合同
35kv变电站施工合同
35kv变电站施工合同甲方(委托方):____________乙方(承包方):____________鉴于甲方需要建设35KV变电站,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就35KV变电站施工事宜达成如下合同条款:第一条工程概况1. 工程名称:35KV变电站建设项目2. 工程地点:_____________________3. 工程内容:包括但不限于变电站土建工程、电气安装工程、设备调试、试运行等。
4. 工程规模:____________第二条工程承包范围1. 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求完成工程的全部施工任务。
2. 乙方负责提供施工所需的全部材料、设备、工具和劳动力。
第三条工程质量标准1. 工程质量应符合国家和行业相关标准及规范。
2. 乙方应确保工程质量达到甲方验收标准。
第四条工程期限1. 工程开工日期:____________年______月______日2. 工程竣工日期:____________年______月______日3. 乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。
第五条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币(大写):______________________元。
2. 支付方式:甲方按照工程进度分期支付工程款项,具体支付时间及比例如下:- 合同签订后支付总价款的______%作为预付款;- 土建工程完成支付总价款的______%;- 电气安装完成支付总价款的______%;- 工程竣工验收合格后支付至总价款的______%;- 剩余______%作为质保金,质保期满后无质量问题一次性支付。
第六条工程验收1. 工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后______个工作日内组织验收。
3. 验收合格后,双方签署验收合格证明。
第七条质保期及保修1. 工程质保期为竣工验收合格之日起______年。
2. 质保期内,乙方负责免费维修因施工质量问题引起的损坏。
35kv变电站施工合同
35kv变电站施工合同合同编号:______________甲方(发包方):______________地址:______________法定代表人:______________乙方(承包方):______________地址:______________法定代表人:______________鉴于甲方需要建设35kv变电站,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就35kv变电站工程施工事项协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:35kv变电站建设项目。
1.2 工程地点:______________。
1.3 工程内容:包括但不限于变电站土建工程、电气安装工程、调试及试运行等。
1.4 工程规模:______________。
第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸和技术要求,承担以下工程承包范围:2.1 土建工程:包括变电站的基础、结构、围护结构等。
2.2 电气安装工程:包括变压器、断路器、隔离开关、保护装置等设备的安装与调试。
2.3 辅助工程:包括给排水、通风、照明、消防等系统的安装。
2.4 试运行:工程竣工后,乙方负责配合甲方进行设备试运行。
第三条合同工期3.1 开工日期:______________。
3.2 竣工日期:______________。
3.3 合同工期总日历天数为______________天。
第四条质量标准工程质量应达到国家或行业现行的施工质量验收标准,一次性验收合格。
第五条合同价款5.1 本合同为固定总价合同,总价款为人民币(大写)______________(¥______________)。
5.2 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险费、风险费等。
第六条付款方式6.1 预付款:合同签订后______________日内,甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为预付款。
35kv合同模板
35kv合同模板甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)法定代表人:(甲方法定代表人)电话:(甲方电话)乙方:(乙方名称)地址:(乙方地址)法定代表人:(乙方法定代表人)电话:(乙方电话)鉴于甲、乙双方在平等自愿的基础上,就35KV变电站工程的设计、采购、施工等相关事宜达成如下协议:一、合同目的为了保证35KV变电站工程的质量和进度,保障双方的合法权益,甲、乙双方根据双方的实际情况,达成如下协议:二、项目概况1. 项目名称:35KV变电站工程2. 项目地点:(具体地址)3. 项目负责人:(姓名)4. 项目工期:(具体工期)三、合同内容1. 设计阶段:甲方责任:根据乙方的需求和要求,进行35KV变电站工程的设计工作,并提供相关设计报告和图纸。
乙方责任:提供必要的资料和信息,并对设计方案进行评审和确认。
2. 采购阶段:甲方责任:根据设计方案,进行相关设备和材料的采购工作,并确保采购的设备和材料符合相关标准和要求。
乙方责任:提供必要的支持和协助,确保采购工作的顺利进行。
3. 施工阶段:甲方责任:组织施工队伍,按照设计方案和采购的设备和材料,进行35KV变电站工程的施工工作。
乙方责任:提供必要的支持和协助,确保施工的进度和质量。
四、合同变更1. 双方如需对合同内容进行修改或补充,应当经过双方协商一致,并签订书面的变更协议。
2. 未经双方同意,任何一方不得擅自变更合同内容。
五、验收标准1. 35KV变电站工程的验收标准应符合相关国家标准和行业标准。
2. 验收内容包括工程质量、工程进度、安全管理等方面。
六、合同履行1. 甲、乙双方应按照合同约定的内容和时间节点履行各自的责任和义务。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行的,应及时通知对方,并协商解决办法。
七、合同解除1. 若一方未能履行合同约定的义务,另一方有权要求解除合同。
