光伏发电施工合同范本(5)_合同大全.doc
国家光伏发电合同5篇
国家光伏发电合同5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(项目方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(投资方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方拥有良好的光伏发电项目资源及建设条件,乙方拥有先进的光伏发电技术与资金实力,双方在平等、自愿的基础上,经过友好协商,就甲方光伏发电项目的投资合作事宜达成如下协议:一、合同背景及目的本合同旨在明确双方在光伏发电项目上的合作关系,规定双方的权利和义务,确保项目的顺利进行及双方利益的保障。
二、项目概述1. 项目名称:[具体项目名称]2. 项目地点:[具体项目地点]3. 项目规模:装机容量[具体装机容量]兆瓦(MW)4. 项目总投资:[总投资金额]人民币(RMB)三、合作期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至光伏电站运营期满二十年之日止。
运营期满后,双方可根据实际情况另行协商合作延续事宜。
四、合作模式及权责1. 甲方负责提供项目用地、办理相关行政审批手续,并保证项目的合法性和建设条件。
2. 乙方负责提供光伏发电技术、设备及资金,负责项目的建设及运营维护。
3. 项目建成后,甲方享有光伏电站的优先购电权,乙方负责电站的运营及售电。
4. 双方共同组建项目管理团队,共同决策项目重大事项。
五、投资金额与支付方式1. 乙方投资金额:乙方投资总额为人民币[投资总额]万元。
2. 支付方式:双方签订本合同后,乙方按照约定时间将投资款项支付至甲方指定账户。
3. 投资款项用途:用于项目建设、设备采购及安装等。
六、建设进度与质量保证1. 双方共同制定项目建设进度计划,并按计划推进。
2. 乙方应保证项目建设的质量,采用先进的光伏发电技术。
3. 甲方有权对项目建设过程进行监督。
七、收益分配1. 项目运营期间产生的售电收益,双方按照约定的比例分配。
2. 具体分配比例:甲方享有[分配比例]%的收益,乙方享有[分配比例]%的收益。
光伏发电项目施工合同范本
光伏发电项目施工合同范本甲方(业主):___________乙方(承包商):___________鉴于甲方拟在其所有地建设光伏发电项目,并愿意委托乙方进行该光伏发电项目的施工工作。
现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商一致,签订如下合同:一、工程项目1. 工程名称:___________光伏发电项目。
2. 工程地点:___________。
3. 工程规模:总装机容量为___________兆瓦。
4. 工程范围:包括但不限于光伏板的安装、支架系统的搭建、逆变器与配电系统的安装调试、连接到电网的接入点及相关的土建工作等。
二、工程质量乙方必须按照国家有关标准和规定,以及甲方提供的技术要求执行施工任务,确保工程质量符合设计要求和相关规范。
三、施工周期本项目的施工开始日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。
除非遇到不可抗力因素,乙方应确保按期完成施工任务。
四、合同价款本工程的总价款为人民币___________元,具体支付方式和时间由双方另行约定。
五、违约责任如一方违反合同约定,需向守约方支付违约金,其数额为___________元。
若因一方原因导致工程延期或质量问题,违约方需承担由此造成的一切损失。
六、争议解决因履行本合同所发生的一切争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事宜未尽事宜,由双方协商补充,作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,至工程验收合格并结清全部款项之日止。
九、附则本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):_______________乙方代表(签字):_______________签订日期:____年____月____日以上合同范本仅供参考,实际签订合同时应结合项目的具体情况,对条款内容进行详细规定,必要时应咨询专业律师或相关专家的意见,以确保合同的合法性和实用性。
光伏发电工程施工合同范本
光伏发电工程施工合同范本
甲方:(委托人名称)
乙方:(承包方名称)
为了规范光伏发电工程施工合同的签订和履行,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,
经友好协商,一致达成如下协议:
一、工程名称:光伏发电工程
二、工程地点:(详细地址)
三、工程范围:包括但不限于光伏组件安装、逆变器安装、电池串联并联、电缆敷设、接
线箱安装等工程内容。
四、工程进度:工程起止时间为(起始日期至完成日期),工程进度按双方约定执行。
五、工程质量:乙方保证工程质量符合国家相关标准,并承诺在工程竣工验收合格后提供
维护服务。
六、工程报酬:根据工程实际情况,甲方支付总工程款(具体数额),支付方式为(一次
性付清/分期付款)。
七、保证金:甲方向乙方支付保证金(具体数额),工程完工并顺利验收后,保证金将全
额退还给甲方。
八、违约责任:任何一方违反合同规定导致工程延误或质量问题,应承担相应的违约责任。
九、争议解决:如双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有关部门申
请仲裁或提起诉讼。
十、合同效力:本合同经双方签字盖章后生效,自合同签订之日起开始执行,合同终止后
双方协商确定工程保修期。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人签字:法定代表人签字:
