装修安全管理协议实用版
高空作业工程安全管理协议书简单版(5篇)
高空作业工程安全管理协议书简单版发包人：承包人：为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，保证工程施工安全，确保职工在劳动中的安全和健康，根据国家、行业有关法规，根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，明确双方各自的安全施工责任，确保安全施工，发包人和承包人在签订施工合同的同时，签订工程安全工作管理协议。
一、专项安全生产费用本工程合同价款中的2%为专项安全生产费用，本工程的专项安全生产费用为人民币￥元，大写：圆整。
专项安全生产费用使用范围按照财企[____]号企业安全生产费用提取和使用管理办法第十九条的规定执行。
工程结算时承包人应提供相应金额的安全生产费用投入实用凭证，承包人未能提供凭证的，发包人应扣回相应的安全生产费用。
二、安全风险抵压金承包人缴纳给发包人工程款3%～5%的安全风险抵押金，在施工中发生不安全情况，按照规定，扣减相应保证金，工程验收合格后，退还安全风险抵押金。
本工程应缴纳的安全风险抵押金为人民币￥元，大写：圆整。
三、项目经理及专职安全管理人员承包人派驻本工程现场的项目经理是证号：承包人派驻本工程现场的安全管理人员是证号：四、发、承包双方应承担的安全责任1、认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，贯彻执行国家和上级有关安全生产的法律、法规、规章、制度、标准、规程、通知等。
2、制定安全生产管理目标，派遣项目经理等管理人员，组建安全生产（消防、应急、职业健康）管理组织机构，建立健全本单位安全生产责任制及安全生产管理制度。
3、成立安全生产领导小组，召开周安全例会，组织周安全大检查、安全隐患排查，进行安全考核，治理安全隐患和“三违”违章行为。
4、进入施工现场后发包人和承包人项目负责人具体签订实施《施工现场安全、文明施工管理规定及考核标准》（含安全文明施工奖惩制度、划分安全文明施工责任区）。
5、按照规定对从业人员进行安全教育培训，安全技术交底。
严格遵守安全操作规程，发现违章作业及时制止。
实用版房屋装修合同范本8篇
实用版房屋装修合同范本8篇篇1甲方（业主）：________________身份证号码：________________联系电话：________________地址：________________乙方（装修公司）：____________营业执照号码：____________联系电话：________________地址：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行房屋装修事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 甲方委托乙方对位于____________（详细地址）的房屋进行装修。
2. 工程内容包括但不限于室内设计、墙面涂料、地面铺设、水电改造等。
具体工程内容详见附件一《工程内容及要求》。
二、工程造价及支付方式1. 工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
该造价已包含设计费、材料费、人工费等所有费用。
具体明细详见附件二《工程造价明细表》。
2. 甲方在签订合同后三个工作日内支付乙方工程总造价的______%作为预付款。
3. 工程完工并通过甲方验收后三个工作日内，甲方支付剩余款项。
4. 若工程变更导致造价变动，双方应另行签订补充协议。
三、工期及验收1. 工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。
如遇特殊情况，双方可协商延期。
2. 乙方应在工程竣工后三日内通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后七日内组织验收，并签署验收意见。
3. 若甲方在工程完工后七日内未组织验收，则视为验收合格。
四、质量标准及保修责任1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期限为______年。
保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修。
3. 若因甲方使用不当或第三方原因导致的损坏，乙方可收取合理的维修费用。
工装装修合同电子版(实用17篇)
