新密二期道路及煤场照明施工合同(doc 27页)
道路亮化照明施工合同范本
道路亮化照明施工合同范本
甲方：（委托方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（承包方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲方拟对道路进行亮化照明改造工程，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商一致，共同签订本合同，以明确双方的权利和义务。
第一条项目内容：甲方委托乙方完成道路亮化照明施工工程，包括但不限于照明设备的选型、安装、调试等工作。
第二条工程时间：本合同工期自（具体时间）起，至（具体时间）止。
如因不可抗力等原因导致工期延迟，延期时间双方另行协商确定。
第三条工程质量：乙方承诺在施工过程中，严格按照相关规范和要求进行施工，确保工程质量。
第四条付款方式：甲方应在工程开工前支付合同总款的40%作为预付款，工程验收合格后支付合同总款的60%。
甲方应按照双方约定的时间进行支付，逾期未支付的，应支付违约金。
第五条税费问题：本合同约定的费用均不包含税费，如因税费问题产生的额外费用，由甲方承担。
第六条合同变更：任何一方在履行本合同过程中，如需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
第七条违约责任：如一方未能按照本合同的约定履行义务，应承担相应的违约责任。
第八条争议解决：双方如在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，应提交仲裁委员会进行仲裁。
第九条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
施工现场照明协议书
施工现场照明协议书甲方：（施工单位名称）乙方：（照明设备供应商名称）鉴于甲方将在施工现场进行工程施工，为确保施工现场的安全、高效运作，甲乙双方特达成以下协议：一、甲方责任1. 甲方负责提供完整、准确的施工现场信息，包括但不限于施工平面图、施工进度计划等，以便乙方进行照明设备的布置和设计。
2. 甲方负责为乙方提供施工现场的安全工作环境，及时清理施工现场的障碍物和垃圾，确保乙方顺利安装照明设备。
3. 甲方负责为乙方提供稳定的电力供应，保证照明设备正常运行。
二、乙方责任1. 乙方根据甲方提供的施工现场信息，进行照明设备的布置和设计，并提供详细的照明方案和设备清单。
2. 乙方负责按照照明方案的要求，安装、调试施工现场的照明设备，确保设备正常运行。
3. 乙方负责为甲方提供完善的售后服务，包括设备的维修、保养等。
三、照明设备选择和安装1. 乙方将根据甲方的需求和施工现场的特点，选择适合的照明设备，并确保设备符合相关的安全、环保标准。
2. 照明设备的布置和安装位置应能够实现施工现场的整体照明效果，并确保不影响施工作业的进行。
3. 在安装过程中，乙方应采取必要的安全措施，防止设备损坏或人身伤害的发生。
四、费用支付1. 甲方应按照乙方提供的照明方案和设备清单，按时支付照明设备的采购费用。
2. 甲方应负责乙方安装照明设备的相关费用，包括设备安装、调试以及运输费用等。
五、协议终止1. 若因甲方原因导致施工现场发生变更或停工，甲乙双方应及时协商并达成一致，对照明设备的相关安装和付款事宜进行调整或解决。
2. 若乙方未能按照协议要求履行义务，甲方有权终止协议并要求乙方退还已支付的费用。
六、法律适用和争议解决1. 本协议受中华人民共和国法律管辖，并适用中华人民共和国法律。
2. 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。
特此协议书立，以示双方共同遵守。
照明工程施工(合同)(通用版)
照明工程施工合同(通用版)1. 合同信息本合同（简称“本合同”）由双方共同签订：甲方（委托方）：地质：联系人：方式：乙方（承包方）：地质：联系人：方式：本合同根据甲乙双方的一致意见，依法签订并具有法律效力。
2. 工程项目甲方委托乙方进行照明工程施工项目，具体内容包括但不限于部分：•安装照明设备•布线和接线•测试和调试•环境保护和清洁具体的工程项目及施工要求详见附件。
3. 工期和费用•工期：本工程计划于合同签署后的（工期）内完成。
•工程费用总额：人民币（工程费用）元（大写：（工程费用大写）），包括材料费、设备费、工人工资、管理费、税费等。
•支付方式：甲方按方式支付工程款项给乙方：–首付款：合同签署后的（首付款时间），支付人民币（首付款金额）元（大写：（首付款金额大写））。
–进度款：工程完成（工程进度款时间）时，支付人民币（工程进度款金额）元（大写：（工程进度款金额大写））。
–尾款：工程竣工验收合格后，于（尾款时间）支付人民币（尾款金额）元（大写：（尾款金额大写））。
4. 材料和设备甲方将负责提供材料和设备：•列出甲方需要提供的材料和设备清单，并明确数量和质量标准。
乙方在收到甲方提供的材料和设备后，应当进行检查，如果发现任何质量问题，乙方有权拒绝使用或安装，并立即通知甲方解决。
5. 工程变更和索赔在工程施工过程中，如果甲方需要进行任何变更，应当以书面形式提出申请，并与乙方协商达成一致意见。
如果由于不可抗力等原因导致工程计划发生变更，甲乙双方应当及时协商解决，并重新确定工期和费用等事项。
双方在履行合同过程中应互相协作，确保工程进度和质量。
如因双方原因造成工程延误或增加费用，责任由违约方承担。
6. 竣工验收和保修工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
乙方应当配合甲方进行验收，并按照验收结果处理。
在工程竣工验收之后，乙方提供合格的材料、设备和工艺保修一年，对于因施工质量问题引起的故障，乙方将免费进行维修或更换。
2025年新密二期道路照明及煤场照明工程施工合同
新密二期道路照明及煤场照明工程施工合同1. 合同背景新密市煤炭运输公司计划在其煤场内和周边道路设置照明设施，以提高夜间照明条件，方便煤炭运输车辆和行人通行。
现需招标施工公司完成该工程的施工任务。