日期:日期:。
光伏发电施工劳务合同模板
合同编号:【】签订日期:【年】年【月】月【日】甲方(发包方):【甲方全称】乙方(承包方):【乙方全称】根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确甲乙双方在光伏发电施工过程中的权利、义务和经济责任,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,共同遵守执行。
一、工程概况1. 工程名称:【工程名称】2. 工程地点:【工程地点】3. 工程内容:【工程内容,如光伏组件安装、支架安装、电气安装等】4. 工程规模:【工程规模,如装机容量、占地面积等】5. 工程工期:【工程工期,如自合同签订之日起至竣工日期止】二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务:(1)负责工程的设计、审批、资金筹措等工作;(2)提供工程所需的场地、设备、材料等;(3)按照合同约定支付工程款;(4)监督乙方施工质量,确保工程按期完成。
2. 乙方权利和义务:(1)按照甲方要求,按照约定的质量、工期完成施工任务;(2)负责施工过程中的安全、文明施工;(3)按期向甲方提交施工进度报告;(4)对施工过程中产生的垃圾、废弃物负责清理。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款:【合同总价,人民币大写:】【合同总价,人民币小写:】2. 支付方式:(1)工程款支付比例:分阶段支付,具体如下:a. 预付款:合同签订后【预付款比例】;b. 进度款:每完成工程总量的【进度款比例】,支付相应工程款;c. 竣工验收合格后支付剩余工程款;(2)支付时间:按照双方约定的进度节点支付。
四、施工质量及验收1. 施工质量:乙方必须严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到设计要求。
2. 验收:工程完成后,甲方组织验收,验收合格后方可进行并网发电。
五、违约责任1. 甲方违约责任:(1)未按约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款的【违约金比例】;(2)未按时提供施工场地、设备、材料的,应承担相应的赔偿责任。
光伏项目安装施工合同5篇
光伏项目安装施工合同5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(业主方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(施工方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要安装光伏项目,乙方具备相关施工资质和经验,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,本着公平、公正、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下光伏项目安装施工合同:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]。
2. 工程地点:[具体地址]。
3. 工程内容:光伏发电系统的安装、调试及并网等。
4. 工程规模:[具体规模]。
二、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币(大写)[合同总价汉字大写]圆整(¥[合同总价数字小写]元),该费用包含人工费、材料费、运输费、安装调试费及其他相关费用。
2. 支付方式:甲方应按以下比例和期限支付工程进度款。
(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款;(2)光伏设备到货并经甲方确认后,甲方支付乙方合同总价的XX%;(3)工程安装完毕并调试合格后,甲方支付乙方合同总价的XX%;(4)余款XX%作为质量保证金,待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
三、工期及进度安排1. 本工程自合同签订之日起启动,工期为XX天。
如遇不可抗力因素导致工期延误,双方可协商顺延工期。
2. 乙方应按国家相关技术标准和规范进行施工,确保工程质量。
3. 乙方应制定详细的施工进度计划,并报甲方备案。
如遇重大变更,需提前与甲方沟通并征得同意。
四、工程质量与验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及双方约定的技术要求。
2. 工程完工后,乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织验收。
3. 如工程验收不合格,乙方应负责整改直至验收合格。
由此产生的费用由乙方承担。
五、保修与维护1. 工程保修期为XX年,自工程验收合格之日起计算。
保修期内,乙方负责免费维修因乙方原因造成的质量问题。
光伏发电安装合同(推荐5篇)
光伏发电安装合同(推荐5篇)光伏发电安装合同第1篇甲方(业主):乙方(服务企业):根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定,结合本分布式光伏发电项目服务(以下简称项目)的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、诚实守信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。
第一条项目概况1-1项目名称:1-2项目地址:1-3装机容量:1-4首年发电量(kWh):1-5项目服务范围:□前期调研:□项目设计:□安装调试:□运维内容:第二条项目期限2-1安装期限:2-2运维期限:第三条项目标准3-1项目设计标准:3-2项目安装标准:3-3项目检测和评估标准:3-4项目运维标准:第四条项目价款本项目安装费用:单价(人民币) 元/瓦,总价款为元,(大写) 元。
