建设工程勘察合同(标准文本)
建设工程勘察合同范文（3篇）
建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。
第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。
第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。
第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。
第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。
第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。
第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。
第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。
计划应明确工作进度安排、时间安排等。
双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。
3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。
第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用计算方式及支付方式见附件一。
4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。
若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。
乙方应开具合法有效的发票。
第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号：【编号】甲方（委托人）：【甲方全称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系方式：【甲方法人联系方式】营业执照注册号：【甲方营业执照号码】资质证书号码：【甲方资质证书号码】乙方（受托人）：【乙方全称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系方式：【乙方法人联系方式】营业执照注册号：【乙方营业执照号码】资质证书号码：【乙方资质证书号码（工程勘察或设计）】鉴于甲方需要就【项目名称】进行工程勘察或设计，现委托乙方提供相关的勘察或设计服务，双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的与工作内容本合同旨在明确甲乙双方关于【项目名称】的工程勘察或设计服务事项的权利和义务。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。
第二条工作成果与要求乙方应按照国家和行业相关规定和标准，提交准确、完整、符合要求的勘察或设计成果。
包括但不限于勘察报告、设计图纸、计算书等。
成果应满足甲方需求，并符合相关法规和技术标准。
第三条合同金额与支付方式本合同总金额为人民币【大写金额】圆整（￥【小写金额】元）。
支付方式如下：【具体支付方式描述】，付款期限为本合同签订后【付款期限】，发票由乙方开具并提供给甲方。
第四条合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期限】。
乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应成果。
进度安排详见附件。
若因甲方原因导致工作延误，双方可协商合理调整进度安排。
第五条知识产权归属与使用本合同项下产生的知识产权归属乙方所有，但甲方有权在合同约定范围内使用相关成果。
未经对方许可，任何一方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方。
若因违约造成对方损失，应承担相应的法律责任。
第六条质量保证与验收标准乙方应保证提供的勘察或设计成果质量符合相关法规和标准，满足甲方需求。
建设工程勘察设计合同文本5篇
建设工程勘察设计合同文本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（甲方单位名称）为了保证建设工程的设计质量和施工进度，甲、乙双方就本工程勘察设计事宜达成如下合同：一、项目名称：（项目名称）三、项目概况：本工程为（项目概况），包括（具体内容），规划总用地面积为（用地面积），总建筑面积为（建筑面积），总投资预算为（投资预算）元。
四、勘察范围和内容：乙方应当对项目的地质、水文地质、地形地貌等情况进行详细勘察，并根据勘察结果提出建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作。
五、设计标准：乙方应当按照国家有关建设工程技术标准和规范进行设计，并保证设计方案符合国家相关法律法规要求，且具备合理性、可行性和经济性。
六、设计交付：乙方应当按照约定时间，将设计成果提交给甲方，包括设计文件、图纸、成果样本等，且保证设计成果的质量和完整性。
七、勘察设计费用：甲方应当按照以下方式支付勘察设计费用给乙方：1. 勘察费用：（金额），在项目合同签订后的（日期）内支付（百分比）的勘察费用。
2. 设计费用：（金额），在乙方完成初步设计方案后的（日期）内支付（百分比）的设计费用。
3. 支付方式：甲方应当以银行转账的方式将费用支付到乙方指定的账户上。
八、质量保证：乙方应当对其提出的建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作负责，并保证其质量合格，若有质量问题，乙方应当免费修正。
九、违约责任：若甲方或乙方违反合同规定，造成对方损失的，应当承担相应的违约责任。
违约方应当赔偿对方因此而遭受的一切损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的追偿费用等。
十、争议解决：双方因本合同履行发生争议的，应当友好协商解决。
协商不成的，应当向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日第2篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：身份证号码：为了规范建设工程勘察设计过程中的权利和义务，保障双方合法权益，特依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议，并共同遵守：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目名称为（项目名称），具体位置为（详细地址），项目规模（规模），总造价（总造价），工程周期为（工期）。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察合同(参考文本)8篇
建设工程勘察合同(参考文本)8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况（描述工程名称、工程地点、工程规模、勘察任务等）二、勘察范围和要求（详细描述勘察范围、勘察内容、勘察目标、勘察方法等）三、勘察文件要求及交付进度安排（描述勘察文件的形式、内容、质量要求，以及交付时间等）四、合同工期及进度安排（明确合同工期，各阶段工作的开始和结束时间，以及进度安排的调整方式等）五、费用及支付方式（明确勘察费用总额，支付方式、时间等，包括预付款、进度款和尾款等）六、质量保证及验收标准（明确勘察质量标准，验收标准和方法，以及不合格的处理方式等）七、保密条款及知识产权归属（明确双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等的保密义务，以及知识产权的归属问题）八、违约责任及风险承担（明确甲乙双方违反合同约定时应承担的责任，包括违约金、损失赔偿等）九、合同的变更和解除条件（明确合同变更或解除的条件和程序）篇2合同编号：XXX-KY-XXXX甲方（委托人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、勘察范围及内容乙方需按照甲方的要求，对工程项目的地质、环境、水文、工程物探等方面进行勘察，包括但不限于以下内容：1. 地质勘察：对工程建设地点的地质结构、岩土性质等进行勘察和测试。
建设工程勘察合同(参考文本)5篇
建设工程勘察合同(参考文本)5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同(参考文本)甲方：（委托人名称）乙方：（勘察单位名称）鉴于甲方拟建设项目（以下简称“工程”），为保证工程质量，甲乙双方按照自愿、平等的原则，经友好协商，就工程的勘察工作达成如下协议：第一条任务范围1.1 乙方受甲方委托，担负工程的勘察任务，具体包括但不限于：勘察取样、勘察设计、勘察报告编制等。
