施工图审查合同补充协议

合集下载

施工图设计合同补充协议2篇

施工图设计合同补充协议2篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（设计方）：___________________________鉴于甲乙双方已经签订了关于本项目施工图设计的合同，现就有关事项达成如下补充协议：一、背景与目的本补充协议基于双方对原合同的共同遵守和履行，为了更好地明确双方权责，细化设计工作内容及进度，优化合同执行流程，特订立本协议。

二、补充事项及内容1. 设计工作内容调整（具体内容根据实际项目而定）对原合同中设计工作内容进行调整，增加（或减少）具体的设计项目和内容，如__________、__________等。

具体设计任务及要求详见附件《设计任务书》。

2. 设计进度安排与调整根据实际项目进展情况，对原合同的设计进度进行合理调整。

明确各阶段设计成果交付时间、节点验收标准等。

同时设立相应的进度监控机制，确保设计工作的顺利进行。

3. 合同金额调整与支付方式变更根据设计工作内容和进度的调整，对原合同金额进行合理调整。

同时，为优化支付流程，变更部分支付方式。

例如，增设预付款项、阶段性付款、以及设计质量保证金等条款。

4. 知识产权保护约定明确项目设计过程中产生的知识产权归属问题。

包括设计成果的知识产权归属、专利申请、技术转让等方面的约定，保护双方的合法权益。

5. 保密条款及违约责任双方应共同遵守保密义务，对涉及项目的商业秘密、技术资料等予以保密。

同时，明确违约情形及责任承担方式，如违约金、损失赔偿等。

三、实施与验收1. 实施过程中，双方应建立有效的沟通机制，确保设计工作的顺利进行。

如遇重大问题，应及时向对方报告并共同协商解决。

2. 设计成果应按照双方约定的标准进行验收。

验收合格后，甲方应支付相应款项。

如设计成果存在质量问题，乙方应负责修改并承担相应责任。

四、争议解决与法律适用1. 本补充协议在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。

建筑工程施工补充协议范本

建筑工程施工补充协议范本一、背景二、协议内容2.1 协议目的本协议的目的是对原建筑工程施工合同进行补充，明确双方在施工过程中可能出现的变更、延期、费用调整等事项的处理方式，以确保项目的顺利进行。

2.2 协议条款2. 双方同意，在补充协议生效后，相关变更事项的责任和义务将按照补充协议的约定执行。

补充协议应以以书面形式提供，并由双方签字确认生效。

6. 双方同意，在施工过程中，如有必要对施工计划、质量要求、材料规格等进行调整，应及时商议并签署书面补充协议确认。

7. 双方同意，补充协议的签订不得影响原建筑工程施工合同中其他条款的效力。

8. 本协议自双方签字确认之日起生效，具有法律效力。

2.3 协议生效方式本协议的生效方式为书面形式，经双方签字确认后生效。

双方可通过邮寄、、电子邮件等方式进行签字确认。

2.4 协议争议解决方式本协议如发生争议，双方应友好协商解决。

若协商不成，双方同意通过仲裁解决。

三、协议补充说明3.1 补充事宜本协议仅限于补充和解释相关变更、延期和费用调整事项，并不涉及其他方面的内容。

3.2 协议变更双方同意，如有必要变更本协议的任何条款，应通过书面形式进行协商并签署新的补充协议。

四、法律适用和争议解决本协议的解释和执行适用相关法律、法规。

若发生争议，双方应通过友好协商解决协商不成的，提交中国仲裁委员会（简称“仲裁委员会”）按其届时有效的“仲裁规则”进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

五、其他条款本协议的补充事项、效力、生效方式等未尽事宜，由双方另行协商确定，并作为本协议的补充条款，具有同等法律效力。

签署人员甲方（盖章）法定代表人（签字）日期乙方（盖章）法定代表人（签字）日期六、声明。

工程补充协议工程补充协议书(6篇)

工程补充协议工程补充协议书(6篇)随着社会不断地进步，越来越多人会去使用协议，签订协议可以使双方受到法律的保护。

那么写协议真的很难吗？以下是可爱的小编为家人们找到的6篇工程补充协议书，欢迎参考阅读，希望能够帮助到大家。

工程补充协议书篇一甲方（全称）：______建设集团有限公司乙方（全称）：项目内部责任人___________ 甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：1、乙方应按与建设单位工程决算总额的0.6%缴纳管理费于甲方。

