小型建筑工程施工合同范本
小型的施工合同范本
施工合同范本合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，定立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：详见施工图纸及工程量清单4. 工程造价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元二、工期1. 施工方应按业主要求的工期完成全部工作。
开工日期：_______竣工日期：_______合同工期：_______日历天。
2. 如有特殊情况导致工程不能按合同工期竣工，需经业主签证同意，工期方可顺延。
三、工程质量及验收1. 质量标准：符合国家施工质量验收规范及行业标准。
2. 施工方应按照施工图纸及说明、国家有关施工规范、验收规范和经业主确认的施工方案组织施工。
3. 施工方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因施工方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由施工方自负，因此造成工期延误的，施工方承担全部责任。
4. 施工方必须接受业主在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。
施工方应按国家竣工验收有关规定，向业主代表提供完整的过程检验资料。
四、工程款支付1. 业主应按合同约定的付款节点支付工程款。
2. 工程款支付方式：（1）开工后一个月内，支付工程总造价的30%；（2）主体结构封顶后，支付工程总造价的60%；（3）工程验收合格后，支付剩余的10%。
3. 业主有权根据工程进度和质量情况，提前或延迟支付工程款，但需与施工方协商一致。
五、违约责任1. 双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，需承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 施工方如未按合同约定完成工程，需支付违约金，违约金为工程总造价的5%。
3. 业主如未按合同约定支付工程款，施工方有权暂停施工，业主需支付违约金，违约金为应支付工程款的5%。
小型建筑工程施工合同范本
小型建筑工程施工合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况工程名称：____________建筑工程工程地点：____________工程规模：____________工程结构：____________工程造价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元质量标准：达到_______级标准。
第二条合同工期本工程合同工期为____个月，自工程开工之日起算，至工程竣工交付日止。
第三条承包范围1. 乙方承担本工程的施工任务，按甲方提供的施工图纸及施工说明组织施工。
2. 乙方负责本工程所需原材料的采购，并保证原材料的质量。
3. 乙方负责本工程的施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。
4. 乙方负责本工程的施工质量，确保工程达到约定的质量标准。
5. 乙方负责本工程的施工进度，确保按约定的工期完成工程。
第四条合同价格1. 本工程采用固定价格合同，合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2. 甲方支付乙方工程进度款的比例为：____%。
3. 甲方支付乙方工程尾款的比例为：____%。
第五条付款方式1. 甲方支付乙方的工程进度款，按乙方完成的工程进度比例逐月支付。
2. 甲方支付乙方的工程尾款，在工程竣工验收合格后支付。
3. 甲方支付乙方的方式为：_____（现金、转账等）。
第六条质量保证1. 乙方保证本工程的质量达到约定的质量标准。
2. 乙方负责在本工程竣工验收合格后____年内，对工程质量问题进行免费维修。
3. 乙方负责在本工程竣工验收合格后____年内，对工程进行免费维护。
第七条违约责任1. 乙方未按约定的工期完成工程的，每延期一天，乙方应向甲方支付违约金人民币____元。
2. 乙方未达到约定的质量标准的，乙方应按不合格部分工程造价的____%向甲方支付违约金。
小型工程施工(合同)范本
小型工程施工合同范本1. 合同双方本合同由乙方（简称“乙方”）和甲方（简称“甲方”）共同订立。
甲方：公司名称：法定代表人：注册地：联系地质：联系方式：乙方：公司名称：法定代表人：注册地：联系地质：联系方式：2. 工程概述根据甲方的要求，乙方将承担小型工程的施工任务：工程名称：工程地质：工程规模：工程周期：3. 工程费用与支付方式1.工程总费用为：（填写具体金额）2.支付方式：–（填写具体的支付方式，如：按进度支付、分期支付等）–第一阶段支付：支付金额及支付时间–第二阶段支付：支付金额及支付时间–其他阶段支付：支付金额及支付时间4. 工程进度乙方承诺按照工程进度完成工作：工程开始日期：工程完成日期：各个阶段的工作计划和里程碑（可以使用表格展示）5. 合同履行保证金1.为保证合同的履行，乙方在合同签订后需向甲方支付履行保证金，金额为工程总费用的百分之（填写具体的比例），即：（履行保证金金额）。
2.如乙方在合同履行过程中发生违约或无法履行约定责任的情况，甲方有权扣除履行保证金以弥补损失。
6. 违约责任1.乙方若未按照合同约定的工作进度完成工程，每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金，违约金金额为每延迟一天工程费用总额的百分之（填写具体的比例）。
2.若乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。
7. 隐私保护在工程施工过程中，乙方可能会接触到甲方的商业秘密或其他保密信息。
乙方保证在合同期间和合同终止后继续保密甲方的所有保密信息，并承担保密责任。
8. 法律适用和争议解决本合同适用于的法律。
