购房草签合同范本
买卖房屋草签合同范本最新版
买卖房屋草签合同范本最新版近年来,涉及房屋买卖的纠纷层出不穷,因此签订房屋买卖合同时需要格外注意，以下是小编为大家整理的房屋买卖合同范文，感谢您的阅读。
买卖房屋草签合同范本1甲方(卖方)：赵升乙方(买方)：张沙沙甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：一、甲方自愿将坐落在重庆市九龙坡区渝州路 2小区3号楼 4单元405室(建筑面积120平方米，储藏室40 平方米，产权证号st1002105420 )房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整 ;即人民币小写100_元。
三、乙方在签订本合同时，支付定金三十万元整，即小写300000元。
四、乙方支付定金之日起2个月内，向甲方支付首付款(定金从中扣除)，首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由甲方承担。
七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。
八、甲方应在1个月前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付五十万元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。
十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台(型号：1005648485 )，空调两台(型号：0152468549 )，热水器(型号：1095874554)，浴霸(型号：1025456985 )，饮水机(型号：1084759264 )，音响两台(型号：258695 )，凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施，等让与乙方(含在房屋价值内)。
草拟的购房合同4篇
草拟的购房合同4篇草拟的购房合同篇1出卖人(甲方)：________________村委会买受人(乙方)：______________________身份证号码：_______________________一、甲方自愿将位于________市________区________街道________小区拆迁安置房________栋________室的房屋(建筑面积________平方米)以人民币________元整的价款出售给乙方。
乙方首付人民币________元整需于________年____月____日前支付给甲方____________，余款分期按月支付，每月人民币为________元，需于____年____月至____年________月壹年内付清，每个月的支付期限为月底的最后一天。
二、乙方支付甲方合同保证定金___万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。
三、自甲乙双方签订协议乙方交付首付款后年内甲方和村委会应协助乙方办理房屋产权手续。
本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。
其他税费按有关法律规定负担。
四、本合同签订后，甲方对房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、本合同生效之日，甲方和村委会保证乙方享有居住权利和使用权并通电通水，甲方保证签订合同之前该房屋与任何个人和组织没有债务和利益纠纷，本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》或《出租合同》;六、违约责任1、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。
2、甲方应当于_______年___月___日收到乙方的首付房款即时将房屋的钥匙交给乙方确保其居住权和使用权，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期___天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。
逾期超过___个月时，乙方有权解除本合同。
解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币____元。
房产购买草签合同范本
房产购买草签合同范本
甲方（买方）：__________
身份证号：__________
联系地址：__________
电话号码：__________
乙方（卖方）：__________
身份证号：__________
联系地址：__________
电话号码：__________
根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方经友好协商一致，就以下事项达成如下协议：
一、乙方同意将其位于__________的房产出售给甲方，房产的具体信息如下：
1. 房产地址：__________
2. 房产面积：__________平方米
3. 房产楼层：__________层
4. 房产产权证号：__________
5. 房产总价：__________元
6. 交易方式：__________
7. 交易时间：__________
二、甲方同意按照以上约定支付房产总价，具体支付方式如下：
1. 首付款：__________元，于__________年__________月__________日支付给乙方；
2. 尾款：__________元，于__________年__________月__________日支付给乙方。
三、甲乙双方同意在签订本合同后的__________个工作日内办理过户手续，过户费用由双方平摊。
