给排水电气安装工程施工合同
电气安装施工合同范文汇集(5篇)
电气安装施工合同范文聚集(5篇)优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)。
合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同后要积极履行合同。
施工合同是保证建立单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。
签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，你平常有理解过施工合同的内容和种类吗？或许你正在查找类似"优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)"这样的内容，建议你本页和wtt，以便后续阅读！电气安装施工合同(篇1)甲方工程负责人：水电安装施工班负责人：为了皇甫移民工程平安、质量消费，文明施工。
特定以下责任条款，望自觉遵照执行。
一、工程地点：万荣县皇甫乡二、平安责任条款：1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和平安部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和平安部门的规章制度，所发生的一切平安事故均由乙方自行负责。
2、乙方必须每周星期一组织工人平安学习，宣传平安责任，进步工人的平安意识，保障职工的平安，质量平安重于泰山，平安就是职工的生命。
3、各班组严格按照消费、平安合同，搭设自己所负责范围的平安防护措施。
三、平安消费责任制班组平安员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的平安消费，催促和帮助本组工人遵守平安操作规程和各项平安消费制度，组织好每日班前、班后的平安检查。
四、平安消费制度施工消费现场的情况是复杂的，必须亲密注意防止工伤事故的发生，杜绝不平安因素的苗子。
一般应在以下几方面加以防范：1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等平安状况，确认平安后，才能进展操作。
2、工作时要精力集中，不准与别人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。
3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。
4、工作中制止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。
水电安装工程劳务合同范本(3篇)
水电安装工程劳务合同范本发包方：________(以下简称甲方) 承包方：________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、中华人民劳动法及工程所在辖区有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合现场的具体情况，甲方将武汉融园国际酒店项目劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一、工程概况工程名称：建设地点：建筑面积：二、承包方式(一)承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。
(二)承包范围：1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物____米，给水管送出建筑物____米。
2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压)，配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。
3、乙方从____年____月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。
(三)乙方承包的工程按建筑面积的单价___元/m²，总价约叁佰柒拾万元。
三、工程要求(一)质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家规范和标准组织施工至工程交付验收。
(二)管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。
四、付款方式(一)地下室封顶付总工程款___%。
(二)裙楼封顶付总工程款___%。
(三)主体封顶付总工程款___%。
(四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。
(五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。
(六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。
五、违约责任处理1.乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款元/次。
2.乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每____元/次，甲方有权罚款____元/次。
3.因甲方原因造成停工，甲方必须承担乙方所误人工的工资。
4.因工地原因造成延长工期，甲方必须承担乙方的经济损失。
六、出现重大安全事故，甲乙双方配合协商解决。
七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。
水电安装施工承包合同6篇
水电安装施工承包合同6篇水电安装施工承包合同1发包单位：_____________(甲方)承包人：_____________ (乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况：工程名称：_____________工程水电安装(以下简称：本工程) 工程内容：强电、弱电：按施工图完成所有施工程任务，室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。
(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等) 防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。
给水、消防：按施工图完成所有给水、消防工程任务。
雨水：按施工图完成所有雨水工程任务。
污水：按施工图完成所有污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井。
施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：_____________项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。
第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容：㈠承包方式：乙方承包内容包括：人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。