2. 在解除合同时,应当按照合同约定的方式进行赔偿和补偿。
八、争议解决1. 双方如因合同履行过程中发生争议,应当友好协商解决。
35k变电站施工总承包(合同)
35k变电站施工总承包合同引言合同背景合同条款1. 合同范围本合同的范围覆盖了35k变电站的设计、采购、施工以及相关工程管理和监督。
详细的合同范围将在施工前由双方共同商定并在合同附件中确认。
2. 合同金额和支付方式2.1 本总承包合同的金额为[合同金额],金额以人民币表示。
甲方将按照支付方式支付给乙方: 预付款:[预付款比例]%,需在合同签署后的[预付款付款期限]内支付。
进度款:根据施工进展和合同约定的支付节点,甲方将支付乙方相应的进度款。
完工结算款:当乙方完成变电站的施工工作并获得有关部门的竣工验收合格证明后,甲方将支付完工结算款。
2.2 本合同金额中的所有款项均包含税款。
乙方须负责自行缴纳相关税费。
3. 工期和交付时间3.1 本合同规定的工期为[工期],自合同生效之日起开始计算。
3.2 乙方应按照施工计划进行工程施工,并将工程按计划在工期结束前交付给甲方。
4. 施工质量和验收标准4.1 乙方应根据设计文件和相关法规标准,确保施工质量符合国家和行业标准。
4.2 乙方应按照合同约定的验收标准进行工程的验收。
甲方有权对工程质量进行检查和验收,并提出合理的修改和要求。
5. 变更和索赔5.1 如需对合同进行任何变更,双方应通过书面协议进行确认,并按照变更后的合同条款执行。
5.2 如乙方因甲方原因无法按照合同约定的工期交付工程,并由此产生索赔,乙方应提供充分的证据和合理的索赔要求,甲方应合理予以考虑和解决。
6. 违约责任6.1 若甲方或乙方未能履行合同约定的任何职责和义务,对方有权要求违约方进行相应的赔偿和补偿。
6.2 对于由于不可抗力事件导致的工期延误或合同的情况,双方应友好协商解决,若无法解决,可按照相关法律进行索赔或解除合同。
7. 法律适用和争议解决本合同受法律管辖。
任何因合同引起的争议应通过友好协商解决,若无法解决,应提交至双方选择的争议解决机构进行仲裁。
结论。
35KV变电站施工总承包规定合同
QF—2010—1合同编号:青岛市建设工程施工合同发包方:承包方:青岛XXXX电控设备有限公司青岛市建设委员会制定青岛市工商行政管理局2008修订版第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):青岛XXXX电控设备有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模及结构特征: 35KV变电站1座及35KV高压线路工程立项批准文号: / 资金来源:企业自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容:√1.设计工程:由青岛XXX设计院完成(另立设计合同)□√2.主体工程:土建部分□√3.电气工程: 35KV变电站内设备制作安装及35KV高压线路□□4.其他:三、合同工期开工日期:(实际开工日期以用户下达的开工令为准)竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:一次性验收合格。
五、合同价款币种:人民币合同总价(大写):(小写)¥: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:√1.本合同协议书;□√2.本合同专用条款和补充条款;□√3.本合同通用条款;□√4.标准、规范及有关技术文件;□√5.图纸;□√6.工程量清单及编制说明;□√7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;□√8.发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要;□√9.工程实施过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子□数据交换和电子邮件)。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工,在缺陷责任期内承担工程质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
35K变电站施工总承包标准合同
35K变电站施工总承包标准合同一、合同背景本合同由双方自愿进行,旨在规范35K变电站施工总承包项目的各项合作事宜,明确责任与义务,确保项目顺利进行。
二、合同内容1. 项目概述•项目名称:35K变电站施工总承包项目•项目地点:[地点]•项目规模:[规模]•项目任务:[任务]2. 合同期限•开工日期:[开工日期]•竣工日期:[竣工日期]•合同期限:[合同期限]3. 工程价款•工程总价款:[工程总价款]•工程款支付方式:[支付方式]•工程款支付比例:[支付比例]4. 质量标准•施工质量:本项目施工应符合相关国家标准和法规要求,达到合同规定的技术指标。
•材料质量:使用符合国家标准和法规要求的优质材料。
5. 保证金•乙方应在合同签订后 [保证金交纳日期] 前向甲方支付保证金[保证金金额],作为履行义务的保证。
6. 服务与支持•乙方应提供必要的技术支持和服务,保证施工过程中的顺利进行。
7. 违约责任•若甲方发生违约行为,乙方有权采取合法措施维护自身权益。
•若乙方发生违约行为,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
8. 保密条款•双方应对项目的相关信息、技术资料等保密,不得泄露给任何第三方。
9. 知识产权•本项目的知识产权归甲方所有,乙方在未得到甲方许可的情况下,不得擅自使用或转让。
10. 纠纷解决•双方在履行合同过程中如发生争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,可提交仲裁委员会进行仲裁。
三、签署本合同双方各自保留一份原件,并互相承认原件和副本具有同等的法律效力。
甲方:____________________________ 乙方:____________________________日期:____________________________四、附则本合同自双方签署之日起生效,并具有法律效力。
对本合同的任何修改、补充应以书面形式进行,并经双方签署确认后生效。
35kv变电站施工合同
