勘察合同通用版
勘察设计合同范本5篇
![勘察设计合同范本5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/504c85b448649b6648d7c1c708a1284ac950057c.png)
勘察设计合同范本5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方电话号码]乙方(承包人):[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方电话号码]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就乙方向甲方提供工程勘察设计服务事宜,达成如下协议:一、项目概况及工作范围(详细描述项目的地点、规模、设计内容等,明确勘察设计的工作范围及内容。
)二、合同总价及支付方式(一)合同总价:[具体金额]。
本合同总价包括乙方向甲方提供的全部勘察设计工作内容,并附明细表。
除因甲方书面要求变更外,合同总价不予调整。
(二)支付方式:合同签署后一定时间内,甲方按合同约定向乙方支付定金及款项。
支付节点应具体明确。
尾款在项目竣工验收合格后一定期限内付清。
所有款项通过银行转账方式进行支付。
(三)乙方需提供正规发票作为收款依据。
三、勘察设计要求及标准(明确勘察设计的具体标准、规范及技术要求。
)四、双方责任与义务(一)甲方责任与义务1. 甲方应当向乙方提供必要的资料,确保真实、准确、完整。
2. 甲方应按时支付合同款项。
3. 参与项目设计方案的评审工作。
(二)乙方责任与义务1. 按照合同约定完成勘察设计工作,按时交付成果。
2. 对勘察设计的成果质量负责,确保符合相关规范和要求。
3. 对甲方提出的合理要求及时响应并做出调整。
4. 保护甲方的知识产权,未经授权不得泄露或向第三方转让相关资料。
五、合同履行期限与进度安排(明确项目开始与结束时间,分阶段任务及完成时间。
)六、保密条款(明确合同涉及的商业秘密保护条款。
)双方应对本合同内容及相关资料保密,未经对方书面同意,不得泄露给第三方。
七、违约责任与赔偿(明确任何一方未履行合同义务应承担的违约责任及赔偿方式。
)八、争议解决方式(明确合同纠纷的解决途径,如仲裁或诉讼等。
勘察设计合同样本5篇
![勘察设计合同样本5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/7abea0565b8102d276a20029bd64783e08127d6c.png)
勘察设计合同样本5篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系方式:[甲方联系方式]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系方式:[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就乙方为甲方提供工程勘察设计服务事宜,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程概况及勘察设计范围(此处描述工程的名称、地点、规模及勘察设计的具体范围等)二、勘察设计内容及服务要求(此处详细描述勘察设计的具体工作内容,包括但不限于勘察对象的性质、规模、地点等;设计标准、设计内容等)三、合同金额及支付方式1. 合同总金额:人民币大写__________元整(小写¥______元)。
该费用包含但不限于勘察设计的所有费用。
2. 支付方式:(此处详细描述支付方式,包括但不限于预付款比例、支付节点、结算方式等)四、合同履行期限及进度安排(此处规定合同生效日期、勘察设计进度安排及完成时间等)五、知识产权及保密条款(此处规定勘察设计成果的知识产权归属;双方对商业机密及合同信息的保密责任)六、质量保证与验收标准(此处规定勘察设计的质量标准;验收的方式、方法和标准等)七、违约责任及赔偿损失计算方式(此处规定甲乙双方如违反合同约定应承担的违约责任;损失赔偿的计算方式等)八、不可抗力因素处理(此处规定如发生不可抗力因素导致合同无法履行时,双方的处理方式和责任承担)九、争议解决方式及法律适用(此处规定合同期间如发生争议时的解决方式,包括仲裁或诉讼方式;法律适用等)十、其他约定事项(此处可根据双方的具体需求,约定其他与合同相关的事项)十一、合同的变更与解除(此处规定合同的变更条件和程序;解除合同的情形和程序)十二、附则(此处包括合同的生效条件、保密条款、通知与送达等)篇2合同编号:[合同编号]甲方(委托人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方电话]乙方(勘察人、设计人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方电话]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就乙方为甲方提供工程勘察设计服务事宜,经友好协商,达成如下协议:第一条合同标的本合同涉及的工程勘察、设计工作,包括但不限于以下内容:[具体工作内容]。
中华人民共和国勘察合同模板7篇
![中华人民共和国勘察合同模板7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/13a58f3676232f60ddccda38376baf1ffd4fe362.png)
中华人民共和国勘察合同模板7篇篇1合同编号:_________甲方(发包人):_________乙方(勘察人):_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行工程勘察事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程规模:_________4. 工程内容:_________二、勘察范围和要求1. 甲方委托乙方进行工程勘察的范围包括:_________2. 乙方需提供的技术资料包括:_________3. 勘察工作应满足的要求:_________三、合同工期1. 乙方应在合同签订后尽快安排勘察工作,并于_________年_________月_________日前完成勘察任务。
2. 如因甲方原因造成勘察工作无法按时完成,则合同工期可相应顺延。
四、费用及支付方式1. 甲方应支付乙方工程勘察费用(大写)_________元(¥_________元)。
该费用包括勘察人员的工资、差旅费、野外津贴等全部费用。
2. 甲方应在合同签订后7个工作日内,向乙方支付勘察费用的50%作为预付款,即(大写)_________元(¥_________元)。
剩余50%的费用,即(大写)_________元(¥_________元),应在乙方完成勘察任务并提交成果资料后7个工作日内支付。
