新版电力施工合同范本
电力工程施工合同书详细版(4篇)
2023年度：电力工程施工合同书详细版第一篇：电力工程总则第一章：合同的签订1.1 甲方与乙方确定了各自的权利和义务，经过友好协商，在平等、自愿、公正、诚实信用原则的基础上，达成如下合同。
1.2 本合同的附件包括但不限于（1）工程图纸设计文件；（2）工程量清单；（3）设计变更单；（4）工期计划表；（5）施工组织设计文件。
第二章：合同的履行2.1 本合同的各项工作必须按照《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定进行；乙方必须按照本合同及相应施工图纸、设计文件和技术标准、规范和规程规定，保证工程质量。
2.2 乙方应依据本合同约定完成工程，并且必须按照规定的工期完成验收。
第三章：合同价款3.1 甲乙双方在协商中确定了本合同的总价款为______________（大写）人民币。
3.2 工程进度款的支付方式为______________（填写支付方式），具体支付比例为：（1）第一进度款：______________，支付时间：______________。
（2）第二进度款：______________，支付时间：______________。
（3）第三进度款：______________，支付时间：______________。
（4）第四进度款：______________，支付时间：______________。
第四章：保证责任和违约责任4.1 甲方保证已取得本工程建设所需的有关行政许可文件，并且承担因未能取得有关文件而造成的全部损失和责任。
4.2 乙方承诺按照合同要求完成工程，如有不履行或不完善等问题，由乙方承担所有费用，并赔偿甲方因此遭受到的直接或间接经济损失及影响。
第五章：变更、终止和解释5.1 本合同的任何修改、补充或变更，须经双方书面协商一致，并签署补充协议，适用于本合同之上。
5.2 本合同的解释以及引起争议的一切问题均应由甲乙双方协商解决。
第二篇：施工期限、质量、安全和交付第一章：工期1.1 本工程的工期自______________起，至______________止。
2024年电力土建施工合同
2024年电力土建施工合同电力土建施工合同范本一、甲方（甲方名称）地址（甲方地址）电话：（甲方联系电话）传真：（甲方传真）法定代表人：（甲方法定代表人）职务：（甲方职务）乙方（乙方名称）地址（乙方地址）电话：（乙方联系电话）传真：（乙方传真）法定代表人：（乙方法定代表人）职务：（乙方职务）二、为了明确双方在《电力土建施工合同》（以下简称本合同）中的权利和义务，根据相关法律法规，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就（工程名称），拟订本合同，以资信守。
三、项目概况1.工程名称：（工程名称）2.工程地点：（工程地点）3.工程性质：本工程为电力土建工程。
4.工程规模：（工程规模）5.施工周期：本工程计划施工周期为（具体施工时间），具体以双方最终签订的施工计划为准。
四、工程价款及支付方式1.工程合同总价款：（工程合同总价款，数字和大写）2.工程价款支付方式：乙方应按照本合同约定的支付方式，按进度和质量支付相应款项，具体支付细则如下：（1）工程款项划分及支付比例：根据工程进度划分工程款项支付比例，详见双方另行约定的支付计划。
（2）首次付款：乙方应在本合同签订后（具体时间）内支付甲方工程合同总价款的（具体比例），支付方式为（具体支付方式）。
（3）后期支付：……（根据实际情况列明后续付款比例及支付安排）。
3.支付条件：双方约定，工程进度和质量符合约定要求后，方可进行相应款项支付。
五、工程质量及验收1.工程质量要求：本工程应符合国家相关标准和约定规范，保证工程质量达到约定要求。
2.质量验收：乙方应在工程完工后按照约定质量验收标准进行质量验收，合格后方可交付甲方使用。
六、违约责任1.甲方违约：若甲方未按照约定要求履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、延期交付等。
2.乙方违约：若乙方未按照约定要求履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、修复工程等。
七、争议解决方式双方在履行本合同过程中如有争议，应友好协商解决。
电力工程施工合同6篇
电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。
第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。
第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。
2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。
第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。
2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。
第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。
2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。
第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。
2. 保修期为____ 年。
第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。
2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。
第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。
第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。
第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。
电力工程施工承包合同范本(3篇)
电力工程施工承包合同范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：一、工程地点二、工程性质包工包料。
三、工程造价四、施工期限自本合同签订之日起，至____年____月____日前全部完工。
五、付款方式工程开工前甲方向乙方支付现金元整，工程完工经验收合格后，于____年____月____日一次性付清余款（税票由乙方提供）。
六、工程内容：架设10KV线路700米，导线采用LJG_50型。
七、双方的权利和义务1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。
2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。
3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
4.乙方要牢固树立安全意识，切实加强安全生产管理，凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。
八.违约责任1.乙方到期不能完工（除人力不可抗拒的自然灾害外），每延长一天罚款元。
2.工程完工后，经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。
3.工程经验收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必须按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行承担。
九.其它1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。
甲方（签章）：_____ 乙方（签章）：_____负责人签名：__________ 负责人签名：__________ ____年____月____日 ____年____月____日电力工程施工承包合同范本（二）发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：（详见施工图纸内容）；4、承包方式：5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：____年____月____日，竣工日期____年____月____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之____的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
电力工程安装施工合同(3篇)
第1篇甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于甲方拟进行电力工程安装施工项目，乙方愿意承接该项目的安装施工任务。
为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：____电力工程安装施工项目2. 工程地点：____市____区____路____号3. 工程内容：电力线路、设备安装、调试及验收等4. 工程规模：____千伏、____公里线路，____台设备5. 工程工期：____个月6. 工程质量：符合国家及行业相关标准和规范要求二、合同价款及支付方式1. 合同价款：____万元人民币2. 支付方式：（1）开工前支付合同价款的____%，即____万元；（2）工程进度款按实际完成工程量的____%支付；（3）工程竣工验收合格后支付合同价款的____%，即____万元；（4）质保金：合同价款的____%，即____万元，在工程质保期满后无质量问题退还。