由甲方按其相应比例（0.6%）在建设单位支付给乙方工程进度款中扣除。

较终管理费结算经双方核实后一次付清。

2、乙方项目负责人，为该项目一负责人，须按相关文件和法律法规进行项目部运作，包括项目部组建、劳务分包、各项规章管理制度的'建立，以及承建过程中资质论证和税金缴纳等，甲方有责任和义务进行配合及指导、监督。

如在工程进行中发生损害甲方信誉和违规违法行为，所造成的一切损失均由乙方负责，与甲方无关。

3、为保证工程顺利完成，双方共同协作。

甲方有责任和义务配合乙方督促建设方工程款及时到位支付。

甲方收到建设单位工程进度款，扣除管理费后应在两天之内支付给乙方，不能影响乙方工程进度，如延误一天按此次工程款的5%支付利息。

二、其他事项本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：____________乙方：________________年____月____日____年____月____日工程补充协议书篇二乙方(全称)：________本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20_ _______年___的月___的日签订合同编号为___的《视频会议系统购货合同》(以下简称“原合同” )中的定义相同。

建筑工程施工补充协议书(标准版)

建筑工程施工补充协议书(标准版)
一、背景
根据原始施工合同的约定，为了解决在工程实施过程中出现的一些问题并确保工程顺利进行，本补充协议书特制定。

二、问题描述
在施工过程中，以下问题需要得到解决：
1. 材料供应商更换：由于某种原因，原定的材料供应商无法如期供应所需材料。

2. 工期延误：由于不可抗力等原因，工程进度出现延误。

3. 工程范围变更：由于设计调整或其他原因，工程范围发生变更。

三、解决方案
为了解决上述问题，双方达成以下协议：
1. 材料供应商更换：双方同意由乙方（施工方）在保证质量的前提下，寻找合适的替代供应商，并及时通知甲方（建设方）。

甲方同意对替代供应商提供的材料进行验收。

2. 工期延误：双方同意在工期延误的情况下，不对对方追究责任。

工期延误结束后，双方将共同协商调整工程进度，并尽最大努力加快工程进度。

3. 工程范围变更：若工程范围发生变更，双方同意在变更后重新评估工程造价，并进行必要的合同调整。

变更后的工程范围将作为补充协议的附件，并由双方签字确认。

四、其他条款
1. 本补充协议书的内容与原始施工合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议书自双方签字之日起生效，并作为原始施工合同的补充。

3. 本补充协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

甲方（建设方）：__________________
签字：__________________
日期：__________________
乙方（施工方）：__________________ 签字：__________________
日期：__________________。

福建图纸审查合同范本

福建图纸审查合同范本甲方（建设单位）：单位名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________乙方（审查机构）：单位名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________一、审查项目概况1. 项目名称：______________________2. 项目地点：______________________3. 项目规模：______________________4. 设计单位：______________________二、审查范围和内容1. 本项目施工图设计文件（含勘察文件）的审查，包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业。

2. 审查内容包括但不限于：是否符合工程建设强制性标准；地基基础和主体结构的安全性；是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范；是否达到规定的施工图设计深度要求；是否损害公众利益。

三、审查依据1. 国家和地方有关工程建设的法律法规、规章和规范性文件。

2. 工程建设强制性标准。

3. 项目批准文件和规划设计条件。

4. 勘察、设计合同。

5. 其他相关资料。

四、审查周期1. 乙方应在收到甲方提交的施工图设计文件及相关资料后______个工作日内完成审查工作，并向甲方提交审查意见。

2. 甲方应在收到审查意见后______个工作日内，组织勘察设计单位对审查意见进行修改和回复。

3. 乙方应在收到勘察设计单位的修改回复后______个工作日内，完成复审工作，并向甲方提交审查报告。

五、审查费用及支付方式1. 审查费用为人民币（大写）______元（小写：￥______元）。

合同补充协议(优秀9篇)

合同补充协议（优秀9篇）补充协议书篇一甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合芦医庙商贸新村开发具体情况，为加快新农村建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。

