建设工程项目施工合同通用版

合集下载

建设工程施工合同书通用版范本(3篇)

建设工程施工合同书通用版范本(3篇)

建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称):_____ 承包人(全称):_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:_____。

2、工程地点:_____。

3、工程立项批准文号:_____。

4、资金来源:_____。

5、工程内容:_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6、工程承包范围:_____。

二、合同工期计划开工日期:_____年_____月_____日。

计划竣工日期:_____年_____月_____日。

工期总日历天数:_____天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为:人民币(大写_____)(¥_____元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写_____)(¥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写_____)(¥_____元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写_____)(¥_____元);(4)暂列金额:人民币(大写_____)(¥_____元);2、合同价格形式:_____。

五、项目经理承包人项目经理:_____。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

建设工程施工合同示范文本通用版5篇

建设工程施工合同示范文本通用版5篇

建设工程施工合同示范文本通用版5篇篇1甲方(发包方):___________________________地址:___________________________法定代表人:___________________________联系方式:___________________________乙方(承包方):___________________________地址:___________________________法定代表人:___________________________联系方式:___________________________鉴于甲方需要建设工程项目,乙方具备相应的施工能力和资质,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,遵循诚实信用、公平公正的原则,经友好协商,达成如下建设工程施工合同:一、工程概况(一)工程名称:___________________________________________。

(二)工程地点:___________________________________________。

(三)工程规模:具体内容及范围详见施工图纸及工程量清单。

(四)工程期限:自合同签订之日起计算,总工期为______天。

二、承包方式及内容(一)承包方式:由乙方采取包工包料的方式承包本工程。

(二)承包内容:包括但不限于地基工程、主体结构工程、装饰装修工程等。

具体内容详见施工图纸及工程量清单。

三、合同价款及支付方式(一)合同总价:人民币______元整(大写:______元整)。

该合同总价已包括乙方为完成本合同工程所需的所有费用。

(二)支付方式:甲方按照工程进度支付工程款,具体支付节点及比例为:1. 基础工程完成并经甲方验收合格后支付合同总价的______%;2. 主体结构完成并经甲方验收合格后支付合同总价的______%;3. 装饰装修工程完成并经甲方验收合格后支付合同总价的______%;4. 工程竣工验收合格并结算完毕后支付至合同总价的______%;5. 剩余______%作为质保金,工程竣工验收一年后无质量问题一次性支付。

建设工程施工合同示范文本通用版7篇

建设工程施工合同示范文本通用版7篇

建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例:建设工程施工合同示范文本通用版合同编号:______________甲方:(委托方)__________ 乙方:(承揽方)__________根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方本着平等互利的原则,在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方承揽下列建设工程,双方协商一致,达成如下合同:四、工程工期:自________年_____月_____日起,至________年_____月_____日止,共计________天。

六、支付方式:甲方按照工程进度分批支付工程款,具体支付详情见附表。

七、工程质量要求:乙方承诺按照合同约定的工程标准,保证工程质量符合国家有关规定,承担工程质量保证责任。

八、施工安全:乙方负责工程施工过程中的安全管理工作,保障施工作业人员的人身安全。

九、工程保修:工程竣工后,乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。

十、合同变更:合同一经签署,如需变更,必须经双方协商一致,并签署书面变更协议。

十一、违约责任:任何一方未履行合同约定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。

十二、争议解决:因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向相关仲裁机构申请仲裁。

十三、合同效力:本合同自双方签字、盖章之日起生效,至工程竣工验收完成之日终止。

十四、附则:本合同的附件为合同的一部分,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):日期:______________ 日期:______________附表:工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。

特此合同立书,以备查阅。

以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版,合同效力受法律保护,希望双方在合同履行过程中遵守协议,共同维护合同权益,确保工程顺利进行和完成。

建设工程施工合同书范本通用版(3篇)

建设工程施工合同书范本通用版(3篇)

建设工程施工合同书范本通用版发包方(甲方):_____承包方(乙方):_____根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。