㈡承包范围：包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。
验收合格以专业资质报告为准。
㈢承包的主要内容：见第一条第二款。
㈣甲方直接分包的其他专业工程，乙方需全力配合，协助完成。
第三条、合同工期：㈠乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为_____________日历天;开工日期为：_____________年_____________月_____________日，竣工日期为：_____________年_____________月_____________日。
2024年水电安装工程施工合同
2024年水电安装工程施工合同合同编号：____-XXX-XXX甲方：XXXX水电工程有限公司乙方：XXX建筑工程有限公司鉴于甲方具备水电安装工程的专业经验和能力，乙方有意委托甲方进行水电安装工程的施工，并经双方友好协商，达成以下合同条款：第一条工程内容1.1 本合同的工程内容为乙方的XXX建筑项目的水电安装工程，具体包括水电管道布置、设备安装等相关工作。
1.2 工程进度及施工图纸将在本合同签订后的15个工作日内由甲方提供给乙方。
1.3 工程所需的材料、设备及施工方案应符合国家相关法规和标准，乙方有权对其进行审查并提出修改要求。
第二条工程期限2.1 工程期限为自本合同签订之日起至XXX年XX月XX日止，共计XX个月。
乙方应确保施工现场的安全，并按照甲方的要求合理安排工人和设备，确保工程按期完成。
2.2 若因不可抗力、政府管制或其他不可预见的原因导致工期延误，延误的工期将视为合理，并将与双方友好协商确定后续的施工计划。
第三条工程费用及支付方式3.1 工程费用为人民币XXX万元整（￥XXX,0000），包括人工、材料、设备、施工管理费用等。
3.2 工程费用的支付方式为：（1）在本合同签订时，乙方应向甲方支付工程总款的XX%作为预付款；（2）工程进展到50%时，乙方应向甲方支付工程总款的XX%作为第一次进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方完成所有工程交付手续后，乙方应向甲方支付工程总款的XX%作为最后一次进度款。
3.3 乙方应按照本合同约定的支付方式和时间及时支付费用，如未按时支付，应按照合同约定支付滞纳金，并承担因此产生的一切法律后果。
第四条工程质量和验收4.1 甲方负责按照相关法规和标准进行工程施工，并确保施工质量达到国家相关标准。
4.2 工程竣工后，乙方有权委托第三方检测机构对工程进行质量验收。
如发现存在质量问题，甲方应在收到乙方通知后的XXX 个工作日内完成修复或整改，并承担相应费用。
第五条违约责任5.1 若乙方未按照本合同约定支付费用或提供所需的协作条件，甲方有权暂停施工，并要求乙方承担因此而产生的一切费用及损失。
水电安装施工安全协议书(精选5篇)
水电安装施工平安协议书〔精选5篇〕水电安装施工平安协议书1甲方：__________乙方：__________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。
一、工程概况：__________1、工程名称：__________2、工程地址：__________3、结构形式：__________4、承包范围：__________包含施工图及设计变更范围内所有施工及以下工作内容室内给水系统预埋及安装;(从楼层一户一表后至户内用水地点包含卫生、洁具、地漏、水龙头等)室内排水系统预埋及安装;(接出外墙皮1.5米处)室内给水设备安装及调试;室内照明系统线路设备、开关预埋及安装：__________(包含电缆、桥架、盘、箱、柜等的预埋及安装)(5)避雷系统的安装;(6)消防水电系统的预埋;(7)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝;5、承包方式：__________6、承包内容：__________水、电所有管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温：__________所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收)，设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。
乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。
二、工期要求：__________1、开工时间：_______________年_____月_____日;完工时间：_______________年_____月_____日;备注：__________如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。
三、质量要求：__________1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。
标准水电安装合同范本6篇
标准水电安装合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行水电安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________水电安装工程。
2. 工程地点：__________________。
3. 工程内容：包括给排水、电气、供暖等系统的安装。
二、合同总价及付款方式1. 本工程总造价为人民币________元整（￥________元），该总价包含材料费、人工费、税费等一切相关费用。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程完工验收合格后，支付剩余款项。
三、工期及进度安排1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：自开工日期起______天内完成。
3. 乙方应按照甲方提供的进度表进行安装施工，确保工程按期完成。
如有特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商解决。
四、工程质量标准及验收方式1. 乙方应按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______天内组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 如工程存在质量问题，乙方应在甲方提出后的合理期限内无偿返工或整改。
五、双方责任与义务1. 甲方责任：（1）甲方应按合同约定支付工程款项。
（2）甲方应提供施工所需的水电资源及施工环境。
（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。
2. 乙方责任：（1）乙方应按照合同约定完成水电安装工作，确保质量达标。
（2）乙方应遵守施工现场的安全规范，确保施工过程中的安全。
（3）乙方应对其提供的材料负责，确保质量合格。
