工程施工合同纠纷和解协议书
工程施工合同纠纷和解协议书5篇
工程施工合同纠纷和解协议书5篇第1篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(施工单位名称)乙方:(业主单位名称)双方在友好协商的基础上,为了解决因工程施工合同引发的纠纷,特订立本协议,共同遵守并执行,以维护双方合法权益,减少争议,维护双方利益。
第一条甲方在本工程施工中存在以下问题:1. 工程延期2. 施工质量不达标3. 材料使用问题4. 施工方案变更不合理5. 工程款支付问题第三条双方经友好协商达成如下解决方案:1. 工程延期问题:甲方将尽快调整施工进度,努力争取按时完工;乙方将协助提供必要支持和配合。
2. 施工质量问题:乙方有权对工程进行验收,如发现问题,甲方将承担后续修复责任。
3. 材料使用问题:双方将共同制定材料采购方案,确保材料质量合格。
4. 施工方案变更问题:变更需双方协商一致,明确变更内容和费用。
5. 工程款支付问题:乙方将按合同约定及时支付工程款,甲方应按时提供相关发票及结算材料。
第四条乙方欠款拖欠问题:乙方将尽快结清所有欠款,并支付逾期利息;甲方应保证款项使用真实有效。
5.工程验收不合格问题:双方将重新验收工程,达成一致意见后方可完工交付;乙方应支付尾款。
6.材料提供迟缓问题:乙方将尽快提供所需材料,以保障施工进度。
7.工程监理问题:甲方应全程配合监理工作,确保工程质量。
8.违约行为:当一方发现对方有违约行为时,应立即通知对方,并协商解决方案。
第五条双方同意在解决纠纷过程中保持沟通畅通,积极配合,并尽量减少误解和矛盾的发生。
第六条本协议自双方签字盖章之日起生效,持续有效,直至工程竣工验收结束。
甲方(盖章):乙方(盖章):本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
经双方友好协商,共同达成以上协议并签字盖章。
愿双方合作愉快,共同推动工程施工顺利完成。
第2篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方(施工单位):___________乙方(业主单位):___________为解决因工程施工合同引发的纠纷,经双方协商一致,达成以下协议:一、背景和纠纷说明1.1 甲方与乙方签订了___________工程施工合同,合同金额为___________元。
工程施工合同纠纷和解协议书范文6篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文6篇篇1甲方:[甲方公司名称]法定代表人:[甲方法人姓名]地址:[甲方公司地址]联系方式:[甲方公司联系电话]乙方:[乙方公司名称]法定代表人:[乙方法人姓名]地址:[乙方公司地址]联系方式:[乙方公司联系电话]鉴于甲乙双方因工程施工合同产生纠纷,本着公平、公正、和谐的原则,经双方友好协商,达成如下和解协议:一、纠纷概述双方确认,本纠纷涉及工程名称:[具体工程名称],合同编号:[具体合同编号]。
纠纷主要事项为[具体事项描述],双方对此已充分沟通并达成共识。
二、协议目的本协议旨在通过友好协商方式解决双方之间的纠纷,避免进一步的法律诉讼,维护双方的合法权益,实现共赢。
三、解决方案与补偿措施1. 工程款项结算:双方确认已完成的工程量及应支付的款项,具体结算方案如下:[结算方案细节]。
2. 违约责任:双方同意对各自在合同履行过程中的违约行为予以谅解,并共同确认责任归属及赔偿金额。
具体违约责任认定和处理如下:[违约责任细节]。
3. 后续工程安排:对于未完成的工程部分,双方重新商定工期、质量标准及后续合作细节,确保工程顺利进行。
具体安排如下:[后续工程安排细节]。
4. 双方同意,为解决本次纠纷,甲方应向乙方支付以下补偿款项:[补偿款项细节]。
上述款项支付后,双方应签署书面文件确认。
双方对本次和解涉及的商业秘密、技术秘密及协议内容负有保密义务,未经对方许可,不得向第三方泄露。
五、履行与监督本协议自签署之日起生效。
双方应严格遵守本协议的各项约定,共同确保协议顺利履行。
为监督协议履行情况,双方可设立专项小组进行沟通协调。
六、争议解决方式本协议履行过程中如再次发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、法律适用与管辖本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
因本协议引起的任何争议,双方同意提交[具体法院名称]法院管辖。
工程合同纠纷调解协议书