第一条工程项目(一)工程名称:_____。

(二)工程地点:_____。

(三)工程内容:_____层栋,建筑面积_____平方米,其它_____。

(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:_____。

(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必须另签合同。

(六)承包方式:_____。

第二条工程造价(预算或概算)人民币大写:_____万元,其中土建_____万元,安装_____万元。

工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。

第三条工期(一)按定标规定工期为_____天(日历天),自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日竣工验收止。

实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。

(二)开工前_____天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为_____。

在履约过程中,根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。

如甲方提出赶工_____。

第四条工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_____。

(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为一年,其中安装工程半年。

保修期自竣工验收签字之日起计。

第五条材料设备供应(一)工程所需:材料及设备由_____方采购供应至_____场地(仓库)。

(二)工程所需:材料及设备_____由方采购供应至_____场地(仓库)。

(三)材料设备应附有出厂合格证明。

如一方对材料设备有异议,应进行检验。

如检验合格,检验费用由持有异议一方负责,否则由采购方承担。

建设工程施工合同(通用版)5篇

建设工程施工合同(通用版)5篇

建设工程施工合同(通用版)5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同(通用版)第一章总则第一条为明确双方的权利与义务,根据国家建设法律法规及有关规定,甲方与乙方双方本着平等互利的原则,就乙方承揽甲方的建设工程施工事宜,依据该合同的约定,达成如下协议。

第二条本合同所称“工程”指建筑工程、市政公用工程、装饰工程等,具体工程内容详见附件。

第三条本合同所称“工程合同价款”包括工程全部费用,不包括贷款利息、国家税金等其他费用。

第四条本合同所称“开工通知书”为甲方就工程项目的施工合同签订,将选定的乙方视为承揽该工程的标志。

开工通知书一经发出即为生效,乙方应在开工通知书规定的时间内进场动工。

第五条本合同所称“合同图纸”指双方签订的图纸,并附有明确规定的技术规范书。

第六条本合同的签订应按法定程序办理,经甲、乙双方签字盖章后生效。

第七条本合同的履行应及时、诚信、合法,应对建设工程质量承担相应的责任。

第八条本合同的争议解决应首先通过友好协商解决,协商不成的,交由仲裁机构或者人民法院处理。

第二章合同价款第九条工程合同价款为人民币(RMB)______________元整。

第十条工程合同价款的支付方式为按工程进度划分,每月支付,支付比例为______________。

第十一条工程合同价款的支付时间为每月的第一个工作日,以合同签订日期为基准开始计算。

第十二条工程合同价款中如有变更,乙方应及时通知甲方以便双方协商处理。

第十三条甲方对工程合同价款的支付应及时到位,不得有拖欠或延迟付款的情况。

第十四条甲方对工程合同价款的支付应逐步在工程完工后验收合格且提交相关手续后支付。

第十五条工程合同价款的增加、减少等变更应经双方协商达成一致意见,并按程序办理相关手续。

第十六条工程合同价款的支付方式为电汇或现金支付。

第三章工程进度第十七条工程进度由乙方按照合同规定的工期进行,不得有提前或延迟完工的情况。

第十八条工程进度的具体监督由甲方负责,乙方应配合甲方进行监督。

建筑施工合同完整版(通用6篇)

建筑施工合同完整版(通用6篇)

建筑施工合同完好版〔通用6篇〕建筑施工合同完好版〔通用6篇〕【篇一】立合同双方:(以下简称甲方) (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,订立本施工合同,合同签订后具有法律效力,双方均应共同遵守,违约方承当经济和法律责任。

一、工程名称、地点1、工程名称:2、工程地点:二、工程范围及承包方式:1、甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩面层,沥青面层,栏杆)。

2、包工包料。

三、工程造价:合同总价暂定为元,工程结算以实际完成工程量,结合双方确定的综合单价(含税)进展调整。

(附包干单价一份)四、合同期限:1、工程工期:2、开工日期:20xx年3、开工日期:月日在施工过程中如遇以下情况可以顺延工期:1、由于人力不可抗拒的灾害;2、因根底变化增加深度或改变构造形式;3、因本工程施工答应证手续,造成停工;4、由于双方协商,经甲方书面同意的其他情况。