(可另列附件)。
第五条付款方式第六条项目设计6-1乙方提供项目设计的,甲方应在日内确认设计内容。
6-2项目设计经双方书面确认后,甲方需变更设计的,应提前日与乙方协商,并签订项目设计变更单,项目竣工日期顺延。
第七条设备提供7-1项目施工所需的设备和原材料应由双方确认,并列明清单(附件1)。
7-2乙方提供项目设备和原材料的,应提前日通知甲方验收,双方应对项目设备和原材料到达现场的事实予以确认。
7-3甲方提供项目设备和原材料的,应符合设计文件的要求。
乙方发现甲方提供的项目设备和原材料不符合设计文件要求的,应及时向甲方提出书面异议。
甲方认为可继续使用的,应向乙方作出书面确认并承担相应的责任。
7-4乙方应向甲方提交制造商出具的项目设备和原材料质量证明或检验合格证明。
对不符合设计文件要求的项目设备和原材料,甲方有权拒绝验收,乙方应按甲方的要求运离项目现场,重新按设计文件要求提供,并承担由此发生的费用,工期不予顺延。
第八条安装及验收8-1乙方应做好项目现场的人员配置、项目设备与原材料准备及安装质量、成本、进度、职业健康、安全与环境的管理。
8-2在安装过程中,甲方提出变更设计、增减安装项目、保留或变更项目设备和原材料的,须提前日与乙方协商,由原设计方出具项目变更单后方可继续进行,由此影响竣工日期的,工期顺延。
光伏发电施工合同(5篇)
光伏发电施工合同(5篇)光伏发电施工合同1发包人(全称):(以下简称甲方)______________承包人(全称):(以下简称乙方)______________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:示范项目EPC总承包工程地点:工程承包范围:___1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。
其中:1、设计工作范围:包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。
设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计()。
2、施工工作范围:光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)不包括电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。
二、主要技术来源承包人提供。
三、主要日期合同期限(绝对日期或相对日期):合同生效之日起40个日历日。
设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期):暂定20______年5月5日。
设备安装完工时间(绝对日期或相对日期):暂定20______年6月5日。
竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期):暂定20______年6月15日。
四、工程质量标准工程质量标准:合格五、工程建设规模、合同价格、付款货币工程建设规模1500kWp,合同价格为¥(大写:______万元整)。
具体工程造价预算表详见附件1.除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的.款项外,合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效合同订立时间:合同订立地点:甲方(公章):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日乙方(公章):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日光伏发电施工合同2发包人(甲方):承包人(乙方):依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
光伏发电工程建设承包合同5篇
光伏发电工程建设承包合同5篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲方需要建设光伏发电项目,乙方具备相关工程建设承包能力,双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就光伏发电工程建设事项达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________光伏发电工程。
2. 工程地点:__________。
3. 工程内容:光伏电池组件安装、逆变器、配电柜安装及接线等。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程,包括但不限于提供材料、设备、人工等。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价:人民币_____元(大写:_____元整)。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付工程款,具体支付节点及比例为:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价的_____%作为预付款;(2)工程完工并验收合格后,甲方支付乙方工程总价的_____%;(3)剩余_____%作为质保金,工程运行一年后无质量问题,甲方支付乙方剩余款项。
四、工期及质量要求1. 乙方应按照甲方的工期要求完成工程建设,工期自合同签订之日起计算,共计_____天。
2. 工程质量应符合国家相关标准及规范,确保工程安全、可靠、稳定运行。