工装装修合同电子版(实用17篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如合同协议、工作计划、活动方案、规章制度、心得体会、演讲致辞、观后感、读后感、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, work plans, activity plans, rules and regulations, personal experiences, speeches, reflections, reading reviews, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!工装装修合同电子版(实用17篇)随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。
房屋装修合同范本版(实用10篇)
房屋装修合同范本版（实用10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!房屋装修合同范本版（实用10篇）房屋装修合同范本版第1篇甲方：__________联系电话：_________________________乙方：__________联系电话：_________________________为规范上述房屋的装饰装修行为，保证房屋的整体质量和使用安全，保障全体物业产权人、使用人的合法权益，根据国家有关法律法规及________________《前期物业管理服务协议》约定，经协商，甲乙双方达成如下协议：第一条乙方承诺装修房屋时，遵守国家《住宅室内装饰装修管理办法》及本小区________________《业主手册》中装修有关管理规定。
实用安全管理制度体系文件汇编版
实用安全管理制度体系文件汇编版
实用安全管理制度体系文件汇编版
为了进一步提高企业的安全管理水平，确保员工的生命财产安全，依据《安全生产法》及相关法律法规的规定，本公司于X年XX
月XX日组织专业人员起草了以下实用安全管理制度体系文件：
1.《安全生产管理制度》
此制度说明了公司对安全生产的管理要求，包括组织架构、职
责分工、标准化操作、安全教育和培训、事故预防和应急处置等方面。
2.《职业健康管理制度》
此制度规定了公司的职业健康管理要求，包括各部门的职业病
危害防治、职业健康检查、职业病危害因素的识别和评估等。
3.《消防安全管理制度》
此制度规定了公司的消防安全管理要求，包括消防设施的设置、使用和维护、消防演练、火灾应急处置等方面。
4.《环境保护管理制度》
此制度规定了公司的环境保护管理要求，包括环境影响评价、
污染防治、废弃物管理等，以确保企业生产活动不对环境造成负面
影响。
5.《安全生产责任制度》
此制度规定了公司的安全生产责任制，明确了各级领导、部门
和员工的安全生产职责和义务，以保证安全生产责任得到切实落实。
综上，本公司在安全管理方面形成了健全的制度体系，将全面
提高安全生产管理水平，确保员工的生命财产安全。
物业家装安全施工协议书
物业家装安全施工协议书甲方（业主）：__________乙方（物业管理公司）：__________鉴于甲方拟对其位于__________（地址）的住宅进行装修施工，为确保施工期间的安全管理，特此签订本协议。
一、施工范围与期限甲方应明确施工的具体范围及预期完成的时间节点，并与乙方进行充分沟通，确保施工计划的合理性与可行性。
二、安全责任1. 甲方应选择具有合法资质的装修公司，并确保施工人员具备相应的安全操作资格。
2. 甲方负责施工现场的安全管理，包括但不限于施工人员的安全防护、工具设备的规范使用等。
3. 乙方应提供必要的安全指导和支持，监督甲方执行安全管理规定。
三、施工时间与噪音控制1. 甲方应遵守小区规定的施工时间，避免在休息时段进行高噪音作业。
2. 甲方应采取有效措施减少施工噪音，如使用低噪音设备、设置隔音措施等。
四、公共区域保护甲方应确保施工过程中不对小区的公共设施造成损害，如有损坏，应及时修复并承担相应责任。
五、垃圾处理与环境卫生1. 甲方负责施工现场的清洁卫生，及时清理施工垃圾，不得随意堆放或丢弃。
2. 甲方应按照小区规定的时间、地点投放垃圾，并遵守垃圾分类的相关规定。
六、违约责任如甲方违反本协议中的任何条款，乙方有权要求甲方立即整改；如造成损失，甲方应负责赔偿。
七、其他事项双方可根据实际情况协商确定其他需要约定的事项，并以书面形式作为本协议的补充。
本协议自双方签字盖章之日起生效，直至施工结束并完成所有相关事宜的处理。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_________ 日期：____年___月___日。
安全责任协议书范本(实用版)
安全责任协议书范本(实用版)Model safety responsibility agreement (practical version)甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号：XX-2020-01安全责任协议书范本(实用版)前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