1.2 勘察内容与范围详见《勘察任务书》，双方应当按照该文件的规定履行工作。
第二条服务费用2.1 甲方应当按照勘察服务的实际完成情况，按照协议约定支付给乙方服务费用。
2.2 服务费用支付方式和时间详见勘察服务合同附件，双方应当按照约定的时间和方式履行支付义务。
第三条勘察工作进度3.1 乙方应当按照双方约定的工作进度，按时完成勘察任务。
3.2 若勘察工作因不可抗力等客观原因无法按时完成，乙方应当及时向甲方汇报，并提出合理的解决方案。
第四条质量保证4.1 乙方承诺在勘察过程中，严格按照相关国家标准及规定进行勘察工作，确保工程质量。
4.2 若勘察过程中出现质量问题，乙方应当立即采取相应措施进行整改，并承担相应的责任。
第五条保密条款5.1 双方在履行本合同过程中，均应当保守工程相关数据和资料的秘密，不得泄露给第三方。
5.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自将工程相关资料用于其他用途。
第六条合同变更和解除6.1 如有需要修改本合同条款，双方应当通过友好协商，并签署书面协议进行变更。
6.2 如发生争议，双方应当通过友好协商解决；若无法达成一致意见，可通过法律途径解决。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并在工作完成后终止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同自签订日期起生效。
本合同文本，经甲、乙双方确认无误后生效。
（以下无正文）篇2建设工程勘察合同一、甲方委托乙方对某一具体工程或建设项目进行勘察，乙方应按照国家现行有关技术标准和规范、质量管理要求和合同约定的有关内容进行工作；二、乙方勘察单位应根据现行有关国家规定，应当具有有关专业技术能力，应当具有相关勘察执照、资质证书，并应确保其提供的服务符合国家有关质量标准和评估情况，以及质量体系管理体系文件的要求；三、本合同一经签订生效，即受中华人民共和国法律的保护，如有争议应当协商解决，协商不成的，由被告提交至被告住所地人民法院起诉；四、乙方在履行本合同过程中所知悉的甲方的商业秘密以及其他未公开之信息，均应严格保密，未经甲方同意，不得向第三方透露；五、乙方在勘察工程项目中所使用的设备和工具，应当符合国家技术标准和安全要求，乙方应当对设备和工具的维护保养以及定期检测做好记录，并在需要时对其进行报废、更换；六、甲方应当按照合同约定的支付时间和方式，按时足额向乙方支付合同约定的勘察费用，如有违反合同约定的情况，乙方有权要求甲方赔偿相关损失；七、乙方在履行工作过程中，应当按照相关的法律法规和安全规定，保障勘察工作的全面顺利进行，并保证工作人员的身体健康和生命安全；八、本合同经双方签署之日即生效，有效期为______年，经届满自动终止，双方如需继续合作，应当另行签署新的合同，并按照新合同的约定继续执行合作事项；九、如有需要对本合同进行修改和补充的，须经双方协商一致，并作出书面的变更和补充协议，经双方签署生效；十、本合同备案登记机构为______，备案登记号为______。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号：GF-XXXX-XXXX甲方（发包人）：______________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________乙方（承包人）：______________________勘察有限公司地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围（一）工程名称：_______________________。
（二）工程地点：_______________________。
（三）勘察范围和内容：包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体详见本合同附件《勘察任务书》。
二、勘察周期和进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，按时完成勘察任务。
勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。
（二）乙方应制定详细的勘察计划，并按计划执行。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决方案。
三、费用及支付方式（一）本次勘察服务的费用为人民币________元整（大写：______________________元整）。
具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。
（二）甲方应按照以下方式支付勘察费用：合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款；勘察任务完成后______日内支付剩余款项。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察合同范本8篇
建设工程勘察合同范本8篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________二、服务范围与内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察区域的现场踏勘。
2. 编制勘察纲要及勘察工作计划。
3. 提交勘察成果报告及相应的电子文档资料。
4. 提供施工阶段的必要技术支持。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作并交付勘察成果。
2. 乙方应严格按照甲方提供的工期要求执行，确保勘察进度与质量。
3. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、技术标准与规范双方应按照国家和地方现行相关的工程勘察规范、标准、规程等进行勘察工作。
如合同中有特殊要求，双方应明确约定并执行。
五、合同价格与支付方式1. 本工程勘察费用为人民币__________元（大写：__________元整）。
该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。
2. 甲方应按以下方式支付费用：合同签订后支付预付款，勘察成果提交并验收合格后支付尾款。
具体支付时间、金额和方式应在合同附件中明确。
若因甲方原因未按约定支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方承担违约责任。
六、成果交付与验收标准（本栏以下空白）此为建筑工程勘察合同范本供您参考实际合同应根据具体情况进行适当调整和完善）篇2甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程测量、地质勘察等工作。
建设工程勘察设计合同样本5篇
建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜，达成如下协议：一、合同背景鉴于甲方需对位于[具体地址]的建设工程进行勘察与设计，现委托乙方进行相关工作。
乙方愿意接受甲方的委托，并依据相关法律法规及本合同约定的内容，提供高质量的勘察、设计服务。
二、工作内容及范围本合同约定的勘察、设计工作包括：[具体工作内容及范围]。
详细内容见附件一《工程勘察、设计任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察、设计任务并提交成果后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法的发票。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 进度安排：乙方应按照附件二《工程进度表》完成勘察、设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定的要求，提供高质量的勘察、设计服务。
2. 验收标准：乙方提交的勘察、设计成果应符合国家相关规范及附件一《工程勘察、设计任务书》的要求。
甲方应在收到成果后的XX 个工作日内进行验收，并书面反馈意见。
3. 若甲方对乙方提交的成果有异议，双方应协商解决。
若因乙方原因造成成果不符合要求的，乙方应承担相应责任。
六、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。
2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务。
未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同文本5篇
建设工程勘察设计合同文本5篇篇1甲方（发包人）：______________________乙方（承包人）：______________________鉴于甲方需要建设工程项目勘察设计服务，经过公平协商，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成以下合同协议：一、合同目的及工程概况甲方委托乙方进行建设工程项目的勘察设计工作，乙方同意接受委托并按照本合同要求完成相关工作。