四、房产过户后，乙方应保证房产的产权清晰，不存在任何纠纷，如有问题，由乙方承担相应责任。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________
乙方（盖章）：__________ 日期：__________。
草签合同网签合同范本
草签合同网签合同范本草签合同及网签合同范本一、草签合同合同编号：_______甲方（出卖人）：_______乙方（买受人）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就房屋买卖事宜达成如下协议：第一条房屋基本情况1. 房屋坐落：位于_______（具体地址）。
2. 房屋结构：_______（如砖混结构、钢筋混凝土结构等）。
3. 房屋面积：建筑面积_______平方米，套内面积_______平方米。
4. 房屋权属：甲方对该房屋拥有合法产权，产权证号：_______。
第二条交易价格与付款方式1. 交易价格：双方商定该房屋交易总价为人民币_______元（大写：_______）。
2. 付款方式：乙方应于本合同签订后_______日内支付甲方购房定金人民币_______元（大写：_______）；剩余款项于双方办理正式过户手续时一次性付清。
第三条房屋交付与过户1. 甲方应于乙方支付定金后_______日内将房屋交付乙方使用。
2. 双方同意在房屋交付后_______日内办理房屋过户手续，所需税费由_______方承担。
第四条违约责任1. 若甲方未按约定期限交付房屋或办理过户手续，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款万分之_______的违约金。
2. 若乙方未按约定期限支付购房款项，每逾期一日，应向甲方支付未付款项万分之_______的违约金。
第五条其他约定1. 双方同意在签订本合同时，甲方将房屋现状如实告知乙方，乙方对房屋现状已充分了解并接受。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第六条争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向房屋所在地人民法院起诉。
第七条合同生效本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（签字/盖章）：_______乙方（签字/盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日二、网签合同合同编号：_______甲方（出卖人）：_______乙方（买受人）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，通过网上签约平台就房屋买卖事宜达成如下协议：第一条房屋基本情况（同草签合同内容）第二条交易价格与付款方式（同草签合同内容）第三条房屋交付与过户（同草签合同内容）第四条违约责任（同草签合同内容）第五条其他约定（同草签合同内容）第六条争议解决（同草签合同内容）第七条合同生效本合同通过网上签约平台签订，自双方完成电子签名或电子印章确认后生效。
买房草签合同正式合同范本
买房草签合同正式合同范本一、合同双方甲方（出卖人）：名称：[出卖人全称]地址：[出卖人详细地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（买受人）：姓名/名称：[买受人姓名/全称]身份证号码/统一社会信用代码：[买受人身份证号码/统一社会信用代码]地址：[买受人详细地址]二、房屋基本情况1. 房屋坐落位置：[具体地址，包括楼栋号、单元号、门牌号等]2. 房屋结构：[如砖混、框架等]3. 房屋建筑面积：[以平方米为单位]4. 房屋用途：[如住宅、商业等]5. 房屋权属证明文件：[如房屋所有权证号、不动产权证号等]三、房屋价格及付款方式1. 房屋总价款：[大写金额及小写金额]2. 付款方式：[如一次性付款、分期付款、按揭贷款等]3. 付款时间：[具体付款时间及节点]四、房屋交付与过户1. 甲方应于[具体日期]前将房屋交付给乙方使用。
2. 甲方应协助乙方办理房屋过户手续，相关税费由[双方约定由哪方承担]承担。
3. 过户完成后，甲方应将房屋权属证明文件交付给乙方。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间交付房屋或办理过户手续，应向乙方支付违约金，并继续履行合同。
2. 若乙方未按约定时间支付房款，应向甲方支付违约金，并继续履行合同。
3. 若一方严重违约导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。
六、其他约定1. [双方可在此处添加其他需要约定的内容]七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地人民法院提起诉讼。
八、合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（出卖人）：签字（或盖章）：日期：[具体日期]乙方（买受人）：签字（或盖章）：日期：[具体日期]。
草签合同范本售楼
草签合同范本售楼《商品房草签合同》甲方（卖方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拥有合法开发并销售商品房的权利，乙方有意购买甲方所开发的商品房，双方经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况乙方购买的房屋位于[具体楼栋、单元、房号]，房屋建筑面积为______平方米，房屋户型为______。
二、房屋价款及支付方式该房屋的总价款为人民币______元（大写：______元整）。