五、甲乙双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(1)甲方负责提供工程建设所需的土地、接入系统等条件;(2)甲方应按合同约定支付工程款;(3)甲方有权对乙方的工程进度、质量进行监督。
2. 乙方职责与义务:(1)乙方应按照合同约定完成工程建设;(2)乙方应确保工程质量,如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应责任;(3)乙方应遵守施工现场的安全规定,确保施工安全;(4)乙方应做好工程资料的整理与归档工作。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款,甲方应支付乙方相应的违约金;2. 若乙方未按合同约定完成工程建设,或工程质量不符合要求,乙方应承担相应违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失;3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方均不承担违约责任。
光伏发电安装施工合同范本
光伏发电安装施工合同范本甲方(业主):乙方(服务企业):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方分布式光伏发电项目的安装施工事宜,达成如下协议:第一条项目概况1.1 项目名称:________分布式光伏发电项目1.2 项目地址:________1.3 装机容量:_______千瓦(kW)1.4 项目服务范围:包括光伏发电系统的设备供应、安装、调试、验收及培训等内容。
第二条项目工期2.1 安装期限:自双方签订合同之日起____个工作日内完成设备的安装和调试。
2.2 验收期限:安装完成后,乙方应提供相关验收资料,甲方应在收到资料后____个工作日内完成验收。
第三条质量标准3.1 设备质量:乙方应提供符合国家或行业标准的设备,设备型号、规格、性能等应符合合同约定。
3.2 安装质量:乙方应按照相关安装规范进行施工,确保光伏发电系统的安全、稳定运行。
3.3 验收标准:光伏发电系统应满足国家或行业验收标准,设备运行正常,各项性能指标达到合同约定。
第四条价格及支付方式4.1 合同总价:人民币(大写):____元整(小写):_____元。
4.2 支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
(2)设备安装完成并验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的60%。
(3)质保期结束后,甲方支付乙方合同总价款的10%。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成设备安装和调试的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的0.5%乘以逾期天数。
5.2 甲方未按照约定时间支付合同款项的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的0.5%乘以逾期天数。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
光伏项目安装施工合同5篇
光伏项目安装施工合同5篇篇1光伏项目安装施工合同甲方:(委托方)_____________乙方:(承包方)_____________鉴于甲方拟在_______地区建设光伏发电项目,依法合规从事光伏项目施工,为明确双方权利义务,特经友好协商,订立本合同。
一、项目基本情况1. 项目名称:_________2. 项目地点:_________3. 项目规模:_________4. 工程内容:_________二、合同总额及支付方式1. 本合同总价为_________,合同总价应分期支付,具体支付方式如下:(1)签订合同后,甲方向乙方支付合同总价的_____%作为预付款;(2)工程验收合格后,甲方向乙方支付合同总价的_____%作为第一批进度款;(3)工程竣工验收后,甲方向乙方支付合同总价的_____%作为最终款。
2. 支付方式:甲方将合同款项支付至乙方指定账户,开具发票和相关票据。
三、工期安排1. 本项目的工期为____年/月/日至____年/月/日,具体工期安排如下:(1)施工准备:_________(2)土建工程:_________(3)设备安装:_________(4)调试运行:_________2. 工期延长:如遇不可抗力因素导致工期延长,应另行协商确定并签署书面补充协议。
四、质量保证1. 乙方承诺,本项目施工过程中,将严格按照相关法律法规和标准要求进行,确保光伏发电项目的施工质量和安全。
2. 乙方应对光伏发电项目的建设提供一定的质量保证期,在质量保证期内,对因质量问题引起的故障,乙方应负责免费维修。
五、工程变更1. 若因甲方需要或其他原因,需要进行工程变更,应另行签署书面工程变更协议,明确变更内容、变更费用以及影响工期的调整。
2. 工程变更协议签署后,变更费用应另行支付,乙方按变更前后工程进度重新安排,并履行变更协议约定的义务。
六、违约责任1. 任何一方未能履行合同约定及补充协议,应承担违约责任。
光伏工程合同范本(5篇)
光伏工程合同范本(5篇)光伏工程合同1发包方(以下称甲方):__________________________承包方(以下称乙方):__________________________依据《_____》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程工程一、工程名称:_______________________________________二、工程地点:_______________________________________三、承包方式:_______________________________________其次条工程期限合同工期总日历天数_______天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算,经双方商定,光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进展费用的核定。