2. 工程内容2.1 道路照明工程本工程涉及煤场外围环路及进出口道路共计2000米的道路照明工程。
具体要求如下：1.道路照明设施应符合国家标准和市政规划要求，照明灯具数量、亮度等参数应满足实际需要；2.灯杆应选用Q345B钢材，高度不得低于6米，表面涂有耐腐蚀涂料；3.灯具应选用LED光源，色温不应低于4000K，光散射角度不应大于120度；4.整个道路照明工程的布置应有合理性，且施工后照明效果应良好。
2.2 煤场照明工程本工程涉及煤场内及管理区域的照明工程。
具体要求如下：1.煤场内照明设施应分区设置，照明灯具数量、亮度等参数应根据实际情况确定；2.灯杆应选用Q345B钢材，高度不得低于8米，表面涂有耐腐蚀涂料；3.灯具应选用LED光源，色温不应低于5000K，光散射角度不应大于120度；4.整个煤场照明工程的布置应有合理性，且施工后照明效果应良好。
3. 施工要求1.施工单位应按照施工进度计划和合同要求，做好工程的施工工序安排、材料采购及发放、施工检测、工程质量控制和安全管理等工作；2.施工单位应按国家相关法律法规规定，保证施工过程中质量和安全，保证工程质量；3.施工单位应根据合同约定，向业主提供详细的工程进度及施工情况报告。
4. 工程造价本工程的造价为人民币100万元，包含所有施工材料、工人工资、机械设备租赁等费用。
施工单位应根据合同要求，按照支付进度进行阶段性支付。
5. 法律责任1.合同双方在合同规定的期限、质量标准、价款等方面均需履行合同义务，并须承担因自身原因造成的损失；2.如一方未履行合同，应向另一方赔偿由此产生的损失；3.合同双方如有争议，应协商解决。
若协商不成，可将争议提交有关部门仲裁或诉讼解决。
照明施工合同doc
照明施工合同合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行照明工程施工的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________照明工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于灯具安装、管线敷设、照明系统调试等。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同价格包含：灯具、灯具配件、电线电缆、配电设备、施工人工等一切与工程有关的费用。
2.3 合同价格一经确定，除非双方协商一致，否则不得变更。
三、合同工期3.1 开工日期：____年__月__日。
3.2 竣工日期：____年__月__日。
3.3 总日历工作天数：____天。
四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量应符合国家《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2015）》及其他相关规范和标准。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等，并负责协调相关部门，确保施工顺利进行。
5.2 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
5.3 甲方应按照合同约定支付合同价款，乙方应提供相应的发票。
六、合同价款的支付6.1 甲方应在合同签订后的七个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%。
6.2 工程进度达到合同约定的节点后，甲方应按照实际完成工程量支付相应合同价款。
6.3 工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的合同价款。
七、违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2023照明工程施工标准合同完整版.doc
照明工程施工合同完整版合同编号：X-X甲方（委托方）：单位名称：地质：联系人：方式：乙方（承包方）：单位名称：地质：联系人：方式：根据《合同法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成照明工程施工合同：一、工程概况1.工程名称：照明工程2.工程地点：3.工程内容：4.工程规模：5.工程质量标准：6.合同工期：二、合同价格和支付方式1.合同总价：2.付款方式：–首付款：–进度款：–竣工验收付款：–最终支付款项：三、工期及延期1.工期计算：自年月日起至年月日止。
2.延期责任：–若甲方要求变更或增加工作内容，应提前书面通知乙方，并延长工期及调整合同金额。
–若由于甲方的原因导致工程延期，除另有约定外，甲方应按每天延期工程合同金额的5‰向乙方支付违约金。
四、工程保证金1.甲方应在合同签订后的天内，向乙方支付工程保证金人民币万元。
保证金在结算时递减抵扣。
五、交工验收及保修责任1.交工验收：–工程竣工后，甲方和乙方将进行交工验收。
–若出现质量问题，乙方应在收到甲方通知后及时修复。
–在乙方完成修复之前，甲方有权暂停支付最后一笔款项。
2.保修责任：–自交工验收合格之日起，乙方对照明工程所使用的材料和施工质量负责，并提供免费维修服务。
–保修期限为个月。
六、违约责任1.甲方违约责任：–未按时支付合同约定金额的，每日按欠款金额的0.05%支付违约金。
–违反合同其他条款的，按相应条款承担违约责任。
2.乙方违约责任：–违反合同约定的，按照违约条款承担违约责任。
七、争议解决1.本合同的解释和争议解决适用相关法律法规。
2.如因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；若协商不成，则提交有管辖权的人民法院进行解决。
八、合同生效与变更1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2.对于本合同未尽事宜，经双方协商一致并签字，可按补充协议的方式进行变更。
甲方（章）乙方（章）日期：年月日。
照明工程施工合同完整版.doc