乙方应在签署本合同后______日内支付购房定金人民币______元（大写：______元整）。
剩余房款的支付方式为____________。
三、交付时间甲方应于______年______月______日前将房屋交付给乙方。
四、双方的权利和义务1. 甲方应保证所售房屋符合国家相关法律法规和质量标准。
2. 乙方应按照约定支付购房款。
3. 双方应配合办理房屋产权过户等相关手续。
五、违约责任1. 若甲方未能按时交付房屋，每逾期一天，应按照购房款的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按时支付购房款，每逾期一天，应按照未支付款项的______%向甲方支付违约金。
六、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定__________________________。
本草签合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：______年______月______日乙方（签字）：____________________日期：______年______月______日。
买房草签的合同范本
买房草签的合同范本甲方（出售方）：______________________身份证号：______________________联系地址：______________________电话：______________________乙方（购买方）：______________________身份证号：______________________联系地址：______________________电话：______________________一、房屋基本情况1. 房屋坐落：[房屋地址]2. 房屋建筑面积：[建筑面积]平方米3. 房屋户型：[户型描述]4. 房屋所有权证号：[房屋所有权证号]二、房屋成交价格及付款方式1. 成交价格：该房屋成交价格为人民币[具体金额]元整（大写：[大写金额]）。
2. 付款方式：乙方应在本合同签订之日向甲方支付定金人民币[定金金额]元整（大写：[大写金额]）。
乙方应在[具体日期]前向甲方支付首付款人民币[首付款金额]元整（大写：[大写金额]）。
剩余房款人民币[剩余房款金额]元整（大写：[大写金额]），乙方应通过[贷款方式（如银行贷款）]支付给甲方，具体支付时间以贷款银行放款时间为准。
三、房屋交付及相关事宜1. 甲方应在[交付日期]前将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲乙双方应当共同对房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品等进行验收，并办理交接手续。
3. 甲方应当保证交付的房屋及附属设施设备、装饰装修等符合约定的质量标准，不存在影响正常使用的瑕疵。
四、产权过户及税费承担1. 甲乙双方应在本合同签订后[具体期限]内，共同前往房屋所在地的房地产管理部门办理产权过户手续。
2. 办理产权过户手续所需的税费，由甲乙双方按照国家规定各自承担。
五、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定的时间交付房屋或办理产权过户手续，每逾期一日，应按照房屋成交价格的[违约比例]向乙方支付违约金；逾期超过[违约期限]日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方双倍返还定金，同时甲方应按照房屋成交价格的[违约比例]向乙方支付违约金。
北京购房草签合同
北京购房草签合同---北京购房草签合同范本甲方（卖方）：________乙方（买方）：________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就位于北京市______区______路______号的房产（以下简称“标的物”）的买卖事宜达成如下协议：一、房屋基本情况标的物为甲方所有，位于北京市______区______路______号，建筑面积为______平方米，房屋性质为商品房/公房/经济适用房/其他（请注明），房屋现状良好，无抵押、查封等权利瑕疵。
二、交易价格双方约定标的物的交易总价为人民币______元整（￥______）。
乙方应于签订本合同之日起______日内支付甲方定金人民币______元整（￥______）。
三、付款方式乙方应按照以下方式向甲方支付购房款：1. 首付款：乙方应于______年______月______日前支付首付款人民币______元整（￥______）；2. 贷款部分：乙方应于______年______月______日前办理完毕银行贷款手续，并将贷款金额直接支付给甲方；3. 尾款：乙方应于标的物交付并办理完毕过户手续后的______日内支付尾款人民币______元整（￥______）。
四、房屋交付甲方应于收到乙方全部款项后的______日内将标的物交付给乙方，并协助乙方办理过户手续。
五、违约责任如甲方未按约定时间交付标的物或标的物存在权利瑕疵，甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失；如乙方未按约定时间支付购房款，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
六、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
草签合同范本售楼
草签合同范本售楼甲方（售楼方）：________乙方（购房方）：________一、房屋基本信息1.1 房屋位于：________（详细地址）1.2 房屋结构：________（如：砖混结构、框架结构等）1.3 房屋面积：________平方米（建筑面积）1.4 房屋性质：________（如：住宅、商业、办公等）1.5 房屋产权：甲方拥有房屋的完全产权，无任何抵押、债务纠纷。