如对本合同的履行发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。
9. 合同生效和终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效，并持续到工程完成，并经验收合格后终止。
2.本合同的修改和补充应由双方协商一致，并以书面形式做出。
为《小型工程施工合同范本》的主要内容，双方应认真核对并签字确认。
小型施工合同范本5篇
小型施工合同范本（实用）5篇(小型工程本)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)工程名称：工程地点：结构类型：承包范围：承包方式：质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本项工程建筑有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程于年月日开工：于年月日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。
1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：1.3工期提前或延后的奖罚，由双方协商后在合同中约定第2条图纸。
发包方于年月日，向承包方提供套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表。
发包方项目经理姓名：;承包方项目经理姓名：。
第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。
第5条承包人工作5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。
发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期新颖顺延。
第6条工程质量检查及验收。
6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
天津市小型建设工程施工合同(范本)-(多篇)
天津市小型建设工程施工合同(范本)天津市小型建设工程施工合同（范本）合同编号：_______订立时间：_______订立地点：_______甲方（委托方）：天津市_______公司乙方（承包方）：天津市_______公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担小型建设工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______1.5 工程质量：_______1.6 工程价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元第二条施工期限2.1 工程开工日期：_______2.2 工程竣工日期：_______第三条甲方权利与义务3.1 提供施工图纸及技术资料，并对其真实性、准确性和完整性负责；3.2 按合同约定支付工程价款；3.3 协助乙方办理施工所需的各种手续；3.4 按约定提供施工场地及施工条件；3.5 对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。
第四条乙方权利与义务4.1 严格按照施工图纸、技术规范和合同约定进行施工；4.2 保障施工质量，确保工程达到约定的质量标准；4.3 按约定完成施工任务，确保工程按期竣工；4.4 严格遵守安全生产规定，确保施工安全；4.5 配合甲方办理相关手续，提供必要的施工资料。
第五条工程变更5.1 在施工过程中，如甲方要求变更工程设计、增加或减少工程量，应签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期调整等事项；5.2 变更协议经甲乙双方签字盖章后生效，作为本合同的附件。
第六条工程价款支付6.1 工程价款支付方式：_______6.2 工程价款支付进度：_______6.3 工程价款支付条件：_______第七条工程验收7.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告；7.2 甲方应在收到竣工报告后_______日内组织验收；7.3 验收合格后，双方应签订工程验收证书，并办理工程结算手续。
小型建筑工程施工合同范本5篇
小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。
6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、由乙方办理。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。
三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。
做好各项质量检查记录。
参加竣工验收编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。
四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。
6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。
五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)
小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)下面是我分享的小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)，以供借鉴。
小型土建工程合同范本1甲方：乙方：甲方现将在通羊镇黄金咀村陈家湾的一幢四层私人住宅楼承包给乙方。
以包工不包料形式施工，乙方包工项目：泥工、模板工、钢筋工、要包以下材料：即模板、顶木、方条、升机架和一切施工机械等。
经双方友好协商如下：一、工程质量要求：施工方必须按照严格的建筑施工规范来施工、工人不能穿拖鞋上班、垃圾要及时清好、不能故意损坏财物、保质保量完成工程项目。