（4）乙方应对工程进行保修，保修期为______年。
保修期内如出现质量问题，乙方应无偿维修。
安装工程合同施工范围(3篇)
第1篇一、合同双方1. 发包方（甲方）：[甲方名称]2. 承包方（乙方）：[乙方名称]二、合同签订依据本合同签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
三、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程建设内容：[工程建设内容]四、施工范围1. 乙方负责本工程的安装工程施工，包括但不限于以下内容：（1）电气安装工程：包括电力线路、配电柜、变压器、电缆桥架、接地装置、照明灯具、插座、开关等电气设备的安装和调试。
（2）给排水安装工程：包括给水管、排水管、消防水管、阀门、水表、卫生洁具、喷淋系统、雨水排放系统等给排水设备的安装和调试。
（3）通风空调安装工程：包括通风管道、风阀、风机盘管、新风机组、空调机组、保温材料、制冷设备等通风空调设备的安装和调试。
（4）消防安装工程：包括消防报警系统、消防喷淋系统、消防供水系统、消防疏散指示系统等消防设备的安装和调试。
（5）智能化安装工程：包括计算机网络、综合布线、电话通信、监控、门禁、报警等智能化设备的安装和调试。
（6）防腐保温工程：包括设备防腐、管道保温、屋面防水等防腐保温施工。
（7）建筑智能化系统集成：包括建筑智能化系统的设计、施工、调试、验收等。
2. 乙方在施工过程中，应按照施工图纸、设计文件、施工规范、验收标准以及甲方要求进行施工。
3. 乙方应确保工程质量，按照合同约定的时间节点完成施工任务。
4. 乙方应按照甲方要求，做好施工现场的安全文明施工，确保施工安全。
五、施工组织与进度1. 乙方应制定详细的施工组织设计，包括施工方案、施工工艺、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。
2. 乙方应按照施工组织设计的要求，合理组织施工，确保施工进度。
3. 乙方应定期向甲方报告施工进度，及时解决施工过程中出现的问题。
六、质量要求1. 乙方应严格按照施工规范、设计文件、验收标准进行施工，确保工程质量。
水电安装包工合同(4篇)
水电安装包工合同发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)経双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原则，双方达成一致订立本合同。
一、施工总体要求：确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。
二、承包方式及承包范围：1、承包方式：包工2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程;(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;(3)避雷针焊接和预埋;(4)临时设施的水电。
三、计价与付款：1、计价方式：按建筑面积元/㎡包干价计算。
2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。
3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人____天支付基本生活费____元，余款在完工并验收合格后____日内付清。
四、施工质量要求：乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格。
服从甲方技术质量、安全人员的监督检查，抓好质量事前控制。
五、工期要求：从____年____月____日至____年____月____日。
按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装)，未按时完成的将每天罚款____元。
施工过程中必须按甲方的施工进度表，配合相关工种进度衔接，若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天____元的罚款。
如甲方原因影响工期，按影响天数顺延。
六、乙方的义务和责任：1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。
2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工项目，承担工料损失费用，且不延长工期。
水电安装施工合同范本
水电安装施工合同范本水电安装施工合同范本精选篇1甲方：___________________代表(以下简称甲方)乙方：__________________ 代表(以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就。
水电安装劳务分包事宜协商一致。
制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程承包范围工程范围与内容：所有施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)四、工期要求乙方必须在 _____年 _____月 _____日前竣工。
乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
六、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
采用固定劳务单价方式。
七、合同价款本合同价款为人民币：_________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险、税金等各项费用。
八、付款和结算方式工程款支付：工程量全部完成经验收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，30日内甲方向乙方按比例给予支付。
保修期1年。
九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。
2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
水电安装安全施工生产协议
水电安装安全施工生产协议甲方：有限公司乙方：为了全面履行甲乙双方签订的《建设工程总承包施工合同》，特签订本协议。
一、工程概况工程名称：大丰-荣润·首府工程工程地点：大丰市工程内容：1、给排水、电气、安装。
2、弱电安装工程：只负责电视、电话、网络、消防的预留预埋管路、消防栓制作、图纸范围内的项目承包范围：同上承包方式：采用"固定单价制"的方式，进一步明确在施工过程中甲乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。
依据有关法律、法规、规定签订本协议书。
经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。
二、甲乙双方共同责任1. 甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
2. 在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。