工程合同纠纷调解协议书甲方(承包方):___________乙方(发包方):___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《_____工程施工合同》(以下简称“原合同”),因履行过程中出现争议,现双方同意通过友好协商,就相关事宜达成如下调解协议:一、调解事项1. 工程量变更引起的费用增加问题;2. 工程质量不符合约定标准的问题;3. 工程进度延误导致的违约责任问题;4. 其他双方认为需要调解的事项。
二、调解原则1. 公平公正,依法依规;2. 尊重事实,实事求是;3. 互谅互让,诚信协商;4. 保护双方合法权益,维护合同尊严。
三、调解内容1. 对于工程量变更引起的费用增加,经双方核实确认后,乙方应支付甲方增加的费用总额为____元;2. 关于工程质量问题,甲方应按照原合同约定的标准重新施工或修复,并承担由此产生的一切费用;3. 对于工程进度延误问题,甲方应按每日____元的标准向乙方支付违约金,直至工程交付使用;4. 其他未尽事宜,双方应本着互利互惠的原则,另行协商解决。
四、调解效力本调解协议一经双方签字盖章,即具有法律效力。
双方均应严格履行本协议各项条款,不得再就已调解事项提起诉讼或仲裁。
五、其他约定1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份;2. 本协议自双方签字盖章之日起生效;3. 本协议未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
甲方(签字):___________乙方(签字):___________日期:____年__月__日以上范本仅供参考,实际调解协议应根据具体情况和双方的实际需求进行调整。
在撰写调解协议时,应确保内容的准确性和合法性,避免因表述不清或法律依据不足而影响协议的执行。
同时,调解协议应当突出重点,明确双方的权利和义务,以及违约责任,确保协议的公正性和客观性。
工程施工合同纠纷和解协议书5篇
工程施工合同纠纷和解协议书5篇篇1甲方(施工单位):______________________乙方(发包单位):______________________鉴于甲乙双方在进行某工程项目的施工过程中,因合同履行问题产生纠纷,经友好协商,双方同意达成如下和解协议:一、背景概述双方就某工程项目的施工事宜达成一致意见,并签订了工程施工合同。
在合同履行过程中,因工程进度、施工质量、造价等问题产生争议,双方同意通过友好协商解决纠纷,以避免进一步的法律诉讼。
二、协议事项及内容1. 工程款支付问题:乙方确认欠付甲方工程款共计人民币________元(大写:________)。
双方同意按照以下支付计划进行结算:______年______月______日前支付人民币________元;______年______月______日前支付剩余款项。
2. 工程延期责任:鉴于施工过程中存在工期延误的情况,甲方同意承担相应责任并向乙方支付违约金。
双方商定违约金的计算方式和支付时间为:____________。
3. 施工质量问题:甲方确认工程施工过程中存在的质量问题,并承诺按照乙方的要求进行整改。
整改完成后,经双方验收合格,视为问题解决。
4. 合同解除及后续事宜:双方同意解除原工程施工合同,并就后续事宜达成一致意见。
包括但不限于工程保修、工程档案移交等事项。
三、协议履行保证措施1. 为确保本协议履行,甲方需提供合法有效的工程保修担保。
乙方需提供付款计划承诺书。
2. 双方应指定专人负责本协议的执行工作,确保协议内容得到落实。
四、违约责任及争议解决方式1. 若甲方未按本协议约定履行义务,乙方有权要求甲方承担违约责任,并支付违约金。
2. 若乙方未按本协议约定支付款项,甲方有权追究乙方的法律责任。
3. 若双方在协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他条款1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
工程纠纷合同和解协议书
工程纠纷合同和解协议书
甲方:(甲方全称)、法定代表人:(甲方法定代表人)、地址:(甲方地址)、联系电话:(甲方联系电话)
乙方:(乙方全称)、法定代表人:(乙方法定代表人)、地址:(乙方地址)、联系电话:(乙方联系电话)
鉴于,甲、乙双方就(具体工程项目名称)项目合同履行过程中发生了纠纷,为了维护双方的合法权益,特就纠纷解决达成如下协议:
一、纠纷描述
甲、乙双方于(具体签订日期)签署了(具体项目合同名称)项目合同,合同金额为(具体合同金额),工程开始时间为(具体开始时间),工程结束时间为(具体结束时间)。