一、补充协议如下：1、甲方自建开发的50亩土地，现正在建设的房屋由甲方负责建设完工，剩余的未建房屋由乙方组织建设。

2、甲方负责提供给乙方施工图，乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。

3、乙方对50亩自建内的剩余房屋分期进行施工，乙方每施工完一期，按成本价给甲方，由甲方销售给本村村民，施工完成一个月内把房款交予乙方。

超过一个月按建筑面积每平方米650元的价格计算总房款，并从房屋竣工起第二个月内计算利息（按一分计息）。

4、房屋竣工时间及标准5、乙方施工成本价暂按600 元每平方米计。

6、乙方施工完成的自建区房屋，不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。

7、自建小区内的市政配套设施，由甲方负责完成。

8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定，产权文书由甲方出具。

9、本补充协议与甲乙双方之前签定的《》相辅相成，如有抵触，以本补充协议为准。

10、本补充协议如有未尽事宜，双方协商解决。

11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：签订日期：年月日补充协议书篇二产品经销商地区代理补充协议生产方：（简称甲方）代理方：（简称乙方）甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就甲方产品委托乙方在指定区域内经销的《合同/协议》的未尽事宜，特订立以下补充协议。

第一条代理商的条件及代理授权1、在( )区域内代理长乐情甜酒系列产品，并以长乐情公司产品为市场主推产品。

2、法人代表或经营负责人具有良好的市场意识和开拓精神。

3、具备相应产品的销售经验和区域市场推广经验。

4、公司信誉、资信条件及主要经营者口碑良好。

5、具有足够的产品市场推广业务人员，要求最少2名以上。

建设工程施工图审查合同(4篇)

建设工程施工图审查合同建设单位(甲方)：住所：营业执照注册号：法定代表人(负责人)：审查单位(乙方):住所：营业执照注册号：资质等级：法定代表人(负责人)：根据《民法典》等法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就_____施工图审查事宜，协商一致，签订本合同。

一、工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程内容：_____1.4工程造价：_____万元1.5设计单位：_____ ，资质等级：_____1.6勘察单位：_____ ，资质等级：_____二、施工图审查依据2.1国家有关工程建设的法律、法规、规章及标准、规范：_____。

2.2建设项目批准文件：_____。

2.3其它：_____。

三、施工图审查范围3.1施工图审查范围：_____。

四、施工图审查内容4.1是否符合工程建设强制性标准。

4.2地基基础和主体结构的安全性。

4.3是否符合安全、消防、节能、环保、抗震、人防、卫生、无障碍设计等有关强制性标准、规范。

4.4勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖图章和签字。

4.5施工图设计文件是否符合规划批准文件和初步设计审批文件的要求，是否达到_____规定的深度要求。

4.6是否损害公众利益。

4.7其它：_____。

五、合同履行期限5.1自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

六、甲方向乙方提交的资料和文件6.1施工图设计图纸文件。

6.2工程地质勘察报告书。

6.3结构计算书、建筑节能计算书。

6.4计划批文有效复印件。

6.5用地规划许可证有效复印件。

6.6建设选址意见书有效复印件。

6.7消防(环境)审查意见有效复印件。

6.8其它_____。

七、施工图审查周期、审查结果7.1乙方在收到审查资料后_____个工作日内(甲方答复和施工图设计整改时限不计算在内)完成审查工作，并向甲方提交说明施工图审查合格或不合格意见的书面审查报告。

施工图设计文件审查合同书（通用6篇）

施工图设计文件审查合同书（通用6篇）施工图设计文件审查合同书篇1委托单位(简称甲方)：承接单位(简称乙方)：甲方委托乙方承担施工图设计文件审查工作。

工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条为加强建筑工程勘察设计质量监督与管理，保护国家财产和人民生命安全，维护社会公众利益，做好建筑工程施工图设计文件(以下简称施工图)审查工作，本合同依据下列文件签订。

1.1 《中华人民共和国民法典》。

1.2住房城乡建设部第13号令：《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》。

1.3住房和城乡建设部《施工图设计文件审查要点(试行)》建质[20__]87号。

1.4 《工程勘察设计收费标准》(国家计委、建设部20__年修订本)。

1.5《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(桂价费字[20__]55号)。

1.6 《建设工程质量管理条例》。

1. 7国家及地方现行的有关建筑工程施工图审查管理的有关法规和规章。

第二条审查依据设计审查机构根据国家的法律、法规、技术标准与规范，对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行独立审查。