35kv变电站施工合同合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______根据《合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担35kv变电站施工项目的事宜,经充分协商,达成如下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:35kv变电站施工项目1.2工程地点:_______1.3工程范围:包括但不限于35kv变电站的设计、施工、设备采购、安装、调试及验收等。
1.4工程质量:符合国家及行业相关标准、规范和要求。
1.5工程工期:自合同签订之日起至工程验收合格之日止,共计_______天。
二、合同价款2.1本工程合同价款为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元。
2.2付款方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同价款的30%;(3)工程进度达到80%时,甲方支付乙方合同价款的30%;(4)工程验收合格后,甲方支付乙方合同价款的10%作为尾款。
三、工程变更3.1在合同履行过程中,如因设计变更、甲方要求等原因导致工程量增加或减少,甲乙双方应另行签订补充协议,明确变更部分的工程量、价款及工期等事宜。
3.2乙方在施工过程中,如发现设计文件、设备材料等存在问题时,应及时通知甲方,并按照甲方的要求进行修改或更换。
由此产生的费用及工期延误由甲方承担。
四、工程验收4.1工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,包括但不限于设计文件、施工记录、验收报告等。
4.2甲方应在收到竣工资料后_______天内组织验收。
验收合格后,双方签订验收证书。
五、违约责任5.1甲方未按照约定支付合同价款的,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。
5.2乙方未按照约定完成工程,每逾期一日,应向甲方支付逾期完工金额的_______%作为违约金。
六、争议解决6.1本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
35KV变电站安装工程合同范本(范本文)
35KV变电站安装工程合同范本第一章总则第一条合同目的本合同根据双方共同商定,旨在约定承包方对甲方的35KV变电站安装工程进行施工,并确保施工过程安全、质量达标。
第二条合同主体本合同的双方主体为:甲方:(详细填写甲方单位名称、法定代表人、联系地质、联系方式等信息)乙方(承包方):(详细填写乙方单位名称、法定代表人、联系地质、联系方式等信息)第三条合同约定1.本合同内容包括但不限于合同正文、附件、补充协议等。
2.双方应本着互利互惠、公平合理的原则进行合作。
第二章工程内容与要求第四条工程内容1.本工程的范围包括设计、采购、运输、安装等。
2.详细列出变电站安装的具体工程内容、施工标准、工期等要求。
第五条工期要求1.工期自合同生效之日起计算,双方应确定合理的工期。
2.工期延误责任及相关赔偿待遇将在附件中详细约定。
第三章合同履行第六条工程变更1.如有需要对工程内容进行变更,应及时以书面形式通知对方。
2.双方要在变更发生后重新商定工程范围、工期、报酬等相关事项。
第七条施工安全与质量保障1.施工过程应符合国家相关法律法规和强制标准。
2.承包方应制定详细的施工方案,并确保施工过程中的安全防护措施得到有效实施。
3.承包方应按照项目需求,选择符合质量要求的材料和设备。
第八条工程款支付1.工程款的支付方式、比例及时间节点应在合同附件中明确约定。
2.工程款的支付应符合相关合同约定,逾期支付的,乙方有权要求甲方支付利息。
第九条工程竣工验收1.工程竣工前,承包方应通知甲方进行竣工验收。
2.竣工验收应按照相关规定进行,并出具相应的验收报告。
第四章违约与责任第十条违约责任1.若任何一方违反本合同约定的任何条款,违约方应向守约方支付违约金。
2.如果违约方造成守约方经济损失,违约方应承担相应的赔偿责任。
第十一条不可抗力对于因不可抗力因素导致的无法履行合同责任,双方可协商解除合同,但应提前通知对方。
第五章合同解除或终止第十二条合同解除1.本合同在一方违约的情况下,守约方有权解除合同。
35KV变电站施工承包合同(1)
35KV变电站施工承包合同(1)35KV变电站施工承包合同(1)本合同由甲方(以下简称“业主方”)与乙方(以下简称“承包方”)共同缔结,并允许遵照下述条款和条件进行约定,以确保双方的权益和责任。
第一章总则1.1 合同目的本合同旨在规定业主方委托承包方进行35KV变电站的施工,明确双方的权利和义务,确保工程的顺利进行。
1.2 合同范围合同范围包括但不限于以下内容:1) 施工工程的范围;2) 工期;3) 合同价款;4) 质量标准和验收标准;5) 双方的权利和义务;6) 合同的终止与违约责任等。
第二章合同金额2.1 合同价款2.1.1 本工程的总合同价款为_______(以下简称“合同价款”)。
2.1.2 业主方允许按以下方式支付合同价款:(详细列出款项支付时间、金额及相关条款,如首期支付、进度款、完工验收后支付等)2.2 变更和索赔2.2.1 如因业主方要求进行变更或者额外工作,承包方有权提出变更费用调整申请。
2.2.2 如因非承包方原因导致工程延误或者发生损失,承包方有权提出索赔申请。
(详细列出变更和索赔的具体流程、申请要求等)第三章工程范围与进度3.1 工程范围3.1.1 施工工程范围包括但不限于以下内容:(详细列出工程范围,如基础工程、建造工程、电气工程、设备安装等)3.2 工期安排3.2.1 工期自合同签订之日起计算,约定工期为_______。
3.2.2 双方可商议对工期进行调整,但任何延误均须经双方书面确认。
第四章质量标准及验收4.1 质量标准4.1.1 施工工程的质量应符合国家相关标准和规定,达到以下要求:(详细列出质量要求,如抗震、防雷、安全可靠等)4.2 验收标准4.2.1 施工工程验收应符合国家相关标准和规定,达到以下要求:(详细列出验收标准,如达到设计要求、合格率等)第五章双方权利义务5.1 业主方的权利义务(详细列出业主方的权利义务,如提供工程设计、支付工程款项、提供工程场地等)5.2 承包方的权利义务(详细列出承包方的权利义务,如项目管理、组织实施、保质保量完成工程等)第六章合同终止与违约责任6.1 合同终止6.1.1 本合同可因以下情况终止:(列出可能导致合同终止的情况,如双方商议一致、工期延误超过合同约定等)6.2 违约责任6.2.1 任何一方未履行合同义务导致对方损失的,应承担违约责任。
35kv变电站施工合同.
