瓦工施工合同(3)

建筑安装工程班组内部协议 (1)瓦工工程承包合同 (9)瓦工工程合同书 (15)瓦工工程施工协议书 (17)工程承包合同 (23)编号：MAS-MN001建筑安装工程班组内部协议土建工程（瓦工）工程名称：南京工业大学青年教师公寓一标段甲方：南京天仁建设实业有限公司工大青年教师公寓项目部乙方：发包方：南京天仁建设实业有限公司工大青年教师公寓项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规：、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况1.1工程名称：南京工业大学青年教师公寓一标段1-6#楼1.2工程地点：南京工业大学内1.3工程建筑面积：约21000㎡（决算时，按施工图纸计算建筑面积）第二条：承包范围、承包内容、承包方式2.1承包范围及内容：设计图纸、变更及甲方要求的全部的土建工程。

2.2瓦工承包内容：从临时设施到工程结束完成所有内容（包括：临时设施、配合挖土、清土、基础砂石垫层、基础垫层砼、一次、二次结构砼的振捣、养护、泵管架设和拆除、泵管内及地泵内剩余砼的清洗、清理、配合搅拌车下料、砼收平不得少于两道、需要压光的必须压光、与砼有关的所有项目、配合抄平放线、现场500m以内材料倒运、所有墙体砌筑、内外墙粉刷贴砖、施工措施中的墙面钢丝网铺设、卫生间刷防水层、屋面砂浆找平、屋面保温板铺贴、屋面细石砼浇筑、变形缝盖板安装、室外散水、台阶及施工现场文明施工等。

）2.2承包单价中已包含了以下费用：2.2.1劳务协议中规定了乙方承担的费用：各项管理费用。

2.2.2乙方在施工生产中使用的手头自备工具（详见附表）、劳保费、医疗费。

2.2.3距建筑物500m范围以内的材料二次倒运用工费用。

2.2.4使用机械、生产工具所增加的费用。

2.2.5冬雨季及夜间施工人工降效窝工费用。

2.2.6层高超过3.6米超高（人、机）降效窝工费用。

2.2.7进场材料、成品、半成品以及完工程的成品保护工费用。

2.2.8施工中必须的安全防护用工费用。

2.2.9工程施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用。

2.2.10正常施工工序中的剔凿、凿毛处理用工费用。

2.2.11文明责任区（施工区、生活区、办公区）的清理打扫卫生用工（如扫雪、洒水、迎接检查等）。

2.2.12必要的开会教育、学习和社会用工费用。

2.2.13距离建筑物500米以内的材料、机具、设备的装卸车、清理、刷油、分类码放、挂牌用工费用、二次倒运用工费用及管理用工费用。

2.2.14现场至生活区施工及管理人员往返路途耗时降效费用。

2.2.15现场同一作业面多队施工，互相影响（人、材、机等）降效费用。

2.2.16地区性停电停水（法定）、自然气候，政府性重大会议、活动等影响造成停工窝工费用。

2.2.17非乙方原因发生的一天以内（含一天）的停工窝工费用。

2.2.18承包单价内已含工期、质量、文明安全施工目标的奖励费用。

2.2.19承包期内国家的地区政策性人工单价浮动费用。

2 .2.20承包单价内已含因无塔吊而增加的用工费用。

2.3承包方式采取包工不包料的方式，包小型机具，包质量、包安全、包工期、包工完场清的承包方式。

第三条：承包单价3.1承包价以工程建筑面积（按建设工程建筑面积计算规则计算）壹佰贰拾元/㎡（从临时设施、土方清理开始，到竣工验收结束的图纸中所有内容）。

3.2零星用工的单价为 150 元/日（如实际发生的），单价中包含乙方所规定上缴的各种税费、管理人员工资等。

3.3承包价均为含劳务所有税费报价，工程最终结算完毕时提供工人考勤表及工资表。

第四条：工期4.1本工程开工至竣工计日历天数 240 天。

开工日期本合同定于 2011 年 5 月 24 日开工，完工或竣工日期本合同定于 2012 年 1 月 18 日完工或竣工。

以上工期包括法定节假日和人力不可抗拒的气候影响（业主书面同意顺延的工期除外）。

4.2工程在过程控制中，按照甲方制定的阶段性工期或控制点，若乙方不能在规定的时间内按质按期完成时（非乙方原因除外），每发生一次甲方有权对乙方处以2000元经济罚款。