三、双方责任1. 发包方责任：（1）负责提供施工场地、施工图纸、设备材料及施工用水、用电等；（2）负责办理施工许可、安全许可证等相关手续；（3）按约定支付工程进度款；（4）负责组织工程验收。
2. 承包方责任：（1）按照合同约定完成电力工程安装施工任务；（2）确保工程质量符合国家及行业相关标准和规范要求；（3）负责施工现场的安全管理，确保施工安全；（4）按时完成工程验收。
四、违约责任1. 发包方未按时支付工程进度款的，应向承包方支付____%的违约金；2. 承包方未按时完成工程任务的，应向发包方支付____%的违约金；3. 因发包方原因导致工程延期，承包方有权要求延长工期；4. 因承包方原因导致工程延期，发包方有权要求承包方支付违约金。
五、争议解决双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
标准版电力施工合同范本(通用3篇)
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电力施工合同范本最新
最新电力施工合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于电力线路铺设、变压器安装、配电柜安装、电缆敷设、接地系统施工等，具体内容以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。
二、承包方式及合同价款2.1 承包方式：乙方采用包工、包料、包工期、包安全、包质量的方式完成本工程。
2.2 合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币____元（大写：____________________元整）。
该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。
2.3 合同价款的支付：双方约定按照工程进度分阶段支付合同价款。
具体支付方式和支付时间由双方在合同附件中约定。
三、工期3.1 工程预计开工日期为____年__月__日，预计竣工日期为____年__月__日。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程质量验收合格的标准为：符合国家电力工程施工质量验收规范，满足设计文件和合同约定的要求。
五、安全责任5.1 乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，做好施工现场的安全防护工作。
5.2 乙方应承担施工过程中发生的一切安全事故的责任，并负责赔偿因此给甲方造成的损失。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电力工程施工合同(共5篇)
电力工程施工合同〔共5篇〕电力工程施工合同范本1合同编号：124917甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。
甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》G和《建筑装饰装修工程质量验收标准》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。
3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体开工验收合格后支付20%。
电力工程施工合同6篇
电力工程施工合同6篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX电力工程。
2. 工程地点：XXXXXXXXX地点。
3. 工程内容：包括电力线路建设、设备安装、调试及试运行等。
4. 工程规模：具体规模详见施工图纸及工程量清单。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工期顺延情形：因不可抗力因素导致的工期延误，经甲乙双方协商可相应顺延工期。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币XXXXXXXXX元（大写：XXXXXXXXX元整）。
具体金额根据施工图纸及工程量清单确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付乙方工程进度款，待工程竣工验收合格后支付余款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准、行业标准及合同约定进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：按照国家标准、行业标准及本合同约定的相关标准进行验收。
3. 验收程序：工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织相关部门进行验收。
4. 质量保修：工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的质量保修服务。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好文明施工管理，保持施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。
六、双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方有权监督乙方施工过程中的质量、进度和安全。
2. 甲方应按时支付乙方工程进度款。
（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量和工期。
2. 乙方应接受甲方的监督，遵守相关规定和制度。
七、违约责任及赔偿损失范围合同编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXX公司篇2合同编号：XXXXXXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXX电力有限公司乙方（承包方）：XXXXXXX工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：电力工程施工项目工程地点：XXXXXXXXXXXX工程内容：电力设备的安装、调试及维修等工程规模：具体详见合同附件的工程量表技术标准：按照国家相关标准及规范进行施工二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：XX天（因不可抗力因素导致工期延误的除外）三、合同价格及支付方式合同总价：人民币XXXXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。
电力施工安装合同范本(集合6篇)
电力施工安装合同范本（集合6篇）电力施工安装合同范本第1篇甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。
制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围工程范围与内容：施工图内所有的水电、 (施工图重大改变后工程量另行计算)(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；(4)室内照明灯具及开关预埋及安装；(5)防雷接地安装；四、工程承包方式：包人工，按图施工，所有材料，辅材及施工机械，由甲方提供。
五、合同价款本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工.六、付款和结算方式按月完成工程量的80%结算，于次月5日前付清工程完工后付至总量的95%，三个月后付清另5%保修金。
七、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
八、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材，辅材均由甲方采购供应。
2水电安装的所有工器具甲方提供，甲方不提供相应的工器具，另加1元/平方。
九、双方职责1、甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的上岗情况。
乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。
(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
电力安装施工合同范本(8篇)
电力安装施工合同范本（8篇）电力安装施工合同范本（精选8篇）电力安装施工合同范本篇1建设单位：(简称甲方)地址：施工单位：(简称乙方)地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1. 工程价款2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。
开工日期：年月日竣工日期：年月日2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，(2)工程量变化和设计变更;(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停(4)工程款未按时支付;(5)不可抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。
