建设工程勘察合同(三)示范文本

合集下载

建设工程勘察合同范文(3篇)

建设工程勘察合同范文(3篇)

建设工程勘察合同范文甲方:(委托人)地址:联系方式:乙方:(承包人)地址:联系方式:鉴于甲方有意进行建设工程勘察,为确保勘察工作的顺利进行,甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商,达成以下合同:第一条项目名称本合同的项目名称为(项目名称)。

第二条勘察内容(项目名称)的勘察包括但不限于以下内容:1. 综合性调研与摸底勘察;2. 土地勘察与地质勘察;3. 工程地质勘察与勘探;4. 水文地质勘察与勘探;5. 室内环境调研与勘察等。

第三条勘察范围(项目名称)的勘察范围包括但不限于以下区域:(详细描述勘察范围)第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为(工期),自本合同签订之日起计算;2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度,并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。

第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度,向乙方支付勘察费用,具体费用为(金额);2. 勘察费用的支付方式为(支付方式),支付时间为(支付时间)。

第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告,包括但不限于调查报告、设计图纸等;2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。

第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密;2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定,甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任;2. 甲方违约时,应支付违约金给乙方,违约金金额为本合同总价款的10%;3. 乙方违约时,应按照实际损失支付违约金给甲方,且不得低于合同总价款的10%。

第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的,应通过书面方式通知对方;2. 出现以下情况之一,任何一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任:a) 违约严重影响勘察工作的进行;b) 出现无法预测的不可抗力事件。

第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不成的,可向所在地人民法院提起诉讼。

建设工程勘察合同通用版3篇

建设工程勘察合同通用版3篇

建设工程勘察合同通用版3篇篇1建设工程勘察合同通用版甲方:(委托方)乙方:(承接方)根据《建设工程勘察管理条例》和《建设工程勘察合同暂行规定》,甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上,经友好协商,就乙方对甲方的建设工程勘察项目承接与实施达成如下协议:第一条项目名称、工程地址和范围甲方为(建设单位名称),地址,现委托乙方进行(工程名称),地址的勘查与设计工作。

第二条勘察内容和标准1、乙方应按照国家相应勘察规范和标准,进行工程勘察,在保证质量的前提下满足甲方的需求。

2、勘察内容包括但不限于地质勘察、气象勘测、地形测量、水文测量、环境勘察等。

第三条勘察期限乙方应在本合同签订后(具体时间),按照工作计划和进度要求,完成所有勘察工作。

第四条承担责任1、乙方应独立承担在勘察项目中因工程设计错误或差错而引起的经济损失,并承担相应的法律责任。

2、在勘察过程中,如发现有造成甲方利益受损的情况,乙方应立即通知甲方,并协商解决。

第五条报酬支付1、在本合同生效之日,甲方应向乙方支付勘察费用(具体金额)。

2、勘察费用包括人力、材料、机械、运输、维护、管理等费用,但不包括跨部门协调和临时性配合的费用。

3、如勘察过程中需要额外费用支出,乙方应提前征得甲方同意,并按规定方式支付。

第六条保密协议双方应保守项目的商业机密和技术秘密,不得向第三方透露和公开相关信息,否则承担相应的法律责任。

第七条合同解除1、在勘察过程中,如因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致项目无法继续,双方应协商解除合同,并按双方实际损失赔偿。

2、遇有争议时,双方应友好协商解决。

若不能协商解决,则提交有关仲裁机构裁决。

第八条其他1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同生效后即具有法律效力。

2、本合同如有未尽事宜,双方可商议补充条款,经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):签约日期:签约日期:本合同已于双方正式签字盖章后生效,有效期至勘察工作完成。

如果有变更或补充条款,需经双方协商一致,并修改合同方可生效。

建设工程勘察合同范文(6篇)

建设工程勘察合同范文(6篇)

建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称:_____工程地点:_____合同编号:_____(由承包人编填)勘察证书等级:_____发包人:_____ 承包人:_____签订日期:_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:_____承包人:_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条:工程概况1.1工程名称:_____1.2工程地点:_____1.3工程立项批准文件号、日期:_____1.4岩土工程任务委托文号、日期:_____1.5工程规模、特征:__________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:__________1.7承接方式:_____1.8预订的岩土工程工作量:_______________第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条:承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条:工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工,工期为____天。

由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

第五条:收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为____元(大写_____),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