3. 乙方在收到预付款后,应按规定向甲方开具发票。
五、质量保证1. 乙方应确保勘察工作的质量符合《工程勘察规范》及相关行业标准的要求。
如因乙方原因造成勘察质量不合格,乙方应负责无偿返工或采取其他补救措施。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行抽查和验收,确保勘察质量符合要求。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付勘察费用,乙方有权要求甲方按每日万分之五的比例支付逾期付款违约金。
若甲方逾期付款超过30日,乙方有权解除合同。
勘察设计合同范本一6篇
![勘察设计合同范本一6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/095d119a0d22590102020740be1e650e52eacfe6.png)
勘察设计合同范本一6篇篇1勘察设计合同范本一甲方(委托人):______ 公司乙方(被委托人):______ 设计公司鉴于甲方拟委托乙方进行相关项目的勘察设计工作,双方经友好协商,就相关事宜达成如下合同:一、项目基本情况1. 项目名称:______2. 项目地址:______3. 勘察设计范围:______4. 勘察设计内容:包括但不限于规划设计、方案设计、施工图设计等相关工作。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为______万元人民币(大写:______元整)。
2. 甲方应于签订合同时支付合同总金额的______%作为首期款,在勘察设计完成后,甲方应支付剩余款项。
三、勘察设计工作进度及完成时间1. 乙方应在签订合同后______天内开始勘察设计工作。
2. 勘察设计工作应在______个月内完成。
3. 完成勘察设计工作后,乙方应提交勘察设计成果,甲方应在______天内验收。
四、双方权利与义务1. 乙方应按照相关法律法规和标准进行勘察设计工作,确保勘察设计方案合理、科学、符合国家规定。
2. 甲方应提供项目相关资料和必要条件,并协助乙方开展勘察设计工作。
3. 如有合同变更或补充协议,应经双方协商一致,并以书面形式确认。
五、违约责任1. 若一方未按合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。
2. 若因一方原因导致项目不能按时完成,由违约方承担延期责任。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有关部门申请调解。
2. 若经协商仍不能解决,可向人民法院进行诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章起生效。
甲方(盖章):______ 公司法定代表人:______日期:______乙方(盖章):______ 设计公司法定代表人:______日期:______以上为关于勘察设计合同范本一的内容,双方应严格按照合同约定履行各自的义务,确保项目进展顺利完成。
建设工程勘察合同范文通用版本7篇
![建设工程勘察合同范文通用版本7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/c5b3fd3576232f60ddccda38376baf1ffd4fe36e.png)
建设工程勘察合同范文通用版本7篇篇1甲方(委托人):__________公司名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系方式:__________乙方(勘察人):__________公司名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系方式:__________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程勘察事宜达成如下协议:一、工程概况及勘察范围1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 勘察范围:具体的勘察任务包括但不限于地质勘察、岩土工程勘察、工程测量等。
二、勘察工作的实施与要求1. 乙方应按照甲方的要求进行勘察工作,确保勘察数据的真实性和准确性。
2. 乙方应根据工程实际情况制定详细的勘察计划,并经甲方确认后实施。
3. 乙方在勘察过程中应遵守相关法律法规,确保安全生产。
4. 乙方应按时提交勘察报告,并对报告的质量负责。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应按以下约定向乙方支付款项:(1)合同签订后,甲方应向乙方支付定金,金额为总金额的______%;(2)乙方完成勘察工作并提交勘察报告后,甲方应支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后提供正规的发票。
四、保密条款1. 甲乙双方应对本合同的内容及履行过程中的相关信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 乙方在勘察过程中获取的所有数据、资料,均应妥善保管,不得擅自泄露或用于其他用途。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项,乙方有权停止勘察工作,并有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定完成勘察工作,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付因此造成的损失。
建设工程勘察设计合同通用版6篇
![建设工程勘察设计合同通用版6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/e420933fdcccda38376baf1ffc4ffe473368fd32.png)
建设工程勘察设计合同通用版6篇篇1合同编号:XXXXXX甲方(发包人):XXXXXXXXX乙方(承包人):XXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及国家有关建设工程勘察设计管理规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程勘察设计项目达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:XXXXXXXXX。
2. 项目地点:XXXXXXXXX。
3. 项目内容:包括勘察和工程设计两部分。
勘察包括地质勘察、工程测量等;工程设计包括初步设计、施工图设计等。