二、房屋价格及支付方式2.1 房屋总价：人民币________元整（大写：________元整）2.2 乙方支付方式：________（一次性付款、按揭付款等）2.3 乙方支付期限：________（具体日期）三、交付及验收3.1 甲方应在合同约定的交付日期前，将房屋交付给乙方。
交付日期为：________（具体日期）a. 房屋结构完整，无裂缝、渗水等现象；b. 房屋内部设施齐全，功能正常；c. 房屋外部环境整洁，无安全隐患。
四、违约责任4.1 若甲方未按约定时间交付房屋，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：房屋总价×________%；4.2 若乙方未按约定时间支付房款，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：房屋总价×________%。
五、其他约定5.1 本合同签订后，双方应按照约定履行各自的权利和义务；5.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；5.3 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（售楼方）：________乙方（购房方）：________名词解释：1. 甲方：指拥有房屋所有权并愿意出售房屋的一方。
2. 乙方：指愿意购买甲方所出售房屋的一方。
3. 房屋产权：指房屋的所有权，包括土地使用权、建筑权等。
4. 违约金：指合同一方未履行合同约定，应向另一方支付的赔偿金。
5. 交付日期：指甲方将房屋交付给乙方的日期。
新房草签合同范本
新房草签合同范本合同编号：_______甲方（出卖人）：_______身份证号：_______乙方（买受人）：_______身份证号：_______一、房屋基本情况1.1 房屋地址：_______1.2 房屋结构：_______1.3 房屋用途：_______1.4 房屋产权性质：_______1.5 房屋面积：_______平方米（建筑面积/套内面积）1.6 房屋产权归属：_______二、交易价格及支付方式2.1 交易价格：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
（1）首付款：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元，乙方应在合同签订后_______日内支付给甲方。
（2）余款：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元，乙方应在_______年_______月_______日前支付给甲方。
三、交付及验收3.1 交付期限：甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付给乙方。
（1）房屋结构完整，无裂缝、渗漏等质量问题；（2）房屋设施设备齐全，功能正常；（3）房屋装修符合甲方承诺的质量标准。
四、产权过户4.1 甲方应保证所售房屋的产权清晰，无任何权属纠纷。
4.2 甲方应协助乙方办理房屋产权过户手续，包括但不限于提供相关资料、签署相关文件等。
4.3 乙方应在合同签订后_______日内，按照甲方提供的资料和指引，办理房屋产权过户手续。
五、违约责任5.1 甲方如未能按约定时间交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款的_______%作为违约金。
5.2 乙方如未能按约定时间支付购房款，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。
5.3 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
六、争议解决6.1 双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决。
6.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
房产购买草签合同范本
房产购买草签合同范本甲方（卖方）：_____________________地址：_____________________________身份证号码/营业执照号码：__________乙方（买方）：_____________________地址：_____________________________身份证号码/营业执照号码：__________鉴于甲方为房产的合法所有者，乙方愿意购买甲方所持有的房产，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本房产购买草签合同，以资共同遵守。
第一条房产描述甲方同意出售，乙方同意购买位于_____________________（房产地址）的房产，建筑面积为________平方米，房产权证号为________。
第二条交易价格房产的购买价格为人民币（大写）____________________元整（￥__________）。
第三条付款方式乙方应按照以下方式向甲方支付购房款：1. 首付款：乙方应于本合同签订之日起____日内支付首付款人民币（大写）__________元整（￥__________）。
2. 余款支付：余款人民币（大写）__________元整（￥__________）应在房产过户手续办理完毕之日起____日内一次性支付给甲方。
第四条房产过户甲方应在收到乙方首付款后____日内，协助乙方办理房产过户手续。
过户过程中产生的税费由__________方承担。
第五条房产交付甲方应在房产过户手续办理完毕之日起____日内，将房产及钥匙等交付给乙方。