2.1《施工图设计审查》。

2.2甲方提交给乙方的基础资料。

2.3国家强制性条文、国家及住建部有关现行的法律、法规、技术标准、规范和规程等。

第三条本合同项目的名称、规模3.1工程名称：3.2工程规模：3.3设计单位：3. 4审查内容：地质勘察报告、施工图设计第四条审查内容要求、审查工作内容及提交审查报告的时间要求。

4.1市政公用工程(包括地基基础和主体结构体系)是否安全、稳定、可靠，技术是否可行，经济是否合理。

4.2施工图设计是否符合各专业《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。

4.3施工图设计是否符合相关的国家及行业标准、规范。

4.4施工图设计是否达到规定的深度要求。

4.5施工图设计是否损害公众利益。

补充协议书范本(7篇)

补充协议书范本(7篇)补充协议书范本委托方(以下简称甲方)：承接方(以下简称乙方)：按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的原则，结合本工程设计的具体情况，在甲、乙双方签定的设计合同前提下，双方达成如下补充协议。

第____条乙方愿意调度优势力量承接本工程的设计任务，并承诺本项第____条乙方承诺确保该项目方案按时顺利通过，并作为合同实施的第____条乙方人员分工明确及撤换须经甲方同意。

第____条设计进度控制。

4.1报批方案文本：4.2一期施工图完成：4.3后期施工图：按工程进展情况另定。

第____条设计成本控制。

5.1乙方对甲方的合理化建议应无条件修改。

5.2甲方有对设计有功人员的奖励建议权(总设计费的5______5.3成本控制考核指标如下：第____条本协议作为主合同的补充，与主合同同时有效。

合同订立时间：____年____月____日委托方(章)：承接方(章)：地址：__________地址：__________法定代表人：__________委托代理人：__________德律风：__________挂：__________开户银行：__________帐号：邮政编码：鉴(公)证意见：经办人：鉴(公)证机关(章)____年____月____日帐号：邮政编码：发包人(全称)：法定代表人：__________委托署理人：____________________电电挂：__________开户银行：__________承包人(全称)：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____年____月____日签订合同编号为NPXY合______SG______01的《毕节万晟置业土石方外弃工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于：因冬季施工增加成本及施工难度加大等原因，为保证工程进度与施工安全质量的前提下，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

(完整版)设计合同补充协议

建设工程设计合同补充协议甲方:乙方:双方在共同签署了《建设工程设计合同》的基础上，本着互利互惠的原则，经友好协商，就《建设工程设计合同》中未尽事项订立以下补充协议，以兹共同遵守。

一、设计依据1.1现行的规范、规程、法令、法规和技术规定；1.2甲方向乙方提供的全部资料、文件：(1)设计委托书;(2)红线图、规划设计条件;(3)1/500地形图、详细规划设计图;(4)现状管网图;(5)地质勘测报告;(6)项目相关策划书和内部功能定位的意见(或另加分期开发计划);(7)设计招投标文件(8)询标纪要与询标相关资料(9)设计过程中由甲方有效签署的有关设计修改的传真、文件、通知和本项目设计会议纪要。

二、服务范围2.1、计阶段服务具体服务范围包括但不仅限于以下内容：2.1.1设计内容包括项目全部建筑物的修建性详规、初步设计和施工图设计及与其相关联的室外工程（含管网、生化池、垃圾站、挡墙堡坎等等）；对市政工程各专业各阶段设计图纸的审核和配合工作；建筑节能计算及设计。

2.1.2配合甲方进行各设计阶段（含各子项工程）设计文件的申报工作，对各设计阶段的设计成果文件进行认真的审核、完善、确认和与相关政府部门的解释说明配合工作，且对其成品质量完全负责并确保报建文本符合地方相关建设管理职能部门的要求。