二、合同范围及工作内容1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察,提供详细的地质勘察报告及工程测量数据。
2. 乙方应根据国家相关规范、标准进行设计,完成初步设计、施工图设计等工作,确保设计图纸的质量及实用性。
3. 乙方须按时交付设计成果,并在设计过程中与甲方保持沟通,确保设计符合甲方需求。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXX元整(大写)。
2. 支付方式:分期支付。
合同签订后,甲方支付合同总额的XX%作为预付款;勘察工作完成后支付XX%;设计工作完成后支付剩余的XX%。
四、质量与验收标准1. 乙方提供的勘察数据应准确、可靠,符合国家相关标准。
2. 乙方提交的设计图纸应满足甲方需求,符合国家规范及标准。
3. 甲方有权对乙方的勘察和设计成果进行验收,验收标准按照国家和地方相关规定执行。
五、合同履行期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为XX年。
2. 乙方应于合同签订后XX日内完成勘察工作,并于XX日内完成设计工作。
如遇特殊情况,双方可协商延长履行期限。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
2. 乙方在完成勘察设计工作过程中,应妥善保管甲方提供的资料及数据,不得擅自复制、留存或向第三方提供。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察设计工作延误,每延误一日,应向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇
![建设工程勘察设计合同通用版样式6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/c0ae1a7153d380eb6294dd88d0d233d4b04e3f76.png)
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇篇1合同编号:XXX-XXX甲方(发包人):__________________乙方(承包人):__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________________。
2. 工程地点:__________________。
3. 工程规模:__________________。
二、合同范围乙方应按照甲方的要求进行本工程的勘察设计工作,包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容以甲方提供的任务书为准。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照国家规定及市场标准支付乙方勘察设计费用。
具体金额及支付方式详见附件《费用明细表》。
2. 支付方式:__________________。
3. 甲方应按约定时间支付费用,如逾期支付,应按日向乙方支付逾期付款违约金。
五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家和地方现行标准、规范进行勘察设计工作。
2. 乙方应根据甲方提供的工程资料及要求进行勘察设计工作,确保勘察数据真实准确,设计成果符合相关标准。
3. 乙方应对其提供的勘察设计成果承担质量责任。
如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
六、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本工程的商业机密、技术资料等信息予以保密,未经对方同意,不得泄露或擅自使用。
2. 保密信息的保密期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
七、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付费用,乙方有权顺延工期并要求甲方支付逾期付款违约金。
若甲方逾期付款超过XX日,乙方有权解除合同。
2. 若因乙方原因造成工程延期或质量问题,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
![建设工程勘察设计合同通用版范文5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/af761a98710abb68a98271fe910ef12d2af9a988.png)
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号:XXX-XXXX-XXXX委托方(甲方):XXXXXXXX公司设计方(乙方):XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议:一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区(具体地址)的建设工程进行勘察设计,乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务,确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作,包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作,包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计,确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见,对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整(大写:XXXXXXXX元整)。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后,提交相关成果,并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式:银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作,乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权,但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务,未经对方许可,不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
最新勘察设计合同范本5篇