35kv变电站施工合同.合同编号:__________地址:____________________联系电话:________________联系人:_________________地址:____________________联系电话:________________联系人:_________________一、工程内容1.1 乙方按照甲方提供的施工图纸和技术要求,完成35kv变电站的施工任务。
1.2 施工内容包括但不限于土建工程、电气设备安装、线路铺设、调试及验收等。
二、工程质量2.1 乙方应严格按照国家电力行业标准和规范进行施工,确保工程质量。
2.2 工程验收合格标准:符合国家电力行业相关法律法规、标准和规范要求,满足甲方使用需求。
三、工程进度3.1 乙方按照甲方提供的施工计划进行施工,确保工程按时完成。
3.2 乙方若因自身原因导致工程进度延误,应承担相应的违约责任。
四、工程造价4.1 双方按照附件一《工程造价明细表》约定的价格进行合同价款结算。
4.2 乙方应按照合同约定提供正式发票。
五、付款方式5.1 甲方按照工程进度支付合同价款,具体支付方式见附件二《付款方式》。
5.2 乙方完成工程验收合格后,甲方支付剩余合同价款。
六、违约责任6.1 乙方若未按照合同约定完成施工任务,应承担违约责任,具体违约责任见附件三《违约责任》。
6.2 甲方若未按照合同约定支付合同价款,应承担违约责任,具体违约责任见附件三《违约责任》。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。
8.2 合同附件为本合同不可分割的一部分,与具有同等法律效力。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________签订日期:________________附件一:工程造价明细表附件二:付款方式附件三:违约责任一、附件列表:1. 工程造价明细表2. 付款方式3. 违约责任二、违约行为及认定:1. 乙方未按照合同约定完成施工任务,包括但不限于工程进度延误、工程质量不符合约定等。
35KV变电站安装工程合同
合同编号:[合同编号]35KV变电站安装工程合同甲方(委托方):名称:[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]联系方式:[甲方联系方式]乙方(承包方):名称:[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]联系方式:[乙方联系方式]鉴于甲方拟委托乙方进行35KV变电站的安装工程,双方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,自愿签订本合同,以共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:35KV变电站安装工程。
1.2 工程地点:[工程地点]。
1.3 工程内容:包括但不限于变电站的设计、设备采购、施工、调试、验收等。
1.4 工程质量:乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工,确保工程质量达到甲方的要求。
第二条合同金额2.1 本工程的合同金额为人民币[合同金额]元(大写:[合同金额大写])。
2.2 付款方式:甲方应按照本合同约定的付款条件和进度向乙方支付合同金额。
第三条工程进度3.1 乙方应根据甲方的要求和工程实际情况,制定详细的工程进度计划,并提交给甲方审批。
3.2 乙方应按照甲方批准的工程进度计划进行施工,并按时完成各阶段的工程任务。
第四条工程质量保证4.1 乙方应保证工程的质量符合国家相关标准和行业规范,并按照甲方的要求进行施工。
4.2 乙方应按照甲方的要求提供相关的质量保证文件和资料。
第五条工程变更5.1 在工程实施过程中,如需进行工程变更,乙方应向甲方提出书面申请,并经甲方批准后方可进行变更。
5.2 工程变更导致的费用增减,应由双方协商确定,并签订补充协议。
第六条工程验收6.1 工程完成后,乙方应向甲方提交完整的工程资料和验收报告。
6.2 甲方应在收到乙方提交的工程资料和验收报告后进行验收,并在验收合格后支付剩余的合同金额。
第七条违约责任7.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务,如一方违约,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
35KV变电站安装工程合同范本
35KV变电站安装工程合同范本35KV变电站安装工程合同范本1. 合同背景此合同由双方当事人根据相关法律法规,特别是《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经友好协商达成,以明确双方权利义务,规范双方之间的合作关系。
本合同适用于35KV变电站安装工程的合作,具体细节如下。
2. 合同目的双方合作旨在实施35KV变电站安装工程并确保其顺利进行。
本合同详细说明了双方在本工程中的权利、义务、支付方式以及风险分担等方面的事项。
3. 合同条款3.1 工程概述描述35KV变电站安装工程的总体概况,包括工程的范围、安装要求、工程进度等。
3.2 总包合同说明本工程采用的总包合同形式,并阐明总包商承担的责任和义务。
3.3 工程费用和支付方式详细说明工程费用的构成和支付方式,包括各阶段的付款时间节点以及应支付的金额。
3.4 保证金和违约责任规定了投标人应该向工程建设单位提供的保证金,并说明双方在合同履行过程中出现违约的违约责任。
3.5 质量保证描述了供应商应保质保量地完成工程,并明确了质量检验的方式和标准。
3.6 知识产权规定了变电站安装工程的知识产权属公司还是属于建设单位,以及各方在合作过程中的知识产权保护义务。
3.7 不可抗力规定了因不可抗力因素导致合同无法履行时的责任免除和解决方式。
3.8 合同变更和解除描述了变更合同内容和解除合同的条件和程序。
3.9 争议解决规定了发生争议时的解决方式,包括友好协商、仲裁和诉讼等。
3.10 其他事项可以在此条款下补充其他双方认为有必要明确约定的各项事项。
4. 合同生效和履行4.1 合同生效规定了合同自何时生效的日期和具体条件。
4.2 合同履行描述了合同双方应当履行的具体义务和时间。
4.3 合同变更和解除规定了变更合同和解除合同的条件和程序。
4.4 合同的转让规定了合同是否可以转让以及转让的条件和程序。
4.5 合同的终止描述了合同终止的各种情形和终止的程序。
5. 合同附件本合同的附件包括但不限于设计图纸、技术规范、报价单等相关文件,作为合同的一部分具有同等法律效力。