二、乙方承包工程如下：乙方需要提供工人住宿、或工棚，施工队工人进场后一定服从甲方管理。
严格按图纸保质保量施工，甲方如有更改图纸，应提早通知乙方，需双方协议后才进行施工。
三、乙方工价：进场施工、甲方提供水电、乙方按建筑实际面积计算、每平方米按：贰佰伍拾元计算（￥250.00 元）。
四、甲方付款方式：乙方建筑工程进场后开工，每倒好一层楼面甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。
五、装修工程严格按图纸施工，批好内外墙水泥档，甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。
以上工程按85%结算、完工验收合格后三个月内一次付清全部工程余款。
六、竣工时间：每层按15天的工程量计算，从8月15日开始到10月15日封顶，不得延迟。
七、以上协议甲、乙双方各执一份，都具有同等法律效力，如有工程质量问题或其它问题，乙方负责解决。
注：工程施工责任：乙方施工队应该按正规建筑操作程序施工、不得马虎，如施工队工人发生工伤或安全事故都由施工方负责，施工队、工人自己承担一切费用与一切后果，一切与甲方无关，施工队和工人也自愿承诺放弃一切民事与法律追究责任。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日小型土建工程合同范本2甲方：乙方：经甲乙双方商定，甲方增项部分承包给乙方，具体内容如下：一、责任和义务：甲方除新建锅炉房及设备基础以外，新增土建项目继续承包给乙方，甲方提供水、电等保证施工期间需求，负责指导新增项目交底，进行施工前交底。
施工小型合同范本(6篇)
施工小型合同范本(6篇)甲方：乙方：为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条、工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____第二条、甲方的义务1、甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条、乙方的义务1、乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。
施工合同小型工程范本(集锦6篇)
施工合同小型工程范本（集锦6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同小型工程范本（集锦6篇）施工合同小型工程范本第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称甲方)一、工程概况工程地点：大同二、承包方式：双包(包工、包料)三、承包范围：乙方承包三层住宅楼(见施工图)。
建委小型施工合同范本
建委小型施工合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行小型施工项目的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________小型施工项目1.2 工程地点：________1.3 工程内容及范围：包括但不限于________、________、________等。
具体施工内容以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。
二、承包形式本工程采用包工包料的承包形式，总价包干。
三、工程造价及合同款支付3.1 工程总造价为人民币____元整（大写：_________________________元整），上述金额为甲方支付给乙方的最终工程价款，包括但不限于施工图纸及工程量清单所列的工程内容、材料费用、人工费用、管理费用、税费等。
3.2 甲方支付合同款分三次：第一次付款：工程开工后，甲方支付工程总造价的50%；第二次付款：工程进度达到70%后，甲方支付工程总造价的30%；第三次付款：工程竣工并验收合格后，甲方支付剩余的20%。
四、工程期限本工程工期为____天（日历天），以双方确认的开工日期为准。
五、工程质量标准本工程质量应达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求，竣工验收合格。
六、工程安全要求乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工现场的安全。
七、双方权利义务7.1 甲方权利义务：（1）负责办理工程所需的各种审批手续；（2）提供施工场地，确保施工顺利进行；（3）按时支付合同款；（4）协助乙方办理工程验收手续。
7.2 乙方权利义务：（1）严格按照施工图纸和工程量清单进行施工，确保工程质量；（2）按照约定的工期完成工程；（3）遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，确保施工现场的安全；（4）协助甲方办理工程验收手续。
小型工程合同范本通用版本5篇
小型工程合同范本通用版本5篇第1篇示例：小型工程合同甲方（委托方）：（甲方单位名称）鉴于甲、乙双方为了完成一定规模的小型工程项目，经友好协商，达成如下合同，共同遵守并履行：一、项目名称：（项目名称）二、项目内容：根据甲方的委托，乙方将负责完成项目中的具体工程内容，包括但不限于设计、施工、监理等。
三、项目地点：（项目具体地址）四、工程预算：本次工程项目的预算总额为（具体金额），由甲方在签订本合同后支付给乙方。
五、工程标准：乙方承诺在完成工程项目过程中，符合相应的国家标准和规定，确保工程质量。
六、工期安排：甲、乙双方协商确定工程项目的具体工期，并在合同中明确注明，双方保证严格按照工期完成工程项目。
七、合同变更：如在工程项目实施过程中需要对合同内容进行变更，须双方协商一致，并以书面形式进行变更。
八、验收标准：工程项目结束后，乙方应当根据项目要求进行验收，甲方有权根据验收情况决定是否支付尾款。
九、违约责任：如因一方违约导致项目延误或损失，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
十、争议解决：如在履行合同过程中发生争议，甲、乙双方可以通过友好协商解决，如仍无法达成一致意见，可向有关部门申请调解。