在项目实施过程中,双方发生如下纠纷:
(1)甲方认为乙方工程质量不达标,不符合合同约定的要求,要求乙方重新整改;
(2)乙方认为甲方未按时支付工程款,影响了工程进度,要求甲方尽快支付尾款。
二、协商解决
双方经过多次协商未能达成一致意见,为了避免进一步加剧纠纷,双方决定通过友好协商方式解决纠纷,并达成如下协议:
(1)乙方为缓解现有纠纷,同意对工程进行整改,并在(具体整改完成时间)内完成整改工作,确保工程质量符合合同约定要求;
(2)甲方承诺,按照合同约定的付款方式及时间节点,及时支付剩余工程款项;
(3)双方保持友好沟通,信任彼此,共同致力于工程项目的顺利完成。
三、法律责任
若双方不能按照上述协议执行,应当依法承担相应法律责任。
四、保密条款
双方保证不泄露协议内容给第三方,如有违反,应承担法律责任。
五、其他
本协议一式两份,双方各持一份,自签署生效。
未尽事宜由双方协商解决。
甲方:(盖章)
日期:
乙方:(盖章)日期:。
工程施工合同纠纷和解协议书4篇
工程施工合同纠纷和解协议书4篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方(建设单位):______________乙方(施工单位):______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方与乙方因工程施工合同纠纷事项达成如下协议:一、项目基本情况1. 甲方和乙方于____年____月____日签订了《工程施工合同》,工程项目为______,合同金额为______万元,工程竣工时间为______。
2. 在履行合同过程中,由于______发生了纠纷。
二、纠纷解决方式双方同意采取友好协商解决纠纷的方式,建立和谐的合作关系,确保工程项目顺利完成。
三、纠纷解决措施1. 甲方要求乙方______,乙方应当在______内完成,并保证工程质量。
2. 乙方对于______问题给予道歉,并承诺不再出现同类问题。
3. 双方约定信守合同,积极配合,共同推进工程进度。
四、协议履行方式1. 双方应当严格按照协议约定履行相关义务,确保工程按时、保质保量完成。
2. 如有特殊情况,需经过双方协商一致达成书面补充协议。
五、解除纠纷效果1. 双方一旦签订本协议,即解除因合同纠纷产生的一切法律责任。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
六、协议签署本协议由甲、乙双方当事人于____年____月____日在______签署。
甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________见证人(签字):______________见证人(签字):______________(本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力)篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托人)地址:电话:法定代表人:乙方:(承包人)地址:电话:法定代表人:鉴于甲、乙双方签订的《工程施工合同》(以下简称“合同”)因不可抗力等原因,导致合同执行过程中发生一定纠纷,为保持双方的合作关系,避免因此引发更大的争议,经甲、乙双方友好协商,特达成如下协议:一、纠纷的解释1.1 本协议所称纠纷系指合同执行过程中因合同条款不明确、执行不到位等引发的任何争议。
工程施工调解协议
工程施工调解协议甲方:(公司名称)乙方:(公司名称)为了加强工程施工管理,保障工程的质量和进度,根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,甲、乙双方经友好协商,就现阶段工程施工过程中的纠纷问题达成如下协议:一、工程项目基本情况1.甲方与乙方签订合同,约定乙方承担工程施工任务,包括但不限于设计、施工、监理等工作。
2.合同金额为(具体金额),工程周期为(具体时间)。
3.工程项目位于(具体地点),规划建筑面积为(具体面积),主要内容为(具体工程内容)。
二、纠纷问题的背景1.甲方认为乙方在施工过程中存在工期延误、质量不达标等问题,造成了一定的经济损失。
2.乙方认为甲方在合同履行过程中存在拖欠款项、变更设计要求等问题,导致施工困难。
三、纠纷问题的调解意见1.甲、乙双方同意在现阶段停止争执,通过友好协商解决工程施工过程中存在的纠纷问题。
2.甲、乙双方同意由第三方调解机构对纠纷问题进行调解,双方配合调解机构进行调查、证据收集等工作。
3.甲、乙双方同意对纠纷问题进行细致分析,确定责任主体及责任划分,保障各自权益不受损害。