严重影响工期的甲方有权终止协议，结算价格按15％下浮进行结算。

如非乙方原因造成的，甲方顺延工期，并承担相应损失。

4.3为确保工期，乙方必须建成、建制施工队伍进场（有效、合法的劳务公司或劳务人员），并配齐足够管理人员及持上岗证人员。

如果乙方不能及时有效组织配齐进场人员或在施工过程中满足不了工程需要造成工期延误、质量下降，甲方将在不受理延长和停工损失的前提下，制定乙方停工整顿。

若整顿后无明显效果，甲方有权终止本协议，直至乙方清退出场，另行组织安排施工，由此发生的实际损失费用，乙方无条件承担。

4.4如乙方不能按合同有效工期完工，乙方承担3～5％违约责任，并承担给甲方造成的直接和间接损失。

第五条：质量与验收5.1工程质量的检查和返工乙方在施工期间应认真按照标准，规范和设计的要求以及甲方依据合同发生的制定施工，随时接受甲方代表及监理工作人员的检查，为检查提供便利条件，并按照甲方代表及监理工作人员的要求返工、修改，承担自身原因导致的返工、修改的费用，引起的经济支付由责任方承担。

5.2在以上检查符合合同质量类别后，如又发现由乙方原因引起的质量问题，由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期不允许顺延。

5.3工程质量等级：合格5.4达不到合同条款的质量部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，直到符合约定的条件，因乙方原因达不到约定条件，乙方应承担违约责任及费用，因甲方原因达不到约定条件，甲方应承担相应的违约责任及费用。

5.5双方对工程质量有争议，按合同条款约定的质量监督部门仲裁，发生的一切费用由败诉方承担。

5.6 业主及监理工作人员对工程质量的评定具有一票否决权，如施工过程中监理或业主代表对乙方施工的质量认定不合格，乙方需无条件整改，直至符合要求，与相关的费用由乙方承担。

5.7 当主体工程施工至一定阶段（含砌筑），装饰工程施工前，必须由甲方、乙方共同对已完主体工程按规范进行垂直度、平整度等中间书面验收工作，若超出规范允许的偏差，乙方必须在甲方指令时间内及时整改完成，并承担相应的损失费（含主体砼超耗材料），如逾期完成或拒不执行，甲方有权委托其他承包人代其执行，但实际发生的费用，乙方必须无条件承担。

第6条：文明安全施工6.1甲方有向乙方所有参加施工的人员进行入场教育的权利和义务，乙方任何人不得以任何理由拒绝，乙方应负责作业人员日常的安全教育，安全基础教育和安全技术教育。

6.2 乙方对所负责施工区域内的安全生产负全过程责任。

6.3乙方必须无条件执行甲方有关安全生产的各种规章制度。

甲方主管部门有权对乙方“三违”作业情况依据甲方奖罚条例有关款项进行处罚，乙方应无条件接受。

6.4 在存在安全隐患的情况下，甲方主管部门有权先令乙方停工整改，乙方必须在整改完毕经检查合格后，方可继续施工。

6.5 乙方负责人和专（兼）职安全员要积极参加甲方召开的与安全生产有关的会议，配合甲方落实安全生产的规章制度和条例。

6.6 乙方所有进入现场的人员劳动保护用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，甲方有权给予罚款。

