建筑工程劳务分包合同范本大清包
建筑工程大清包合同范本(精选5篇)
建筑工程大清包合同范本〔精选5篇〕建筑工程大清包合同范本〔精选5篇〕建筑工程大清包合同1甲方：__________________乙方：__________________甲乙双方为携手合作，促进开展，满足利益，明确责任，根据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着老实信誉，互惠互利原那么，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同遵守：第一条工程名称__________________.第二条工程地点__________________.第三条工程范围__________________.第四条质量标准__________________.第五条承包人__________________.第六条工程总价本工程包价计人民币______元整。
第七条工程包价本工程包价计人民币______元整〔本工程全部总造价减去发包人及总承包人供给材料总值〕。
第八条付款方法__________________.第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自______年______月______日开工至______年______月______日止全部完工。
第十条中间开工本工程范围内的______工程，自______年______月______日开工，于______年______月______日完成交工。
第十一条双方联络制度及协作方法__________________________________________________ ____.第十二条关于工程保密方法__________________________________________________ ____.第十三条违约责任__________________________________________________ ____.第十四条特殊条款__________________________________________________ ____.第十五条合同有效期限本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程开工，办理交工验收款项结清后失效。
土建大清包劳务合同协议书7篇
土建大清包劳务合同协议书7篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方承接的土建大清包劳务工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、承包方式1. 乙方采用大清包的方式承包本工程，即包工、包料、包工期、包质量。
2. 乙方负责购买工程所需的所有材料，并妥善保管材料，确保工程质量。
3. 乙方需按照甲方提供的施工图纸和设计要求，完成工程的施工任务。
三、合同工期1. 工程开工日期：_________2. 工程竣工日期：_________3. 合同工期为______天，如遇不可抗力因素导致工期延误，需经甲方确认后相应顺延。
四、工程质量1. 乙方需确保工程质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关的质量验收规范。
2. 甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。
乙方应认真执行甲方的改进意见，确保工程质量符合要求。
3. 如因乙方原因造成工程质量问题，乙方需承担相应的赔偿责任。
五、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币______元整（￥______），大写：_________。
该价款为不含税价款，如需开具发票，税款由甲方承担。
2. 支付方式：银行转账。
具体支付节点如下：（1）合同签订后______天内，甲方支付乙方合同价款的______%作为预付款；（2）工程完成______%时，甲方支付乙方合同价款的______%；（3）工程竣工验收合格后______天内，甲方支付乙方合同价款的______%；（4）剩余______%的款项作为质量保证金，待工程保修期满后______天内一次性支付。
3. 乙方需提供相应的收据和发票作为支付凭证。
六、工程保修及售后服务1. 工程保修期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
建筑工程劳务分包(合同)范本(大清包)
建筑工程劳务分包合同范本(大清包)1. 引言本合同由甲方（分包方）与乙方（总包方）订立，双方经协商一致，为了分工合作、明确权益和义务，共同遵守，达到优质工程和满意的合作效果，平等合作、互利共赢，签订本劳务分包合同。
2. 项目基本情况2.1 工程名称工程名称：[填写工程名称]2.2 工程位置工程位置：[填写工程位置]2.3 工程规模工程规模：[填写工程规模]2.4 工程概况工程概况：[填写工程概况]3. 合同签署方3.1 甲方（分包方）信息•名称：[填写甲方名称]•法定代表人：[填写甲方法定代表人]•注册地质：[填写甲方注册地质]•联系方式：[填写甲方联系方式]•：[填写甲方]3.2 乙方（总包方）信息•名称：[填写乙方名称]•法定代表人：[填写乙方法定代表人]•注册地质：[填写乙方注册地质]•联系方式：[填写乙方联系方式]•：[填写乙方]4. 分包工作内容4.1 分包工作范围甲方将根据工程需要，承担分包工作：•[填写分包工作内容1]•[填写分包工作内容2]•[填写分包工作内容3]•…4.2 分包工作要求甲方承诺完成分包工作时，应满足要求：•按时按质完成分包工作；•遵守工程管理规范，确保施工安全；•配合乙方进行协调和沟通，提供相关技术支持；•…5. 价格和支付方式5.1 价格条款乙方将按方式支付甲方劳务分包费用：•总包价款：[填写总包价款金额]（大写：[填写总包价款金额大写]）•阶段付款：[填写阶段付款详细条款]5.2 发票要求甲方应根据乙方要求，提供相应的发票和结算凭证。
6. 合同履行期限6.1 工期约定本合同工期为：[填写工期约定]6.2 违约责任若甲方未按合同约定时间完成分包工作，应按合同约定向乙方支付违约金。
7. 竣工验收和保修条款7.1 竣工验收分包工程完成后，乙方将对分包工程进行验收。