4.甲、乙双方同意妥善处理纠纷问题,达成解决方案。
具体方案将通过书面协议形式确定,双方合作完成工程项目。
四、双方责任与义务1.甲方承诺在调解期间停止拖欠款项、变更设计要求等行为,保证工程资金的正常支付。
2.乙方承诺在调解期间加强施工管理,严格按照合同要求完成工程任务,保障工程质量和进度。
3.甲、乙双方承诺共同配合调解机构进行纠纷问题的处理,保证调解工作的顺利进行。
4.甲、乙双方承诺遵守现阶段达成的调解协议,认真履行协议中的各项义务,确保纠纷问题得到解决。
五、协议生效与变更1.本协议经甲、乙双方代表签字盖章后生效,自(具体日期)起执行。
2.本协议修改或补充内容,须经甲、乙双方书面协商一致后生效。
六、争议解决1.本协议未尽事宜,由双方友好协商解决。
2.如果因本协议引起的争议未能解决,应提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。
工程施工合同纠纷和解协议书模板8篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板8篇篇1甲方:[甲方公司名称]法定代表人:[法定代表人姓名]联系方式:[联系方式]地址:[公司地址]乙方:[乙方公司名称]法定代表人:[法定代表人姓名]联系方式:[联系方式]地址:[公司地址]鉴于甲乙双方因某工程施工合同产生的纠纷,双方在平等、自愿的基础上,经过友好协商,决定就该纠纷达成和解协议。
为明确双方的权利与义务,特订立此协议。
一、纠纷概况双方确认,本协议所涉及纠纷系关于[具体工程项目名称]工程施工合同的履行问题。
双方就工程进度、质量、造价等方面存在分歧,经友好协商,决定通过本协议解决纠纷。
二、协议内容1. 工程款支付与结算(1)甲方确认欠付乙方工程款总额为人民币[金额汉字大写及数字小写]元(大写:[金额汉字大写])。
(2)甲方同意于本协议签署之日起XX日内支付人民币[金额汉字大写及数字小写]元(大写:[部分支付金额汉字大写]),剩余款项按照附件的还款计划表进行支付。
(3)双方同意对工程项目进行最终结算审计,确定最终结算金额,并签署结算协议。
2. 工程交付与验收(1)乙方确认工程已按要求完成,并同意按照本协议约定的条件进行交付。
(2)双方共同组织验收小组,对工程项目进行验收,并签署验收报告。
如存在质量问题,由乙方负责整改至合格。
3. 违约责任与赔偿(1)如甲方未按本协议约定的时间和条件支付工程款,应按逾期支付的金额计算违约金。
(2)如因乙方原因导致工程交付延期或工程质量不符合要求,乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。
(3)违约金的计算方式和赔偿标准按照附件的条款执行。
4. 争议解决方式双方在本协议执行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5. 其他约定(1)本协议自双方签字盖章之日起生效。
(2)本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
(3)本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。
经过双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
建筑工程调解协议书范本
建筑工程调解协议书范本【建筑工程调解协议书范本】调解协议书甲方:(委托人):证件号码:住所地:电话:乙方:(施工单位):法定代表人:住所地:电话:丙方:(调解组织):住所地:电话:鉴于甲、乙双方就建筑工程项目中发生的纠纷,经友好协商并经丙方的调解,达成如下协议:一、纠纷描述甲方和乙方在合同约定的建筑工程项目中发生了如下纠纷(具体纠纷情况)。
二、调解方式1. 申请调解:甲、乙双方同意通过调解解决纠纷,并委托丙方担任调解组织。
2. 调解期限:甲、乙双方同意在调解协议签署后的(调解期限)内完成调解工作。
三、调解协议1. 共同调解:甲、乙双方鉴于双方的利益和友好合作,同意通过调解协议解决纠纷,以减少经济损失和影响双方声誉,达成和解。
2. 调解内容:根据调解结果,甲方同意支付人民币(金额)作为乙方的赔偿金并在(日期)之前支付到指定账户。
乙方同意在收到赔偿金后,视为双方对该问题达成了最终解决,并承诺不再追究法律责任。
3. 全面解决:甲、乙双方将在调解协议生效后共同努力,以友好合作的态度,全面解决过去及未来在工程项目中发生的纠纷,保持良好的合作关系。
4. 调解生效:本协议一经签署即为双方的法律行为,具有法律约束力。