2024年35kv户外变电站建设施工合同一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年35kv户外变电站建设施工合同一本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 变电站1.4 施工第二条合同范围及内容2.1 工程概况2.2 施工内容2.3 施工材料第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条施工期限4.1 施工周期4.2 延期违约金4.3 提前完成奖励第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量监督5.3 质量保修第六条安全生产6.1 安全生产责任6.2 安全生产措施6.3 安全事故处理第七条合同的变更和解除7.1 变更条件7.2 解除条件7.3 变更和解除的程序第八条违约责任8.1 承包方违约8.2 发包方违约8.3 违约赔偿第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁9.3 诉讼第十条合同的生效、终止和解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件第十一条合同的附件11.1 施工图纸11.2 技术说明书11.3 材料清单第十二条其他约定12.1 保密条款12.2 知识产权保护12.3 不可抗力第十三条合同的修订和补充13.1 修订条件13.2 补充内容13.3 修订和补充的程序第十四条合同的份数和保管14.1 合同份数14.2 合同保管14.3 合同复印件效力第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同约定,承担变电站建设项目的法人或其他组织,具备相关建设项目的合法权益,对项目实施全面管理的权利和义务。
1.2 承包方承包方是指按照本合同约定,承担变电站建设施工任务的法人或其他组织,具备相关施工资质,负责组织施工、人员管理、工程质量、安全、进度等方面的责任。
1.3 变电站变电站是指按照本合同约定,由发包方投资建设,承包方负责施工的35kv电压等级的户外变电站,包括主变压器、配电装置、辅助设施等工程。
通用范文(正式版)35K变电站施工总承包标准合同.docx
35K变电站施工总承包标准合同1. 引言本文档为35K变电站施工总承包标准合同,旨在规范双方在35K变电站施工总承包事项上的权益和责任。
本合同的签订是为了实现合作共赢,确保项目顺利进行并达到预定目标。
2. 合同条款2.1 项目概述本项目的名称为35K变电站施工总承包,受托方将负责完成变电站的施工、安装、调试等工作,并确保项目按时完工、达到预定质量标准。
2.2 合同期限本合同的起始日期为合同签订之日起,至变电站施工工程竣工验收合格且支付全部工程款项完毕之日止。
2.3 工程规模本项目的工程规模包括:35K变电站施工总承包工程的设计、采购、施工、安装等全部工作。
2.4 合同价格本项目的合同价格为人民币(简称“RMB”)500,000元整,包括所有相关费用。
支付方式将按照约定进行:•预付款:合同签订后30天内,需支付合同总价款的15%作为预付款;•进度款:根据工程进度及合同约定,支付工程款项的进度款;•完工款:工程竣工验收合格后,支付尾款并结清所有款项。
2.5 工期与进度本项目的工期为自合同生效之日起,至工程竣工验收合格之日止。
承包方应按照双方协商确定的工期安排合理组织施工,确保工程按时完工。
如因不可抗力等原因导致工期延误,应及时通知受托方并商议处理措施。
2.6 工程质量和监督承包方应合理组织施工,确保工程质量符合相关标准及合同约定,并承担由此引发的责任。
另外,受托方有权派员进行工程质量监督和验收,并对不符合质量要求的工程进行整改或返工。
2.7 质保期工程竣工验收合格后,承包方应提供合格的质量保证文件,并承诺在工程竣工验收通过后的12个月内,对工程质量及时进行维修和保养。
如在质保期内发现工程质量问题,承包方应立即处理并承担由此产生的相关费用。
2.8 合同变更和解除在施工过程中,如果发生需要变更合同内容的情况,应经双方协商一致,并签署变更合同进行确认。
如发生不可抗力等无法实现本合同约定的情况,双方有权解除本合同并进行清算处理。
202335K变电站施工总承包标准合同
35K变电站施工总承包标准合同1. 引言本合同由甲方(简称“承包方”)和乙方(简称“发包方”)共同签订,旨在规定双方在35K变电站施工总承包项目上的权益和责任。
本合同内容详细描述了项目的范围、工期、价款支付方式、保证金、违约责任等项目所涉及的事项。
2. 项目概述2.1 项目名称:35K变电站施工总承包项目 2.2 项目位置:根据合同双方之前达成的一致意见确定 2.3 项目工期:本项目的工期为从合同签订之日起至指定日期(包括工期延期的情况,详见第3条)3. 工期3.1 工期的延长和缩短:如项目履行过程中出现不可抗力或甲方发生变故,导致工期无法按照合同约定完成的,经甲方书面通知乙方,经双方协商一致后可延长工期。
4. 价款支付方式4.1 价款总额:本合同的价款总额为万元(大写)。
4.2 价款支付方式:乙方应根据合同约定的工程进度向甲方支付价款。
4.3 价款支付流程:第一阶段:工程开始前,乙方应向甲方支付工程合同总额的30%作为预付款;第二阶段:工程进行到进度时,乙方应向甲方支付工程合同总额的50%;第三阶段:工程完工后,乙方应向甲方支付工程合同总额的20%作为尾款。
5. 保证金5.1 保证金:乙方应在合同签订之日起15个工作日内,向甲方支付保证金,保证金总额为合同总金额的5%。
保证金将在工程完工并甲方验收合格后10个工作日内全额退还给乙方。
6. 违约责任6.1 乙方违约责任:乙方违反合同规定的各项条款之一,甲方有权视情况选择处理方式:终止合同,并有权要求乙方承担违约金;要求乙方采取补救措施,并全额赔偿甲方因此造成的损失。
7. 法律适用和争议解决方式7.1 法律适用:本合同的签订、生效、履行适用法律。
7.2 争议解决方式:本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;如协商不成,应提交至合同所在地的人民法院进行解决。
8. 其他约定事项8.1 本合同及其补充协议为双方共同完整协议,具有法律效力。
8.2 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
generalconstructioncontract35KV变电站施工总承包合同