3、工程量确实认,全部工程量需双方到现场进展核对,到达标准的按单价_________安装组数进展费用结算。
4、费用支付,施工完毕后,甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必需到达组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进展安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进展爱护,如现场发生破损,乙方需无条件进展修理。
第五条安全施工乙方必需留意安全事项,保证安装前对其相关人员进展安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方担当。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装到达1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进展结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
光伏发电安装合同范本(精选5篇)
光伏发电安装合同范本篇1发包单位(甲方):承包单位(乙方):根据《^合同法》、《^建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方友好协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。
第一条:工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程价款:本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装),甲方按每瓦元(不含税),承包给乙方施工,共计400KW,工程款总计:____元(人民币大写____)。
4、工程款支付和结算:合同签订工人进场后,支付5000元生活费,施工完成后支付到总工程款的100%。
5、施工完成7天内,甲方组织相关人员验收,超出7天,视为验收合格。
第二条:施工工期1、工程期限:有效工期7天,在履约过程中,如因变更设计,不可抗拒(台风、连续暴雨(雪)天、停电)的因素,经业主确认后延长工期。
2、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延误,施工工期相应顺延,同时,甲方需支付乙方误工费用。
第三条:工程质量及适用的标准、规范1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员,保证工程的施工质量和工程进度。
2、乙方需按设计图纸施工,在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。
3、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量,如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。
第四条:甲方责任1、负责向乙方提供一份总包合同(合同价款等机密部分可以遮盖)。
2、负责施工现场杂物、障碍物的清除,保证乙方正常施工。
负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。
3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料,做好技术交底工作,协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。
4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系,确保工程得以顺利进行。
5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督,对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。
光伏项目安装施工合同5篇
光伏项目安装施工合同5篇篇1光伏项目安装施工合同甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟在(地点)建设光伏项目,经双方友好协商,现就光伏项目的安装施工事项达成如下协议:一、项目范围1.1 本合同所称光伏项目安装施工范围包括但不限于:光伏电池板、逆变器、支架架构、电器线路、组串联接、系统调试等相关设备和工程。
1.2 项目安装施工地点为(地点)。
二、工程价款2.1 本工程的总价款为(金额大写),工程价款的支付方式为xx%的定金在合同生效后支付,余款于施工完成验收合格后一次性支付。
2.2 在施工过程中若因特殊原因需要增加费用,则需双方协商确定,并签署变更协议。
2.3 在施工过程中若因乙方施工质量不符合要求需要进行整改,则费用由乙方承担。
三、工程周期3.1 本项目预计工期为(时间),具体时间以双方协商一致确定。
3.2 工程周期若因不可抗力等原因导致延期,双方应及时进行协商,若无法继续履行合同,则应协商解除合同。
四、工程质量及验收标准4.1 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求,保证工程质量符合合同约定的标准。
4.2 工程完成后,甲方有权对工程进行验收,若发现不符合要求的地方,则乙方需负责整改。
4.3 工程质量验收合格后,乙方应将施工图纸、操作手册等资料交与甲方,并提供一定质保期的服务。