7.2 保修期乙方对已验收的分包工程提供保修期，具体保修期限为：[填写保修期限]8. 合同变更和终止8.1 合同变更合同变更需要双方协商一致，并以书面形式确认。
建筑工程清包工合同模版5篇
建筑工程清包工合同模版5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程承包方式：清包工4. 工程范围和内容：_________第二条工程期限1. 本工程合同总工期为_________天，自_________年_________月_________日开始施工，至_________年_________月_________日竣工验收。
2. 甲方书面通知乙方进场施工。
第三条工程价款及支付方式1. 本工程合同总造价为人民币_________元整（￥_________元）。
2. 甲方在签订合同后，开工前_________天内向乙方支付工程造价的_________%，即人民币_________元整（￥_________元）。
3. 乙方完成全部工程量，并经甲方验收合格后，甲方在竣工验收后_________天内向乙方支付剩余的工程造价，即人民币_________元整（￥_________元）。
4. 甲方支付的款项应汇入以下指定账户：开户银行：_________账号：_________户名：_________第四条工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量达到优良标准。
2. 甲方在竣工验收时，按照施工合同、设计图纸、技术规范和设计要求进行全面验收。
如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或者采取其他补救措施。
3. 工程质量验收合格后，双方应签署竣工验收报告，并办理工程移交手续。
第五条甲方责任与义务1. 甲方应按时向乙方支付工程款项。
2. 甲方应提供施工所需的施工图纸和技术规范。
3. 甲方应确保施工场地的道路畅通、水电供应及通讯畅通。
建筑工程大清包合同6篇
建筑工程大清包合同6篇第1篇示例：建筑工程大清包合同是指一种常见的建筑工程合同形式，是指包工包料加清包材料的合同，也称为大包工程合同。
大清包合同是指承包商承担工程材料、劳务费用，并且承诺在约定时间内按照质量要求和数量要求完成工程的一种合同。
以下是一份关于建筑工程大清包合同的内容。
建筑工程大清包合同甲方（承包商）：法定代表人：地址：电话：鉴于甲方具有从事建筑工程的资质和经验，乙方拥有相应的建筑工程需求，双方本着平等自愿的原则，经过友好协商，达成如下合同：一、工程范围1.甲方承担乙方提供的建筑工程的劳务、材料和清包材料，包括但不限于工程所需的人工、机械、设备、材料等；2.工程地址：（具体填写工程所在地）二、工程价格1.工程总价款：2.付款方式：（具体说明付款方式，如分期付款、进度付款等）三、工程质量1.甲方承诺按照国家建筑工程质量标准进行施工，并保证工程的质量；2.乙方有权对工程的质量进行检查，如发现存在质量问题，甲方应当负责进行整改。
四、工程期限1.工程开始日期：2.工程完工日期：3.工程完工后，甲方应当进行整理清理，并经乙方验收合格后交付使用。
五、违约责任1.若甲方未能按照约定的工程期限完成工程，甲方应当支付违约金；2.若乙方未能按照约定的方式及时支付工程款，乙方应当支付滞纳金。
六、合同变更1.双方如变更本合同的任何内容，应当经过书面协商并签署变更协议，变更协议的内容成为本合同的一部分。
七、保密条款双方在履行本合同时所知悉的彼此的商业秘密，应当承担保密义务。
八、争议解决双方如对本合同的履行发生争议，应当友好协商解决；协商未果的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上即为建筑工程大清包合同的内容，合同中规定了工程范围、工程价格、工程质量、工程期限、违约责任、合同变更、保密条款、争议解决等相关事项，确保双方在建筑工程过程中的权益和责任都得到了充分的明确和保障。
建筑工程劳务承包合同大清包完整版doc(一)2024
建筑工程劳务承包合同大清包完整版doc（一）合同编号：甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据中华人民共和国合同法及相关法规，甲乙双方经友好协商一致，签订如下《建筑工程劳务承包合同大清包完整版doc（一）》（以下简称本合同）：第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程劳务承包过程中的权利、义务以及工程的实施细则，确保工程质量和工期的达到和满意。
第二条合同内容本合同的具体工程内容、进度、报酬、条件等事项详见合同附件。
第三条项目实施1. 乙方应按照甲方的要求执行工程项目，并严格遵守相关法规和标准，确保工程质量的达到和满意。
2. 乙方应根据甲方的要求，按时完成工程项目，并保证工程进度的达到和满意。
3. 乙方有权安排项目的具体实施细节，但需经过甲方的书面同意。
第四条工程报酬1. 乙方完成工程项目后，甲方应按照合同约定支付相应的工程报酬。
2. 工程报酬的支付方式及时间详见合同附件。
3. 如乙方未按照合同约定的期限完成工程项目，则甲方有权减少或扣除相应的工程报酬。
第五条保证与责任1. 乙方应保证工程的质量符合国家、行业标准及甲方要求，并承担因工程质量问题所引致的责任。
2. 乙方应加强施工安全管理，确保施工过程中不发生安全事故，并承担因安全事故所引致的责任。
3. 工程期间乙方应避免给甲方造成损失或延误，如有不可抗力因素或其他不可预见的情况导致工程延期或损失的，应及时通知甲方，并双方协商解决办法。
第六条争议解决本合同的履行过程中，如发生任何争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第七条合同解除1. 若乙方未按照合同的约定完成工程任务，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿相应的损失。
2. 若因不可抗力因素导致工程无法继续施工，双方可协商解除合同。
第八条合同生效与变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 对本合同的任何变更或补充，必须经过双方协商一致，并在书面形式上进行确认后方可生效。
建筑工程劳务大清包合同模板(通用12篇)