双方就工程项目的地点、规模、勘察设计等事宜达成一致意见。
工程概况详见附件一。
二、服务内容乙方提供建设工程勘察设计的全程服务，包括但不限于现场勘查、勘察规划、方案设计、初步设计、施工图设计等工作内容。
双方应明确具体的服务内容以及分阶段的服务目标。
具体服务内容见附件二。
三、合同条款及内容要求第一条合同金额及支付方式一、合同总金额为人民币大写_________元整（小写_________元）。
支付方式包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付细节见附件三。
二、发票及税务事项按照国家相关法规执行。
第二条进度安排及验收标准一、乙方应根据甲方的要求，按照约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应的成果文件。
甲方应及时对成果文件进行验收并反馈意见。
二、验收标准应明确具体，包括设计质量、技术标准、安全性等方面的要求。
具体验收标准见附件四。
第三条保密条款及知识产权归属一、双方应对涉及商业机密的信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
二、知识产权归属问题应明确约定，双方应遵守国家关于知识产权的相关法律法规。
三、如涉及专利等知识产权问题，双方应共同协商处理。
具体条款见附件五。
第四条合同变更及违约责任一、合同执行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决方案。
如需变更合同内容，应签订书面补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
因此，这段评价文本是有效的，并且能够很好地满足基本的法律顾问文本需求。
评价者给出了很好的分析和建议，使这份合同文本在专业性和严谨性上得到了提升，同时也满足了法律和实际操作的要求。
建设工程勘察合同标准版7篇
建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____________________
编号：YB-HT-023240
建设工程勘察合同(标准文
建设工程勘察合同(标准文本)
建设工程勘察合同（四）
[岩土工程设计、治理、监测]
工程名称：______________________________工程地
点:_______________________________合同编号：
______________________________（由承包人编填）勘察证书等级：
__________________________发包人：________________________________承包人：________________________________签订日期：
______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人：
_____________________________________________________________________ _______________
承包人：
_____________________________________________________________________ _______________
发包人委托承包人承担
_____________________________________________________________________ __
工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：
_____________________________________________________________________ ______
1.2工程地点：
_____________________________________________________________________ ______
1.3工程立项批准文件号、日期：
____________________________________________________________
1.4岩土工程任务委托文号、日期：
__________________________________________________________
1.5工程规模、特征：
_____________________________________________________________________ _
_____________________________________________________________________ ______________________
1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________ ______________________
1.7承接方式：
_____________________________________________________________________ ______
1.8预订的岩土工程工作量：
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ______________________
_____________________________________________________________________ ______________________
第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件
序号资料文件名称份数内容要求提交时间
第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
序号资料文件名称份数内容要求提交时间
第四条：工期
本岩土工程自____________年__________月__________日开工至
__________年___________月___________日完工，工期为__________天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准
_______________________________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为__________元（大写________________________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计
____________元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
拨付工程费时间（工程进度）占合同总额百分比金额人民币（元）
第六条：变更及工程费的调整
6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文
件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：
____________________________________________
_____________________________________________________________________ ______________________
_____________________________________________________________________ ______________________
第七条：发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。
7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_______________元。
7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工
作进行的有关问题，并承担费用；
发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；
在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；
以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；
发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。
XX网络科技有限公司
YumBo Network Technology Co., Ltd.。