五、合同解决纠纷方式5.1 合同履行过程中如发生任何纠纷,双方应友好协商解决;如协商不成,则提交至(法院/仲裁委员会)进行仲裁。
5.2 在合同解决期间,合同其他条款的履行不受影响。
六、其他事项6.1 本合同未尽事宜由双方协商确定并签署补充协议。
6.2 本合同自双方盖章之日起生效,有效期至工程验收完毕。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:以上为《光伏项目安装施工合同》,特此协议。
篇2光伏项目安装施工合同甲方:_____________(公司名称)地址:_____________法定代表人:_____________联系电话:_____________乙方:_____________(公司名称)地址:_____________法定代表人:_____________联系电话:_____________根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就乙方为甲方提供光伏项目安装施工服务,达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:光伏项目2. 项目地点:_____________3. 项目规模:_____________4. 项目周期:_____________二、工程内容1. 乙方将按照甲方的要求,为光伏项目提供安装施工服务,包括但不限于:(1)光伏组件安装;(2)支架安装;(3)逆变器、配电箱安装;(4)电缆敷设;(5)系统调试等。
屋顶光伏项目建设施工合同5篇
屋顶光伏项目建设施工合同5篇篇1合同编号:[编号]甲方(业主方):_____________________地址:_____________________法定代表人:_____________________联系电话:_____________________电子邮箱:_____________________乙方(承建方):_____________________地址:_____________________法定代表人:_____________________联系电话:_____________________电子邮箱:_____________________鉴于甲方需要建设屋顶光伏项目,乙方具备相应的施工资质和能力,双方遵循平等、自愿、公平的原则,经友好协商,达成如下合同条款,以资共同遵守。
一、项目概况2. 项目地点:甲方所在地屋顶。
3. 项目内容:乙方负责在甲方屋顶进行光伏组件安装及相关配套设施建设。
4. 项目规模:具体规模详见附件《项目设计方案》。
二、合同工期与进度安排1. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日(具体以甲方书面通知为准)。
2. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。
如因不可抗力因素导致工程无法按时完成,乙方应及时通知甲方并共同协商解决方案。
3. 进度安排:乙方应按时提交《施工进度计划表》,甲方对施工进度进行监管和协调。
如遇重大问题双方应协商解决。
三、合同价格与支付方式1. 合同总价:人民币(大写)XXXX元整(¥XXXX元),具体金额详见附件《工程预算书》。
合同总价包括人工费、材料费、运输费、安装调试费及其他相关费用。
如因甲方原因导致工程量变更,双方应另行签订补充协议确定变更费用。
2. 支付方式:甲方应按以下比例支付乙方工程进度款:合同签订后支付XX%;设备进场后支付XX%;工程竣工验收合格后支付XX%;剩余XX%作为质保金,质保期满后无质量问题一次性支付。
具体支付时间和金额详见附件《付款计划表》。
光伏工程安装合同(户用)5篇
光伏工程安装合同(户用)5篇篇1甲方(需方):XXX,身份证号码:XXXXXX,联系方式:XXXXXX。
乙方(供方):XXX,身份证号码:XXXXXX,联系方式:XXXXXX。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就乙方向甲方提供光伏工程安装服务事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:XXXXXX光伏工程安装2. 工程地点:XXXXXX3. 安装容量:XXXXXX千瓦4. 工程内容:光伏组件安装、汇流箱安装、逆变器安装、支架安装、电缆敷设、电气设备安装等。
二、合同价款与支付方式1. 合同总价款为人民币(大写):XXXXXX元;2. 支付方式:(1)合同签订后,甲方支付合同总价款的XX%,即人民币(大写):XXXXXX元;(2)乙方按照合同约定完成光伏组件安装后,甲方支付合同总价款的XX%,即人民币(大写):XXXXXX元;(3)乙方按照合同约定完成全部安装工作后,甲方支付合同总价款的剩余部分,即人民币(大写):XXXXXX元。
三、履行期限1. 乙方应在合同签订后XX天内完成全部安装工作。
如遇不可抗力因素,工期可适当顺延。
2. 甲方应确保在乙方安装过程中提供必要的协助和配合,如因甲方原因导致工期延误,乙方不承担责任。
四、质量保证与售后服务1. 乙方提供的光伏组件、汇流箱、逆变器等设备必须符合国家相关质量标准,并提供相应的质量保证文件。
2. 乙方负责光伏工程的安装质量,确保安装牢固、美观,并符合相关安全标准。
3. 乙方提供XX年的免费售后服务,售后服务内容包括设备维修、更换等。
五、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付逾期利息,逾期利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。
2. 乙方如未按照合同约定完成安装工作,甲方有权要求乙方承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。