建筑工程劳务大清包合同模板〔通用12篇〕建筑工程劳务大清包合同模板〔通用12篇〕建筑工程劳务大清包合同1发包方〔以下简称甲方〕：承包方〔以下简称乙方〕：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程详细情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、施工工期：开工日期_______年______月_____日，完工日期_______年_____月_____日，工期______日。
四、承包范围：工程范围：在业主规定甲方范围内的______________工程的_______工程及现场平安文明施工。
五、工作内容：根据施工要求的现场_______等工作内容。
六、承包方式：包工、包工期、包质量、包平安、包文明施工承包方式，其详细目的如下：1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。
2、包工期目的：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承当相应违约损失。
3、包平安文明施工目的：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。
4、包质量目的：确保一次交验合格。
七、承包费用：1、工程劳务承包价_________元整；2、工程劳务承包价分期支付：乙方在进场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承包价的_______的生活费；工程完成总工作量的_____时，支付工程劳务承包价的_______，完工后〔即工人撤场时〕支付工程劳务承包价的_______，余款在完全交工后___天内一次付清。
3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的，按工程完成工作量_____支付，半成品或不合格工作量将不做结算。
所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承当。
八、其他细那么：1、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包；服从甲方管理，少说话，多做事的原那么。
2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自分开施工现场，乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候〔包括节假日和农忙〕均不得擅自分开岗位，否那么每发现一人次罚款______元。
建筑工程劳务大包干合同5篇
建筑工程劳务大包干合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程劳务大包事项，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：劳务大清包，即扩大劳务分包（含简单材料）。
包括施工图纸全部内容。
如基础土方开挖回填、地下室防水保护层及回填、主体工程、屋面工程及室外零星附属工程等全部劳务工程。
但不包括水电安装及门窗安装等其它专业分包项目。
二、承包方式及承包范围篇2甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所承包的建筑工程劳务部分大包干事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________二、承包范围及内容乙方负责以下建筑工程劳务部分的大包干工作：1. 基础工程：包括土方开挖、桩基施工等。
2. 主体结构工程：包括钢筋、模板、混凝土浇筑等。
3. 装饰装修工程：内外墙涂料、地面铺装等。
4. 其他附属设施：包括但不限于水电安装、消防设施等。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方要求的工期完成承包范围内的全部工作。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
四、质量标准及验收1. 乙方应严格按照国家相关建筑工程质量标准进行施工。
2. 工程竣工验收时，如未达到合同约定质量标准，乙方应承担违约责任。
建筑工程劳务大清包协议模板合同(带辅材)6篇
建筑工程劳务大清包协议模板合同(带辅材)6篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将建筑工程劳务大清包给乙方施工，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、承包方式1. 乙方采用大清包的方式承包本工程，包括施工所需的所有劳务和辅材。
2. 乙方应根据甲方的施工进度和要求，及时组织施工人员和辅材进场，确保施工进度和质量。
三、工期要求1. 乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工期符合甲方的要求。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合甲方要求。
2. 甲方有权对施工过程进行监督，对不符合质量要求的施工部分提出整改要求。
五、安全要求1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程安全无事故。
2. 甲方有权对施工过程中的安全隐患提出整改要求。
六、付款方式1. 甲方应在合同签订后支付乙方合同总金额的______%作为预付款。
2. 乙方应按照施工进度向甲方提交付款申请，甲方在收到申请后______个工作日内支付相应款项。
3. 工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余款项。
七、违约责任1. 如因甲方原因造成工期延误或未按合同约定支付款项，甲方应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因造成工期延误或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。
八、争议解决方式1. 甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、合同生效与终止1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 工程竣工验收合格并结算完毕后，本合同终止。