第六条违约责任1. 如甲方未能按期交付房产，应向乙方支付违约金，违约金为房产总价款的____%。
2. 如乙方未能按期支付购房款，应向甲方支付违约金，违约金为未付款项的____%。
第七条保证与承诺1. 甲方保证所售房产权属清晰，无抵押、查封等权利瑕疵。
2. 乙方承诺按照本合同约定支付购房款，并承担因购房产生的相关责任。
房地产草签合同模版
房地产草签合同模版甲方（出售方）：_____________________身份证号码：_____________________联系电话：_____________________地址：________________________乙方（购买方）：_____________________身份证号码：_____________________联系电话：_____________________地址：________________________鉴于甲方拥有位于____________________（详细地址）的房产一套，现愿意将其出售给乙方，乙方愿意购买，双方本着平等自愿的原则，就房地产买卖事宜达成以下初步协议：一、房产基本信息1. 房产性质：住宅/商业/工业/其他（请注明）。
2. 房产面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。
3. 房产结构：钢筋混凝土结构/砖混结构/其他（请注明）。
4. 房产楼层：位于第______层，共______层。
5. 产权年限：自______年______月______日至______年______月______日。
6. 产权证编号：____________________。
二、交易价格与支付方式1. 双方经协商一致，确定该房产的交易总价为人民币（大写）________________________（￥________元）。
2. 乙方支付方式：一次性付款/分期付款（请注明）。
- 如为分期付款，具体分期计划如下：第一期：签订正式购房合同时支付房款的_____%，金额为人民币￥________元。
第二期：交房验收合格后支付房款的_____%，金额为人民币￥________元。
第三期：产权过户完成后支付房款的_____%，金额为人民币￥________元。
三、交割与过户1. 甲方应在签订正式购房合同后_____天内将房产交付给乙方，并保证房产交付时的状况与本合同签订时的状况相符。
购房草签合同条款
购房草签合同条款
一、房屋基本信息
1. 房屋位置：明确房屋所在的城市、区域、街道和门牌号码。
2. 房屋面积：包括建筑面积和套内面积，单位为平方米。
3. 房屋结构：如砖混结构、框架结构等。
4. 房屋用途：如住宅、商用、工业等。
5. 房屋权属：明确房屋的所有权人，以及是否有共有人。
6. 房屋现状：包括房屋的装修情况、设施设备等。
二、交易价格及付款方式
1. 交易价格：明确房屋的总价款，单位为人民币元。
2. 付款方式：包括首付款比例、贷款金额、分期付款等。
3. 定金：明确定金的数额，以及支付时间和方式。
4. 税费承担：明确买卖双方各自应承担的税费。
三、交房时间及交付标准
1. 交房时间：明确具体的交房日期。
2. 交付标准：包括房屋的装修状况、设施设备等。
3. 房屋验收：明确验收的时间、地点和方式。
四、违约责任
1. 买方违约：如未按约定时间支付房款，需承担相应的违约责任。
2. 卖方违约：如未按约定时间交房，需承担相应的违约责任。
3. 不可抗力：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。
五、争议解决
1. 协商解决：如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
2. 仲裁或诉讼：如协商无果，可申请仲裁或向法院提起诉讼。
六、其他条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，买卖双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
草签合同范本3篇
草签合同范本3篇篇一草签合同甲方（卖方/出租方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（买方/承租方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、物品/房屋基本信息1. 物品/房屋名称：_______________________2. 规格/面积：_______________________3. 数量/位置：_______________________4. 其他相关信息：_______________________二、价格及支付方式1. 总价：人民币_______________________元（大写：_______________________）。
2. 支付方式：乙方应在[具体日期]前支付定金人民币_______________________元（大写：_______________________）；剩余款项应在[具体日期]前支付。
现金支付；银行转账；其他支付方式：_______________________。
三、交付及验收1. 甲方应在[具体日期]前将物品/房屋交付给乙方。
2. 乙方应在收到物品/房屋后的[具体日期]内进行验收，如发现问题应及时通知甲方。
3. 如乙方在验收期内未提出异议，则视为验收合格。
四、权利及义务1. 甲方应保证所出售/出租的物品/房屋具有合法的所有权或使用权，并向乙方提供相关证明文件。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式交付物品/房屋。
3. 乙方应按照合同约定的时间和方式支付款项。
4. 乙方应在使用物品/房屋期间遵守相关法律法规和规章制度，不得损坏物品/房屋。