若有后续争议,双方同意将争议提交法院解决。
四、其他事项1. 本协议经甲、乙双方签字、盖章,并经调解组织丙方证明无误后生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜由甲、乙双方通过友好协商解决,或由调解组织丙方根据相关法律法规进行裁决。
甲方(委托人)签字:日期:盖章:乙方(施工单位)签字:日期:盖章:丙方(调解组织)签字:日期:盖章:。
建设工程合同纠纷调解协议
建设工程合同纠纷调解协议甲方(承包方)与乙方(发包方)于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》,约定由甲方负责乙方位于______地点的工程项目的施工任务。
由于在合同履行过程中出现了一些分歧和争议,导致双方无法继续按照原合同执行,现经过友好协商,一致同意通过调解方式解决此次合同纠纷。
一、调解事项:1. 工程质量问题:甲方提出部分工程存在质量问题,乙方对此表示认可,并同意按照国家相关质量标准进行修复或重做;2. 工程延期问题:由于不可抗力因素影响,工程进度出现延误。
经双方确认,该延误属于合理范畴,双方同意调整工程完工日期;3. 工程款项支付问题:乙方未能按照合同约定及时支付工程款项,甲方要求支付违约金及滞纳金。
双方协商一致,确定了合理的赔偿金额及支付时间表。
二、调解结果:1. 对于工程质量问题,乙方应在规定时间内组织专业团队对存在问题的部分进行整改,确保达到国家规定的质量标准。
整改完成后,甲方将组织验收,验收合格视为问题解决;2. 关于工程延期问题,双方同意延长工程期限至____年__月__日。
乙方承诺在新的完工日期前不追究甲方的责任,同时甲方保证在延长期限内完成剩余工作;3. 针对工程款项支付问题,乙方将在签订本调解协议后的___天内支付所欠工程款及约定的赔偿金。
甲方在收到全部款项后,将提供相应的发票并撤销一切法律诉讼。
三、其他条款:1. 本调解协议一经双方签字盖章,即具有法律效力,任何一方不得再就本次纠纷向法院提起诉讼或采取其他法律行动;2. 若一方未按照本协议约定履行义务,守约方有权要求违约方承担违约责任;3. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
本调解协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字):_______________ 日期:____年___月___日乙方(签字):_______________ 日期:____年___月___日。
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇第1篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系方式:经双方友好协商,就甲方委托乙方进行的工程施工合同发生的纠纷,达成如下和解协议:一、协议内容1. 甲、乙双方确认履行《合同》存在争议,经友好协商,决定和解解决争议;2. 乙方承诺继续履行《合同》并承担相应责任;3. 甲、乙双方同意终止一切争议,不再就《合同》纠纷问题提出异议;4. 双方同意依法终止纠纷。
二、和解方式1. 乙方将按照《合同》要求,继续完成工程施工,并保证施工质量;2. 甲方将支付乙方尚未支付的工程款项,并对乙方的工程施工给予肯定;3. 乙方无条件接受甲方的和解意向,配合甲方工程验收等后续工作;4. 双方保密一切和解事宜,并不对外披露。
三、其他约定1. 甲、乙双方保证签署本协议出于自愿,不存在任何合同霸王条款;2. 本协议自签署之日起生效,并具备法律效力;3. 双方在履行本协议过程中如有争议,均应通过友好协商解决;4. 本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,同等有效。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上为《工程施工合同纠纷和解协议书》,特此协议。
感谢各位的合作和努力,希望双方能够达成和解,继续合作共赢。
第2篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书模板甲方:(甲方单位名称)乙方:(乙方单位名称)鉴于双方在工程施工合同中存在纠纷,为了维护双方的利益,经协商一致,达成如下解协议:一、纠纷的事实和原因1. 甲方和乙方签订了工程施工合同,但在合同执行过程中发生了纠纷。
2. 纠纷的具体事实和原因为(列举具体纠纷内容)。