五、工程质量:按现行质量验收评标准,到达合格。

六、双方职责:1、甲方代表:甲方驻施工现场全权代表姓名为2、甲方工作:(1) 甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施工技术资料、文件、负责组织图纸会审和签发会审纪要。

(2) 负责提供开工前施工现场现状的水通、电通、路通和场地平整,去除地面障碍物,并负责办理开工手续,提供现场排水出口。

(3) 向现场派驻管理和监理人员,对质量、技术、进度及现场管理施工全面管理监视,办理签证手续并负责现场的协调工作。

(4) 组织有关部门对该工程进展质量、平安检验、验收、办理有关手续。

假设乙方通知甲方验收,而甲方在7个工作日内未组织相关部门验收,乙方视为验收合格。

对不合格工序和施工质量有权责令乙方返工、整改。

(5) 甲方派驻现场负责人签订的所有工程量的资料视同甲方最后的审定资料。

(6) 甲乙双方现场共同测量的原始数据的资料必须在第一时间内由甲方派驻现场负责人签字,且甲乙双方共同认可此数据真实有效,事后双方不得有任何疑意。

建设工程施工合同书范本通用版5篇

建设工程施工合同书范本通用版5篇

建设工程施工合同书范本通用版5篇篇1甲方(发包方):___________________地址:_______________________________联系方式:_____________________________乙方(承包方):___________________地址:_______________________________联系方式:_____________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承接甲方建设工程施工事宜,经友好协商,达成如下合同协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________(包括具体施工范围、项目等)4. 工程规模:_________________________(如建筑面积、工程总量等)二、合同工期1. 开工日期:_______年______月______日2. 竣工日期:_______年______月______日3. 合同工期总日历天数:_____________天三、质量标准与验收1. 本工程质量标准应达到国家及地方相关标准的合格水平。

2. 乙方应按照工程设计图纸、施工规范、验收标准等进行施工,确保工程质量。

3. 工程竣工后,乙方应及时向甲方提交验收申请,甲方组织验收。

验收合格后,双方签署验收合格证书。

四、合同价款与支付1. 工程合同总价:人民币_______元(大写:_________________________元整)。

2. 支付方式:_________________________(如预付款、进度款、竣工验收款等)3. 支付时间:按照工程进度及双方约定的支付节点进行支付。

五、材料设备供应1. 本工程所需材料、设备由乙方负责采购,并确保质量符合要求。

建筑工程施工合同书通用版范本4篇

建筑工程施工合同书通用版范本4篇

建筑工程施工合同书通用版范本4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建筑工程施工合同书通用版范本甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________为明确双方在建筑工程施工过程中的权利义务,经双方协商一致,达成如下合同:第一条项目名称、地点和内容1.1 项目名称:______________1.2 项目地点:______________1.3 项目内容:______________第二条工程管理机构2.1 双方同意由甲方负责项目的管理和监督工作,乙方在工程施工过程中必须严格按照相关规定执行。

第三条工程完成时间3.1 根据实际情况,乙方应在______________之间完成工程施工。

如遇不可抗力因素造成工程延期,乙方必须事先通知甲方,并在最短时间内提出解决方案。

第四条工程款支付方式4.1 工程总价款为______________,根据工程进度,乙方应按照以下支付方式进行结算:4.1.1 工程开工后10%;4.1.2 完成基础工程后30%;4.1.3 完成主体结构后30%;4.1.4 完工并通过验收后30%。