![最新勘察设计合同范本5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/9c64e6b99a89680203d8ce2f0066f5335b81670a.png)
最新勘察设计合同范本5篇篇1合同编号:【编号】甲方(发包人):【甲方名称】地址:【地址】法定代表人:【法定代表人姓名】电话:【联系电话】传真:【传真号码】乙方(承包人):【乙方名称】地址:【地址】法定代表人:【法定代表人姓名】电话:【联系电话】传真:【传真号码】鉴于甲方需要乙方提供勘察设计工作,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就本次勘察设计事项达成如下协议:一、合同目的及工程概况甲方委托乙方进行【工程名称】的勘察设计工作。
本合同旨在明确双方权利义务,确保工程顺利进行。
工程地点为【地点】,涉及范围包括但不限于【具体范围】。
二、工作内容及要求乙方应按照甲方的要求进行以下工作:1. 勘察工作:包括但不限于地质勘察、地形测量等。
2. 设计工作:包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计等。
3. 提交成果:乙方应按照约定的时间节点提交勘察成果、设计成果及相关报告。
4. 其他事项:【其他需要乙方完成的工作内容】。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额:【总金额】。
2. 支付方式:【支付方式,如预付款、进度款、尾款等】。
3. 支付时间:【具体支付时间节点】。
4. 税务处理:【涉及发票开具、税款缴纳等事宜】。
四、知识产权及保密条款1. 乙方对本次勘察设计工作产生的知识产权归属进行约定。
2. 双方应对涉及商业秘密、技术秘密等保密事项进行约定,确保信息的安全。
五、质量及验收标准1. 乙方应确保勘察设计工作符合国家和地方相关法规、规范及标准。
2. 验收标准及方法:【具体验收标准和方法】。
3. 质量保证期:【质量保证期限】。
六、合同期限及进度安排1. 合同签订之日起至完成全部工作之日止。
2. 进度安排:【具体进度安排,包括各个阶段的时间节点和主要工作内容】。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应遵守合同约定,如一方违约,应承担违约责任。
2. 因违约造成对方损失的,应承担赔偿责任。
勘察行业合同模板7篇
![勘察行业合同模板7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/a57e7aa159f5f61fb7360b4c2e3f5727a5e924aa.png)
勘察行业合同模板7篇篇1合同编号:2024-001甲方(发包人):名称:_________地址:_________联系方式:_________乙方(承包人):名称:_________地址:_________联系方式:_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行工程勘察事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程规模:_________4. 工程内容:_________二、勘察范围和要求1. 甲方委托乙方进行工程勘察的范围包括:_________2. 乙方需按照以下要求进行勘察:_________三、勘察费用及支付方式1. 甲方需向乙方支付以下勘察费用:_________2. 支付方式及时间:_________四、勘察期限及进度安排1. 乙方需在以下期限内完成勘察任务:_________2. 进度安排如下:_________五、甲方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定进行勘察,并按时支付勘察费用。
2. 甲方需为乙方提供必要的协助和支持,确保勘察工作的顺利进行。
3. 甲方需尊重乙方的劳动成果,不得擅自修改或泄露勘察成果。
六、乙方权利义务1. 乙方有权要求甲方按照合同约定支付勘察费用。
2. 乙方需按照合同约定进行勘察,并按时向甲方交付勘察成果。
3. 乙方需保证勘察成果的质量和安全,不得提供虚假或不符合要求的勘察成果。
七、违约责任及赔偿标准1. 甲方或乙方如违反合同约定,需承担相应的违约责任。
2. 违约责任的赔偿标准如下:_________八、其他约定事项1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效,具有法律约束力。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,可由双方协商补充,协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程勘察合同样本通用版6篇
![工程勘察合同样本通用版6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/a1b525f4970590c69ec3d5bbfd0a79563c1ed4b3.png)
工程勘察合同样本通用版6篇第1篇示例:工程勘察合同样本通用版合同编号:【】甲方(委托方):____________(以下简称甲方)乙方(承包方):____________(以下简称乙方)鉴于甲方拟对_______项目进行工程勘察,经双方友好协商并互相谅解,达成如下合同:一、项目概况1.1 项目名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:_______二、工程勘察内容2.1 乙方应根据甲方要求,对工程地点进行详细测量、勘察和勘测工作,制作勘察图纸、勘测报告等相关材料。
2.2 乙方应保证工程勘察的结果准确、真实,并按照相关法律法规和标准进行勘察工作。
三、工程勘察费用3.1 甲方应按照合同约定,在工程勘察完成后支付乙方相应的勘察费用。
3.2 勘察费用的支付方式为【一次性付清/分期支付】,具体金额为_______。
3.3 如在工程勘察过程中出现特殊情况需要增加勘察范围或费用,则双方应重新协商确定。
四、工程勘察期限4.1 工程勘察的开始时间为_______,结束时间为_______。
4.2 如乙方因故不能按期完成工程勘察任务,需提前通知甲方并经甲方同意后延长勘察期限。
4.3 如甲方需提前终止合同并要求乙方停止勘察工作,应支付乙方已完成部分的勘察费用。
五、保密条款5.1 双方应对工程勘察过程中获取的相关信息和资料进行保密,不得向第三方透露或泄露。
5.2 在合同履行期间和终止后,双方仍应遵守保密协议。
六、违约责任6.1 如一方未按约定履行合同义务,应根据实际损失承担相应的违约责任。