甲方：_________乙方：_________为了使您的孩子_________在本教育辅导中心健康快乐的学习，本中心坚持“安全第一，预防为主”的方针，切实做好学生的安全思想工作。
为杜绝不安全隐患的存在，保证学生的安全，要生家长配合本中心做好学生的安全工作，为此，经甲、乙双方共同协商，自愿达成以下协议：一、乙方依法履行监护职责，教育学生遵守本中心安全管理制度，遵纪守法，配合甲方对学生进行安全教育，管理和保护工作。
二、甲、乙双方按照《学生伤害事故处理办法》，认定学生伤害责任，由责任方承担相应的责任。
三、在本中心内，由于甲方管理上有过错而造成学生伤害事故的，甲方承担责任四、在本中心内，由于乙方或者学生自身过错造成的伤害事故，或因意外因素造成的学生意外事故，甲方不承担责任。
五、学生违反本中心规章制度或纪律，违反本中心安全制度，如私自下河洗澡，课间追赶打闹，外出不归，攀爬树木楼房等行为，造成学生伤害事故的，甲方不承担责任。
六、在本中心内因学校教师，学生及其他人故意实施的违法侵权行为，造成学生人身伤害的。
致害人依法承担一切责任。
七、在本中心内，学生自杀、自伤或因特定疾病突发死亡，甲方不承担责任。
八、在本中心外，学生在自行上学、放学、返本中心，离本中心途中发生的学生伤害事故，意外事故，交通事故，甲方不承担责任。
室内装修服务合同样本2024版
编号：__________室内装修服务合同样本2024版甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日室内装修服务合同样本2024版合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于委托方拥有合法的室内装修工程需求，且承包方具备专业的室内装修服务能力，双方为充分发挥各自优势，实现互利共赢，特订立本合同，以明确双方在室内装修服务过程中的权利和义务。
2.2 合同依据本合同的签订依据为《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，以及双方平等自愿、公平公正的原则。
三、定义与解释3.1 专业术语（1）室内装修：指对建筑物内部空间进行设计、施工、安装、装饰等活动，以达到美化、舒适、实用的目的。
（2）工程范围：指甲方委托乙方进行的室内装修工程的具体项目，详见附件一。
（3）工程价款：指甲方应支付给乙方的室内装修工程费用。
3.2 关键词解释（1）合同履行：指甲方按照约定的时间、地点、方式向乙方支付工程价款，乙方按照约定的时间、地点、质量完成室内装修工程。
（2）违约责任：指一方违反合同约定，应当承担的法律责任。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照约定的设计方案、质量标准、工程进度完成室内装修工程。
（2）甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付工程价款。
（3）甲方有权对工程进度、质量进行监督、检查，并提出合理建议。
施工安全合同协议书实用版范文
施工安全合同协议书实用版范文一、合同背景在施工过程中，安全是至关重要的。
为了确保施工工地的安全，保护工人和相关人员的生命财产安全，施工方与业主之间需要签订一份施工安全合同协议书。
本文将提供一份实用版的施工安全合同协议书范文，以供参考。
二、合同内容1. 合同目的本合同的目的是为了明确双方在施工期间应遵守的安全规范，确保施工过程中的安全，并规定双方的权利和义务。
2. 安全责任2.1 施工方应遵守国家有关安全生产法律法规，制定并执行安全生产管理制度，确保施工过程中的安全。
2.2 施工方应组织并进行安全教育和培训，确保工人具备相应的安全意识和技能。
2.3 施工方应提供必要的安全防护设施和器材，确保工人的人身安全。
2.4 施工方应定期进行安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患。
2.5 施工方应建立安全事故报告和处理制度，及时报告并处理发生的安全事故。
3. 安全监督3.1 业主有权派遣专人对施工现场进行安全监督，监督施工方的安全管理措施的执行情况。
3.2 业主有权要求施工方提供安全生产相关的资料和报告。
3.3 业主有权要求施工方采取必要的措施，确保施工现场的安全。
4. 安全保障4.1 施工方应购买足够的人身意外伤害险和工伤保险，为工人提供相应的保障。
4.2 施工方应建立应急救援机制，及时处理施工现场的安全事故，减少人员伤亡和财产损失。
5. 违约责任5.1 若施工方未能按照本合同的约定履行安全责任，导致安全事故发生，施工方应承担相应的法律责任，并赔偿业主因此遭受的损失。
5.2 若业主未能提供必要的安全保障措施，导致安全事故发生，业主应承担相应的法律责任，并赔偿施工方因此遭受的损失。