第五条施工质量5.1 乙方应根据国家标准和相关规定,确保工程施工质量符合要求,且在工程保修期内提供免费维修保养。

第六条安全责任6.1 乙方应加强安全管理措施,确保施工过程中工人和设备的安全,若因施工过程中发生意外造成人员伤亡或财产损失,乙方应承担相应责任。

第七条材料保证7.1 乙方应根据工程需要,选用符合国家标准的优质建材,保证施工质量,如发现材料质量存在问题,应及时更换。

第八条变更和索赔8.1 如在工程施工过程中出现变更,双方应协商一致,并签署书面变更协议。

如因不可抗力因素造成工程延误或增加费用,乙方有权向甲方提出索赔。

8.2 任何一方未经对方同意擅自变更合同内容,均应承担相应责任。

第九条违约责任9.1 任何一方未履行合同约定的,应承担相应违约责任,对方有权要求其赔偿相应的损失。

建筑工程合同书通用版范本6篇

建筑工程合同书通用版范本6篇

建筑工程合同书通用版范本6篇篇1建筑工程合同书通用版范本甲方(甲方名称):______________地址:______________联系电话:______________法定代表人(委托代理人):______________乙方(乙方名称):______________地址:______________联系电话:______________法定代表人(委托代理人):______________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就甲方委托乙方在__________(工程地址)__________进行__________(工程名称)__________项目的建筑工程承包业务事宜,达成一致意见,特订立本合同。

一、工程内容和工程规模1.1 项目名称:__________(工程名称)__________1.2 工程地点:__________(工程地址)__________1.3 工程概况及规模:__________(工程概况和规模)__________二、合同价款2.1 工程总价款:人民币__________元整(¥__________)2.2 付款方式:______%作为工程总价款的预付款,在双方签订本合同后______日内支付,余款在工程竣工验收合格后______日内一次性支付。

三、工程工期3.1 工程工期:__________天/月/年(自合同生效之日起)3.2 工程期间具体时间安排:__________(如有必要,可详细描述)四、工程质量4.1 乙方应按照国家有关规定和标准,通过加固、防水、隔音、隔热等措施,确保工程施工质量符合国家建筑工程质量标准,并对工程质量承担相应的法律责任。

4.2 工程竣工验收标准和办法:__________(如有必要,可详细描述)4.3 如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担相应的责任,并按照双方协商的方式进行整改。

五、工程安全与施工管理5.1 乙方应加强对施工现场的管理,确保工程施工过程中的安全和文明施工。

建设工程施工合同示范文本通用版5篇

建设工程施工合同示范文本通用版5篇

建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方:(委托方)地址:法人代表:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法人代表:联系人:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务,满足双方的共同利益,经甲、乙双方友好协商,特订立本合同。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为:第二条工程项目地点工程项目位于:第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作,并承诺提供合格的工程材料及设备,确保工程质量和工期。

第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币(大写)。

第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止,双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。

第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费,甲方不承担任何税费。

2. 工程款支付方式:本合同按工程进度及质量情况分次付款,首次付款为合同总金额的30%,每次付款前,乙方应向甲方提交验收报告。

第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定,未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任。

2. 一方在合同履行中遭受的损失,应由违约方承担相应的赔偿责任。

第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密,应严格保密,不得泄露给第三方,否则应承担相应法律责任。

第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充,应经双方书面协商一致,并签署书面的合同变更协议。

2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。

第十条争议解决合同履行过程中,如发生争议,应经双方友好协商解决;协商不成的,可根据相关法律法规提起诉讼。

第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定并签署补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目结算完毕之日终止。

建筑施工合同范本通用版5篇

建筑施工合同范本通用版5篇

建筑施工合同范本通用版5篇篇1建筑施工合同范本通用版甲方(发包方):__________________(下称甲方)乙方(承包方):__________________(下称乙方)为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方友好协商,达成如下合同:第一条工程名称:______________________________________工程地点:______________________________________工程内容:______________________________________工程规模:______________________________________工程总价:人民币____________元整。

第二条乙方代表人保证具有承包该项工程的资质,并承诺按照本合同规定的时间和质量要求完成工程。

第三条甲方应在______日内向乙方支付工程总价的______%作为预付款,余款在工程竣工验收合格后______日内结清。

第四条工程起止时间:工程自________年________月________日开始,至________年________月________日结束。

第五条工程实施单位及联系方式:甲方:______________________________________联系电话:________________________乙方:______________________________________联系电话:________________________第六条工程质量要求:1. 工程所用材料应符合国家标准,必须具备相关生产厂家的合格证明。

2. 工程施工应符合国家建筑标准规范,质量达到设计要求。

3. 工程验收不合格的,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。

第七条工程安全保障:1. 工程施工过程中,乙方应遵守相关安全规定,保障工人、设备及现场安全。

建设工程施工合同(通用版)5篇

建设工程施工合同(通用版)5篇

建设工程施工合同(通用版)5篇篇1建设工程施工合同(通用版)第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动,明确双方的权利和义务,保障合同的履行,特制定本合同。