照明工程施工合同完整版1. 合同主体甲方：[甲方名称] 住所地：[甲方住所地] 法定代表人（负责人）：[甲方法定代表人（负责人）名称] 联系方式：[甲方联系方式]乙方：[乙方名称] 住所地：[乙方住所地] 法定代表人（负责人）：[乙方法定代表人（负责人）名称] 联系方式：[乙方联系方式]2. 合同背景与目的3. 工程内容本合同约定的照明工程施工内容如下：1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程面积：[工程面积]4.工程描述：[工程描述]4. 工程价款及支付方式1.工程总价款为：￥[工程总价款]2.工程款项支付方式：–预付款：￥[预付款金额]，在双方签订合同生效后 [预付款支付时间] 内支付；–进度款：根据工程进度，按照[进度款比例]支付；–竣工验收款：￥[竣工验收款金额]，在工程竣工验收合格后 [竣工验收款支付时间] 内支付。
5. 工程期限1.工期约定：[工期约定]2.进度控制：–甲方应提供工地使用许可证及相关手续，在工期开始前 [提供许可证时间] 内提供给乙方；–乙方应在工期内完成工程，并按照约定的时间节点提交进度报告。
6. 竣工验收1.工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工报告及相关资料；2.甲方应在 [竣工验收时间] 内进行竣工验收；3.若工程验收结果合格，甲方应在 [竣工验收合格天数] 内支付竣工验收款；4.若工程验收结果不合格，乙方应在 [整改时间] 内对问题进行整改，并重新提交竣工报告。
7. 违约责任1.若甲方未按照约定时间支付款项，乙方有权要求支付违约金；2.若乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权要求支付违约金或采取其他追偿措施；3.双方违约时，违约方应支付守约方因此产生的所有费用。
8. 保修责任1.工程竣工验收合格后，乙方为甲方提供 [保修期] 的保修服务；2.在保修期内，若工程发生问题，乙方应及时进行维修；3.若工程问题与乙方施工质量有关，乙方应免费维修；4.若工程问题与乙方施工质量无关，甲方应支付维修费用。
照明工程施工合同范本
照明工程施工合同范本
甲方：（委托方名称）
地址：
电话：
法定代表人：
乙方：（承包方名称）
地址：
电话：
法定代表人：
鉴于甲方拟为（工程项目名称），现邀请乙方承担该工程项目的照明工程施工工作，经双方友好协商，达成以下合同：
第一条项目内容
1.1 甲方委托乙方承担（工程项目名称）照明工程施工任务，包括但不限于设计、材料采购、施工安装、调试等工作。
第二条工程期限
2.1 工程期限自合同签订之日起计算，至照明工程竣工验收合格为止。
第三条工程费用
3.1 甲方将按照合同约定的工程款支付方式支付工程费用给乙方。
第四条质量保证
4.1 乙方承诺照明工程施工过程中严格遵守相关法律法规，保证施工质量符合工程设计要求。
4.2 工程竣工后，乙方负责提供一年的免费质量保修期，保修内容包括但不限于修理、更换损坏部件等。
第五条违约责任
5.1 若因乙方原因导致工程延误或质量不符合合同约定，乙方应负责相应赔偿责任。
5.2 若因甲方原因导致工程延误或质量问题，甲方应支付乙方相应的违约金。
第六条合同解除
6.1 若因不可抗力等客观原因导致工程无法继续推进，合同可解除，双方不承担违约责任。
第七条其他约定
7.1 本合同附件构成本合同不可分割的部分，具有同等的法律效力。
7.2 本合同如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
甲方（委托方签名）：乙方（承包方签名）：
日期：日期：。
道路及照明工程合同
道路及照明工程合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟进行道路及照明工程项目，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_____________________________2. 工程地点：_____________________________3. 工程内容：包括但不限于道路铺设、照明设施安装、交通标志设置等。
4. 工程标准：按照国家及地方相关标准执行，确保工程质量满足要求。
二、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥___________）。
2. 价款支付方式：甲方应按合同约定的时间节点向乙方支付工程款项。
三、工期要求1. 开工日期：自____年__月__日起2. 竣工日期：至____年__月__日止3. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应及时协商调整工期。
四、质量保证1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及甲方要求。
2. 对于出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时修复，并承担相应责任。
五、变更与索赔1. 工程变更需经双方协商一致，并签订书面补充协议。
2. 因变更导致的额外费用，由提出变更一方承担。
六、违约责任1. 如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2. 如因不可抗力导致无法履行合同，双方应及时沟通，按法律规定处理。
七、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
照明工程施工合同书
照明工程施工合同书甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方因项目需要，委托乙方承担照明工程的施工任务，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：_______________________4. 工程规模：_______________________5. 工程期限：_______________________6. 质量标准：_______________________7. 合同价款：_______________________8. 工程承包范围：_______________________9. 工程承包方式：_______________________10. 其他约定事项：_______________________11. 工程图纸和技术资料：_______________________12. 施工图纸和技术资料的提供时间：_______________________13. 施工图纸和技术资料的提供方式：_______________________第二条甲方的权利和义务1. 甲方应按照合同约定及时支付工程款。