（不带安全帽者一律罚款100元，带帽不系带子者罚款20元，不听管理人员管理的罚款100元）6.7 乙方如在施工中发生伤亡事故，一定要按“四不放过”原则严肃处理，并由乙方承担安全事故上报指标和费用。

6.8 乙方施工人员上班前严禁喝酒，喝酒者严禁进入施工现场，违规者每次罚款200元，并对承包班组处以500元罚款。

6.9乙方施工人员上班时严禁穿拖鞋、赤膊、打闹，违者不听劝阻的，每次罚款200元。

6.10 乙方施工人员上、下班期间严禁聚众闹事、打架斗殴。

甲方如发现乙方在施工场内违反者，甲方项目部有权进行劝阻，如不听，可进行罚款处理（闹事、斗殴者每人次罚款500～2000元，分包班组处以2000元罚款）。

再不听劝阻者，直至追加刑事责任。

6.11本合同所有所列手头工具及劳保用品工具小型工具辅料部分，必须使用合格产品，同时还需要满足甲方管理要求，否则，因此发生的如安全事故、机械事故等一切后果乙方自负。

第7条：工期质量文明安全施工挂钩指标乙方达到甲方要求的工期、质量、安全文明施工各项指标则按合同中承包单价结算，达不到即未能如期则实行按劳务费结算总价向下浮动的原则结算，即：工期下浮10 %，质量下浮 10 %，安全文明施工下浮 10 %。

第8条：材料管理8.1 乙方在施工生产中，在保证工程质量的前提下，要做到节约材料，如果甲方发现乙方有浪费材料现象，按材料费的5倍罚款。

第9条：遇特殊情况的结算9.1 因甲方原因将乙方承包范围的部分项目另行分包时，按分包的项量套用2004年《江苏省建筑与装饰工程计价表》相应子目的工日计算定额工日，按合同工日单价的100%从乙方承包价中扣除。

9.2 因乙方施工队伍素质差或管理不善，将要对工期、质量、文明生产、安全施工造成的影响时，甲方有权将乙方承包范围进行调整或终止合同。

9.3 因乙方原因，将其承包范围的项目甩项时，按照其甩项量按合同单位的130%从乙方承包价中扣除，非乙方原因，承包范围以外增加项目同时按合同单位的100%记取。

9.4 因乙方施工队伍素质差或管理不善，已给工程进度或工程质量带来一定问题，但乙方未采取有效的改进措施，甲方有权终止合同并辞退乙方，乙方应无条件在甲方指定日期内退场。

9.5 乙方在结构施工中，因施工质量差造成装修时剔凿、抹灰层厚及乙方原因造成的返工加固等，除承担因此而造成的劳务费外，还应该赔偿材料费、机械费和由此造成的一切损失。

9.6 乙方必须配备以下专职管理人员：施工队长1人以确保工程的测量、生产安全的顺利运行（上述人员包含在各项报价中）9.7 乙方必须按照南京市建委、劳动和社会保障局有关规定与劳动者签订劳动合同，同时并办理各种注册手续和证件，按规定支付民工工资，坚持合法用工，否则一切后果自负。

9.8 乙方在工程施工中出现的安全、质量、消防行政等事故，甲方有权立即予以清退乙方，乙方并承担因此造成的一切经济损失及经济处罚。

第10条：乙方的责任与义务10.1按照甲方要求组织人员进场，根据施工需要随时调整劳动力，如乙方进场人员的综合素质不能令甲方满意给甲方造成了经济损失或企业社会信誉损害，乙方承担由此造成的一切经济损失，并承担违约责任。

违约金按总结算折10%赔偿甲方，严重者清退队伍。

10.2 乙方应确保所施工的项目按国家和地方政府的质量标准等级和技术要求进行自检、互检、交接检，随时接受业主、监理和甲方的检查监督和指导。

10.3 如乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工，甲方、业主、监理要求整改，乙方在规定时间内无条件进行整改完，若逾期未整改完成，甲方有权委托其他分包商进行休整，所发生的一切费用由乙方承担。