六、争议解决1. 甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
屋顶光伏项目建设施工合同5篇
屋顶光伏项目建设施工合同5篇篇1合同编号:[编号]甲方(业主):[业主名称]地址:[业主地址]法定代表人:[业主法定代表人]电话:[业主联系电话]电子邮箱:[业主邮箱地址]乙方(施工单位):[施工单位名称]地址:[施工单位地址]法定代表人:[施工单位法定代表人]电话:[施工单位联系电话]电子邮箱:[施工单位邮箱地址]鉴于甲方拟在其建筑物屋顶建设光伏项目,特委托乙方进行项目的施工建设,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况(二)工程地点:[具体地址]。
(三)工程内容:乙方负责在甲方建筑物屋顶安装光伏组件及相关配套设施,包括设计、采购、施工、调试等。
二、合同范围及要求(一)乙方应按照甲方要求进行施工,确保工程质量符合国家标准及合同约定。
(二)工程的设计方案需经甲方确认,并由乙方负责实施。
施工过程中如需变更设计方案,应事先征得甲方同意。
(三)乙方应确保施工现场安全,制定并遵守安全规章制度,承担因自身原因造成的安全事故责任。
(四)工程所需材料、设备由乙方负责采购,并确保质量合格。
(五)乙方应按照合同约定完成工程施工,确保光伏项目正常运行。
如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任。
三、工程期限工程开工日期:XXXX年XX月XX日工程竣工日期:XXXX年XX月XX日四、工程价款及支付方式(一)工程总价:[大写金额]人民币,包含设计、采购、施工、调试等费用。
具体明细见附件。
(二)支付方式:甲方应按以下比例支付工程款项:签订合同后支付XX%,工程竣工并验收合格后支付XX%,运行一年后支付剩余款项。
(三)发票开具:乙方应向甲方提供合法有效的发票。
五、质量保证及售后服务(一)乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定,如因乙方原因造成质量问题,乙方应承担修复或赔偿责任。
(二)工程竣工后,乙方应提供一年的质保期,质保期内因非甲方原因造成的损坏,乙方应免费维修。
(三)质保期结束后,乙方应提供有偿维修服务。
六、违约责任及赔偿损失(一)如因乙方原因造成工程延期,乙方应承担违约责任,并支付违约金。
屋顶光伏发电建设项目工程施工合同
甲方(订货方):[甲方公司名称/名称]乙方(承包商):[乙方公司名称/名称]第1条目的本协议约定,甲方在自有房屋顶部安装并运营光伏发电设备,乙方负责该工程的设计、施工、调试及后期运营管理。
第2条施工细节工程范围:包括屋顶光伏发电系统安装施工。
具体包括光伏板的安装、支架的安装、电气设备的安装、测试和最终验收等。
设计/施工标准:乙方按照甲方提供的设计图纸、技术要求和国家相关标准进行施工。
第3条工期开工日期:自本协议签订之日起[具体天数]天内开工。
竣工日期:开工后[特定天数]天内竣工,并完成测试和验收。
工期延误:因不可抗力等原因造成的工期延误,经甲乙双方协商后适当延长。
第4条建设费用及支付方式工程费用:本工程总金额为人民币[具体金额]元(大写:[金额大写])。
付款方式:合同签订后,甲方预付工程费用的[支付比例]%。
施工进度完成后,甲方支付施工费用的[支付比例]%。
施工完成并通过验收后,甲方支付剩余的施工费用。
第5条质量保证质量标准:乙方保证工程质量,确保符合国家有关规范及设计要求。
保修期:自施工完成并通过验收后提供[年]年的质量保证。
第6条违约责任甲乙双方违反本协议,给对方造成损失的,应承担支付违约金或赔偿损失的责任。
具体违约责任按照本协议相关条款执行。
第7条争议解决与本合同有关的一切争议,双方应首先友好协商解决。
如果无法达成协议,可以向[有管辖权的法院名称]的法院提起诉讼。
第8条其他本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
本协议未尽事宜经双方协商后可签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
本协议甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(代表签名):____________________乙方(代表签字):____________________日期:____________________。
屋屋顶光伏发电施工合同6篇
屋屋顶光伏发电施工合同6篇篇1甲方(业主):________________乙方(施工单位):______________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方屋屋顶光伏发电施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:屋屋顶光伏发电项目2. 工程地点:_____________(详细地址)3. 工程内容:光伏发电系统的安装、调试及运行维护二、合同工期1. 工程开工日期:____年__月__日2. 工程竣工日期:____年__月__日3. 如遇不可抗力因素导致工程延期,双方协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:合同签订后,甲方支付乙方工程总价的__%作为预付款;工程竣工并验收合格后,支付剩余款项。
四、工程质量和验收1. 乙方应按照国家标准、行业标准及合同约定,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供相关工程技术资料。
3. 甲方应在收到验收通知后的七日内完成验收,并签署验收报告。
如甲方在规定时间内未完成验收,则视为已验收合格。
4. 若工程存在质量问题,乙方应负责整改,直至符合合同约定。