建筑大清包合同书(清包)7篇
建筑大清包合同书(清包)7篇篇1甲方：XXXX公司（以下简称甲方）乙方：XXXX建筑公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，甲方将位于XXXX的建筑工程大清包给乙方施工，双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，确保双方的权利和义务得到保障，经协商一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：XXXX建筑大清包工程2. 工程地点：XXXX3. 承包范围：本次大清包工程包括但不限于以下内容：（1）建筑物的土建部分；（2）建筑物的装饰装修部分；（3）建筑物的水电安装部分；（4）其他未明确列出的但属于大清包范围内的工程内容。
4. 承包方式：大清包，即乙方负责工程的全面施工，包括但不限于材料采购、运输、加工、施工、验收等全部过程。
5. 合同工期：本合同工期为XXXX天，自甲方正式开工之日起计算。
二、双方权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督，并提出合理的整改意见；（2）甲方有权要求乙方更换不称职的施工人员和管理人员；（3）甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合要求；（2）乙方应合理安排施工进度，确保工程按时完成；（3）乙方应加强施工现场管理，确保施工安全；（4）乙方应配合甲方进行质量监督和验收工作。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本合同工程款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程款项。
（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%；（2）工程完成XX%时，甲方再支付乙方合同总价的XX%；（3）工程全部完成并通过验收后，甲方支付乙方剩余的全部款项。
四、违约责任1. 甲方违约责任（1）甲方未能按照合同约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任；（2）甲方未能及时提供施工条件或未能按照合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任。
建筑大清包劳务合同(实用4篇)
建筑大清包劳务合同(实用4篇)建筑大清包劳务合同第1篇合同编号：__________甲方：__________乙方：__________第一条：合同目的甲方聘用乙方在__建筑公司从事劳务工作，本公司现招聘建筑工人（钢筋工、木工、瓦工），双方经充分协商达成一致，在甲乙双方自愿的情况下签订以下合同。
为保证甲方工程的顺利完成，双方应互相协作，认真执行此合同。
第二条：聘用工种聘用期甲方聘用乙方为工种或其它，乙方能够胜任的'工作聘用期为2到5年自合同签订之日至合同结束，具体工作期限应依照工程项目的进展而定，乙方应无条件服从甲方安排，甲方不能私自延长及停留，如有发生，甲方将承担违约责任。
第三条：工作任务和时间及工资支付方法1、甲方每月按乙方的实际出勤结算工资，每月月初结算一次工人工资，如果因甲方原因停工工资正常发放，每月休息4天发放全部工资，每月__元人民币，如有技术的工人或手艺好者可加薪水（__元到__元人民币），可甲方负责乙方的吃住。
2、每月1~5日结算，甲方必须按月发放工资，如果甲方资金不到位，甲方加付工资30%的违约金。
3，甲方冬季时安排工人室内修建工作，如乙方冬季想回国由甲方提供回国费用以及来年时的往返费用。
第四条：旅费及交通费甲方负担乙方从__________到__________的一切费用，国内一切费用由乙方自己承担。
第五条：安全责任甲方安全劳动保护措施必须到位，如不到位一切后果甲方承担，甲方负责乙方人身保险。
由于自然因素或不可抗拒造成原因，甲方负责乙方基本保底工资。
第六条：乙方责任乙方到_______必须遵守当地的法律法规，打架、斗殴、旷工、喝酒、偷盗财物等一切后果自负。
乙方工作失误造成重大工程质量问题（如木工方面跑模胀肚影响工程进度，损失工期及材料根据情况而定，责任由乙方负责）。
乙方必须保证工程质量、进度，按时交工，如不能按时完成，甲方根据情况而定。
第七条：其他1、任何一方不履行本合同的责任和义务时，另一方有权依法追究违约方的责任，索赔因对方违约造成的损失。
建筑工程劳务大清包合同模板2024年
建筑工程劳务大清包合同模板2024年甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______签订日期：_______签订地点：_______第一条合同目的1.1 甲方因工程建设需要，将部分工程的施工任务以大清包的形式发包给乙方。
1.2 乙方接受甲方的委托，负责完成甲方指定的工程任务。
第二条工程概况2.1 工程名称：_______2.2 工程地点：_______2.3 工程内容：_______2.4 工程规模：_______2.5 工程期限：自_______至_______。
第三条承包方式3.1 本工程采用大清包方式，乙方负责提供施工所需的全部劳务、机械设备、工具、材料等。
3.2 乙方应按照甲方的要求和施工图纸进行施工，并确保工程质量符合国家标准。
第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查，并有权要求乙方及时整改不合格工程。
4.2 甲方应向乙方提供施工图纸、技术资料及施工所需的相关条件。
4.3 甲方应按照合同约定支付乙方工程款。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权按照合同约定收取工程款。
5.2 乙方应按照甲方的要求和施工图纸进行施工，并确保工程质量符合国家标准。
5.3 乙方应负责施工过程中的安全管理工作，确保施工安全。
第六条工程款支付6.1 工程款支付方式：_______。
6.2 工程款支付时间：_______。
6.3 工程款支付比例：_______。
第七条工程质量与验收7.1 乙方应确保工程质量符合甲方的要求和国家标准。