十一、本合同自双方签署后生效，有效期至工程项目完工验收结束。
甲方（盖章）：日期：年月日以上是小型工程合同的通用版本，希望双方遵守合同内容，保证工程项目顺利完成。
感谢甲、乙双方的合作与支持。
第2篇示例：小型工程合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方对小型工程进行施工，双方经友好协商，按照平等自愿、公平、公正的原则，就有关事宜达成如下合同：一、工程名称：小型工程施工合同。
二、工程地点：（详细地址）三、工程内容：（详细描述工程内容）四、工程进度：工程预计开始日期为（具体时间），预计完成日期为（具体时间）。
五、工程费用：本工程总费用为人民币（具体金额），由甲方于工程开工前支付工程款的（具体比例），余款在工程竣工时支付。
简单建筑施工合同范本6篇
简单建筑施工合同范本6篇简单建筑施工合同范本 (1) 甲方：乙方：经甲乙双方协商达成如下协议：一、在施工过程中所有的水电路三通，由甲方负责二、在施工中安全质量第一，现场工伤事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。
三、在施工中如：砌墙要正，不能误差太大，灰份要匀，砖缝要一条线，井桩、地梁、防震柱、上圈梁，壳子板要正、平、不能偏，扎钢筋混凝土比例必须按要求，粉墙要平、瓷砖要粘土正，上下左右要均匀，地砖必须要平、正、不能有斜块，顶要平整。
房顶、防水要做好、保证不漏水。
四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作，或偷工减料现象者，第一以说服，第二再说服，要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。
五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵，先由村委会调协，如果调协不成则在乡一级调协。
六、在付款方面，第一次减5%，第二次减5%，这10%在交付钥匙时一次性付清。
七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签合同签字之日起生效。
九、工程完工时自动结束。
十、工期为：3月9日动工，5月10完工，甲乙双方合作愉快。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日简单建筑施工合同范本 (2) 甲方：________________________乙方：________________________根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。
为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：一、工程概况1、工程名称：____________________________________；2、工程地点：____________________________________；3、建筑结构：____________________________________；4、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。
小型建筑合同施工合同5篇
小型建筑合同施工合同5篇第1篇示例：小型建筑合同施工合同范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）为了规范工程建设的施工行为，明确施工双方的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本合同。
一、工程名称及地点甲、乙双方经友好协商，共同决定由乙方承担甲方单位位于（具体地点）的（工程名称）小型建筑施工任务。
二、施工内容及标准1. 本次施工的主要内容为（施工内容），具体技术标准、质量要求等详见双方共同签订的技术协议。
2. 乙方在施工过程中需严格按照国家相关工程建设标准和甲方的具体要求进行施工，确保施工质量和工程安全。
三、施工期限1. 乙方需在合同签订后（具体期限）内完成本次施工任务，若因特殊原因需延长工期，需提前向甲方申请，并经甲方同意后方可实施。
2. 延长施工期限应当按照实际工作量和延期原因进行合理确定，并经双方确认。
四、价格及支付方式1. 本次小型建筑施工的总报价为（具体总价），具体工程量报价详见双方签订的报价单。
2. 甲、乙双方约定，支付方式为（具体支付方式）。
3. 甲方应在工程验收合格后（具体期限）内支付全部工程款项。
五、保证金1. 乙方应在合同签订后（具体期限）内向甲方缴纳工程履约保证金（具体金额），工程验收合格后，保证金将在（具体期限）内退还给乙方。
2. 若乙方违反合同约定，导致工程质量问题，甲方有权扣除相应金额作为违约责任金。
六、变更和索赔1. 在工程施工过程中，如需进行变更，双方应当签署书面变更协议，明确变更的内容和额外费用，并在工程竣工前完成相关施工任务。
2. 如因一方原因导致工程延误或增加费用，对方应当依法提出索赔，并按照协商结果给予补偿或赔偿。
七、竣工验收和质量保修1. 施工完毕后，乙方应按照双方签订的施工竣工验收规定，由双方共同组织验收。
2. 验收合格后，乙方应对工程施工提供一定期限的质量保修和维护服务，保证工程在一定期限内无质量问题。
八、违约责任1. 如果一方违反合同规定，给对方造成损失的，应当依法承担违约责任。
建设工程施工合同(模板)(小型、零星工程本)
建设工程施工合同(小型、零星工程本)一、合同背景二、合同定义小型、零星工程本是指建设工程项目中规模较小、工期较短、费用较低的工程项目。
根据实际情况，经合同双方协商一致，确定的小型、零星工程本施工合同。
三、合同主体3.1 甲方甲方为建设工程的业主，负责委托施工单位完成工程项目。
甲方需提供工程的具体要求和技术参数，确保施工单位能够按照要求进行施工。
3.2 乙方乙方为施工单位，负责根据甲方提供的工程要求和技术参数进行施工，按照约定的工期完成工程项目。
乙方需具备相应的施工资质和技术能力，确保工程质量和进度。