5.3本合同生效后,发包人按下表约定分____次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

建设工程勘察合同(示范文本)3篇

建设工程勘察合同(示范文本)3篇

建设工程勘察合同(示范文本)3篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包人):____________________地址:________________________________联系方式:_________________________法定代表人(负责人):_________________乙方(承包人):____________________地址:________________________________联系方式:_________________________法定代表人(负责人):_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程勘察事宜达成如下协议:第一条项目概况1.1 项目名称:[项目名称]1.2 项目地点:[项目地点]1.3 工程规模:[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容:[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务,遵循诚信合作、平等互利的原则,确保工程勘察的质量、进度和安全性。

第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作,并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。

计划应明确工作进度安排、时间安排等。

双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。

3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻,双方应及时沟通并协商调整工期安排。

第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用:人民币______元整(大写:______元整)。

具体费用计算方式及支付方式见附件一。

4.2 支付方式:根据工程勘察进度,甲方应按约定向乙方支付款项。

若因甲方原因导致延迟支付款项,甲方应承担违约责任。

乙方应开具合法有效的发票。

第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作,确保勘察质量。

建设工程勘察合同(示范文本)3篇

建设工程勘察合同(示范文本)3篇

建设工程勘察合同(示范文本)3篇篇1建设工程勘察合同甲方(委托人):__________(公司名称)地址:__________联系人:__________电话:__________传真:__________乙方(勘察单位):__________(公司名称)地址:__________联系人:__________电话:__________传真:__________鉴于甲方为建设工程的业主,乙方为建设工程的勘察单位,为了明确双方的权利与义务,根据相关法律法规,甲、乙双方在平等互利的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事项达成如下协议:一、勘察范围及内容:1.建设工程的勘察范围包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、电气等方面的勘察,具体内容详见附件勘察范围及内容表。

2.乙方应按照国家相关规定和要求,认真负责地完成本合同约定的勘察任务,保证勘察成果的真实性、准确性和完整性。

3.甲方应提供勘察所需的相关资料和信息,协助乙方完成勘察任务。

二、勘察期限:1.乙方应在本合同签订之日起__日内完成勘察任务。

2.如因不可抗力等特殊原因,导致勘察延期的,双方应友好协商确定延期时间,并就延期事宜签订书面补充协议。

三、合同价款及支付方式:1.本次勘察服务的总价款为人民币__________元整。

2.合同价款分两阶段支付,第一阶段支付金额为合同总价款的____%,在合同签订之日起__日内支付;第二阶段支付金额为合同总价款的____%,在勘察任务全部完成并经双方验收合格后__日内支付。

3.乙方应按照国家相关规定和要求开具发票,并在收到合同价款后__日内寄送发票给甲方。

四、勘察成果的使用权:1.乙方完成勘察任务后,应向甲方提交勘察报告,并保证勘察成果的真实性、准确性和完整性。

2.甲方对勘察成果享有排他的所有权和使用权,乙方不得擅自对勘察成果进行复制、篡改或泄露。

3.乙方不得以任何形式将勘察成果用于其他用途,否则需承担相应的法律责任。

建设工程勘察设计委托合同新3篇

建设工程勘察设计委托合同新3篇

建设工程勘察设计委托合同新3篇篇1甲方(委托方):_____________________地址:_______________________________________联系方式:____________________________法定代表人(或授权代表):___________________乙方(受托方):_____________________地址:_______________________________________联系方式:____________________________法定代表人(或授权代表):___________________鉴于甲方需要就其所涉及的建设工程进行勘察设计,现委托乙方为其提供专业的勘察设计服务。

为明确双方权益,保障项目顺利进行,经双方友好协商,达成如下协议:一、委托事项及内容1. 甲方委托乙方就位于________________的工程进行勘察设计。

2. 勘察设计的具体内容包括但不限于地质勘察、地形测量、工程规划、设计方案等。

3. 乙方应根据甲方的要求,提供专业、准确、可靠的勘察成果和设计文件。

二、工作期限及进度安排1. 乙方应在合同签订后______日内开始工作,并在______日内完成全部勘察设计工作。

2. 双方应共同制定详细的工作计划,明确各阶段的工作内容和完成时间。

如遇特殊情况,双方可协商调整工作计划。

3. 乙方应按时提交各阶段的工作成果,甲方应及时对乙方提交的工作成果进行审查并提出意见。

三、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察设计的费用,具体金额根据项目的实际情况和双方协商确定。

2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方总费用的______%作为预付款。

3. 乙方完成各阶段工作并提交了相应的成果后,甲方应对该阶段的工作成果进行验收,验收合格后______日内支付该阶段的工作费用。

4. 如项目发生变更或增加工作量,双方应另行协商确定费用及支付方式。

建设工程勘察合同(示范文本)4篇

建设工程勘察合同(示范文本)4篇

建设工程勘察合同(示范文本)4篇篇1建设工程勘察合同甲方:(委托方名称)乙方:(勘察单位名称)为加强双方合作,规范勘察活动,特订立本合同,共同遵守并履行。

一、合同背景1.1 甲方(委托方)拟进行建设工程项目,需进行勘察活动;1.2 乙方(勘察单位)具有从事勘察活动的相关资质;1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上,达成本合同。