二、解协议的内容1. 甲方和乙方(双方)同意自愿调解,解决合同纠纷;2. 甲方同意支付乙方补偿金(具体金额)以解决纠纷;3. 乙方同意承担工程质量问题,并保证解决后不再出现质量问题;4. 解协议一经签署生效,双方应立即履行各自义务,不得撤销或变更。
三、解决纠纷的方式1. 双方同意通过友好协商的方式解决工程施工合同纠纷;2. 在解决纠纷的过程中,要坚持公平、公正、诚信的原则,不得采取侵害对方利益的行为。
施工合同解除和解协议
施工合同解除和解协议书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)鉴于甲乙双方于年月日签订了《施工合同》(以下简称原合同),现因客观原因,双方经协商一致,决定解除原合同,并就解除合同后的相关事宜达成以下和解协议:一、合同解除1. 甲乙双方自愿同意自本和解协议生效之日起解除原合同。
2. 本和解协议生效后,原合同约定的权利义务终止,甲乙双方不再享有原合同项下的权利,也不再承担原合同项下的义务。
二、债权债务处理1. 乙方应自行解决在原合同履行过程中产生的债权债务,包括但不限于支付供应商、分包商等第三方的一切费用。
2. 乙方应承担因解除合同而给甲方造成的损失,包括但不限于甲方已经投入的费用、甲方的名誉损失等。
三、已完成工程处理1. 乙方应按照甲方的要求,对已完成的工程进行验收。
如未达到验收标准,乙方应立即采取措施,直至验收合格。
2. 乙方应按照甲方、监理公司、职能部门的要求,提供完整的工程验收资料,并经监理和职能部门审核签章后,于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)移交给甲方。
四、工作量确认1. 乙方已完成的工作量,经甲乙双方现场实测后,以文书形式双方签字确认。
五、结算1. 工程结算按原合同所议定的方式进行,扣除乙方应承担的损失赔偿金后,乙方应支付给甲方的金额为元。
2. 乙方应在本和解协议生效后日内,将上述金额支付给甲方。
六、保密1. 甲乙双方应对本和解协议的内容和签订过程予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。
七、法律适用和争议解决1. 本和解协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 凡因本和解协议引起的或与本和解协议有关的任何争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定1. 本和解协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本和解协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方: ____________________乙方: ____________________签订日期:年月日。
工程施工合同纠纷和解协议书模板4篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板4篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方)地址:__________________________________联系人:_______________________________联系电话:_____________________________乙方:(承包方)地址:__________________________________联系人:_______________________________联系电话:_____________________________鉴于甲、乙双方在工程施工合同执行过程中发生了纠纷,为维护双方的合法权益,经协商一致,特制定本协议如下:一、纠纷背景1.甲方于____年____月____日与乙方签订了《工程施工合同》,合同金额为人民币____元。
2.在合同履行过程中,因______________引发了纠纷。
二、纠纷解决方式1.甲、乙双方在澄清了纠纷的事实经过后,双方应当采取友好协商、调解、仲裁的方式解决问题。
2.乙方承认在本合同履行过程中存在不当行为,愿意承担相应的责任。
3.甲、乙双方同意通过中立的第三方进行调解,快速解决纠纷,并尽快完成合同履行。
三、协议内容1.乙方承诺在____年____月____日前完成合同的剩余工程,确保合同按时完工。
2.甲方同意将尚未支付的款项在乙方完工后及时支付。
3.甲、乙双方同意在本次纠纷解决后不再追究对方责任,友好合作,互相理解。
四、后续处理1.甲、乙双方同意各自承担解决纠纷的费用。
2.如果有其他问题需要协商解决,双方应当友好协商,努力达成一致意见。