四、合同内容4.1 工程范围合同需明确工程项目的具体范围，包括工程的位置、规模、构造、材料、工艺等，以确保双方对工程的理解一致。
4.2 工程期限合同需约定工程的开始日期和完成日期，确保施工的进度和工期的合理安排。
4.3 工程费用合同需明确工程费用的结算方式和支付方式。
甲方需按照约定的进度和质量支付相应的款项，乙方应按照工程进度和质量进行费用的结算。
4.4 变更和索赔合同需明确变更和索赔的流程和条件。
在工程施工过程中，如遇到不可抗力或双方约定的变更情况，需按照合同约定进行变更和索赔。
4.5 工程质量和验收合同需明确工程质量的要求和验收标准。
乙方应按照合同约定保证工程质量，并在工程完成后进行验收。
4.6 外包和转包合同需约定外包和转包的条件和要求。
外包和转包必须经甲方同意，并遵守相关法律法规的规定。
五、合同执行5.1 合同履行双方应按照合同的约定，认真履行合同义务，确保工程按时、按质量要求完成。
5.2 合同解除如遇不可抗力等无法实施合同的情况，双方可以协商解除合同。
解除合同需按照相关法律法规的规定进行。
5.3 争议解决合同争议应通过友好协商解决，如协商无果，双方可通过法律途径解决争议。
六、合同附件6.1 工程图纸包括项目位置图、平面布置图、立面图等工程设计图纸。
6.2 技术规范包括工程施工技术规定、质量验收标准等文件。
小型建筑工程施工合同范本(9篇)
小型建筑工程施工合同范本发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_____（工程全称）签定施工合同。
第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年；⒊装修工程为____年；⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年；⒌供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期；⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年；⒎其他项目保修期限约定如下：_______________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
第三条质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。
第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项：程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
小型土建施工合同范本
小型土建施工合同范本甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行小型土建施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程项目1. 项目名称：___________2. 项目地点：___________3. 工程内容：包括但不限于土方工程、基础工程、主体结构工程、装饰工程、安装工程等。
二、工程质量1. 工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准，达到合格等级。
2. 质量保障措施：乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
三、工程进度1. 施工工期：自开工之日起，至工程竣工交付使用之日止，共计____个月。
2. 乙方应按照双方约定的工期要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
四、工程造价1. 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2. 计价方式：包工包料。
3. 价格调整：合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整工程造价。
五、付款方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
2. 进度款：工程进度达到约定的节点后，甲方支付乙方相应进度款。
3. 尾款：工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
六、违约责任1. 甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
2. 乙方未按约定时间完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，确保工程顺利进行。
2. 双方应相互配合，如需变更或修改合同条款，应书面协议。
3. 合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付使用之日止。
小型工程施工合同范本(通用)
小型工程施工合同范本(通用)一、合同背景二、工程内容1.工程名称：【填写工程名称】2.工程地点：【填写工程地点】3.工程范围：【填写工程范围】4.工期要求：【填写工期要求】5.工程费用：【填写工程费用】三、双方责任1.甲方责任：•提供合理的工程设计要求并确认；•提供并保证工程所需要的土地、场地等合法使用权；•按照约定支付工程款项。
2.乙方责任：•按照甲方的工程设计要求进行施工；•协调、管理所需人力、物力资源；•保证施工质量符合相关法律法规和技术标准；•按照工程进度要求完成工程，并保证工程质量。
四、工期与支付方式1.工期安排：•工程开始日期：【填写工程开始日期】•工程完成日期：【填写工程完成日期】2.工程款项支付方式：•工程款项总计：【填写工程款项总计金额，单位：人民币】。
•工程款项支付方式：【填写支付方式，如按照工程进度划分支付阶段】。
五、竣工验收与质量保证1.工程竣工验收：•工程竣工验收标准：按照相关法律法规和技术标准进行验收。
•竣工验收时间：【填写竣工验收时间】。
2.质量保证：•工程质量保证期限：【填写工程质量保证期限】。
•在质量保证期内，甲方如发现工程质量存在问题，乙方应及时进行维修和整改。