二、合同内容2.1 勘察内容:甲方委托乙方进行建设工程勘察活动,具体内容详见附件一勘察任务书;2.2 勘察费用:勘察费用由甲方支付给乙方,支付方式及金额详见附件二费用清单;2.3 勘察期限:乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动;2.4 成果提交:乙方应按时提交勘察成果报告,并在甲方验收合格后办理相关手续。

三、双方权利和义务3.1 甲方权利:(1)要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动;(2)对勘察成果进行审查,并要求乙方进行修改;(3)支付合同约定的勘察费用。

3.2 乙方权利:(1)依法独立承担勘察活动;(2)要求甲方提供相关资料和协助;(3)收取约定的勘察费用。

3.3 甲方义务:(1)提供必要的信息和资料;(2)支付勘察费用;(3)对乙方的勘察活动进行必要的协助。

3.4 乙方义务:(1)按约定的时间和内容进行勘察活动;(2)提交符合标准的勘察成果报告;(3)根据甲方的要求进行修改和完善。

四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求,应经双方书面协商一致;4.2 双方一方违约,需承担相应的责任;4.3 如有解除合同的情况,需提前书面通知对方,并协商处理事宜。

五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方,应尽快通知对方,并努力减少损失;5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。

六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;6.2 若协商无果,可向有关部门申请调解或仲裁。

七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效,至勘察活动全部完成支付完毕结束;7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号:GF-XXXX-XXXX甲方(发包人):______________________地址:___________________________________法定代表人:_______________________联系电话:_______________________电子邮箱:_______________________乙方(承包人):______________________勘察有限公司地址:___________________________________法定代表人:_______________________联系电话:_______________________电子邮箱:_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就本次建设工程勘察事宜达成如下协议:一、工程概况及勘察范围(一)工程名称:_______________________。

(二)工程地点:_______________________。

(三)勘察范围和内容:包括但不限于地质勘察、地形测量等。

具体详见本合同附件《勘察任务书》。

二、勘察周期和进度安排(一)乙方应根据甲方的要求,按时完成勘察任务。

勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。

(二)乙方应制定详细的勘察计划,并按计划执行。

如遇特殊情况,应及时向甲方报告,共同协商解决方案。

三、费用及支付方式(一)本次勘察服务的费用为人民币________元整(大写:______________________元整)。

具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。

(二)甲方应按照以下方式支付勘察费用:合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款;勘察任务完成后______日内支付剩余款项。

建设工程勘察设计合同书范本(12篇)

建设工程勘察设计合同书范本(12篇)

建设工程勘察设计合同书范本工程名称:合同编号:发包人:设计人:签订日期:发包人:设计人:发包人委托设计人承担工程设计,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目经协商一致,订立本合同。

第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

第三条发包人应向设计人提交的有关资料:第四条本合同的设计期限为天,自____年____月____日起计算,设计人应向发包人交付的设计资料及提交日期如下:第五条本合同设计收费估算为元人民币。

设计费支付进度详见下表。

说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

____本合同开始履行后,定金抵作设计费。

3、本合同的设计费包含人防部分设计费。

4、设计人的设计工作满足付费节点条件后,应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查,发包人在接到设计人____通知后____日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查,经发包人审查通过后的次日,发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。

如审查不通过,设计人应无条件进行修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担,。

5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目,若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的,则本设计合同自行终止,包人只需向设计人支付其已完成工作量%的设计费。

如合同终止时,发包人已支付的设计费超过%的,设计人应将超过的部分返还发包人。

6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段),且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后,设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额,在设计费总额确定后的七日内,除预留现场服务阶段的设计费外(若有),发包人应将设计费余款支付给设计人。

建设工程勘察合同范本3篇

建设工程勘察合同范本3篇

建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方(发包人):__________乙方(承包人):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________工程勘察项目。

2. 工程地点:具体地址请详细描述。

3. 工程规模:工程范围及勘察工作量等具体描述。

二、勘察任务和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察,包括但不限于地质勘察、工程测量等。

2. 乙方应按照现行国家标准、规范进行勘察工作,确保勘察数据真实、准确。

3. 乙方应根据勘察结果,编制勘察报告,并对报告的质量负责。

三、勘察费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用,具体金额根据工程规模、勘察难度等因素确定。