但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：(1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。
为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作。
2024版电力工程施工合同范本
2024版电力工程施工合同范本合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为电力工程项目的业主，乙方为具有相应资质的电力工程施工单位，双方经协商一致，就乙方向甲方提供电力工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程投资估算：__________二、合同范围与工作内容2.1 乙方承担本合同约定的电力工程施工任务，包括但不限于：（1）施工图设计及施工方案的编制；（2）施工材料的采购及质量控制；（3）施工设备的租赁及管理；（4）施工过程中的安全、环保、质量控制；（5）施工协调与配合；（6）工程验收及保修服务等。
2.2 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程施工任务。
三、合同价格与支付3.1 本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 甲方分期支付乙方合同款项，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
3.3 甲方支付合同款项时，乙方应提供等额的正规发票。
四、工期4.1 本工程计划工期为__________个月。
4.2 乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量与验收5.1 乙方应按照合同约定的质量标准完成工程施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
电力工程施工合同范本6篇
电力工程施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：电力设备的安装、调试及试运行等。
二、合同工期1. 开工日期：自本合同签订之日起第___个工作日起开工。
2. 竣工日期：开工之日起___天内完成。
如遇特殊情况，双方协商顺延。
三、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。
此价格包含人工费、材料费、调试费等一切相关费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照电力行业的有关规范和要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的___个工作日内进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，乙方应当在接到甲方通知后___个工作日内进行整改，直至符合验收标准。
五、安全施工及保障措施1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全施工规范，确保施工人员和设备安全。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理。
如因乙方原因造成事故，由乙方承担全部责任。
3. 甲方有权对施工现场的安全生产情况进行监督和检查。
如发现安全隐患，乙方应立即整改。
六、违约责任1. 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一日，乙方需支付甲方违约金____元。
逾期超过___日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
一、合同概述本合同由以下双方签订：发包方（以下简称“甲方”）：____________________；承包方（以下简称“乙方”）：____________________；甲乙双方在平等自愿的基础上，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方电力工程施工作事宜签订本合同。
电力施工简易合同范本6篇
电力施工简易合同范本6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：______________________地址：_______________________________联系方式：___________________________法定代表人（或授权代表）：___________乙方（承包方）：______________________地址：_______________________________联系方式：___________________________法定代表人（或授权代表）：___________鉴于甲方需要电力施工服务，乙方具备相关资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就电力施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：包括电力线路施工、设备安装、调试等。
二、合同工期与进度安排1. 工程开工日期：自本合同签订之日起开始。
2. 工程竣工日期：应在甲方指定的合理期限内完成施工任务。
如有特殊原因需要延长工期，应事先取得甲方书面同意。
3. 进度安排：乙方应按照甲方提供的施工进度表执行，确保按时按质完成工程任务。
如遇不可抗力因素导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并协商解决方案。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款：人民币______元整（大写：_________________________元整）。
该价款包括工程材料费、人工费、运输费及其他相关费用。
具体价格明细详见附件一。
2. 支付方式：双方约定采取以下支付方式结算本合同款项：（1）预付款；（2）进度款；（3）竣工验收款；（4）质保金及保修期款支付等条款，详细条款见附件二。
3. 结算方式：本工程采用包工包料方式，工程款结算按照实际完成工程量结算。
电力施工承包合同书5篇最新
电力施工承包合同书5篇最新电力施工承包合同书1甲方：乙方：甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守：第1条工程概况1.1工程名称: 北回归线项目户表巡检1.2 工程地点：第2条工程范围:2.1主要内容为：第3条合同金额3.1经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为：(大写) (小写￥ .00元)。
第4条付款方式1、本合同无预50%付款。
2、工程竣工且送电后，30日内甲方向乙方一次性支付工程款。
第5条甲方权利和义务1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。
2按本合同规定支付乙方工程价款。
第6条乙方权利和义务1 负责工程图纸的现场技术交底。
2 乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，熟悉场地，做好与土建单位的配合工作。
3 严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和质量。
4精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出，并确保工程衔接及质量。
5严格执行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的发生,做好安全防护工作。
施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。
6办理相关的市政规划手续。
第7条安全措施及责任1施工期间，乙方应加强现场工作人员的安全教育，做好安全措施，严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。
在施工过程中发生安全事故由责任方负责。
第8条工程验收质量标准及保修期1 工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。
2鉴于本工程为高低压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。
3保修期：从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。
4 保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。
第9条违约责任解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解。
协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。
电力建设工程施工合同范文9篇