2. 甲方应提供施工所需的场地、水电等基本条件。
3. 甲方有权对工程进度、质量进行监督和检查。
4. 甲方应协助乙方解决施工过程中的外部协调问题。
第三条乙方的权利和义务1. 乙方应按照合同约定的工程内容、标准和期限完成施工任务。
2. 乙方应保证工程质量，达到合同约定的标准。
3. 乙方应负责施工期间的安全管理工作。
4. 乙方应按照甲方的要求提供施工进度报告。
5. 乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸和技术资料。
第四条工程款支付1. 工程款支付方式：_______________________。
照明施工合同范本
照明施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方委托乙方进行照明施工，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.4 工程面积：____________________平方米二、合同工期2.1 本合同工期为____个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、合同价款3.1 本工程合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2 乙方应在合同签订后7个工作日内，向甲方提交工程预算书，经甲方确认后作为支付工程款的依据。
3.3 甲方支付工程款的方式为：预付款、进度款、验收款。
四、工程质量及标准4.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
4.2 乙方在施工过程中应严格遵守安全生产规定，确保施工安全。
五、乙方义务5.1 乙方应按照甲方的要求和时间安排进行施工，确保工程进度。
5.2 乙方应确保施工材料符合国家质量标准，不得使用假冒伪劣产品。
5.3 乙方应遵守施工现场管理制度，保持施工现场清洁卫生。
5.4 乙方应按照甲方的要求，提供相关施工资料和验收报告。
六、甲方义务6.1 甲方应按照合同约定及时支付工程款。
6.2 甲方应协助乙方办理施工手续，提供相关资料。
6.3 甲方应按照合同约定，对乙方施工过程进行监督和验收。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款1%的违约金。
7.2 乙方施工质量不符合国家规定，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应在规定时间内完成整改，否则甲方有权解除合同。
7.3 甲方未按照约定支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付合同总价款1%的违约金。
照明工程施工合同(通用版)
照明工程施工合同(通用版)1. 合同背景2. 施工内容和工期1.甲方将按照乙方提供的相关设计图纸和要求进行照明工程施工。
2.乙方要求的施工开始日期为（日期），工程预计完成日期为（日期）。
3.施工范围包括但不限于：照明设备及配件安装、线路布线、灯具安装、电源供应等工作。
3. 工程造价和支付方式–在签署本合同后的（日期）内支付工程款项的（金额1）作为预付款；–工程完成后的（日期）内支付工程款项的（金额2）作为尾款。
1.工程款项应以银行转账方式支付至甲方指定的账户。
4. 施工责任和标准1.甲方应按照相关法律法规和施工标准，以及乙方提供的设计图纸和要求，进行照明工程施工。
2.甲方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全措施，保护乙方财产的安全。
3.施工完成后，甲方应确保照明设备的正常运行，负责解决工程质量问题和故障维修等。
5. 变更和索赔1.若乙方需要变更工程内容或工程进度，应提前书面通知甲方，并经双方达成一致后方可进行变更。
2.双方同意，在不可抗力或合同外的不可预见情况下，如遭遇自然灾害、战争等，可暂停合同履行，并协商解决。
3.甲方如需要提出索赔，应提供相关证据及索赔金额，并书面通知乙方。
乙方应在收到通知后尽快进行核实和处理。
6. 合同解除1.若乙方未按照合同约定支付工程款项，并在收到甲方书面通知后逾期未处理，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相关违约损失。
2.若乙方违反合同约定，未履行相关义务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿违约损失。
7. 违约责任1.若甲方未按照合同约定完成工程，应承担相应违约责任，并赔偿乙方相关损失。
2.若乙方未按照合同约定支付工程款项，应承担相应违约责任，并赔偿甲方相关损失。
8. 保密条款双方同意对合同过程中获取的对方涉密信息保密，未经许可不得向第三方透露、泄露或利用。
9. 纠纷解决本合同的解释、执行及争议解决均适用法律，并提交的仲裁委员会进行仲裁。
10. 其他1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
公路照明工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号： ______________签订日期： ______________甲方（发包方）： ______________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________乙方（承包方）： ______________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________鉴于：1. 甲方根据公路建设及管理需要，决定对____________________公路进行照明工程改造，现委托乙方进行施工。