五、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为_____年。
如果协议期满后仍有纠纷未解决,双方应当再次协商解决。
六、其他事项1.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2.本协议未尽事宜,双方可根据实际情况另行协商确定。
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇篇1甲方(施工单位):___________________乙方(业主单位):___________________鉴于甲乙双方因工程施工存在纠纷,为妥善解决纠纷并避免进一步的冲突与损失,经双方友好协商,达成如下和解协议:一、协议背景双方确认,本和解协议旨在解决因工程施工过程中的合同纠纷问题,双方愿意共同努力,通过友好协商的方式达成和解。
二、纠纷事项及原因双方确认,本次纠纷主要涉及到工程施工过程中的以下事项:1. 工程进度延迟问题;2. 施工质量及安全问题;3. 工程款项支付问题;4. 其他与工程施工相关的争议。
三、解决方案及承诺1. 甲方承诺将加快工程进度,尽力弥补因延迟造成的损失,确保工程按时完成。
2. 乙方承诺对甲方提出的工程质量和安全问题给予关注,并督促施工方进行整改,确保工程质量和安全。
3. 双方确认,对于工程款项支付问题,乙方将按照合同约定及时支付工程款项,确保工程顺利进行。
4. 双方就其他与工程施工相关的争议,经过友好协商,达成如下共识:____________。
(请根据实际情况填写)四、违约责任及法律后果1. 双方同意,如一方违反本协议的任何条款,违约方应承担由此造成的一切损失和法律责任。
2. 若因甲方违约导致工程延误、质量或安全问题,甲方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因乙方违约导致工程款项支付问题,乙方除支付应付款项外,还应承担因此产生的利息及违约金。
五、争议解决方式1. 双方在本协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款1. 双方同意,本协议的内容及履行过程中的相关信息均为保密信息,未经双方书面同意,任何一方不得向第三方透露。
2. 保密信息包括但不限于本协议的具体条款、涉及的技术信息、商业秘密等。
七、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效,具有法律效力。
工程施工合同纠纷和解协议书7篇
工程施工合同纠纷和解协议书7篇第1篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于在工程施工合同履行过程中,因双方在合同约定事项上产生分歧,发生纠纷,为维护双方的合法权益,经双方友好协商,就纠纷解决事宜达成如下协议:一、纠纷的事实和处理过程1. 甲、乙双方应以友好协商的方式解决工程施工合同纠纷,共同维护双方的合法权益。
2. 甲、乙双方应就工程施工合同争议项进行充分的沟通和协商,积极寻求解决方案,尽快达成共识。
3. 如果无法就纠纷事项在规定的时间内达成共识,双方愿意接受相关部门的调解或仲裁,以加速纠纷解决的进程。
4. 在解决纠纷期间,甲、乙双方应保持充分的合作和配合,避免因争议影响原合同履行及新的业务合作。
二、纠纷解决的原则和方式1. 纠纷解决的原则:公平、合理、公开、互利原则。
2. 纠纷解决的方式:协商、调解、仲裁。
三、解决纠纷的具体措施1. 协商解决纠纷:双方应以平等和诚信原则进行协商,就纠纷事项进行深入交流和沟通,寻求双方可以接受的解决方案。
2. 调解解决纠纷:如果协商无法达成一致意见,双方愿意接受独立的第三方调解,对争议进行公正的裁决,达成双方都可以接受的解决方案。
3. 仲裁解决纠纷:如果调解无法达成一致意见,双方愿意接受相关部门的仲裁裁决,尊重仲裁裁决的结果,并依法执行。
四、协议的效力和执行本协议经甲、乙双方签字确认后生效,并对双方具有约束力。
若双方有其他约定,参照其他约定执行。
本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,自签字之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字日期:签字日期:第2篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方(委托方):__________(单位名称)乙方(承包方):__________(单位名称)鉴于甲、乙双方就__________项目的工程施工合同发生纠纷,经双方友好协商,特签订本协议,达成如下解决纠纷的协议:一、纠纷的确认1. 甲方和乙方确认工程施工合同纠纷的事实和性质,即__________。