2.1.3配合甲方进行施工图图审（含各阶段的节能审核确认签字盖章等工作）。

2.1.4配合施工过程中的各项技术服务工作，并完善各种资料的签字盖章手续。

2.2、招投标阶段服务2.2.1乙方应及时提供甲方所需的招标图纸及电子文件，乙方提供的各类技术文件的内容和深度均应满足甲方对工程承包商的招标工作的要求。

2.2.2乙方有义务对甲方在招标过程中遇到的与乙方工作有关的问题给予解答及完善相关补图,乙方的工作应及时有效。

2.3、施工阶段服务2.3.1乙方应审查非乙方设计但与其设计内容相关的政府部门或甲方要求由乙方确认认可的图纸、文件和材料，乙方在规定的时间内完成上述资料。

施工图技术审查协议书

施工图技术审查协议书一、背景与目的本协议书旨在规范施工图技术审查的过程和内容，确保施工图的质量和合规性，保障工程质量。

二、审查范围按照国家相关法律法规以及工程建设标准，本次审查主要涉及以下方面：1.结构设计；2.建筑设备安装；3.给排水工程。

三、审查程序1.提交审查资料：建设单位应提交与施工图相关的一切文件、图纸和技术规范等资料，以供技术审查。

2.审查受理：施工图技术审查机构应在受理审查资料的3个工作日内，完成相关工作人员的审查受理手续。

3.技术审查：技术审查组成员应在10个工作日内，对提交的施工图进行审查，从技术合规性、安全性和可行性等多方面进行综合评估。

4.审查意见：技术审查组应根据审查结果，在5个工作日内发出审查意见，并书面通知建设单位，明确审查所发现的问题和需修改的内容。

5.修改完善：建设单位应根据审查意见，及时修改完善相关内容，并及时向技术审查组提交调整后的施工图。

6.终审通过：技术审查组应在收到建设单位提交的调整后的施工图后的10个工作日内，完成终审工作，并出具终审意见，确认通过施工图。

四、审查方法与标准1.审查方法：本次审查将采用查阅文献、图纸和规范，与建设单位召开技术交流会议等方式进行。

2.审查标准：本次审查将严格按照国家相关法律法规、工程建设标准和相关技术规范进行评估，确保施工图的质量和合规性。

五、审查成果和风险1.审查成果：审查成果将包括审查意见书和终审通过的施工图。

2.风险控制：建设单位必须积极配合技术审查组的工作，按照审查意见要求进行修改完善，及时纠正施工图中的问题和不合规之处，以降低施工过程中的风险。

六、保密条款根据国家相关法律法规和保密制度，双方应对涉及施工图的技术资料和审查结果予以保密，未经双方书面许可，不得向他人泄露。

七、其他事项1.本协议书自签署之日起生效，并有效期为一年。

如在有效期内需要修改或终止本协议书，需双方经过协商一致，并以书面形式进行。

2.本协议书未尽事宜，双方可协商解决，并另行签订补充协议。

2023年工程施工图审查合同

2023年工程施工图审查合同2023年工程施工图审查合同1发包人：审查人：发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条本合同依据下列文件签订1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程____市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;《建设工程质量管理条例》;1.2____市建委关于转发《房屋建筑工程____市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知(渝建发211号);1.3政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)。

第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程建设地点：2.3工程类别:(房建市政规模米;2.4施工图设计文件审查工作范围:查;第三条审查的主要内容按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查，是否符合工程建设强制性标准;3.1是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计，施工图是否达到规定的设计深度要求;3.2抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准;3.3地基基础和主体结构的安全性;3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定;3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

第四条发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性，真实性负责：表一第五条、施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件，并对其质量负责：表二第六条收费标准及付费方式：6.1本工程审查费按建筑面积单价：2.5元2计算，总额为共计元(即圆)整人民币;6.2双方合同生效后预付审查费40%计6.3审查机构提交审查合格书时，发包单位向审查机构付清全部审查费。

第七条发包单位、审查机构责任：7.1发包单位责任：(1)发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责，发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查，如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担。