五、保修条款1. 保修期限:工程验收合格之日起,保修期为______年。
2. 保修范围:因乙方施工质量原因导致的设备损坏、系统故障等。
3. 保修期间,乙方应对光伏发电系统进行维护,确保系统正常运行。
4. 保修期满后,乙方提供有偿维修服务。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付工程总价千分之____的违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程,每逾期一日,应向甲方支付工程总价千分之____的违约金。
若因乙方原因导致工程无法按时完成,乙方除承担违约责任外,还应赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行或造成损失,双方应协商解决。
光伏发电施工合同范本
光伏发电施工合同范本一、合同双方甲方:(公司名称)地址:(公司地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)乙方:(公司名称)地址:(公司地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)二、合同背景甲方拟建设一座光伏发电项目,为确保项目施工质量和进度,甲乙双方经友好协商,达成如下合作意向。
三、合同内容1. 工程范围:(1)光伏电站的设计、采购、施工、调试和验收等全过程。
(2)光伏电站所需的土地、建筑、设备、材料等一切资源的准备和配备。
(3)光伏电站的运维和维护。
2. 工程进度:(1)甲方在签订合同后,应提供光伏电站建设所需的土地、建筑等资源,并协助乙方进行相关手续的办理。
(2)乙方应按照双方商定的工期,按时完成光伏电站的设计、采购、施工、调试和验收等工作。
3. 工程质量:(1)乙方应按照国家相关标准和技术规范,保证光伏电站的设计、采购、施工、调试和验收等工作的质量。
(2)甲方有权对乙方的工作进行监督和检查,如发现质量问题,乙方应立即采取纠正措施。
4. 付款方式:(1)甲方应按照合同约定的工程进度和完成情况,及时支付合同价款。
(2)乙方应提供相应的发票和财务报表,以确保款项的合法性和准确性。
5. 违约责任:(1)如乙方未按照合同约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。
(2)如甲方未按照合同约定的时间支付合同价款,乙方有权要求甲方支付违约金。
四、合同生效与终止1. 合同生效:本合同自双方代表在合同上签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
2. 合同终止:(1)本合同在以下情况下终止:a. 双方协商一致解除合同;b. 法律法规规定的其他情况。
(2)合同终止后,双方应按照合同约定进行结算,并履行相应的违约责任。
五、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,并以书面形式作为补充协议,具有与本合同相同的法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
光伏发电施工合同范本(5)_合同大全
11通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。
12专用条款是甲方与乙方根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
13发包人指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
14甲方指在总包合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
15乙方指在本分包合同协议书中约定的,被甲方接受的具有分包该工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
16总包工程指由发包人和甲方在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
17分包工程指由甲方和乙方在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
18工程师指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表,其具体身份和职权由发包人和甲方在总包合同专用条款中约定。
19项目经理指甲方在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
110分包项目经理指由乙方在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
111总包合同指发包人与甲方之间签订的施工总承包合同,由协
议书、通用条款和专用条款组成。
112分包合同指甲方和乙方之间签订的施工专业分包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。
113工程建设标准指与分包工程相关的工程建设标准,以及经甲方确认的,对工程建设标准进行的任何修改或增补。
114图纸指由甲方提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
篇三光伏工程安装合同(家庭)
汉能光伏销售安装合同
项目名称
项目地点
户用)
年月( 日
设计单位
建设单位(以下称甲方)
销售单位(以下称乙主)
经甲乙双方协商,根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求,为了确保分布式光伏电站项目顺利完成,明确甲乙双方责任、权利和经济关系,签定本合同,双方共同履行。
第一条甲乙双方责任
一、根据甲方用电要求,乙方经过对甲方安装现场实际勘测,科学合理的制定。