2. 乙方愿意承担本照明工程施工任务。
经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________公路照明工程改造1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于路灯安装、照明线路敷设、配电箱安装、控制系统改造等。
1.4 工程规模：____________________1.5 工程投资：人民币____________________元整。
第二条工程工期2.1 乙方应按照甲方要求，在合同签订后____________________日内完成施工任务，并达到合同约定的质量标准。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工组织设计进行施工。
第三条工程质量3.1 乙方应严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家一级公路照明工程标准。
3.2 乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改。
3.3 甲方有权对施工质量进行监督检查，并对不合格工程进行返工处理。
第四条工程费用及支付4.1 工程费用总额为人民币____________________元整，包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费等。
照明施工合同范本
照明施工合同范本
甲方：（施工方）
乙方：（业主）
根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就乙方委托甲
方进行照明施工事宜达成如下协议：
一、项目名称：照明施工
二、项目地点：（详细地址）
三、项目内容：根据乙方要求，甲方负责设计、采购、安装、调试乙方照明系统，确保正常运行及质量达标。
四、工期：（具体工期）
五、施工费用：总计（具体金额），乙方需在合同签订时支付总金额的30%作为预付款，其余费用在竣工验收后支付。
六、施工标准：甲方保证按照相关行业标准及乙方要求进行照明施工，并提供相应的保修服务。
七、竣工验收：施工结束后，甲乙双方进行竣工验收，如发现质量问题，甲方需及时修复并进行再次验收。
八、合同解决争议地：本合同如发生争议，应当由双方友好协商解决；协商无果的，可向有关部门申请仲裁或者提起诉讼。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
道路及照明工程合同
道路及照明工程合同合同编号：_________甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_________(工程名称)道路及照明工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成如下协议：一、工程概况本工程位于_________(工程地点)，主要包括道路铺设、照明设施安装及相关配套设施的建设。
工程总长度为_____公里，宽度为_____米，照明设施应满足国家相关标准和规范要求。
二、工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，确保工程质量达到设计要求和功能需求。
2. 乙方应按照合同约定的技术规范和施工图纸进行施工，不得擅自变更设计和材料。
3. 如工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行无偿修复。
三、工程进度1. 乙方应根据合同约定的工期，合理安排施工计划，确保工程按期完成。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时书面通知甲方，并提出调整工期的申请。
3. 乙方应每月向甲方提交工程进度报告，以便甲方监督和协调。
四、合同价格及支付方式1. 本工程合同总价为人民币_______元。
2. 付款方式：预付款为合同总价的_____%，在乙方开工后____天内支付；进度款根据实际完成的工程量按月支付；尾款在工程竣工验收合格后____天内结清。
3. 所有款项支付时，乙方应提供相应的发票。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应按每日未完成部分的合同金额支付违约金。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担由此产生的所有损失和费用。
3. 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款的滞纳金。
六、争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
照明工程合同范本
照明工程合同范本
鉴于甲方拟进行照明工程，乙方具有从事照明工程的资质和能力，双方经友好协商，就甲方拟委托乙方进行照明工程事宜，达成如下合同：
一、工程内容及要求
1. 甲方拟进行的照明工程项目为：_______________。
2. 工程的具体要求和标准：_______________。
二、工程期限
1. 工程的开始时间为：_______________，完成时间为：_______________。
2. 若因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商解决，并签订书面延期协议。
三、工程费用及支付方式
1. 工程总费用为：_______________（大写：_______________）。
2. 工程款支付方式：_______________。
四、质量保证
1. 乙方保证所提供的照明设备和工程质量符合国家标准和甲方要求。
2. 工程完工后，乙方应提供一定期限的免费维修保养服务。
五、违约责任