7.2 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后_______天内组织验收。
7.3 工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付剩余工程款。
第八条施工安全8.1 乙方应严格遵守国家和地方有关施工安全的法律法规及甲方的安全管理规定。
8.2 乙方应负责施工过程中的安全管理工作，确保施工安全。
8.3 乙方应制定并实施施工现场的应急预案，确保在发生安全事故时能够及时有效地进行处理。
建筑工程大清包合同(7篇)
建筑工程大清包合同(7篇)建筑工程大清包合同第一篇：合同书一、双方约定1.甲方：(全称)________，地址：________，法定代表人：________2.乙方：(全称)________，地址：________，法定代表人：________3.本合同签订日期为：________4.工程名称：________；工程地点：________5.工程总造价：人民币(大写)________元整，(小写)________元(含税价)……第二篇：工程量清单一、工程名称：________二、工程地点：________三、工程总价款：________元四、工程质量标准：________五、工期：________……第三篇：施工进度计划表一、工程名称：________二、工程地点：________三、工期：________四、施工内容：1.项目名称：________；计划开始日期：________；计划完成日期：________2.项目名称：________；计划开始日期：________；计划完成日期：________……第四篇：质量保证书一、工程名称：________二、工程地点：________三、质量保证期：________四、保证内容：1.产品名称：________；保证期限：________；保证内容：________2.产品名称：________；保证期限：________；保证内容：________……第五篇：安全生产责任书一、工程名称：________二、工程地点：________三、安全生产责任期：________四、安全责任内容：1.安全生产责任人姓名：________；工作岗位：________；责任范围：________2.安全生产责任人姓名：________；工作岗位：________；责任范围：________……第六篇：技术交底记录表一、工程名称：________二、工程地点：________三、技术交底人员：1.姓名：________；职务：________；联系：________2.姓名：________；职务：________；联系：________……第七篇：验收报告一、工程名称：________二、工程地点：________三、施工方：________四、验收时间：________五、验收内容：1.工程质量验收标准：________2.工程质量验收情况：________……结尾内容：1、列举本文档所涉及附件如下：1.合同书2.工程量清单3.施工进度计划表4.质量保证书5.安全生产责任书6.技术交底记录表7.验收报告2、列举如下本文档所涉及的法律名词及注释：1.工程总价款：指招标文件或合同中规定的工程造价总额。
建筑工程劳务承包合同[大清包]6篇
![建筑工程劳务承包合同[大清包]6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/99ad056fba68a98271fe910ef12d2af90242a8e6.png)
建筑工程劳务承包合同[大清包]6篇篇1发包方：[公司名称]承包方：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工劳务承包给承包方有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程结构：[工程结构]第二条承包方式本工程采用大清包方式，承包方负责购买施工所需的所有材料，并负责组织人员施工。
发包方负责提供场地、水电等基础设施。
第三条承包内容1. 承包方负责购买施工所需的所有材料，包括但不仅限于钢筋、水泥、沙子、石子、砖块等。
2. 承包方负责组织人员施工，包括但不仅限于施工员、瓦工、木工、电工等。
3. 承包方负责施工过程中的质量控制和安全监督。
4. 承包方负责施工场地的环境卫生和秩序维护。
5. 承包方负责施工所需的水电等基础设施的维护和保养。
第四条施工期限本工程施工期限自合同签订之日起至竣工验收之日止，具体日期以合同约定为准。
承包方应在施工期限内完成施工任务，如遇不可抗力因素导致无法按时完成的，应及时向发包方说明情况并协商解决。
第五条工程质量1. 承包方应严格按照施工图纸和国家相关施工规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。
2. 承包方应建立健全的质量控制体系，加强施工过程中的质量检查，确保工程质量稳定可靠。
3. 如因承包方施工质量问题导致工程存在安全隐患或无法正常使用，承包方应负责无偿返修并赔偿因此给发包方造成的全部损失。
第六条工程价款及支付方式1. 本工程总造价为人民币[大写金额] 元整（￥[小写金额] 元），具体金额以合同约定为准。
2. 承包方完成基础工程施工后，发包方支付工程总造价的[比例] 作为预付款。
剩余款项根据施工进度和监理单位的验收情况分期支付。
具体支付时间和金额以合同约定为准。
3. 工程竣工验收合格后，承包方向发包方提交结算报告和结算资料，发包方在收到结算报告和结算资料后[具体天数] 天内完成结算审核工作。
建筑工程大清包合同书范本（5篇）
建筑工程大清包合同书范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：劳务清包，即包机械、架材、周转材料和使用工具及所有土建工程承包范围内的人工费。
甲方供主材，乙方供扎丝、模板、铁丝、对拉丝、胶带、混凝土养护塑料薄膜、施工用的电线及照明灯具。
四、承包范围按施工图纸要求的土建项目。
（不含基础挖土方、防水工程、外墙保温工程、外墙涂料、门窗工程）（包含基础挖土方的人工配合及人工清底、回填土的人工配合、内外墙抹灰等）。
五、合同价款及结算方法：1、承包单价：按国家规定的建筑面积计算方法进行计算面积，本工程按建筑面积元平方米计算。
2、签订合同时交合同履约金100000元。
一层施工完毕后退还保证金。