3. 坚持"安全第一，预防为主"的方针，不得违章指挥和违章作业。
在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
4. 抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
5. 发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照"三不放过"的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
三、甲方的具体责任1. 甲方对施工现场安全管理负责。
组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。
检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施。
2. 编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。
组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
水电安装工程施工合同包工包料
水电安装工程施工合同包工包料甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟进行水电安装工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下水电安装工程施工合同包工包料协议：一、工程概况1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于室内给排水管道安装、电气线路敷设、灯具及插座安装、配电箱安装等水电安装工程。
二、工期1、开工日期：＿____年_____月_____日2、竣工日期：＿____年_____月_____日3、总工期：＿____天工期如有延误，双方应按照以下约定处理：（1）因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。
（2）因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任，每延误一天，按工程总造价的_____%向甲方支付违约金。
三、工程质量及验收1、工程质量标准：符合国家及行业现行的水电安装工程施工及验收规范，达到合格标准。
2、工程验收：（1）分阶段验收：在隐蔽工程施工完成后，乙方应提前通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一阶段施工。
（2）竣工验收：工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在接到申请后的_____日内组织验收。
验收合格的，双方应签署工程竣工验收单；验收不合格的，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
四、工程价款及支付方式1、工程价款：本工程总价款为人民币_____元（大写：＿____元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2、支付方式：（1）合同签订后_____日内，甲方向乙方支付工程价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付工程价款的_____%；（3）工程竣工验收合格后_____日内，甲方向乙方支付工程价款的_____%；（4）剩余工程价款的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的，甲方一次性无息支付给乙方。
2024年电气及给排水安装工程专项劳务服务协议一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年电气及给排水安装工程专项劳务服务协议一本合同目录一览第一条协议概述1.1 工程概况1.2 劳务服务内容1.3 协议的有效期第二条劳务服务方的责任2.1 劳务服务方的义务2.2 劳务服务方的权利第三条工程质量与标准3.1 工程质量要求3.2 工程验收标准第四条劳务报酬及支付方式4.1 劳务报酬的确定4.2 支付方式及时间第五条工程进度与工期5.1 工程进度计划5.2 工期延误的处理第六条保密条款6.1 保密信息的定义6.2 保密义务及期限第七条违约责任7.1 违约行为的界定7.2 违约责任的具体承担第八条争议解决8.1 争议解决的方式8.2 争议解决的地点及法院第九条合同的变更与解除9.1 合同变更的条件9.2 合同解除的条件第十条法律适用及争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决第十一条其他条款11.1 通知与送达11.2 合同的完整性与独立性11.3 合同的继承与转让第十二条合同的签订与生效12.1 合同的签订12.2 合同的生效条件第十三条附件13.1 附件列表第十四条签字盖章14.1 双方签字盖章14.2 签字盖章后的合同份数第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1 工程概况本协议所述工程为2024年电气及给排水安装工程，工程地点位于____________________，工程内容包括但不限于____________________。
1.2 劳务服务内容劳务服务方应根据甲方要求，提供包括但不限于________________的劳务服务。
1.3 协议的有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至__________________。
第二条劳务服务方的责任2.1 劳务服务方的义务劳务服务方应按照甲方的要求，按时提供合格的劳务服务，并保证工程的安全、质量、进度等符合甲方的要求。
2.2 劳务服务方的权利劳务服务方有权根据本协议约定获得甲方支付的劳务报酬，并有权按照法律规定享受相关的权益。
2023年水电安装包工合同
2023年水电安装包工合同2023年水电安装包工合同1发包方（甲方）：__________________分包方（乙方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。
本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。
第四条、承包方式：甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程采取包清工的方式承包给乙方。
第五条、结算方式：以建筑面积为准。
第六条、工期总工期按建设方、甲方的要求执行。
施工期间预留预埋与土建结构同步。
第七条、工程质量合格，达到设计和国家现行质量验收的规范要求；第八条、工程款支付按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。
第九条、设备材料供应1、工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。
2、乙方提前十天提出材料计划。