1. 若一方未能按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 一方违约，导致对方损失的，应承担赔偿责任。
六、争议解决
本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他事项
1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_______________ 日期：_______________
乙方（盖章）：_______________ 日期：_______________。
《照明工程施工合同》.docx(2024精)
照明工程施工合同1. 合同背景2. 双方权益和责任2.1 甲方权益和责任甲方有权利：•要求乙方按照规定时间完成照明工程的施工任务；•对乙方的施工过程和质量进行监督和检查；•在合同约定范围内支付乙方约定的施工款项。
甲方有责任：•提供准确、完整的工程设计图纸和技术规范；•向乙方提供施工所需的场地、设备和材料；•在乙方完成施工后，按照合同约定时间支付施工款项。
2.2 乙方权益和责任乙方有权利：•要求甲方提供准确、完整的工程设计图纸和技术规范；•要求甲方按照合同约定时间支付施工款项。
乙方有责任：•按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工；•按时完成照明工程施工任务，并保质保量地交付给甲方；•在施工期间，妥善保管场地设备和材料。
3. 工程规划和施工进度双方根据照明工程的规模、复杂程度和可行性进行工程规划和施工进度的确定。
甲方和乙方应共同确认施工进度，并定期进行项目进展的沟通和协商。
4. 施工质量和验收标准照明工程施工应符合国家标准和相关法律法规的要求。
甲方有权利对乙方的施工质量进行监督和检查。
乙方应确保施工质量符合甲方的要求和合同约定，并按时进行工程验收。
5. 风险和违约责任若乙方未按合同约定时间完成施工任务、未保质保量地完成施工或违反合同的其他约定，甲方有权利要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方的损失和支付违约金。
若甲方未按合同约定支付施工款项或其他付款义务，乙方有权利要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付滞纳金和索赔。
6. 合同变更和解除若因不可抗力等原因导致双方无法履行合同约定的义务，应及时通知对方并协商解决办法。
如无法解决，双方可以协商解除合同。
若双方需要变更合同约定的内容，应经过书面协议，并由双方签字确认。
7. 争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。
如协商未果，则提交相关争议仲裁机构进行调解或仲裁。
8. 合同生效和终止本合同自双方签署之日起生效，并自照明工程施工验收合格之日终止。
照明工程施工合同(模板)范本
照明工程施工合同范本一、合同背景受甲方委托，乙方同意进行照明工程的设计、采购和施工等相关工作。
为明确双方的权益和责任，双方在平等自愿的基础上，达成合作协议。
二、项目概述1.项目名称：照明工程施工合同2.甲方：[甲方公司名称]3.乙方：[乙方公司名称]4.合同编号：[合同编号]5.合同有效期：自 [起始日期] 起至 [截止日期]6.工程范围：根据甲方对乙方提出的照明需求，乙方负责设计、采购、安装和调试等一系列照明工程施工工作。
7.工程地点：[工程所在地]8.工程总价：[工程总价]9.付款方式：乙方按照工程进度完成情况向甲方提出付款申请，甲方审核后按约定支付。
三、合同条款1. 甲方责任1.提供详细的照明需求，包括照明种类、亮度要求、节能要求等，并协助乙方对工程现场进行勘察。
2.提供工程现场的准确平面图和立面图，确保施工的准确性。
3.在工程实施期间，提供必要的施工条件和保障，并确保工程期间的安全。
2. 乙方责任1.根据甲方提供的照明需求，制定详细的工程施工方案，并提交给甲方审核。
2.负责工程的设计、采购、安装和调试等，确保施工质量和工期进度。
3.对工程现场进行勘察和测量，确保施工的准确性。
4.提供照明设备和材料的选型和采购，并按照合同约定负责保修期内的维护和维修工作。
3. 工程进度和付款方式1.双方约定工程进度计划，并在合同附件中详细列出各项工作的完成时间。
2.乙方按照工程进度完成情况向甲方提出付款申请单，甲方审核后，按约定支付相应款项。
4. 合同变更和解除1.若因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方可以协商解除合同，解除合同后，须双方互不追究责任。
2.若工程需要进行变更，双方应书面协商，签订变更合同，并明确变更前后的合同条款和工程范围等。
5. 违约责任1.任何一方违反合同条款的，违约方应向守约方支付违约金，并承担由此产生的其他损失。
2.若因违约方原因导致工程无法继续进行，守约方有权解除合同，违约方应承担解除合同的一切费用。
照明工程施工(合同)
照明工程施工合同1. 合同双方本合同由双方订立：甲方：[甲方公司名称]地质：[甲方公司地质]联系人：[甲方联系人]方式：[甲方联系方式]乙方：[乙方个人或公司名称]地质：[乙方公司地质]联系人：[乙方联系人]方式：[乙方联系方式]2. 合同背景甲方为开展照明工程施工项目，需要与乙方签订本合同，明确双方的权益和责任。
3. 工程内容本合同所涉及的工程内容包括但不限于：•照明设备的采购、安装和调试；•灯具布局设计和照明方案制定；•照明系统的电气设计和工程施工；•照明系统的调试和维护。
4. 工作进度和完成时间双方约定本工程的工作进度和完成时间如下：•工作进度：乙方按照合同约定的时间节点完成相应的工作；•完成时间：整个照明工程施工项目将在合同签订后的[工期]内完成。
5. 工程费用和支付方式双方约定本工程的费用和支付方式如下：•工程费用：本工程的费用为人民币[金额]元；•支付方式：甲方将根据工程进度进行分期支付，每个阶段的支付比例为[比例]。
6. 质量保证和维修•质量保证：乙方承诺所提供的照明设备和施工服务符合相应的行业标准和质量要求；•维修责任：乙方将对照明设备的质量问题提供免费维修服务，维修期限为[维修期限]。