general construction contract 35KV变电站施工总承包合同青岛市建设工程施工合同发包方:承包方:青岛整流器电控设备有限公司青岛市建设委员会制定青岛市工商行政管理局2008修订版第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):青岛整流器电控设备有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模及结构特征: 35KV变电站1座及35KV高压线路工程立项批准文号: /资金来源:企业自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容:□√1.设计工程:由青岛电力设计院完成(另立设计合同)□√2.主体工程:土建部分□√3.电气工程: 35KV变电站内设备制作安装及35KV高压线路□4.其他:三、合同工期开工日期:(实际开工日期以用户下达的开工令为准)竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准五、合同价款币种:人民币合同总价(大写):(小写)¥: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:□√1.本合同协议书;□√2.本合同专用条款和补充条款;□√3.本合同通用条款;□√4.标准、规范及有关技术文件;□√5.图纸;□√6.工程量清单及编制说明;□√7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;□√8.发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要;□√9.工程实施过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工,在缺陷责任期内承担工程质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
35k变电站施工总承包合同
35k变电站施工总承包合同甲方:35k变电站施工公司
乙方:建设单位
签订日期:2022年3月1日
一、协议或合同的目的和背景
甲方和乙方为了35k变电站的施工项目达成一致意见,特订立本合同。
二、具体的条款和条件
1. 甲方将按照合同规定的时间和质量要求,完成35k变电站的施工工程。
2. 乙方将按照合同规定的支付方式,按时支付工程款项。
3. 双方应按照合同规定的设计方案和技术要求,共同完成35k变电站的施工工程。
4. 甲方应按照合同规定的进度,及时完成各项工程,确保工程质量。
5. 乙方应按照合同规定的验收标准,对甲方完成的工程进行验收。
三、保密事项
双方应对本合同涉及的商业秘密和技术资料保密,不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理
如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时协商解决,并根据实际情况调整合同内容。
五、协议终止的条件
合同终止条件包括但不限于双方协商一致、违约等情况。
六、违约和争议解决方式
如一方违约,应按照合同规定承担相应责任。
如发生争议,双方应通过友好协商解决,如协商不成,可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他附加条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收之日止。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):35k变电站施工公司
乙方(盖章):建设单位
签订日期:2022年3月1日
以上为35k变电站施工总承包合同的内容,双方应严格遵守合同约定,共同完成工程。
35KV变电站施工总承包标准合同2024年通用
35KV变电站施工总承包标准合同2024年通用合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________鉴于甲方为35KV变电站的建设需要,委托乙方承担该变电站施工总承包工程,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条工程内容1.1 本工程包括:土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装、调试、验收等内容。
1.2 工程地点:__________。
1.3 工程规模:__________。
1.4 工程预算:__________元。
第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求,完成施工。
2.3 合同价款支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同总价款的30%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的50%;(4)剩余的10%作为质量保证金,保修期满后无质量问题,甲方予以支付。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工,确保工程质量。
3.2 工程验收标准:__________。
3.3 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直到达到验收标准。
第四条工期4.1 本工程计划开工日期为:__________年__________月__________日。
4.2 本工程计划竣工日期为:__________年__________月__________日。
4.3 乙方如因特殊情况不能按期完工,应提前向甲方申请延期,并承担相应的违约责任。
第五条违约责任5.1 乙方如未能按照本合同约定的时间完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价款×逾期天数×0.1%。
35kv电力工程施工合同范本
35kV电力工程施工合同范本合同编号:____________签订日期:____年__月__日甲方(发包方):____________乙方(承包方):____________为确保35kV电力工程施工的安全、质量和进度,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将35kV电力工程发包给乙方施工的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:35kV电力工程1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:包括但不限于电力线路、变电站、开关站等设备的安装、调试、验收等工作。
1.4 工程规模:根据双方确认的工程量清单确定。
1.5 工程工期:根据双方确认的施工计划确定。