第十条、文明施工1、在施工中，甲方应贯彻执行JGJ59—99标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。
2、甲乙双方应严格遵守云南省人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。
甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。
3、乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注册，并符合建委等相关政府职能部门对岗位证书的要求。
报甲方备案，对承包的劳务工程乙方应制定出具体的安全技术措施方案，确定专人负责安全工作。
4、凡乙方施工人员进入现场，必须遵守国家及甲方有关安全生产规章制度。
甲方在检查生产和安全时发现不安全因素。
应立即向乙方代表提出，监督整改。
5、凡有不适应高处作业者（心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等）以及16周岁以下未成年者、50周岁以上的老年工及女工，不准随队入场施工，违者自行负责。
水电安装施工合同范文(4篇)
水电安装施工合同范文建设单位：设计单位：施工单位：合同编号：____年 ____月 ____日建设单位：（简称甲方）地址：施工单位：（简称乙方）地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。
开工日期： ____年 ____月 ____日竣工日期： ____年 ____月 ____日2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，（2）工程量变化和设计变更；（3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停（4）工程款未按时支付；（5）不可抗力（如地震台风火灾等）3．由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。
但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：（1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。
为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。
水电安装包工合同书26篇
水电安装包工合同书26篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的原则，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方所需的水电安装工程承包给乙方施工一事，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：本工程包括给水、排水、电气等安装工程。
具体包括但不限于水管、电线、开关、插座等安装工作。
二、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成安装任务。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：甲乙双方根据工程实际情况，经友好协商确定工程总价为人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付乙方工程款项。
具体支付时间和金额如下：合同签订后支付总价款的XX%，工程完工验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
如甲方认为工程存在质量问题，乙方应负责整改。
3. 验收合格后，双方应签署验收合格证书。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规定，采取必要的安全防护措施。
2. 乙方在施工中如发生安全事故，应承担相应责任。
3. 乙方应确保施工现场的整洁，及时清理施工垃圾。
六、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因乙方原因造成工程延期，乙方应支付逾期违约金。
3. 如甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
简单水电安装合同5篇
简单水电安装合同5篇简单水电安装合同 (1) 甲方：乙方：双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》，经友好协商，就水电安装施工劳务事宜，达成以下合同条款。
一、施工区域及施工内容：本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作，各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层分配电箱，从各楼层分配电箱接到各室分箱后所有点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用)。
电线在条件允许的情况下走吊顶或地面，在垂直部分需暗埋。
施工过程中所用材料全部由甲方负责。
二、工程费用的计算及价格：合同金额=施工工作面的建筑面积×单位面积的工程价格单位面积的工程价格(不含税)为：￥￥元/平方米单位面积的工程价格(含税)为：@@元/平方米本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层，施工工作面的建筑面积为4322平方米。
三、质量标准：冷、热水走管井，热水管道保温; 电线在条件四、施工工期：20xx年11月1日至年月日五、验收标准：甲方依据中华人民共和国行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20xx)》、《建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-20xx)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50307-20xx)》对乙方施工的项目进行验收及质量等级评定。
六、安全责任：乙方必须严格遵守施工现场安全规则，及各工种操作规程，杜绝安全事故发生，若因乙方原因出现安全事故，完全由乙方负责。
五、甲方权利与义务(一)权利1、甲方对乙方施工的项目进行质量、进度等方面的验收。
2、甲方依据现场施工管理规定，对违反施工安全规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的处罚。
3、甲方可以依据项目的实际情况，依据乙方的施工水平，作出整改、责令返工、施工暂停、停工等的决定，对决定带来的经济后果，由责任方承担。
4、在安排合理的前提下，甲方对不服从项目管理，不服从生产调度的施工队伍，可以作出相应处罚，严重时可以解除施工合同，按纠纷处理办法进行处理。
给排水施工合同协议书模板