7. 违约责任•甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付工程费用或未提供必要的协助和配合，甲方将承担相应违约责任；•乙方违约责任：如乙方在照明工程施工过程中出现严重质量问题或延误工程进度，乙方将承担相应违约责任。
8. 不可抗力在本合同有效期内，如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等不可预见、不可避免的事件）而导致工程无法按时完成，双方可以协商解除合同或延期完成工程，但双方应友好协商解决相关问题。
9. 争议解决本合同的解释和争议解决应依据法律进行。
如双方就本合同的解释或履行发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。
10. 合同的变更和终止任何一方需变更本合同的内容，应提前以书面形式通知对方并经双方协商达成一致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新密二期道路及煤场照明施工合同(doc 27页)张家港三吉利电力工程检修有限公司新密二期道路及煤场照明施工合同发包单位：张家港三吉利电力工程检修有限公司承包单位：河南省光大建筑安装有限公司二〇一一年十月1签约单位发包单位：张家港三吉利电力工程检修有限公司（以下简称甲方）承包单位：河南省光大建筑安装有限公司（以下简称乙方）2签约依据依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》和有关文件及资料。
3工程名称、地点3.1 工程名称：新密电厂2x1000MW机组厂区道路及煤场照明工程3.2 工程地点：河南新密市曲梁镇4 承包范围4.1工程范围施工图设计煤场区域道路照明和煤场高杆灯照明，包括但不限于满足安装要求的各项有关工序工程，以及照明电源的接入。
4.2本标段包含但不限于以下工程1全厂除煤场区域以外道路照明2煤场区域道路照明3 煤场高杆灯照明4 照明电源接入具体详细内容详见合同附件A工程施工范围及内容程移交证书之后30天内，甲方向乙方支付65%的合同款。
(c) 若因乙方原因，工程未能实现合同约定国家优质工程银奖，则将在工程结算时扣除合同总价的2%。
10.2工程质量保证金本工程竣工通过验收一年期满后且不发生因乙方施工责任造成的质量问题后，甲方将合同金额5%的质量保证金一次支付给乙方。
11 竣工结算11.1 工程竣工验收合格后，方可办理竣工结算书12 材料采购12.1本工程所需要的除照明箱电源电缆及甲供材清单外所有设备和材料均由乙方按照设计和技术标准的要求负责采购、运输、装卸、检验和保管。
12.2甲方采购的照明箱：12.2.1照明箱为户外布置，防护等级采用IP55；箱体、合页、门锁均为不锈钢，采用1Cr18Ni9Ti不锈钢（厚度不小于2.0mm）。
照明箱采用挂墙或落地布置，正面开门操作和维护，全部采用下进线，并具有敲落孔。
箱体尺寸可根据提供的箱体型号或由设备方单独设计。
12.2.2箱内应设汇流母排，合理安排电缆头的空间。
配电箱内应允许至少三根50mm2电缆引入。
照明箱内设接地母线和中性母线。
相线应设端子排。
中性母线截面与相线相等。
照明箱内采用带电磁脱扣器的空气断路器（进线和馈线开关分断能力分别不小于10kA和6kA）。
光控回路应配置光控开关和探头等元件。
12.2.3光控照明配电箱由传感器、光敏开关和控制箱两部分组成：(1)光敏开关的使用寿命大于5000次，光敏元件应垂直安装于户外，应有防雨水浸入而又不会遮光的设施，光敏开关应具有延时特性，不会受短暂或瞬间变化的影响。
(2)控制箱应具有试验检查装置，以检查电器元件是否正常。
12.2.4照明箱接线图见设计院提供的图纸。
12.2.5照明箱厂家原则上和主厂房保持一致。
12.3甲方供应材料清单：⑴、 286盏LED路灯（含灯杆）⑵、4盏煤场高杆灯⑶、电缆一批电缆（ZR-YJV-4*4 0.6/1kv） 1200米电缆（ZR-YJV-2*6 0.6/1kv） 1200米电缆（YJV22-1.0（4*25+1*16）） 5500米电缆（YJV22-1.0（4*16）） 580米电缆（YJV22- 4*35） 1000米电缆（YJV22- 4*25） 30米电缆（YJV22-1.0（2*16+1*16）） 700米电缆（BV-500（2.5mm2）） 2000米⑷、照明箱 5只12.4乙方购置的材料、设备在使用前其规格、标准、质量须符合设计要求，具有出厂合格证并经实验检验合格后方可使用。
甲方有权要求乙方对认为不合格的材料供货商或生产厂家进行更换。
12.5材料实验检验由第三方实验室进行实验（按河南省电力质检中心站有关规定），费用由乙方承担。
12.6本工程现场设一个集中搅拌站，不允许施工单位设置搅拌站和搅拌机。
混凝土价格不高于当地商品混凝土市场价。
12.7本工程使用水泥须用大厂生产的旋窑水泥。
13 工程质量13.1工程质量目标：建“国内一流发电企业”，确保国家优质工程银奖，争创国家优质工程金奖。
工程具体质量目标如下：单位工程合格率100%，优良率100%。
分部工程合格率100%，分项工程合格率100%。
在工程施工过程中开展“样板引路、过程评优”活动。
乙方根据质量目标制定出具体质量目标，对重点项目和关键施工工艺要提前按照新密二期工程创优质量策划做好样板。
采用现场施工实物样板方式，样板通过监理单位组织的管理方联合验收确认后，乙方才能按照样板标准，正式开展此项工程施工。
在施工过程中按“新密二期工程质量奖惩细则”及甲方“工程质量管理考核办法”进行质量管理和考核。
13.2因乙方原因工程质量达不到上述质量标准的，乙方承担违约责任。
乙方应优先采用先进的施工机械和施工工艺，以提高施工效率、提高工程质量、保证工期（尽可能提前）、节约资源和提高现场的文明施工水平。
13.3 检查和返工13.3.1乙方应认真按照甲方提供的设计图纸要求以及监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受监理工程师的检查，为检查检验提供便利条件。