6.2 如一方严重违反合同约定,给对方造成重大损失,应承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本合同的附件和补充协议应作为合同的有效组成部分,并与本合同具有同等的法律效力。
7.2 双方如有其他补充约定,应经双方签字盖章后生效。
八、争议解决8.1 合同履行过程中如产生争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,应提交至_______人民法院解决。
建设工程勘察设计合同通用版本样本7篇
![建设工程勘察设计合同通用版本样本7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/990fbc8e48649b6648d7c1c708a1284ac85005b9.png)
建设工程勘察设计合同通用版本样本7篇篇1合同编号:[编号]甲方(发包人):__________________乙方(承包人):__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作,达成以下协议:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程勘察设计工作过程中的权利和义务,确保工程勘察设计工作顺利进行,保护双方的合法权益。
二、项目概况及内容1. 项目名称:[项目名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模描述]4. 勘察设计工作包括但不限于:地质勘察、工程测量、工程设计及其他相关服务。
三、合同双方权利义务(一)甲方权利义务:1. 甲方应向乙方提供真实、准确、完整的工程背景资料。
2. 甲方应按约定支付乙方勘察设计工作费用。
3. 甲方应对乙方提交的勘察、设计成果进行验收并确认。
(二)乙方权利义务:1. 乙方应按照合同约定完成勘察设计工作,确保勘察、设计成果的质量。
2. 乙方应按时提交勘察、设计成果,不得延误工程进度。
3. 乙方应对其提供的勘察、设计成果承担法律责任。
四、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求进行现场勘察,编制勘察报告。
2. 乙方应根据勘察报告进行设计工作,确保设计方案的科学性、合理性。
3. 乙方应按时参加甲方组织的相关会议,对甲方的意见进行反馈。
4. 乙方应保护甲方的技术资料及商业秘密。
五、工作期限及进度安排1. 本合同勘察设计工作期限为自合同签订之日起至______年______月______日完成。
2. 进度安排:双方约定按照勘察、设计工作的实际进度进行阶段性验收。
六、费用及支付方式1. 勘察设计工作费用总额为人民币______元整(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应按约定分阶段支付乙方勘察设计工作费用。
具体支付时间和金额详见合同附件。
工程勘察合同范本(5篇)
![工程勘察合同范本(5篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/d550204ca31614791711cc7931b765ce05087a9d.png)
工程勘察合同范本建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测]GF_20______0204工程名称:_____工程地点:_____合同编号:_____(由承包人编填)勘察证书等级:_____发包人:_____承包人:_____签订日期:_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:_____承包人:_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条:工程概况1.1工程名称:_____1.2工程地点:_____1.3工程立项批准文件号、日期:_____1.4岩土工程任务委托文号、日期:_____1.5工程规模、特征:_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________1.7承接方式:_____1.8预订的岩土工程工作量:_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件第三条:承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条:工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工,工期为____天。
勘察设计合同范本6篇
![勘察设计合同范本6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/80ad2f147ed5360cba1aa8114431b90d6c858923.png)
勘察设计合同范本6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]统一社会信用代码:[甲方信用代码]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]营业执照号码:[乙方营业执照号码]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行工程勘察、设计事宜达成如下协议:第一条项目概况1. 项目名称:[项目名称]。
2. 项目地点:[项目地点]。
3. 项目内容:包括工程测量、地质勘察、初步设计、方案设计等。
勘察设计的详细内容和要求见附件一。
第二条合同工期与进度安排1. 合同签订后,乙方须在XX个工作日内完成勘察设计工作。
如遇特殊情况需延长工作期限的,须经甲方同意。
2. 进度安排:乙方应按照甲方提供的项目计划进行勘察设计,确保各阶段工作按时完成。
进度计划表作为本合同附件二。
第三条勘察设计要求及标准1. 乙方应按照国家和地方现行规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
如甲方有特殊的勘察设计要求或标准,应在合同附件三中明确说明。
2. 乙方应根据地质条件和实际情况,提出科学合理的建议供甲方参考。
若因乙方勘察设计失误造成工程损失,乙方应承担相应的法律责任和经济损失赔偿。
第四条费用及支付方式1. 勘察设计的费用总计为人民币[金额汉字大写](¥[金额数字小写])。
该费用包括勘察设计的全部工作内容和成本,除本合同另有约定外,不再增加任何费用。
费用明细见附件四。
2. 支付方式:合同签订后XX个工作日内,甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款;乙方完成初步设计并提交甲方确认后XX个工作日内支付XX%;剩余款项在勘察设计成果验收合格后XX个工作日内付清。