3、此合同单价不包含所有税金，一切税金均由甲方负责。
六、合同工期1、开工日期：____年____月____日2、竣工日期：____年____月____日3、合同总日历天数208天七、质量标准：1、按现行国家验收规范及相关标准执行，质保期____年。
严格按照图纸设计要求和现行国家规范进行施工、严格听从甲方的指挥，认真做好每一单项工程，严格遵循现场监理的要求施工，做到安全文明施工。
2、甲乙双方各购买一分人工保险，乙方承担安全事故风险。
八、结算及付款办法：1、结算建筑总面积按图纸面积计算;2、主体完成六层，付主体已完工程量的80%3、主体结束，付至工程总款的50%4、本工程二次砌筑完成六层，付已完工程量的80%5、二次砌筑结束，付至工程总款的75%6、内抹灰完成二分之一付工程总款的2%7、外抹灰完成二分之一付工程总款的5%8、工程竣工交付甲方后付至工程总款的95%，下余5%作为质保金，质保期满后经验收无质量问题一次性付清。
九、双方责任1、甲方责任：（1）向乙方提供一套完整图纸，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。
2023年大清包劳务合同(通用7篇)
2023年大清包劳务合同（通用7篇）大清包劳务合同1甲方：(发包人);单位：乙方：(发包人);单位：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同：一、工程名称：厂房;二、工程地点：沭阳县官墩乡;三、清包工;四、承包范围：本工程设计图纸中的所有钢筋工，甲方提供钢筋，塔吊，其余都由乙方自己负责;五、开工日期：_____年_____月____日(具体时以发包人通知单为准);六、工程单价：按每平方米43元计算;七、付款方式：工程开始到一层现浇面结束，五日内付工程款量的20%，二层现浇面结束后五日内付工程量的20%;三层现浇面结束后五日内付工程款量的20%;四层现浇面结束后五日内付工程量的20%;粉刷结束后付总价的95%;余款验收一次性付清;八、双方责任：1、甲方向乙方提供一套完整的图纸，相互交流，如有不符要求应及时向甲方提出，否则后果自负;2、乙方配备现场施工用电至电箱;3、乙方配合甲方专职人员，负责现场协调，安全文明施工;4、上报施工队人名单，保证农忙不停工，所有参加施工人员均为合法公民，所有个人必须自行买保险;5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;6、对甲方材料做到按需使用，不得浪费，如有合理，可以节约，要向甲方提出，如让甲方查出浪费材料，予以重罚;九、工期延误如重大设计变更，因气候影像较大，停电，时间则相应顺延;十、违约责任乙方施工人员必须戴好安全帽，上班时不得喝酒、打架、聚会闹事，发现一次相关事件由相关人员负责，并且甲方对乙方进行经济处罚500/次;十一、质量管理质量等级，合格，乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工;十二、施工安全、施工生产目标承诺1、杜绝重大安全事故，事故后果由乙方承担;2、杜绝设备、火灾事故;3、安全生产、文明施工;十三、合同有效期限自_____年_____月____日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失;十四、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁;十五、本合同一式两份，由甲方双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效!甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日大清包劳务合同2发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)为明确责任，保障双方的权益，保证工程发、承包工作的顺利进行，根据本工程的具体情况，经甲乙双方充分，特订立本合同，本合同是甲乙双方真实意思的表示，双方一致同意按合同条款执行。
建筑工程劳务清包的合同范本(8篇)
建筑工程劳务清包的合同范本（8篇）建筑工程劳务清包的合同范本（8篇）建筑工程劳务清包的合同范本篇1 合同编号：发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照国家有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况1、工程名称：县盛世小区1#楼工程（以下简称本工程）2、工程地址：县路和滑州路交叉口3、现场情况：（1）、施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临设时必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。
（2）、现场施工电源按甲方协调由乙方从提供的接入点引接，施工用水按甲方协调由乙方现场引接，水电接引费用由甲方承担。
临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。
（3）、安全文明施工：施工期间应遵守开元盛世小区关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污染路面及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。
4、承包形式：劳务大清包5、工程内容：（1）、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、加气块、机砖等主要材料。
（2）、除第一条外，其他工程施工图纸中所含有的一切辅助材料、周转性材料、实用工机具、大型机械及其检测、安全防护、脚手架、临时防护、低值易耗品、外墙面层、二次结构砌筑、内外粉刷、钢筋焊接、混凝土试块、钢筋试件、铁丝、铁钉、焊条、职工食堂及炊具等所用一切均包含在招标内容中。
（3）、包括场地硬化以及一级配电箱以下的二级、三级配电箱和电线等所有用电设备。
（4）、门窗工程、电梯、水电工程、防水、外墙保温、内外墙黏贴及内外墙涂料不在本合同范围之内。
建筑工程劳务大清包施工合同样本5篇
建筑工程劳务大清包施工合同样本5篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________第二条承包方式1. 本工程采用大清包的方式，由乙方负责购买施工所需的全部材料，并承担施工的全部劳务费用。