6. 合同解除若因施工方或业主的重大违约行为导致安全事故发生，对方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
三、合同效力本合同经双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
任何一方未经对方书面同意，不得擅自解除、修改本合同。
四、争议解决对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。
装修安全协议书模板 双方
装修安全协议书模板双方【装修安全协议书】甲方（业主）：_____________乙方（装修公司）：_____________鉴于甲方拟对其位于_____________的房产进行装修，委托乙方提供装修服务，现就双方的权利义务及安全责任等相关事宜达成如下协议：一、安全责任1. 乙方必须遵守国家有关建筑施工安全生产的法律、法规，严格执行国家及行业的安全生产标准。
2. 乙方负责施工现场的安全管理，确保施工人员的安全，并对施工人员进行安全教育和技能培训。
3. 甲方应配合乙方的安全管理工作，不得擅自进入施工现场，不得干扰施工人员的正常工作。
二、安全防护1. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施，如搭设安全网、设置防护栏杆等。
2. 乙方应配备足够的消防器材，并定期检查，确保其完好有效。
3. 乙方应合理安排施工时间，避免噪音、粉尘等污染对甲方及邻居的影响。
三、事故处理1. 如因乙方原因导致施工安全事故，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿因此给甲方或第三方造成的损失。
2. 如因甲方原因导致施工安全事故，甲方应承担相应的法律责任，并赔偿因此给乙方或第三方造成的损失。
四、违约责任1. 双方应严格遵守本协议的各项条款，任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行本协议，双方应及时沟通，协商解决。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至装修工程竣工验收合格之日终止。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
全屋定制家居合同(标准版)4篇
全屋定制家居合同(标准版)4篇篇1全屋定制家居合同(标准版)甲方：（委托方）姓名：_________联系地址：_________联系电话：_________乙方：（承包方）公司名称：_________法定代表人：_________注册地址：_________联系电话：_________鉴于甲方拟对自己的住宅进行全屋定制家居装修，为明确双方的权利和义务，避免可能发生的纠纷，甲、乙双方根据平等自愿的原则，就全屋定制家居装修的相关事宜达成如下合同：一、装修范围及内容：1.1 甲方将其住宅的全屋定制家居装修项目交由乙方进行设计、制作和安装，具体包括但不限于定制衣柜、定制橱柜、定制书柜、定制沙发、定制床等。
1.2 装修定制家具的材质、颜色、款式等，应经甲、乙双方确认后方可制作，一经确认不得擅自更改。
二、费用支付方式：2.1 甲方与乙方约定的装修费用为______元，其中材料费_____元，人工费_____元，其他费用_____元。
2.2 甲方应按照如下方式支付费用：定金______元于双方签署本合同之日起支付，中期款______元在装修中期验收合格后支付，尾款______元在全部工程完工且验收合格后支付。
2.3 如甲方超出约定工程变更范围，应另行支付相应费用。
三、工期和交付时间：3.1 乙方应按照双方约定的工期保质保量完成定制家居工程，工期为______天（自签署合同之日起计算）。
3.2 若因不可抗力因素导致工期延长，乙方应及时通知甲方并延长工期，双方另行协商解决。
四、质量保证与售后服务：4.1 乙方应保证全屋定制家居装修工程的质量符合相关标准和甲方的要求，保证装修材料的完好无损、无污染。
4.2 乙方承诺提供一定期限的免费售后服务，具体内容另行约定。
五、法律责任：5.1 若甲方未按照约定时间支付费用，应当支付滞纳金。
若甲方未支付全部费用，则乙方有权停止工程。
5.2 若甲方提供虚假资料或故意拖延工期，乙方有权解除合同并要求赔偿相应损失。
装修与安全协议书
装修与安全协议书甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就_________________（地址）的装修项目达成合作意向，为明确双方的权利义务，确保施工安全，特此签订以下协议：一、工程概况：1. 工程地点：_________________2. 工程内容：_________________3. 工程周期：_________________4. 工程质量标准：按照国家有关建筑装修质量标准及双方约定执行。