所有款项通过银行转账方式支付至乙方指定账户。
若采用其他支付方式,应在附件五中明确约定。
3. 乙方应当向甲方提供合法有效的发票。
勘察合同(精选6篇)
![勘察合同(精选6篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/3fde2bb570fe910ef12d2af90242a8956becaabf.png)
勘察合同(精选6篇)勘察篇1发包人:(以下简称甲方)勘察人:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条:工程概况1.1 工程名称1.2 工程建设地点:1.3工程勘察任务(内容)与技术要求:1)水埋藏条件;2)查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势,并对场地的稳定性作为评价;的各类建筑作出地基基础类型的判断及基坑开挖与支护、工程降水方案进步分析评价;6)在勘探中发现有地貌单元交接部分和地层变化较大的地段,勘探点应予以加密;7)勘探中判断基础入岩层(中风化或微风化)时,则要求深入完整岩层厚度不小于5米;8)其他要求详见《岩土工程勘察规范》(GB50021-20xx)。
如果本合同技术要求与现行规范不一致,按高标准执行。
1.6按相应地质勘察规范确定。
第二条:勘察人向发包人提交勘察成果资料(勘察报告)并对其准确性、完备性负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料(勘察报告)壹式陆份。
第三条:开工及提交勘察成果资料(勘察报告)的时间和收费标准及付费方式。
3.1 开工及提交勘察成果资料(勘察报告)的时间:3.1.1成果要求:地下水稳定水位;2)勘探点平面布置图,钻孔柱状图,地质剖面图,基岩面等高线图;3)各岩、土层主要物理力学指标和土工试验成果表,满足能按承载力变形计算地基的要求数据;4)水质分析报告及侵蚀性能评价;5)地震基本烈度,场地土类型及地震液化可能性评价;6)地基土的物理力学性质指标(容重、承载力、液限、塑限、压缩模量、变形模量、内磨擦角、内聚力等);7)基础结构方案建议,并提供天然地基或桩基各设计数据;8)按勘察规范对拟建场地工程地质及水文地质进行评价及建议,明确设计的采用值。
3.1.2 (勘察报告),其中外业工作为天,出具勘察报告时间为天。
具体开工时间以甲方通知为准。
勘察设计合同范文8篇
![勘察设计合同范文8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/42561fbfa48da0116c175f0e7cd184254b351b8f.png)
勘察设计合同范文8篇篇1合同编号:_________甲方(发包人):_________乙方(承包人):_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规,甲乙双方在自愿、平等、公正、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行勘察设计事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程规模:_________4. 工程内容:_________二、勘察设计范围和要求1. 乙方负责完成以下勘察设计任务:_________2. 乙方需按照以下要求进行勘察设计:_________三、勘察设计单位及人员要求1. 乙方应组建一个经验丰富的勘察设计团队,其中包括但不限于以下人员:_________2. 乙方需确保团队成员具备相应的专业知识和实践经验,能够胜任本次勘察设计任务。
四、工作时间和进度要求1. 乙方应在合同签订后尽快启动勘察设计,确保按时完成工作任务。
2. 乙方需按照以下进度安排进行勘察设计:_________五、费用及支付方式1. 乙方本次勘察设计费用为人民币_________元整。
该费用包括勘察设计人员的工资、差旅费、通讯费等相关费用。
具体费用构成如下:_________2. 甲方应在签订合同后支付乙方一定比例的预付款,即人民币_________元整。
剩余款项应在竣工验收合格后支付。
具体支付时间和方式如下:_________六、质量保证和验收标准1. 乙方应确保本次勘察设计的成果符合以下质量标准:_________2. 甲方将在竣工验收时按照上述质量标准对乙方的工作成果进行验收。
如果验收不合格,甲方有权要求乙方重新进行勘察设计或者扣除相应费用。
具体验收时间和地点如下:_________七、违约责任及赔偿标准1. 如果甲方未能按照合同约定支付款项,则每逾期一天,需向乙方支付违约金人民币_________元整。
如果逾期超过_________天,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。
通用版建设工程勘察设计合同5篇
![通用版建设工程勘察设计合同5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/5746730b001ca300a6c30c22590102020740f286.png)
通用版建设工程勘察设计合同5篇篇1合同编号:XXXXXX甲方(发包人):__________乙方(承包人):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就本建设工程勘察设计项目达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:__________建设工程勘察设计项目2. 项目地点:__________3. 工程规模:__________4. 合同金额:人民币__________元(大写:__________元整)二、合同目的与范围本合同的目的为明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务。
合同的范围包括工程项目的勘察、设计及相关技术咨询与服务等。
乙方应按照国家和地方现行相关法规、规范、标准等要求进行勘察设计工作。
三、合同双方的责任与义务1. 甲方的责任与义务:(1)甲方应及时向乙方提供有关勘察设计的资料、数据等,并确保其真实性和完整性。
(2)甲方应按时支付乙方的勘察设计费用。
(3)甲方应遵守合同约定,尊重乙方的专业判断。
2. 乙方的责任与义务:(1)乙方应按照合同约定进行勘察设计工作,确保工程安全、合法合规。
(2)乙方应按时完成勘察设计工作,确保工程质量。
(3)乙方应对其勘察设计成果承担法律责任。
(4)乙方应对甲方提出的问题和建议进行及时回应,并按要求进行修正。
四、勘察设计周期与进度安排本合同勘察设计周期为______个月。
乙方应根据工程实际情况制定详细的进度计划,并按照进度计划进行勘察设计。
如遇特殊情况,双方可协商调整进度计划。