施工合同调解协议书范本
施工合同调解协议书范本
甲方(建设单位):_________
乙方(施工单位):_________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),因工程项目实施过程中出现了争议事项,现经双方友好协商,达成如下调解协议:
一、调解事项
(此处详细列出双方争议的具体事项,包括但不限于工程量变更、工程质量问题、工期延误、款项支付等。
)
二、调解结果
1. 对于争议事项一,甲乙双方同意按照以下方式解决:(具体解决方案)。
2. 对于争议事项二,甲乙双方一致决定:(具体解决方案)。
3. 其他未尽事宜,甲乙双方将本着公平和诚信的原则,另行协商解决。
三、调解效力
本调解协议一旦签订,即视为原合同的一部分,与原合同具有同等法律效力。
如本调解协议与原合同有冲突之处,以本调解协议为准。
四、违约责任
如甲乙任何一方违反本调解协议的任何条款,违约方需向守约方支付违约金,并承担由此产生的一切法律责任。
五、其他约定
(根据具体情况,双方可以在此条款中补充其他需要共同遵守的约定。
)
六、生效条件
本调解协议自双方签字盖章之日起生效。
七、附则
本调解协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________
法定代表人或授权代表签字:__________ 法定代表人或授权代表签字:__________
签订日期:____年__月__日签订日期:____年__月__日。
施工合同解除和解协议书
施工合同解除和解协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)为了维护双方合作的良好关系,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就解除和解施工合同事宜达成如下协议:一、合同解除1、因以下原因,甲方提出解除本合同:(1)乙方未按照合同约定的质量、进度和工程价款支付方式按时履行义务,给甲方造成损失;(2)乙方未按照法律法规和合同约定完成必要的环保、安全等措施,造成对环境和职工的损害;(3)乙方违反合同规定,私自擅自修改施工方案,影响施工结果及工程质量;(4)合同约定的其他违约行为。
2、乙方同意接受甲方的解除决定,并自协议生效之日起,停止继续履行本合同。
3、双方同意本合同解除后,乙方无条件归还由甲方支付的工程款项及相应的保证金、担保金等。
二、协议解除1、根据双方的友好协商,决定协商解除合同,并签订本协议解除书。
2、甲方识别乙方在本合同履行中存在的问题,并充分考虑乙方所提出的解决方案,同意协商解除合同。
3、乙方同意根据双方协商的内容,无条件归还甲方支付的工程款项及相应的保证金、担保金等。
4、本协议自双方签字或盖章之日起生效,解除本合同。
三、违约责任1、甲方有权要求乙方承担因合同解除和解协议所产生的一切费用和损失,并凭相关证据向乙方追偿。
2、乙方承诺将所有的工程款项及相应的保证金、担保金等及时归还甲方,若逾期未能归还,则应承担相应违约责任。
四、其他事项1、自双方协议生效日起,本合同及相关协议文件终止效力。
2、本协议履行过程中如有争议,由双方友好协商解决,协商不成的,提交所在地法院解决。
甲方:(签字)乙方:(签字)日期:年月日以上就是双方解除和解施工合同的协议书,双方应严格执行协议内容,共同维护双方的合作关系。
希望双方能够妥善解决合同纠纷,更好地发展合作关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程施工合同纠纷和解协议
书
甲方:_________________公司
乙方:_________________公司
原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对
________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。
本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将
______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方:____________公司乙方:____________公司
________年_____月_____日。