六、合同解除与争议解决1.合同解除：•合同解除情况：–任何一方经书面通知另一方，提前【填写期限】解除合同；–一方未履行合同义务，经书面通知后【填写期限】内未改正；–因不可抗力等原因，无法继续履行合同。
2.争议解决：•出现争议时，双方应友好协商解决；•如协商无法解决，可提交至【填写仲裁委员会或法院名称】进行仲裁或司法解决。
七、合同生效与变更1.合同生效：•本合同经双方签署，生效日期为【填写生效日期】。
2.合同变更：•本合同变更应由双方经书面协商一致，并签署补充协议。
八、其他条款1.本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签署补充协议；2.本合同一式【填写份数】份，甲方、乙方各执一份，具有同等效力。
九、合同签署甲方（盖章）：___________________ 日期：___________________ 乙方（盖章）：___________________ 日期：___________________。
小型建筑工程施工合同范本6篇
小型建筑工程施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行小型建筑工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程造价：____________________二、工期1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 工期顺延：如遇下列情况，乙方工期相应顺延：（1）甲方未能按合同约定提供开工条件。
（2）不可抗力因素。
三、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计文件和国家及地方有关施工规范、验收规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收，应以合同条款约定的国家及地方质量验收标准为依据。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后组织有关部门进行验收。
四、工程价款支付及结算1. 工程款支付方式：____________________（现金、转账等方式）2. 工程款支付金额及期限：_____________（如：开工前支付预付款、进度款、竣工验收后结算等）3. 工程款结算方式：____________________（固定总价、单价承包等）五、材料设备供应1. 甲方供应材料设备，应确保质量并承担相应责任。
乙方应妥善保管。
如因乙方原因造成损失，由乙方承担相应责任。
2. 乙方采购的材料设备应符合国家及地方相关标准，并提供合格证明。
如因乙方提供的材料设备导致工程质量问题，由乙方承担责任。
六、施工安全与文明施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小型建筑工程施工合同范本
发包方：
承包方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，定立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、发包文号：
3、工程地点:
4、工程内容:
5、工程造价：
二、工期
1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。
开工日期:
竣工日期:
合同工期: 日历天。
3、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。
(1)因发包方原因影响开工。
(2)不可抗力。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
三、工程质量及验收
1、质量标准。
2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。
3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。
4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。
承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料。
四、工程款支付
工程竣工验收合格并通过审计后付价款的95%，余款5%作为质量保证金（待工程保修期满后无质量问题无息退还）。
五、材料供应及设备管理
1、全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。
2、机械设备由承包方自备。
六、发包方责任
1、负责办理有关建设手续。
2、发包人指派同志为工地代表。
七、承包方的责任
1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。
2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。
3、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人2套。
4、承包方指派同志为工地代表。
八、安全生产与文明施工
1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。
2、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。
3、承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。
4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。
九、其它
1、本合同双方约定经签字，盖章后生效。
2、合同份数：
(1)本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。
(2)本合同副本两份(发包方、承包方各执一份 )。
十、补充条款: 。
发包方签字(盖章)：承包方签字(盖章)：
合同订立日期：年月日。