第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。

第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件,由乙方进行实质性的建设工程施工,确保工程质量。

第4条合同的签订本合同经双方协商,共同遵守签订,具有合同法律效力。

第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。

第6条合同的变更经双方协商一致,可以变更本合同的相关内容。

第7条合同的解除双方协商一致,经法定程序,可以解除本合同。

第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。

第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。

第10条工程位置建设工程位于__________。

第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。

第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准,符合设计要求。

第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。

第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位,负责本工程的具体实施。

第15条施工监理丙方为施工监理单位,负责对工程实施过程进行监督和管理。

第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定,在保证质量的前提下,合理选材、施工。

第17条安全管理乙方应制定安全生产计划,加强现场管理,确保工程施工安全。

第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施,并确保环境污染的最小化。

第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议,双方应友好协商解决。

第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后,乙方应邀请丙方进行完工验收,符合质量要求后,可进行竣工验收。

第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。

第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。

建设工程施工合同范本通用版(4篇)

建设工程施工合同范本通用版(4篇)

建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期: ____年 ____月 ____日竣工日期: ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): (人民币):万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间: ____年 ____月____ 日合同订立地点:本合同双方约定双方签字盖章后生效。

发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代表人:_____ 委托代表人:_____电话:电话:传真:传真:开户银行:_____ 开户银行:_____ 帐号:帐号:邮政编码:_____ 邮政编码:_____工商行政管理机关鉴证意见:经办人:鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,不使用语言文字。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同编号:FD-54203建设工程项目施工合同通用版——Any modifi cationoralter ationto the contractshall be made with the consent of both parties.甲方:_______________________乙方:_______________________签订日期:______年____月_____日建设工程项目施工合同发包方(甲方):承包方(乙方):依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(cf91-0201),就本项工程建设的有关事项,双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称:工程地点:工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。

承包范围:承包方式:2. 工程性质(指基建、技改、合资等):批准文号(有权机关批准工程立项的文号):3. 定额工期总天数:天4. 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于年月日开工。

竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工期为准):本合同工程定于年月日竣工。

5. 质量等级:6. 合同价款:本合同工程承包造价为元。

金额(大写):第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外,合同文件的组成和解释顺序如下:1. 协议条款;2. 合同条款;3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件;5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程,由甲方提供的工程量清单;7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。

当合同文件含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的基础上,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。

第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1. 合同语言:本合同文件仅使用汉语。

2. 适用法律法规:国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。

3. 适用标准、规范:按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条图纸1. 甲方提供图纸日期:年月日2. 甲方提供图纸套数:3. 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担:4. 工程竣工图:按照国家和本市有关规定,双方另行签订绘制工程竣工图的协议。

第五条甲方驻工地代表1. 甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件):2. 社会总监工程师姓名(如甲方委托监理公司监理时,总监理工程师的职责应在监理合同中明确,并将副本一份交乙方):第六条乙方驻工地代表(项目经理)乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件):第七条甲方工作甲方按本协议约定的时间和要求,一次或分阶段完成以下工作:1. 施工现场是否达到具备施工条件和完成的时间:2. 将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求:并保证施工期间的需要。

3. 施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点:满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。

4. 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:5. 办理证件、批件的名称和完成时间:6. 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:7. 会审图和设计交底的时间:8. 协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用:甲方不按合同约定完成上述工作时,应按本协议条款第32条执行。

第八条乙方工作乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作:1. 提供计划、报表的名称及完成时间:2. 对施工安全、保卫工作的要求。

按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。

如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。

3. 向甲方提供的办公和生活设施及费用承担:4. 对施工现场交通和噪音等管理的要求。

必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理的规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。

5. 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:6. 施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担:7. 施工现场整洁卫生的要求。

保证施工现场的清洁符合有关规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

乙方不按合同约定完成上述工作,造成工期延误时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。

第九条进度计划1. 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划时间:2. 甲方代表(或总监理工程师“下同”)确认的时间:第十条延期开工处理乙方不能按时开工时,应在协议条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。