五、费用及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定支付乙方的勘察设计费用。
具体支付时间为:______。
3. 乙方应在收到款项后,按照合同约定提供相应的发票和资料。
六、质量保证与验收标准1. 乙方应保证其勘察设计成果符合国家及地方现行相关法规、规范、标准等要求。
勘察设计合同范本一5篇
![勘察设计合同范本一5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/5f004f8d29ea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2a8c.png)
勘察设计合同范本一5篇篇1勘察设计合同范本一甲方:(委托方)联系地址:_________________________________联系电话:_________________________________乙方:(承包方)联系地址:_________________________________联系电话:_________________________________鉴于甲方拟对_______项目进行勘察设计工作,为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,达成如下协议,以资共同遵守:一、勘察设计内容:1. 勘察项目名称:_______2. 勘察范围:_______3. 勘察时间:_______4. 设计内容:_______二、合同金额及支付方式:1. 合同金额:_______(大写)_______(小写)2. 支付方式:_______在项目完成后,双方另行协商确定。
三、工作进度和质量要求:1. 双方应按照约定的时间节点完成工作,并保质保量完成任务。
2. 工作过程中如遇到问题,双方应积极沟通,共同解决。
3. 如有变更或补充合同内容的情况,需双方协商一致后进行修改。
四、保密义务:1. 双方应保护对方的商业秘密,并不得将相关信息透露给任何第三方。
2. 合同终止后,双方仍应继续履行保密义务。
五、违约责任:1. 若一方违反合同约定,应承担相应的责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力等原因导致无法履行合同,应及时通知对方,并协商解决方案。
六、其他事项:1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验收合格之日止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:(盖章)_____________ 日期:_______乙方:(盖章)_____________ 日期:_______本合同经双方签字盖章后正式生效,各项内容在合同履行过程中均具有法律效力。
希望双方能够遵守合同精神,共同完成本次勘察设计工作。
建设工程勘察设计合同通用版本样式7篇
![建设工程勘察设计合同通用版本样式7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/43cb4eb1370cba1aa8114431b90d6c85ed3a884e.png)
建设工程勘察设计合同通用版本样式7篇篇1合同编号:[编号]甲方(发包人):_________________地址:_________________法定代表人:_________________联系方式:_________________乙方(承包人):_________________地址:_________________法定代表人:_________________联系方式:_________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程勘察设计,经双方友好协商,达成如下协议:第一条合同目的及内容本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计过程中的权利和义务。
乙方应按照甲方的要求和需求,完成建设工程勘察设计工作,包括但不限于地质勘察、工程测量、工程设计及其他相关服务工作。
第二条合同期限及进度安排本合同自签订之日起生效,至完成全部勘察设计任务并验收合格为止。
乙方应按照甲方的进度要求,按时完成各阶段工作,确保工程进度。
第三条合同价格及支付方式本合同总价为人民币_________元整。
具体支付方式为:(详细说明支付节点和比例,如合同签订后支付预付款、阶段性工作完成后支付进度款等)。
付款方式按照相关法律法规和公司财务制度执行。
第四条知识产权及保密条款本合同项下产生的知识产权归属甲方所有。
乙方应妥善保管甲方提供的资料,未经甲方同意,不得泄露、传播或向第三方提供。
双方应对本合同内容及履行过程中知悉的商业秘密、技术秘密予以保密。
第五条质量保证及验收标准乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察设计,确保工作质量。
甲方有权对乙方的勘察设计成果进行验收,验收标准按照国家和地方相关规定执行。
乙方应配合甲方完成验收工作,对不合格成果进行整改。
第六条违约责任及赔偿标准如乙方未按照合同约定完成勘察设计任务,或者提供的成果存在质量问题,应承担违约责任。
违约金具体金额及赔偿标准根据损失情况双方协商确定。
如因乙方原因导致工程延误,乙方应承担由此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程勘察合同
[岩土工程勘查、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]
工程名称:
工程地点:
合同编号:
(由勘查人编填)
勘查证书等级:级
发包人:公司
勘查人:公司
签订日期: 2010年月日
中华人民共和国建设部监制中国工商行政管理局1/9
发包人:公司
勘察人:公司
发包人委托勘察人承担路地块(约亩)
地基、岩石工程勘察任务。
以及施工过程中的验槽、结构验收、竣工
验收等一切配合服务工作任务。
根据《中华任命共和国合同法》及国家有关法规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条:工程概况
1.1工程名称:
1.2工程建设地点:
1.3工程规模、特征:按图纸说明范围等。
1.4工程勘察任务委托文号、日期:
1.5工程勘察任务〈内容〉与技术要求:严格按照国家地方等相关标
准进行勘察、并提供准确有效的相关数据负责布孔起止点、数量、实
验要求(类型、件数、次数)等。
1.6承接方式:包工、包料、包任务、包工期、包安全、包质量。
1.7预计勘察工作量:承包范围自行现场勘查确定。
第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1担供本工程批准文件〈复印件〉,以及用地〈附红线范围〉、施工、2/9