给排水施工合同协议书模板---合同编号：________甲方（建设方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲乙双方就________项目（以下简称“本项目”）的给排水工程施工事宜达成一致，特订立本合同，以资遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于建筑物内外的给水管道、排水管道、卫生设施、消防喷淋系统、雨水排放系统等的安装与调试。
第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和甲方的满意度。
2.2 乙方应保证所有使用的材料、设备均为合格品，并提供相应的质量证明文件。
第三条工期要求3.1 工程开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
3.2 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
第四条工程造价及支付方式4.1 工程总造价为人民币________元。
4.2 付款方式：________（具体付款比例和时间应根据实际工程进度安排）。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定完成工程，应按未完成部分的造价支付违约金。
5.2 如甲方未能按约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款的滞纳金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交________仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________年____月____日---。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程
给排水电气安装工程施工合同甲方：四川豪广劳务建筑有限公司乙方：
签订日期：年月日
给排水电气安装工程施工合同
发包方（以下称甲方）：四川豪广劳务有限公司
分包方（以下称甲方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，就乙方分包的金海公寓建设工程项目水电安装系统工程达成一致，为明确甲、乙双方在施工中的权利、义务和责任，确保本工程的施工正常顺利的进行，达到双方互利共赢的目标，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：金海公寓建设工程项目。
二、工程地点：四川省资阳市大千片区106省道北侧
三、工程概况：
工程规模及结构类型：本项目总建筑面积约4万㎡（具体详见施工图）。
四、承包方式：
本工程专业分包采用以全包方式，其包含内容为乙方所有的资料、及材料报审报验，隐蔽验收、中间验收、竣工验收、所有的材料、人工、机械或机具全部费用采用综合包干单价结算模式（市场调差）。
合同单价不包括税金，本工程按2015定额、一级一档取费标准计价，下浮 %。
临水临电的工程以每月计量，不计在本工程内。
不含应急照明、消防排烟，只负责动力柜，动力柜箱以后由相关单位自行负责，排水在红线以内，给水在总水表以内，弱电以手孔井以内。
五、分包工作期限：
开始工作日期：年月日。
结束工作日期：年月日。
具体与总承包施工时间一致。
六、质量标准：
6.1、工程质量标准：合格。
6.2、工程质量的考核验收方式：按建设方以总包方质量的考核验收方式。
6.3、分包单位所有采购的材料必须符合本工程设计要求材料和进货。
七、合同价款：
本合同价款采用按总包与建设单位签订的单价合同方式确定，工程量及单价按审计后，经总包审核后确认的价款为最终结算价。
7.1、暂定合同总价：约7000000.00 元（人民币）
大写：约柒佰万元整（人民币）
最终总价经总包审核后按实办理结算。
7.2、合同价款的确定原则：按本合同约定的原则执行。
八、标准规范：
除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同使用标准规定如下：
8.1、国家现行工程技术规范、图集、及验收规范。
8.2、国家、省、市、区有关工程质量的有关规定。
8.3、集团公司的质量手册、作业指导书等有关文件规定。
九、甲方义务：
9.1组建与工程相适应的项目管理班子，在施工现场配备本企业固定劳
动人事关系的项目经理、技术员、质检员、安全员、施工员、材料员、机械
（5）因甲方的原因延误的工期给予顺延，但延工期间的损失（含机械、设备滞留台班、周转材料，人员工资及其它相关费用）由分承包人管理。
十四、合同价款的结算预支付：
1、主任结构至10层支付已完成量的75%，主体结构封顶（含砌体）支付到已完成量的75%，穿线时支付到已完成量的65%，安装完成支付到总价的80%，竣工验收完成支付到总价的90%，工程结算完成支付到总价的97%，剩余3%作为质保金。
2、2017年春节放假期间，如果该项未施工到主体封顶，甲方支付所有人工工资。
工程隐蔽部位覆盖的检查：分包人必须提前24小时通知发包人和监理人相关人员参加并签字认可，隐蔽资料（应包括草图及影像资料）作为进度款支付的依据之一。
出现下列问题，总包人暂停支付工程进度款和余款：
（1）分包人提交的工程量和质量论证资料不完整或不属实。
未按要求提供相应的计划和报表；
（2）工程还存在待整改质量问题；
（3）因分包人原因造成工期滞后，不能满足发包人要求；
（4）不服从总包人及监理人的指令，并因此收到总包人及监理人的书面警告；
（5）分包人未按要求提供办理竣工结算的资料，不积极配合办理结算和审计；
（6）分包人未按合同规定及时向发包人提交真实有效的有关工程计量
及计价资料；
（7）未按要求报送上月民工工资发放单或民工工资支付不到位；
（8）由于竣工资料和工程还存在问题，相关单位不予接收；
（9）分包人的人员、设备和材料未达到投标书承诺和合同规定，经总包人同意除外。
十五、违约责任：
本合同经甲乙双方签字盖章保证金缴纳后生效，任何一方不得随意更改或中止，否则违约方承担违约责任。
双方应严格履行合同条款，不得违约，否则，造成的法律后果和一切损失，一概由违约方负责，并承担合同总金额的3%违约金。
15.1发包人违约应承担的违约责任：如果发包人不按合同规定期限支付工程款（进度款），逾期1月以内，承包人承诺可继续施工一个月，发包人向承包人支付工程款资金占用费（资金占有用费计算方式为：拖欠金额×15%÷360×实际拖欠天数），且资金占用费须按月足额支付；逾期时间超过1个月不足2个月的，承包人有权停工，发包人向承包人支付工程款资金占用费（资金占用费计算方式为：拖欠金额×15%÷360×实际拖欠天数），且资金占用费须按月足额支付。
超过2个月仍未支付，承包人有权停工，发包人除向发包人支付工程款资金占用费（资金占有用费计算方式为：拖欠金额×15%÷360×实际拖欠天数）外，如已停工每月还应按停工工程总建筑面积5元/㎡赔偿承包人停工损失。
停工损失在复工时须全额支付，且资金占用费须按月足额支付。
如超出3月未支付工程款项，以本工程商品房做为抵押，以每平方元计算做为抵押。
双方约定的发包人其他违约责任：
2、工伤事故用在5000元内由乙方负责，5000元外由甲方负责。
3、保险费乙方支付1.8万元。
4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：
甲方项目经理：乙方项目经理：
年月日年月日。