电力建设工程施工合同范文9篇第1篇示例：电力建设工程施工合同范文甲方：（委托方名称）鉴于甲方拟开展电力设施建设项目，为保障工程的顺利进行，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经过友好协商，达成如下协议：一、工程基本情况1. 项目名称：（工程名称）2. 项目地点：（工程地点）3. 项目规模：（工程规模）4. 工程内容：（工程内容）5. 工程标准：（工程标准）二、合同价款1. 总价款：本合同的总价款为（具体金额）人民币，大写：（金额大写）。
2. 价款支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付方式如下：（1）开工前支付款项比例；（2）工程中间支付款项比例；（3）竣工后支付款项比例。
三、工程质量及保修1. 工程质量：乙方应当按照本合同的规定，保证工程质量符合国家或相关标准，达到约定的设计要求。
2. 保修期：工程竣工之日起，乙方提供的产品和服务应当享有（具体年限）的保修期。
四、竣工验收及结算1. 竣工验收：工程竣工后，乙方应邀请甲方进行工程验收，并填写竣工验收合格证。
2. 结算方式：竣工验收合格后，乙方提供最终结算书，甲方进行结算支付。
五、安全与文明施工1. 安全生产：乙方在施工期间，应加强安全生产管理，保障工程施工的安全进行。
2. 文明施工：乙方应当保持施工现场的清洁、整洁，切实保护周边环境。
六、违约责任1. 乙方违约：如乙方未按照合同履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，乙方应当赔偿因此造成的损失。
2. 甲方违约：如甲方未按照合同履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并要求按照合同要求进行补救。
七、纠纷解决方式双方如发生合同履行过程中的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交（具体仲裁机构或法院）解决。
八、其他约定（在合同中双方可以对其他未在上述条款中涉及但需另行约定的事项进行具体约定。
）九、合同的生效与变更本合同在双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
经双方协商一致，对合同内容的修改和补充均需书面协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新版电力施工合同范本
施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。
为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是为大家整理的新版电力施工合同范本，供大家参考学习。
电力施工合同1
工程名称：__工程
发包单位：__
承包单位：__
施工安全协议
甲方：海南电网__公司
乙方：__
工程项目名称：__
工程项目地点：__
计划工作时间：__年__月__日至__年__月__日
甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安
全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：
一、甲方应承担的安全责任
1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。
审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。
资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。
安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。
审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。
重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。
特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。
7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。
8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
二、乙方应承担的安全责任
1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。
2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。
3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。
乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。
国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。
4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。
施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。
现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。
施工单位负责施工现场标牌的保护工作。
5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。
乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。
6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。
7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。
施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。
施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。
9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。
10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。
11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。
12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。
13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
三、甲、乙双方共同遵守的规定
甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。
共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)，共同遵守中国南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。
四、违约处理
在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照海南电网公司关于《关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知》(海南电网建〔__〕168号)和《海南电网公司电网建设工程奖惩办法(试行)的通知》(海南电网建〔__〕175号)文件要求及国家、行业有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程
质量事故的情况，严格执行奖惩制度。
奖罚情况报海南电网公司备案。
五、其他
1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。
2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。
3、根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发包合同书
》，乙方应按单项工程(或一次性)缴纳3千元的安全文明施工保证金。
保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。
六、本协议有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
七、本协议一式贰份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。
甲方：乙方：
甲方委托代表：乙方委托代表：
甲方经办人：乙方经办人：
年月日年月日
电力施工合同2
甲方：
乙方：
为了配合上饶市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。
根据中华人民共和国合同法，经甲、乙双方协商签订如下合同：
第一条、项目名称：
1.1、项目名称：上饶市凤凰大道通信管道合建工程。
1.2、项目范围：
第二条、工程内容：
2.1、按上饶市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。
2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一检查井。
2.3、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。