2. 乙方需按照甲方提供的施工图纸和工程要求，完成全部工程的施工任务。
第三条施工期限1. 本工程的开工日期为_________年_________月_________日，竣工日期为_________年_________月_________日。
2. 乙方应在施工期限内完成全部工程的施工任务。
如因不可抗力因素导致施工延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决。
第四条工程质量1. 乙方应确保施工质量符合国家和地方的相关标准，并达到甲方要求的质量目标。
2. 在施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。
乙方应积极配合，并按照要求进行整改。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或维修，乙方应承担相应的费用和责任。
第五条工程价款及支付方式1. 本工程的合同总价为_________元整（￥_________）。
该价格为全包干价，包含施工所需的全部材料和劳务费用。
2. 甲方应在合同签订后向乙方支付合同总价的_________%作为预付款。
剩余款项应根据施工进度和验收情况分期支付。
具体支付时间和金额如下：_________。
3. 乙方应在收到款项后及时向甲方提供合法有效的发票和收据。
如因乙方原因导致的款项支付延误，乙方应承担相应的违约责任。
第六条甲方责任与义务1. 甲方应确保施工场地的平整和清洁，并提供施工所需的水、电等基础设施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工劳务分包合同甲方：乙方：发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）鉴于：1、乙方已经认真审阅图纸和设计文件；了解本工程设计内容及设计深度；了解本工程的工程内容和需采取的措施；了解为完成本工程施工内容所需技术标准和要求及为保证施工质量，施工难点、防止质量通病发生等强制措施并承担相关费用。
2、乙方已经了解当地劳动力市场状况，承诺能够组织足够的劳动力，并承诺农忙不减员，按时支付农民工工资等条件;充分了解甲方为保证工期要求采取的赶工措施并承担相应费用，充分了解工程所在地的天气状况及变化规律，承诺能够在自然条件下按照约定条款完成约定的工程内容，并不得以此为由延缓或暂停施工。
3、乙方已经对工程施工现场进行踏勘，了解项目及其周边环境情况，了解施工场地情况，承诺在现状条件下完成约定内容。
4、乙方了解甲方对现场安全文明施工达标所采取的强制措施及要求投入的免费劳动力，5、乙方应有足够的资金垫付能力，确保在合同约定未付款期间能够足额支付农民工工资，并在甲方资金不到位情况下连续施工两个月的要求。
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》以及相关法律、法规，与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关内容。
在双方经友好协商，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同，以便双方共同遵守。
一、承包范围：仓库工程除水电、消防、柔性防水外的全部工程内容。
具体：土方工程中机械挖土人工配合、室内、外回填土;基础工程（含设备基础土建施工）;主体工程;砌体工程;楼地面工程;图纸范围内的装饰装修工程，有组织排水管道的预埋与安装，室外零星工程中台阶、散水、坡道等；一次性大清包。
1、土方工程：机械挖土人工配合：人工清理基底300㎜厚土方；个别需加深部位的土方人工开挖、倒运、修坡、清理工作面；基底平整、土方（砂石）换填、、定位放线、室内（厚度在30mm 范围内平整、夯实）、基槽及基坑回填土夯实；基坑边坡维护。
2、基础工程（含设备基础土建施工）：基底土方以上的钢筋工程（包括直螺纹加工、连接、焊接）、模板工程（包括砖胎模、抹灰、有防水要求的加固措施及基层处理）、砼工程全部施工内容。
需做防水部位的基层处理、抹灰、刚性防水层施工及保护层施工（柔性防水施工除外）；3、主体工程：1）、钢筋方面：原材料场内装卸；钢筋运输（包括垂直、水平）、倒运、分类码放；场地硬化（材料除外）、机械安装维修、加工棚搭设及拆除；承包范围内的钢筋工程所有内容(包括抽样、加工（包括直螺纹加工）、制作、安装、连接、焊接、成品保护、预留、预埋件（制安）、垫块、扎丝等易耗。
)易损材料；各种使用机械及设备；原材料取样等，但不限于以上内容．2）、模板方面：承包图纸范围内全部模板工程所有内容（还包括原材料场内装卸、运输、倒运、分类码放；场地硬化；机械设备自备；加工棚搭设及拆除；模板及支撑拆除后的分类码放；成品保护；止水螺栓；砼墙体模板中砼支撑自购；保证砼质量要求使用的胶带、铁丝、铁钉等耗材；施工图、规范及各专业需预留洞口及封堵、预埋的施工；二次结构砌体中构造柱等模板，但不限于以上内容）。
3.）混凝土及钢筋混凝土方面：承包图纸范围内全部混凝土及钢筋混凝土工程所有内容（还包括后浇带砼分期浇筑；砼泵车、及其他机械、设备自备；个别部位使用现场搅拌砼；砼表面达到清水砼要求所投入的费用；砼试块制作、结构检测配合；成品砼的养护、覆盖、保护及所需的耗材；二次结构砌体中构造柱，压顶等，但不限于以上内容）4、为确保本工程达到安全文明工地标准及保证本工程零事故所采取的各种防护、设施、全部支撑及脚手架搭拆（包括卸料平台、安全网、架板、荆笆等铺设及更新、）、安全通道、基坑防护、标段间围护、各种标语图牌、临建室内外地坪（人工）、设施配套、场地硬化（人工）、现场临时水电敷设及维修、沉降观测点制作与安装等，但不限于以上安全文明施工所投入全部用工及产生相关人工费用；二级配电箱以下的配电设备、电线；承包范围内各工种劳保用品及意外伤害保险费用；4、砌体工程：图纸范围内所有内容（包括植筋，构造柱、压顶等构件）。
5、地面工程：地面回填土夯实、300mm范围内平整、地面面层；电缆沟、地沟、排水沟、截水沟；卫生间墩台等。
6、装饰工程：内外墙抹灰；面砖粘贴；卫生间墙地砖；雨水管安装；踢脚线；涂料。
7、室外台阶、坡道、散水等室外零星施工。
8、其他需要预留、预埋件安装等。