买房草签的合同范本
买房草签的合同范本《买房草签合同》甲方（卖方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（买方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________一、房产基本情况1. 房产坐落于：__________________2. 房屋建筑面积：__________________平方米3. 房屋户型：__________________4. 房屋所有权证号：__________________二、房屋价格及付款方式1. 该房产的成交总价为：人民币__________________元（大写__________________元整）。
2. 付款方式：乙方在本合同签订之日起______日内支付购房定金人民币__________________元（大写__________________元整）。
一次性付款：乙方应在______年______月______日前付清全部购房款。
分期付款：乙方分______期支付购房款，具体付款时间及金额如下：第______期于______年______月______日前支付人民币__________________元（大写__________________元整）；第______期于______年______月______日前支付人民币__________________元（大写__________________元整）；第______期于______年______月______日前支付人民币__________________元（大写__________________元整）。
三、房产交付及相关事宜1. 甲方应于______年______月______日前将该房产交付给乙方。
房地产草签合同书
房地产草签合同书甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________鉴于甲方拥有位于________________（地址）的房地产，乙方有意购买该房地产，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，草签如下房地产买卖合同书：一、房地产基本情况1. 甲方出售的房地产位于________________，建筑面积为________平方米，土地使用权面积为________平方米。
2. 该房地产的产权证号为：__________________。
3. 该房地产的规划用途为：__________________。
二、交易价格及支付方式1. 双方同意该房地产的交易价格为人民币（大写）________________元整（￥______________）。
2. 乙方应于本合同书签订之日起____个工作日内支付定金人民币（大写）________________元整（￥______________）。
3. 余款支付方式为：________________。
三、产权过户及税费承担1. 甲方负责在合同生效后____个工作日内办理产权过户手续。
2. 过户过程中产生的税费，按照国家规定由甲乙双方各自承担。
四、交付条件及时间1. 甲方应保证房地产在交付时的完好状态，无重大结构性损坏。
2. 甲方应在产权过户手续办理完毕后____个工作日内将房地产交付给乙方。
五、违约责任1. 如甲方未能按时办理产权过户或交付房地产，应向乙方支付违约金，违约金为交易总价的____%。
2. 如乙方未能按时支付定金或余款，应向甲方支付违约金，违约金为未支付款项的____%。
六、争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他约定1. 本合同书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同书自双方签字盖章之日起生效。
买房草签的合同范本
买房草签的合同范本买房草签合同范本甲方（卖方）：________________身份证号：________________乙方（买方）：________________身份证号：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产事宜，达成如下协议：第一条房屋基本情况1.1 甲方自愿出售，乙方自愿购买的房产位于（省/市/区/县）________________，建筑面积为_________平方米，房屋结构为_________，房屋用途为_________，房屋所有权证号为________________，土地使用权证号为________________。
1.2 甲方保证所售房屋符合国家及北京市房屋买卖有关法律、法规及政策规定，不存在产权纠纷、权利瑕疵、抵押、出租、查封、扣押等情形。
第二条房屋价格及支付方式2.1 甲、乙双方确认，上述房产的成交价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：________________元。
2.2 乙方支付房款的方式如下：（1）乙方应于本合同签订之日起_______日内，向甲方支付定金人民币（大写）：_______元整（小写）：________________元；（2）剩余房款人民币（大写）：_______元整（小写）：________________元，乙方应于收到甲方的房屋所有权证和土地使用权证原件后_______日内，一次性支付给甲方。
第三条交付及过户3.1 甲方应于收到乙方全部房款之日起_______日内，将房屋及其附属设施、设备交付给乙方，并协助乙方办理房屋所有权和土地使用权转移登记手续。
3.2 甲方应在房屋交付后_______日内，将房屋所有权证和土地使用权证原件交给乙方。
第四条税费承担本合同项下房屋买卖所需缴纳的税费，按照国家和北京市的有关规定执行。
新房草签合同范本