二、工程承包方式2.1 本工程采用包工包料的方式承包,乙方向甲方提交工程预算,甲方确认后按照预算支付工程款项。
2.2 乙方负责采购施工所需的原材料、设备、构配件等,并保证产品质量符合国家相关标准。
2.3 乙方负责施工过程中的安全、质量、进度等工作,并承担相应责任。
三、工程价款及支付方式3.1 工程总价款为:人民币(大写):____________元整(小写):____________元。
3.2 甲方支付工程款项的方式如下:3.2.1 工程开工前,甲方支付乙方工程预算的30%作为预付款。
3.2.2 工程进度达到约定的节点后,甲方按照实际完成工程量支付相应的工程款项。
3.2.3 工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余的工程款项。
四、工程质量及验收4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工,确保工程质量。
4.2 工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等。
4.3 甲方应按照约定的时间组织验收,验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。
五、安全责任5.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规,加强施工现场的安全管理,确保施工安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:武汉体育学院邢台分院(北方体育学院) 35千伏变电站建设工程施工合同甲方:武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)筹委会乙方:河北品钺电力安装工程有限公司2015 年元月日第一部分协议书甲方(全称):武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)筹委会乙方(全称):河北品钺电力安装工程有限公司甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就《35千伏变电站工程》施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:一、工程概况工程名称:武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)工程项目35千伏变电站工程工程地点:教学区信息中心东侧工程规模及结构特征:35KV变电站1座、35KV高压线路及8座10KV开闭站工程立项批准文号:邢县政函 [2011]5号、[2010]89号、邢规技[2011] 67号资金来源:自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容:1.设计工程:由电力设计院完成(另立设计合同)2.主体工程:土建部分3.电气工程:35KV变电站、8个开闭站设备制作安装及2条35KV高压线路三、合同工期(1)方案报批:计划2015年7月底前完成。
(2)35千伏变电站:2015年8月开工,2016年4月31 日竣工。
(3)会宁--皇寺项目地、南石门--皇寺项目地的35千伏双路输变电工程:2015年10月开工,2016年3月31日竣工。
8个10千伏开闭站:2015年10月--2016年12月依次完成。
(实际开工日期以用户下达的开工令为准)合同工期总日历天数 650日历天。
四、质量标准工程质量标准:国家电力部门一次性验收合格五、合同价款合同总价(大写): 暂定一亿元人民币,(以施工图预算为准)(小写)¥: 100000000 元工程款(进度款)支付的方式和时间:双方约定:按进度支付工程款。
本工程甲方预付备料款20%,乙方垫资20%,乙方按当月实际进度,在每月28日前向甲方报送完成工作量报表和下月施工进度计划表,甲方应在十天内给予审批并支付当月合同内工程进度款的50%,共付至合同总价款的60%后,付至合同总价的70%工程款(同时无息退还履约保证金),竣工满一年经竣工验收合格后付至成活苗木并经审核总价的90%工程款,6. 工程报价六、履约保证金的缴纳与返还:合同签订后3天内,必须缴纳履约保证金。
履约保证金额度为本项目暂估价一亿元的5%。
议标保证金200万元可以直接转为履约保证金,并另行补够至5%。
履约保证金的返还:随工程进度款的比例逐步返还。
七、组成合同的文件组成本合同的文件包括:√1.本合同协议书;□√2.本合同专用条款和补充条款;□√3.本合同通用条款;□√4.标准、规范及有关技术文件;□√5.图纸;□√6.工程量清单及编制说明;□√7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;□√8.甲方或监理工程师有关指令、通知及工程会议纪要;□√9.工程实施过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子□数据交换和电子邮件)。
八、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、乙方承诺乙方向甲方承诺按照本合同约定及监理工程师的指令进行施工,按期竣工,在缺陷责任期内承担工程质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
十、甲方承诺甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
十一、合同生效本合同订立时间:2015 年元月日订立地点:武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)会议室甲方和乙方约定双方签字盖章后合同生效,由甲方送工程所在地邢台县人民政府建设行政主管部门备案。
甲方:(公章)乙方:(公章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:通用条款同《建筑工程施工合同(QF-2005-14)》(2008修订版)(以下空白)二、合同文件2 合同文件组成及解释顺序2.1 合同文件组成及解释顺序如下:(1)本合同协议书;(2)工程量清单及编制说明;(3)本合同专用条款和补充条款;(4)本合同通用条款;(5)标准、规范及有关技术文件;(6)发包人和(或)工程师有关通知及工程会议纪要;(7)图纸;(8)双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;(9)工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
3 语言文字和适用法律、法规3.1 本合同除使用汉语外,还使用 \ 语言文字。