2. 甲方在合同签订后预付勘察费用的百分之三十(30%),勘察工作完成后支付剩余费用。

3. 支付方式:具体描述支付方式、时间、地点等。

四、勘察周期及进度安排1. 乙方应在约定的时间内完成勘察工作。

2. 乙方应制定详细的勘察进度计划,并报甲方备案。

3. 如因乙方原因导致勘察周期延误,乙方应承担相应的违约责任。

五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2. 未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露相关保密信息。

六、质量保障与验收标准1. 乙方应确保勘察质量符合国家相关标准、规范。

2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。

3. 勘察工作完成后,乙方应提交勘察报告,甲方组织验收。

4. 如勘察报告不符合质量要求,乙方应负责修改或重新勘察。

七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察周期延误或勘察质量不符合要求,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方相应损失。

2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用,甲方应承担违约责任。

3. 双方其他违约行为按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。

建设工程勘察设计合同范本(七篇)

建设工程勘察设计合同范本(七篇)

建设工程勘察设计合同范本工程名称:_____委托单位:_____设计单位:_____设计编号:_____合同编号:_____订立合同双方:建设单位:_____,以下简称甲方;设计单位:_____,以下简称乙方。

为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

一、工程名称,规模,投资额,建设地点甲方委托乙方承担_____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在_____二、甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。

甲方在____年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。

在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

三、乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。

建设工程勘察设计合同范本(3篇)

建设工程勘察设计合同范本(3篇)

建设工程勘察设计合同范本委托方(甲方):_____地址:_____ 邮码:_____电话:_____ 法定代表人:_____ 职务:_____ 承包方(乙方):_____地址:_____ 邮码:_____电话:_____ 法定代表人:_____ 职务:_____ 依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。

在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

第三条甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。

2、收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。

组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。

3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。

建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同(示范文本)6篇篇1建设工程勘察合同(示范文本)甲方(委托方):________(单位名称)________乙方(勘察方):________(单位名称)________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作,为保证工程的安全、质量和规范进行,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商达成以下合同:第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________(工程名称或地点)、勘察内容为________。

1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求,保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。

1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等,并应编制相关技术报告。

第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求,乙方应组织专业人员对工程进行勘察,制定详细的调查方案和工作计划,并报甲方审核确认后开始施工。

2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准,确保勘察数据的真实性和准确性。

2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果,并配合甲方进行技术交流和验收,保证勘察工作的质量。

第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障,并协助乙方开展勘察工作。

3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作,并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。

3.3 双方应保持良好的合作关系,解决合作过程中出现的问题和分歧,共同推动勘察工作的顺利进行。

第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告,报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等,确保报告的真实性和准确性。

4.2 技术报告应符合相关标准和规范,经甲方审核合格后提交使用,乙方应负责报告的后续跟踪和解释。

第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用,并应及时开具发票。

5.2 勘察费用的支付方式为________(银行转账/现金支付等),具体金额为________元,发票抬头为________,税号为________。

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同(示范文本)7篇第1篇示例:建设工程勘察合同甲方:(委托人)______________乙方:(勘察单位)______________鉴于甲方拟进行建设工程项目,为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量,甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》,就甲方项目的工程勘察事宜,经友好协商,订立如下合同:第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______,项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察,为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》,是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书,并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效,工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的,双方应友好协商,并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后,乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容,并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的,应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的,应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议,双方应友好协商解决,如协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效,至勘察任务完成之日止。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程勘察合同(三)
示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
建设工程勘察合同(三)示范文本
使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

[岩土工程设计、治理、监测]
工程名称:_________工程地点:__________合同编号:
_________(由承包人编填)勘察证书等级:____________发
包人:___________承包人:___________签订日期:_________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人:_____________________
承包人:_____________________
发包人委托承包人承担______________________
工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合
同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订
本合同。

第一条:工程概况
1.1工程名称:___________________
1.2工程地点:___________________
1.3工程立项批准文件号、日期:__________________
1.4岩土工程任务委托文号、日期:________________
1.5工程规模、特征:_____________________
_____________________
1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:_____________
_____________________
1.7承接方式:___________________
1.8预订的岩土工程工作量:_____________________
_____________________
_____________________
第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件
序号资料文件名称份数内容要求提交时间
第三条:承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间
第四条:工期
本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工,工期为__________天。

由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

第五条:收费标准及支付方式
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准
__________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为__________元(大写
__________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

5.3本合同生效后,发包人按下表约定分____________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

拨付工程费时间(工程进度)占合同总额百分比金额人民币(元)
第六条:变更及工程费的调整
6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。

6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:________________
_____________________
_____________________
第七条:发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时问内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。

7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_______________元。

7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地
使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;
发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;
在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;
以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;
发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。

7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树
名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。

请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。

相关文档
最新文档