新房草签合同范本甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方出售、乙方购买房产的相关事宜，达成如下协议：第一条房屋基本信息1.1 甲方同意出售，乙方同意购买的房产位于_______（地址），房屋结构为_______，建筑面积为_______平方米。
1.2 该房产的规划用途为_______，土地使用权取得方式为_______，土地使用年限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
1.3 该房产的产权证号为_______，共有权证号为_______。
第二条房屋价款及支付方式2.1 甲乙双方确认，该房产的成交总价为人民币_______元（大写：_______元整）。
（1）本合同签订后_______日内，乙方支付首付款人民币_______元（大写：_______元整）至甲方指定账户；（2）剩余房款人民币_______元（大写：_______元整）由乙方办理银行按揭贷款支付，甲方应协助乙方办理相关手续。
第三条交付及验收3.1 甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付给乙方，并保证房屋质量符合国家相关标准。
3.2 乙方应在收到房屋后_______日内进行验收，如发现房屋存在质量问题，甲方应在接到乙方通知后_______日内予以修复。
第四条权属转移登记4.1 甲方应在房屋交付后_______日内，与乙方共同办理房屋所有权转移登记手续。
4.2 办理房屋所有权转移登记所需的税费，按照国家相关规定由甲乙双方各自承担。
第五条违约责任5.1 甲方未按约定时间交付房屋的，每逾期一日，应向乙方支付违约金人民币_______元（大写：_______元整）。
新房草签合同范本3篇
新房草签合同范本3篇篇一新房草签合同范本甲方（出卖人）：________________身份证号：________________乙方（买受人）：________________身份证号：________________一、房屋基本信息1.1 房屋地址：________________1.2 房屋产权：甲方拥有该房屋的完全产权，无任何抵押、债务及其他权利纠纷。
1.3 房屋面积：建筑面积为____平方米，套内面积为____平方米。
1.4 房屋性质：新建住宅，具备入住条件。
二、房屋价格及支付方式2.1 房屋总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 乙方支付方式：2.2.1 乙方于本合同签订之日起____日内支付首付款人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
a) 乙方于____年____月____日前支付____元；b) 乙方于____年____月____日前支付____元；c) 乙方于____年____月____日前支付____元。
三、交付及验收3.1 甲方应于____年____月____日前将房屋交付给乙方。
3.2 乙方在接收房屋时，应按照国家相关验收标准进行验收，确认房屋质量无误后进行支付。
四、违约责任4.1 甲方如未按约定时间交付房屋，每逾期一日，应支付乙方违约金人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
4.2 乙方如未按约定时间支付房款，每逾期一日，应支付甲方违约金人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
五、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.3 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（出卖人）：________________签字（或盖章）：________________签订日期：________________乙方（买受人）：________________签字（或盖章）：________________签订日期：________________名词解释：1. 房屋产权：指房屋所有权，即房屋的占有、使用、收益和处分权利。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
购房草签合同范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
篇一：草签合同
所谓草签，只是售房人员让你们尽快签字的一个借口，
合同只要经双方当事人签字，就成立并产生法律效力。
不过你们签订的这份合同，违约金约定过高，且对你们明显不公平，如果真产生纠纷，你们可申请法院撤销该合同。
需要注意的是，撤销合同的期限是1年，自你们签订该合同起，因此，如果感觉会有纠纷，建议及时诉诸法律
正式合同未出来之前，草签合同具有同样的法律效力的草签合同只是相对于签合同（上房管局系统，有合同编
号）的一种说法。
从合同效力角度，草签合同与签合同都有同样的合同效力，但不能对抗第三人。
《担保法》第43条中的对抗第三人是指当两个债权债务关系标的物相同，双方发生争议，都主张享有对该标的物的权利时，有登记的一方就可受法律的保护，优先享有权利草签签合同一样吗？
问：16年8月底交房。
开发商告诉我现在只能草签合同，请问有法律效应吗。
签跟草签有什么区别呢？
回复：1、开发商告诉您现在只能草签合同，可能是因为开发商
的商品房预售许可证未办下来，或者是其他原因。
2、签是指您与开发商签订的合同是先从上载下来的版
本，双方签完后，还得到建委进行备案。
3、草签表示您们双方有房屋交易的意向，签就是正式签订的合同了
问：以前是可以签的，因为是一些原因，市房管暂停了签别的业主都是签，同时我已经把全部房款交给了开发商,我
想知道这种情况的草签,我的应享受的利益是否跟签一样 .