12.3.2工程质量达不到约定标准的部分，监理工程师一经发现，有权要求乙方重新施工，乙方应按监理工程师的要求重新施工，直到符合标准，并承担重新施工的费用，工期不顺延。
以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。
13.4隐蔽工程和中间验收13.4.1工程具备隐蔽条件时，乙方进行自检，并在隐蔽验收前24小时以书面形式通知监理工程师验收。
通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
乙方准备验收记录，验收合同，监理工程师在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在监理工程师限定的时间修改后重新验收。
13.4.2监理工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时，监理工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，监理工程师应承认验收记录。
13.4.3乙方有充分证据证明，其在建工程经监理工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收48小时后，监理工程师无故不在验收记录上签字，可视为监理工程师已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。
13.4.4为确保工程质量，乙方须在甲方和监理认可的独立的第三方试验室完成有关试验工作。
13.5 重新检验。
当监理工程师认为有必要对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行并在检验后后重新覆盖或修复。
在检验不合格的情况下，乙方必须立即组织重新施工，直至符合标准，所涉及的费用由乙方承担，且不得因此延误工期。
14 施工技术管理14.1开工前，乙方应按合同规定向监理工程师提交开工报告，主要内容应包括：施工机构的建立、质检体系、安全体系的建立和劳动力的安排，材料、施工机具及检测仪器设备进场情况，施工方案的准备情况等。
虽有此规定，但不妨碍监理工程师根据实际情况及时下达开工令。
14.2开工前，乙方应按要求编制施工组织设计，经监理工程师、甲方以及业主批准后实施。
施工组织设计的内容应包括施工组织、施工方案、工程进度计划、资源（劳动力、机械设备、原材料、实验器具等）供应计划、质量保证体系及质量保证措施、安全体系及安全保证措施等。
14.3乙方应根据业主和监理工程师的要求，合理编制施工作业计划，组织人力物力，保证计划的按期完成。
14.4工程施工前应进行图纸会审。
图纸会审由监理单位组织，甲方、乙方和设计单位参加，并编写会审纪要，未经会审的施工图纸不得施工。
14.5设计变更须由设计部门签发的设计变更通知，并经监理工程师和业主工程部专业人员审核、主管领导签字后生效。
重大设计变更，必须经甲方、监理和设计单位同意，由设计单位修改设计并提出工程预算变更单后方可实施。
施工中，乙方对设计的部分修改必须征得设计工代、监理及甲方代表的认可同意，并以认可的书面文件为准。
14.6施工过程的每道主要工序，须经监理和甲方的认可之后，方可进行下一道施工工序。
没有监理和甲方的批准，工程的任何部分不得覆盖或掩蔽。
当监理和甲方随时指示对工程的某一部分或某几部分进行剥露或在其内或贯穿其中开孔时，乙方应予执行，并应对之重新覆盖和整理好，若质量不发生问题，则此费用可计入合同价中，任何其它情况下的一切费用均由乙方承担。
14.7 乙方应建立健全质量保证体系，加强自身检测力量，必须积极配合甲方的质检工作。
对因施工责任造成质量问题，应及时通知监理和甲方商定处理方案，乙方负责无偿处理，不得私自处理和隐瞒不报。
14.8工程竣工后，乙方负责向甲方提供竣工资料（整理成册）一式三份和电子版一份，并确保资料齐全、准确、工整。
14.9本工程除按设计要求外,还应遵循(但不限于)以下技术标准和规范：DL/T5210.1—2005 《电力建设施工质量验收及评定规程（第一部分土建工程）》SDJ69－87、SDJ280－90《电力建设施工验收技术规范》（建筑工程篇、水工结构篇）《火电施工质量检验及评定标准》（建筑工程篇）GBJ79－91《建筑地基处理技术规范》GBJ201-83 土方与爆破工程施工及验收规范GB50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GBJ107－87《混凝土强度检验评定标准》TJ305－75《建筑安装工程质量检验评定标准—通用机械设备安装工程》GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50168-91《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接续施工及验收规范》郑州裕中能源有限责任公司《火电建设工程施工工艺示范手册》土建篇有关建筑材料质量标准与管理规程,试验规程、规范和评定标准主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明以上标准如有新的标准则执行新标准，替代原有标准及其他相关标准以上规范和标准若有新版本颁布，执行新版本。
15双方责任15.1甲方15.1.1向乙方提供周围的永久性坐标及水准控制点。
15.1.2按照合同要求支付工程款。
15.1.3 提供与本工程有关的项目资料。
15.1.4 协助乙方协调业主关系。
15.1.5甲方有权根据工程进度情况，要求乙方增加人员和设备。
甲方如果认为乙方现场人员和设备不能满足施工进度和质量要求，有权要求乙方调整更换。
15.1.6监督工程进度、质量，及时对隐蔽工程和已完工程进行验收和竣工验收。
15.2 乙方15.2.1根据合同工期，按时、保质、保量完成承包范围内的施工任务。
15.2.2及时提供进度报表、隐蔽工程资料及竣工资料。
15.2.3搞好现场安全文明施工，其中垃圾清运出厂的垃圾堆放地由乙方以自己的费用负责解决（即结算费用不计取此项费用）。
15.2.4协调地方关系。
15.2.5从甲方给定施工水源、施工电源点分别挂表接入水源、电源，并负责维护管理。