初步设计、施工图设计补充协议及附件

泛海国际居住区1～4＃地块初步设计、施工图设计补充协议及附件工程名称：泛海国际居住区1～4＃地块工程地点：北京市朝阳区东风乡合同编号：设计证书等级：发包人：北京泛海东风置业有限公司设计人：签订日期：目录第一章项目概况第二章设计内容及范围第三章设计标准第四章设计深度第五章设计成果要求第六章设计进度要求第七章设计人员组织第八章设计费用及付款程序第九章设计修改第十章设计配合第十一章设计质量控制第十二章设计服务第十三章甲方责任第十四章乙方责任第十五章调解与仲裁第十六章其它第十七章附则附件：《设计任务书》甲方：北京泛海东风置业有限公司乙方：甲方委托乙方承担泛海国际居住区1～4＃地块工程设计，经双方协商一致，签订本补充协议。

本补充协议为设计合同的组成部分，与设计合同具有同等法律效力。

如本协议与设计合同有不一致之处，以本协议为准。

本补充协议依据下列文件签订：1.1、《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3、政府有关建设工程的批准、批复文件。

第一章项目概况泛海国际居住区项目位于朝阳区核心地带，紧邻北京中央商务区（CBD），与朝阳区最大的城市公园（朝阳公园）隔东四环路相望，拥有得天独厚的商业资源、人文资源和生态环境资源。

此次方案报批国内配合工作为泛海国际居住区1-4#地块。

初步设计及施工图设计为泛海国际居住区二期2＃、3#、4＃地块，地上建筑面积约为39.06万平米，地下建筑面积约为11.98万平米。

第二章设计内容及范围本工程初步设计及施工图设计以境外设计公司所作方案设计为基础。

1、设计内容：1.1、1～4＃地块设计方案优化调整及报批成图1.1.1、乙方应对境外设计公司所提供的本工程设计方案进行方案优化调整设计。

方案优化调整设计的依据为国内相关专业规范要求、甲方对方案调整的意见等。

1.1.2、方案报批的国内配合工作，包括日照分析、除建筑方案外其余专业方案设计说明书、造价估算、协助甲方同规划等有关部门的咨询报批及材料准备、设计规范把关、设计文本编排打印出图、报批模型等。

工程施工合同补充协议

工程施工合同补充协议工程施工合同补充协议1发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的`《天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议：一、甲乙双方于年月日签订的《天然气安装工程施工合同》。

合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。

乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。

施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。

”经甲乙双方协商一致，更改为：（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能使用。

（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。

二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：负责人：现场代表：乙方代表：年月日年月日工程施工合同补充协议2发包人：承包人：经发、承包人协商就____“御景华庭”商住楼工程事宜达成如下补充协议：一、承包人向发包人缴纳人民币壹仟万元工程保证金。

二、承包人垫资修建该工程从平基土石方至地下室负三层钢筋混凝土底板上口处。

三、发包人从承包人施工该工程地下室负三层底板上口以上工程时，按承包人当月完成产值（以发包人和监理人认可为准）的80%在次月10日内支付承包人工程进度款。

四、承包人完成本工程主体（钢筋混凝土工程）至设计施工图正负零时，发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。

承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。

承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。

承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。

工程施工补充合协议

工程施工补充合协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于，甲方委托乙方进行工程施工，基础施工合同已经签订，双方商定进行以下工程施工补充合同的签订。

一、补充工程内容1. 乙方承担为甲方在原有工程合同基础上增加的工程内容，包括但不限于：··，··，··等。

2. 补充工程的工程量、工程规格、施工要求等详细内容详见附件《补充工程清单》。

二、补充工程费用1. 补充工程费用为人民币（大写）：（￥··），其中材料费用为（￥··），人工费用为（￥··）。

2. 补充工程费用支付方式：甲方应于工程施工完成并验收合格后15个工作日内，一次性支付给乙方。

三、工程期限1. 补充工程自双方签订本补充合同之日起计算，并与原有工程合同同步进行，完成时间以双方书面确认为准。

2. 若在工程施工过程中发现有需要延长工期的情况，双方应在书面协商后签订补充协议。

四、质量保证1. 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照国家有关规定进行施工，并保证施工质量满足甲方的要求，如果在质保期内发现质量问题，乙方应承担相关责任并及时处理。

2. 甲方应派专人进行施工现场监督，并提供必要的支持和协助，确保工程施工顺利进行。

五、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定的时间和要求完成工程施工的，应承担相应的违约责任。

2. 若甲方未按照合同的约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任。

六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至补充工程完成并经双方确认验收。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同进行约定。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

附件：补充工程清单注：本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份，具有同等法律效力。