甲方代表在3天内答复乙方。

甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。

甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求时,竣工日期不予顺延。

甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。

第十一条暂停施工处理甲方代表在确有必要时,可以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。

乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求,甲方代表批准后继续施工。

甲方代表未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未予答复的,乙方可自行复工。

停工责任在甲方时,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方时,又乙方承担发生的费用。

因甲方代表不及时做出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部份或全部解除合同,由甲方承担违约责任。

第十二条工期延误处理1. 对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。

(1)工程量变化和设计变更;(2)一周内,非乙方原因停水、停电(地区停电除外)、停气造成停工累计超过8小时;(3)不可抗力;(4)甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。

乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。

甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复,逾期不予答复的,乙方即可视为延期要求已被确认。

2. 非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方每延期竣工一天,应交付?3. 因乙方原因延误工期,工程不能按合同工期竣工时,甲方可认为乙方部分或全部解除合同,由乙方承担违约责任,并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。

第十三条工期提前及奖励工期如需提前,双方约定如下:1. 按本协议第一条第四款约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天,比本协议第一条第三款定额工期提前天,提前%。

2. 乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出:3. 甲方应提供的条件:4. 乙方每提前竣工一天,甲方应支出乙方的奖励金额和计算方法:第十四条质量检查和返工检查和返工。

乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。

因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。

以上检查检验合格后,发现由乙方原因引起的质量问题,乙方仍须承担责任和发生的费用,赔偿甲方的有关损失,工期相应顺延。

以上检查检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检查检验不合格,影响正常施工的费用由乙方承担。

除此之外,影响正常施工的经济支出由甲方承担,相应顺延工期。

第十五条工程质量及责任1. 约定的工程质量等级(优良、合格)。

实行按质论价和奖罚对等,由此增减费的用支付:2. 违约责任:达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。

因乙方原因达不到约定条件时,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。

返工后仍不能达到约定条件时,乙方承担违约责任。

因甲方原因达不到约定条件时,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。

3. 双方对工程质量有争议时,按第30条约定的办法解决。

第十六条隐蔽工程和中间验收1. 工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位,乙方自检后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。

通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。

乙方准备验收记录。

验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。

验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。

工程质量符合规范要求,或验收24小时后,甲方代表不在验收记录上签字,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐蔽或继续施工。

2. 双方约定的中间验收部位为:第十七条试车(应按承包范围确定)及双方责任分属1. 设备安装工程具备单机无负荷试车条件,乙方组织试车,并在试车48小时前通知甲方代表,通知包括试车内容、时间、地点。

乙方准备试车记录。

甲方为试车提供必要条件。

试车通过,甲方代表在试车记录上签字。

2. 设备安装工程具备联动无负荷试车条件(如乙方承包时),甲方组织试车,并在试车48小时前通知乙方,通知包括试车内容、时间、地点和乙方应做准备工作的要求。

乙方按要求做好准备工作和试车记录。

试车通过,双方在试车记录上签字。

3. 双方责任:由于设计原因(包括设备的选型)试车达不到验收要求时,甲方负责修改设计,乙方按修改后的设计重新安装。

甲方承担修改设计、拆除及重新购置安装的经济支出,工期相应顺延。

由于设备制造原因试车达不到验收要求,设备由甲方采购时,应按本协议条款第23条执行;设备由乙方采购时,应按本协议条款第24条执行。

由于乙方施工原因试车达不到验收要求,甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。

乙方修改后重新试车,承担修改和重新试车的费用,工期不予顺延。

试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的,均由甲方承担。

甲方代表未在规定时间提出修理意见,或试车合格不在试车记录上签字的,试车结束24小时后,记录自行生效,乙方可继续施工或办理竣工手续。

第十八条验收和重新检验甲方代表不能按时参加验收或试车,须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求,延期不能超过两天。

甲方代表未能按以上时间提出延期要求,不参加验收或试车。

乙方可自行组织验收或试车,甲方应承认验收或试车记录。

无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新进行覆盖或修复。

检验合格,甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失,并相应顺延工期。

检验不合格,乙方承担发生的费用,工期也予顺延。

相关文档
最新文档