勘察许可等批件〈复印件〉。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的从坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人予以协调帮助。
第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式:4.1开工及提交勘察成果资料的时间:
4.1.1本工程勘察工作定于2010年1月日开工,2010年月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况〈设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等〉时,工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准按2002年国家勘察定
3/9
额计取费用,按甲乙双方共同认可的“实际完成工作量结算”计取收费。
4.2.2本工程勘察费每米综合单价为元,暂定总勘探进尺
深度为米,合同预算总价为元(大写:元整),提交勘察成果资料后10天内,发包人应支付至结算工程勘查
费用的80%,其余20%待工程竣工验收备案后15天内付清。
第五条:发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋葬物,若应为提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋葬物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。
4/9
工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的5.1.5并承担费用和工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。
勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按5.1.6 实际发生的工作量支付
勘察费。
并承担费用;生活条件,5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、元。
如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期,顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见
6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无5/9
偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用,或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部
分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包
人、勘察人商定为实际损失的100%并承担由此给发包人造成的连带损失。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人
的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、
地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或
修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它
有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条:违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝
工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算
的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来
回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要
求时,其返工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同
6/9
时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金:已进行勘察%
以内时,发包人应向勘察人支付预算工作的,完成的工作量在50
元;完成的工作量超过50%时,则应额50%的勘察费计
向勘察人支付预算额80%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。
第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八条:其它约定事项:结算取费标准按2002年国家勘察定额
80%取费,结标按实际工作量结标
1. 地质勘探要求
1.1查明工程范围内的地层岩性、物理力学指标。
包括天然容重、孔隙比、含水量、塑性指数、液性指数、压缩系数、压缩模量、内摩擦角∮、凝聚力c、渗透系数、标贯锤击数、承载力标准值。
1.2查明地下水类型、埋藏深度和水位化幅度及渗透性,提交
水质分析报告。
分析地下水对地道开挖、基坑开挖、基底隆起和支护
结构受力状态的影响。
7/9
1.3地震烈度及地震液化层以及评价。
1.4其余按有关勘测规范要求执行。
1.5钻孔平面布置及测点见附图。
2. 应提交资料:
2.1按钻孔平面布置图所示的剖面提交地质剖面图及电子文件 2.2勘察报告书。
2.3预算费用组成附件。
第九条:本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第二种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁
(二)依法向发包人所管辖地人民法院起诉
第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式陆份,发包人肆份,勘察人贰份。
8/9
发包人名称:勘察人名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:住所:所:住邮政编码:邮政编码:
话:电电话:
真:真:传传
开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:鉴证意见:建设行政主管部门备案:
(盖章)(盖章)
人:号:经办案备
日日年月鉴证日期:月年备案日期:
9/9。