二、甲方责任：1. 提供必要的施工场地及相关条件。
2. 按合同约定支付工程款项。
3. 协助解决施工过程中出现的问题。
三、乙方责任：1. 遵守国家有关建筑装修的法律、法规和标准，保证工程质量。
2. 负责施工现场安全管理，采取有效措施预防安全事故的发生。
3. 按时完成工程施工任务，保证工程质量符合国家标准及甲方要求。
4. 施工中如发生安全事故，应及时通知甲方并采取措施处理。
四、安全生产：1. 乙方必须遵守安全生产规定，对施工人员进行安全教育和技能培训。
2. 施工现场应设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。
3. 施工人员应穿戴相应的劳动保护用品，严格按照操作规程作业。
4. 如遇紧急情况，乙方应立即停止施工并及时采取应急措施。
五、违约责任：1. 如一方违反本协议任何条款，需承担相应的违约责任。
2. 因乙方原因导致工程质量问题或安全事故的，由乙方负责赔偿由此造成的损失。
六、其他约定：1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
七、争议解决：如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至当地仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
甲方（签字）：________ 乙方（签字）：________日期：____年____月____日日期：____年____月____日以上范本仅供参考，具体条款应根据实际情况进行调整。
2017版《建设工程施工规定合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
装修安全管理协议
为确保装修安全，保证乙方装修顺利进行，根据甲乙双方签订的《商铺租赁合同》和《物业管理合同》，现签订以下协议：
一、装修前乙方必须按规定向甲方缴纳装修保证金人民币（大写）（￥元）。
装修完成后，经甲方检查验收合格后方可退还。
二、装修过程中的甲方责任
1、审查乙方施工所委托的专业人员资质和施工队及相关证照，严禁违规施工。
2、在装修施工现场指定专人协调处理乙方在施工过程中出现的问题。
3、加强施工现场的管理，监督乙方做好安全“三防”管理工作。
4、检查验收乙方装修材料，严禁使用易燃、劣质和其他不符合规定的装修材料。
三、装修过程中的乙方责任
1、实施装修前必须向甲方提出装修申请，经批准后，方可进行装修。
2、接受甲方监管，按甲方要求完成装修工作。
3、在施工过程中，要做好安全“三防”（防火、防盗、防事故）工作，做好防尘和噪音处理，不能影响商场的正常运营。
4、装修材料必须按甲方指定的通道运输，严禁搭乘直梯、货梯，不得从卖场或其他通道通行。
搬运装修材料必须在甲方指定的时间内进行；
5、装修期间所产生的垃圾由乙方按甲方规定及要求进行处理。
6、严禁私自改变或破坏室内消防报警、电路、水路、供暖、通风、排水系统等公用设施，防火安全门不得加锁拆卸，不得挤占公共安全通道。
凡涉及消防报警、电路、水路、供暖、通风、排水系统，必须事先通知甲方，在甲方的指导下施工。
否则，造成的一切损失均由乙方自行承担。
7、乙方装修施工必须委托有专业资格证书的装修施工队，并将相关证件报送甲方审查备案。
8、乙方必须加强对施工人员的日常管理，施工人员不得随意在工作区域外逗留、闲逛。
否则，甲方有权予以清退或处罚。
9、必须将装修方案和装修材料报甲方检查验收，并且出具近期质检证明。
10、乙方对装修过程中的安全负全部责任。
11、乙方在规定的施工时限内如不能完成装修工作的，须提前10天向甲方提出延时申请。
12、乙方装修不得影响其他商户的正常经营，不得影响市场正常经营。
13、装修施工期间发生的水、电费等其他费用由乙方自行承担。
14、乙方施工人员晚上严禁在市场留宿，否则一切后果自负。
四、其他约定
1、因乙方责任发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任，并赔偿损失。
属重大安全事故的，乙方要承担相关法律责任，甲方有权解除本合同及双方的租赁合同关系，并要求乙方赔偿损失。
2、因乙方在装修过程中未遵守安全文明施工规定，不听从甲方劝阻的，罚款500-1000元/次，在乙方缴纳的装修保证金中扣除；在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的，应由乙方承担被处罚金额，同时乙方应按照被处罚金额的一倍向甲方支付违约金。
五、附则
1、本协议一式二份，协议各方各执一份。
各份协议文本具有同等法律效力。
2、本协议经各方签署后生效。
签署时间：年月日
甲方（签章）：
联系人：
联系方式：
地址：
乙方（签章）：
联系人：
联系方式：
地址：。