回复1、国家规定预售商品房买卖必须要签，草签的只
表示你们有房屋交易的意愿，并没有履行合同必需的要件，所以您的利益很难保证；
2、现在房子暂停了签，并且停工了，中间必定有问题，建议您考虑将全部房款要回来。
问：我也想要.但是我该从哪几个方面跟开发商协商，将房款要回呢我想开发商不会轻易把钱给我的.并且我也确
实想买房子，将来会发生什么,我不清楚.但是他确实是五证齐全的.停止签的原因是土地问题.
回复：1、既然土地有问题，这种房子您都敢要？
2、可以开发商目前的状态为理由将房款要回来；
3、看你们草签的那份合同，是否有在什么情况下，可
以返回房款的约定？注:签是正规的受房管局监督的，经
过签、就不可以一房二卖了，并且也能确定此房是可以依法销售的房子，如果开发商不同意签，说明其中有一些问题。
房屋买卖合同怎么签，签订房屋买卖合同要注意什么？购房者在签了认购书交了定金以后，就要签订正式的房屋买卖合同了，房屋
买卖合同怎么签，签订房屋买卖合同要注意什么？在我国商品房交易的惯例中，一般是由开发商手持所有合同文本，这样，开发商当然可以随心所欲地添加对自己有利的条款了。
房屋买卖合同怎么签才能维护购房者的权益，请您阅读下面的文章。
（一）购房者要注意关于定金的约定。
因何种原因退房以及后果如何？购房者与开发商签订认购书后，就要交一定额度的定金，这是无可非议的。
但有时购房者在交付定金后因种种原因得不到银行的贷款而无法购买该房产时，发展商一般都只退购房款而不退定金，理由是购房者没有履行合同，所以没收定金。
（二）购房者要看清合同主体是谁。
购房者由于缺乏法律常识，有时会忽略这样一些问题，比如代表发展商签约的人并不是开发企业而是中介，或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者，这些都是可能导致合同无效的问题。
（三）购房者要小心开发商的补充协议。
有的发展商在与客户签约时，会主动向客户出示一份补
充合同，主要目的在于表明由于某些特定原因造成不能按期
交房的免赔责任以及面积丈虽误差率差异过大在哪些情况下能免赔，
这是发展商为了保护自己在一些非人力能控制的情况下造成违约规避
风险的一种方式。
签补充协议在购房交易中很有必要。
但是要提醒购
房者的是，一定要看清楚开发商提供的补充协议。
（四）注意开发商约定的费用是否该缴纳
房地产开发对资金的要求很高，但并不能以此为理由要求购房者提前交纳不该交的钱。
而在合同或是补充协议中，开发商常会将一些
不该预先交纳的费用写进去，要求购房者提前交纳，这是显失公平的。
比如有些发展商在尚未确定物业
管理公司及服务标准、收费情况的前提下，就要求买家在预售契约中承诺接受物业管理服务，并接受相关约束，这对消费者是不利的。
（五）购房者要注意把自己提出的补充协议写进去
前面说了，开发商在签约时会主动出具一份对自己有利的补充协议，购房者同样也可以出具一份对自己有利的补充协议，最好将开发商在其广告宣传中的条款和楼书里关于装修、物业管理中的承诺都签进补充协议中，不要怕麻烦。
也不要轻信开发商的口头承诺，一定要将这些内容明确写进合同。
以上就是签订购房合同时需要主义的问题，大多数的中国人是拿自己一生积蓄来买房，这就意味着，签购房合同时
一定要小心再小心、谨慎再谨慎。
除了要做到本文的介绍之
外，还要具体问题具体分析一番，多动脑子，多看多听多想, 您要是
做到这些，一定可以顺利地签好购房合同。
如果对于开发商提供的合
同条款不能把握，一定要咨询律师后在签，避免因为理解错误是自己
的权益受到损害。
一般来说，签订购房合同要注意考察如下事项：
一、开发经营企业资质问
开发商应当具有企业法人营业执照和房地产开发企业
资质证书。
二、开发经营企业经营销售房预售应当向消费者出示商。