二、承包方式：劳务大清包：即为确保工程工期、质量、安全、文明施工达标所需要的各种机械、设备、工具、器材（水准仪、经纬仪等）、周转使用材料以及技术措施中要求的各种耗材。
生活区内的用水、用电设备及相关费用。
（不含套筒材料费）1、按照甲方提供的工程施工图纸、会审纪要、图纸答疑、《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008及《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）有关规定，按建筑面积及单价一次包死，图纸发生变更只调整工程量不调整面积。
2、本合同协议书约定工程总价已包含合同约定范围内全部工程内容，乙方已经充分考虑人工费的市场涨跌因素及安全文明用工费用，已充分考虑农忙、天气等影响工期因素所产生的费用，乙方无论何种原因没有列入总价中，甲方都没有增加支付的义务，并认为该项目已包含在总承包价款中。
合同约定内容完成后，只计算变更、签证及约定可调整部分，不再对合同约定价款进行重新核对。
3、工程变更、签证：因甲方（包括建设、设计单位）原因设计变更，工程量增加或减少时，决算按实调整。
因乙方的过错或违约和责任原因造成变更甲方不增加任何费用并追究乙方责任。
变更工程量计算方法：甲方核实定额工日（2008）×63元/工日×（1+10%管理费），除此之外无任何费用，无论变更发生在施工前、施工中、施工后乙方必须执行，否则甲方有权进行处罚，任何变更均不构成解除合同的后果。
变更内容完成后（验收）十个工作日内，乙方按《现场签证单》固定格式报送甲方并附相关资料供甲方审核，甲方收到乙方合格资料后，十四个工作日内核实、计算、确认返回乙方。
4、乙方承包范围外的项目，在乙方具备分项施工资质的条件下，享有同等参与竞标权。
三、承包价值：采用固定价3.1、经双方同意，依据施工图纸及规范规定，建筑面积为㎡一次包死，固定总价万元。
3.2工程变更以2.3条款内容办理现场签证，决算时计入总价中进行调整。
四、工程保证金及工程款付款方式4.1、本工程无预付款，签订合同当日乙方一次性向甲方支付20 万元的质量、进度保证金。
4.2、工程付款节点及付款额度工程付款节点划分：基础施工完成；主体结构完成；砌体及装饰完成；验收合格后；质保期后。
．4.3工程款支付条件、支付额度、履约保证金退还及支付方式（1）、基础施工完成，乙方向甲方提出付款申请，经甲方、监理及建设单位验收合格签字后，支付本节点已完合格工程量80﹪的工程款。
（2）、主体结构完成，乙方向甲方提出付款申请，经甲方、监理及建设单位验收合格签字后，，并支付本节点已完合格工程量80﹪的工程款。
（3）、砌体及装饰完成，乙方向甲方提出付款申请，经甲方、监理及建设单位验收合格签字后，支付本节点已完合格工程量80﹪的工程款。
（4）、按施工图纸及所有变更要求，工程全部完成，，支付结算总价的85%。
（5）、本工程整体交工验收合格后，无农民工工资纠纷（乙方出具证明），双方结算完成乙方向甲方提出付款申请，支付决算总价的95%的工程款。
并无息返还50%履约保证金。
（6）、质保期满二年余款付清。
五、工期要求：（工期天）5.1、2012年月日开工，月日基础完成（包括回填土）；月日主体结构封顶；月日装饰完成。
5.2、按照进度时间及施工组织设计的约定所采取的技术措施、进度措施、安全措施组织施工，乙方根据合同工期十日内排出施工总进度计划，乙方必须保证农忙期间工程的正常施工，根据甲方强制的节点工期，每月25日排出当月进度计划并附加更为详细的周工作计划，甲方按照乙方排出的施工进度计划的每个节点负责控制，超期（甲方计划）甲方按照单项每天处罚***元（甲方提供材料及甲方分包工程原因除外）；每提前完成一天甲方给予乙方***元奖励。
5.3、本协议到约定总工期日期，乙方每逾期一天按承包总价每日1%向甲方支付违约金，逾期超过30天起按承包总价的2%向甲方支付违约金。
扣罚节点逾期违约金，并不解除或变更合同中规定的乙方对完成本工程的义务和责任。
5.4 、因不可抗力及甲方原因造成的工程延期、甲、乙双方必须及时办理工程延期手续，若因设计变更或建设单位原因造成停工、可顺延工期但不计任何费用。
5.5、该工期为充分考虑一切因素后双方约定的工期，承包人应采取一切手段予以保障，未经有效签证不得拖延。
六、工程质量、技术管理、材料管理、安全及文明施工6.1、工程质量管理（1）、工程质量要求：符合设计要求，按国家及地方颁布的验收规范执行，主体结构清水砼。
（2）、因乙方原因工程质量达不到合格标准，乙方经检查工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工费用，工期不予顺延，同时质保金全部扣罚，并承担因此造成的一切损失。
（3）、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
（4）、单位工程主体结构因质量被市建设行政主管部门通报批评的，视为乙方违约，应承担***万元的违约金。
（5）、单位工程验收，因乙方施工质量原因，造成两次以上综合验收的，从第二次算起，每验收一次甲方对乙方处以5万元罚款。
（6）、工程验收因乙方以外的分包工程造成质量及其它问题形成的原因延误总体验收的，分包方承担相应责任。
（7）、乙方应按认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的书面指令施工，随时接受甲方的检查和检验，为检查、检验提供便利条件，及时根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料，并按检查结果进行整改。
（8）、当甲方要求对已经隐蔽的工程重新进行检验时，乙方应按照要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。
如检查合格，由甲方承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期；如检验不合．格，乙方承担发生的全部费用并负责返工，工期不予顺延。
（9）、分部分项工程具备隐蔽条件或达到本协议约定的中间验收部位时，乙方自检合格后，在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知甲方验收，并准备验收资料，甲方向监理及建设单位报验，验收合格乙方可进行隐蔽和继续施工，隐蔽施工前对验收合格部分不能做任何改动；如验收不合格，乙方再甲方和监理限定的时间内修改后重新验收。
重要的工程隐蔽验收应通知质量监督及设计单位共同参加验收。