3.2 需要明示的法律、法规、规章:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、山东省及青岛市的法规及其他有关法律、法规。
4 适用标准、规范4.1 国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时,约定选用的标准、规范名称:如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的,则按国家、行业标准;如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的,则按工程所在地地方标准、规范执行;如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出线矛盾或歧义的,在满足国家、行业标准的基础上按本合同约定的标准、规范执行。
发包人提供选用标准、规范的时间:收到承包人书面申请并经批准后5个工作日内4.2 国内没有相应标准、规范时的约定(可另附):以青岛市建设局及设计要求为准或采用经发包人、监理方批准的国外技术标准或规范或采用发包人聘请专家论证组指导意见。
5 图纸和技术资料5.1 发包人向承包人提供图纸套数:套,其中用于竣工图初稿套。
发包人向承包人提供图纸日期:开工前5.2 发包人对工程的保密要求和保密期限:承包人应严格保密,不得泄露给第三方使用。
6 通知6.1 承包人的地址:青岛市李沧区重庆中路1009号6.2发包人的地址:三、发包人和承包人7 发包人7.1 发包人代表的姓名7.2 施工场地内施工所需水的接驳地点由发包人负责接入。
施工场地内施工所需电的接驳地点由发包人负责接入。
施工场地内施工所需通讯的接驳地点由施工单位自行解决。
图纸会审和设计交底的时间:开工前。
约定发包人应做的其他工作和要求:执行通用条款。
7.3 发包人委托承包人办理的工作: \8 承包人8.1由承包人完成设计的永久工程或临时工程的名称及设计文件的提交时间:\向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度工程用款计划的时间和要求: \ 承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求:承包人负责在工程施工、竣工及维修的整个过程中全部人员的安全和非夜间施工照明、围护设施,警示标志,负责安全保卫,除因发包人、发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外,发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求:无需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的名称:由承包人按照规定办理相关手续,并承担相关费用。
已完工程成品保护的特殊要求:负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位的特殊措施保护费发生时协商确定。
施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护要求和费用承担:负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护,保护费用及因承包人造成的全部损失由承包人承担;交工前清洁施工现场的要求:保证施工场地清洁符合环境卫生管理及青岛市施工现场卫生管理的有关规定。
约定承包人应做的其他工作及费用承担:负责办理好工程开工、竣工验收等工程建筑中有关报验、报检手续;对施工现场及周围属施工现场区域内通行的车辆和行人提供必须的安全通道和安全防护;确保两型五化及青岛市标准化示范工地。
四、工程管理人员9 工程师9.1发包人指定的工程师姓名:职权:代表发包人对工程承包人、监理单位的工作全面监督、管理(包括质量、进度、投资控制、安全生产、文明施工、合同管理、组织协调等)监理单位委派的工程师姓名:职权:按照委托建设监理合同约定实施施工及保修阶段监理。
9.2其他需要取得发包人批准的权力:无10 项目经理10.1项目经理的姓名:资格:在合同履行过程中,未有发包人及监理工程师的书面批准,项目经理不得擅自更换、不得兼任其他工程如发现擅自更换。
10.2项目经理、技术负责人必须常驻施工现场组织工程的实施,未获得发包人批准不得擅自离场,否则将视为承包人违约。
相应处罚详见补充条款。
10.3发包人有权提出更换认为不称职的项目经理以及其他专业人员,但承包人的履约责任不可免除五、分包11承包人分包11.1 分包工程及分包人名称:(1)分包工程: \ 分包人: \ (2)分包工程: \ 分包人: \ (3)分包工程: \ 分包人: \ 12发包人分包12.1分包工程及分包人名称:(1)分包工程: \ 分包人: \ 承包人向分包人提供的服务内容: \ (2)分包工程: \ 分包人: \ 承包人向分包人提供的服务内容: \ (3)分包工程: \ 分包人: \ 承包人向分包人提供的服务内容:无六、施工准备13 施工组织设计和进度计划13.1单项工程名称:13.2承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求:在开工日期前向发包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划。
工程师确认的时间:工程师收到后 3 日内批复。
14 施工准备工作14.1发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定:执行招标文件相关规定。
14.2红线外临时占地租用费用承担约定: \七、开工、暂时停工、工期及延误15 工期及延误15.1开工日期:年月日(实际开工日期以用户下达的开工令为准)竣工日期:年月日合同工期总日历天数:天单项工程工期约定: \15.2除不可抗力的因素及发包人原因,工期一律不得顺延,季节性施工应包括在工期内,不予顺延。
15.3 工期提前奖励方式: \ 15.4延期损失赔偿费及限额约定:因承包人原因造成的工程延误,每延误一天,承包人承担工程总造价1‰的违约金。
八、材料、设备供应16 发包人供应材料设备16.1发包人供应材料设备清单(可另附): \16.24发包人供应材料设备的结算方式: \_______________ _____采购保管费分摊办法:\17 承包人采购材料设备17.1 承包人采购材料设备的约定:17.1.1本工程采用包工包料的方式进行材料设备供应。
17.1.2 本工程主要材料及设备采购应提前十五日报发包人批准,经发包人书面确认厂家、规格、型号、品牌等级及价格并封样后方可采购,质量责任应由承包人负责。