桩基钢筋笼制安合同-
给于的桩基合同6篇
给于的桩基合同6篇篇1桩基工程合同甲方（发包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行桩基工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：桩基施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
二、承包方式及工程价款1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 工程价款：暂定人民币[金额]元，实际结算金额根据竣工图纸及现场实际发生量进行结算。
三、工期要求1. 开工日期：自甲方发出开工通知之日起算。
2. 竣工日期：乙方应按照合同约定的时间完成施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
四、工程质量与技术标准1. 工程质量应达到国家相关标准的合格要求。
2. 技术标准：按照国家现行技术规范与标准执行。
3. 乙方应按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行施工，确保工程质量。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和现场交底。
2. 甲方负责办理工程相关手续，确保施工环境符合施工条件。
3. 甲方负责提供施工所需的水电等基础设施。
六、乙方责任1. 乙方应按照合同约定组织施工，确保工期和质量。
2. 乙方应建立健全安全管理体系，确保施工现场安全。
3. 乙方应合理控制成本，不得转包或违法分包。
4. 乙方应负责工程资料的整理与归档。
七、付款与结算方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款[金额]。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按约定比例支付进度款。
3. 结算款：工程竣工并通过验收后，双方按照实际发生量进行结算。
4. 质保金：工程总金额的[比例]%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付余款。
钢筋笼制作合同范本
钢筋笼制作合同范本一、合同背景二、合同1. 项目名称：钢筋笼制作项目2. 制作内容：乙方按照甲方提供的图纸、技术规范和施工要求，完成钢筋笼的制作工作。
具体内容包括：（1）钢筋笼的设计与制作；（2）钢筋笼的焊接；（3）钢筋笼的防腐处理；（4）钢筋笼的运输及现场安装。
3. 制作标准：（1）钢筋笼：指用钢筋按照一定规格焊接成的笼状结构，用于混凝土构件的骨架。
（2）焊接：指将钢筋通过高温熔化连接在一起的方法。
（3）防腐处理：指对钢筋笼表面进行处理，防止其在使用过程中发生腐蚀。
4. 制作周期：乙方应在合同签订后，根据甲方提供的施工计划，合理安排生产进度，确保在约定的时间内完成钢筋笼的制作。
5. 质量保证：（1）乙方必须确保钢筋笼的质量，如出现质量问题，乙方应按照甲方要求进行修复或更换。
（2）乙方在制作过程中，应定期对钢筋笼进行质量检测，并将检测结果报告甲方。
6. 价格及支付：（1）双方约定钢筋笼制作价格为人民币【】元（大写：【】元整）。
（2）甲方在乙方完成钢筋笼制作并验收合格后，支付制作费用的【】%作为预付款。
（3）剩余款项在乙方完成现场安装并验收合格后支付。
7. 违约责任：（1）乙方未能按照约定时间完成钢筋笼制作，每延迟一日，应支付甲方合同总价款的【】%作为违约金。
（2）乙方制作的钢筋笼存在质量问题，甲方有权要求乙方承担修复、更换或退货的违约责任。
8. 争议解决：如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
9. 其他约定：（1）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
（2）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】个月。
（3）本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（委托方）：__________乙方（制作方）：__________签订日期：【年】年【月】月【日】日名词解释：1. 钢筋笼：指用钢筋按照一定规格焊接成的笼状结构，用于混凝土构件的骨架。
桥梁桩基基础合同7篇
桥梁桩基基础合同7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行桥梁桩基基础工程事宜，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：_________________________桥梁桩基基础工程。
（二）工程地点：位于_________________________。
（三）工程范围：包括但不限于桥梁桩基施工、成孔、钢筋笼制作与安装等全部相关工作内容。
二、工程内容本合同涵盖的主要工作内容包括但不限于以下几个方面：钻孔桩定位测量、桩基开挖施工、护壁混凝土浇灌等工序的实施。
详细工程量见合同附件之工程量表。
三、承包方式及工期要求（一）承包方式：乙方采用包工包料方式，承担本合同规定的全部工程施工任务。
（二）工期要求：本合同总工期为____日历天，自合同签订之日起计算。
如有延误须承担违约责任。
四、技术标准及验收标准（一）技术标准：遵循国家相关技术标准以及行业标准进行设计与施工。
（二）验收标准：工程完工后，按照国家和地方现行相关规范标准进行验收。
验收合格后方可交付使用。
五、合同价款及支付方式（一）合同总价款：人民币________元整（￥________元），为完成本合同所述工程内容的全部费用。
该价款为固定总价，不因任何因素调整。
具体金额按照合同附件的工程量表计算。
（二）支付方式：甲方按照工程进度支付款项，具体支付节点和比例按双方约定执行。
工程竣工验收合格并交付使用后支付至合同价款的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后无质量问题无息退还。
六、工程质量及保修责任（一）乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关技术标准的要求。
若因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应负责无偿返工并承担相应损失费用。
（二）工程保修责任：本工程保修期限为_____年，保修期内出现质量问题由乙方负责修复或返工。
钢筋笼制作合同
钢筋笼制作合同甲方：东阳市华美劳务有限公司乙方：身份证号：经双方友好协商，甲方将东阳华美劳务有限公司的下属的钢筋笼工程承包给乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。
一、工程概况：工程名称：工程地点：工程情况：二、承包范围及方式：1.承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、套丝、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费。
单次医药费：事故处理费3000元以内由乙方承担，超过3000元由甲方承担。
甲方提供钢筋笼工程需用配备的钢筋机械、电焊机电缆线、配电箱、铁丝、焊条、安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套（每月每人3副）、面罩等2.承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包钢筋笼制作至下钢筋笼所有完成验收合格前所需工作。
3.钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输、现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。
）、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、钢筋采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。
4．无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。
5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示。
属乙方承包范围内的但乙方未施工项，在甲方通知乙方施工后乙方拒绝施工的，甲方将双倍扣除相应款项。
6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。
三、施工工期及工人进场时间：乙方确保甲方的总体进度计划。
桩基工程施工承包合同(按实结算)合同
桩基工程施工承包合同(按实结算)最新合同本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This page is only the cover as a document 2021year桩基工程施工承包合同发包人：郴州富城房地产开发有限公司安仁分公司承包人：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规及有关规定。
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：１、工程名称：安仁县龙溪湖生态小城·金湖嘉园２、工程地点：安仁县环城东路二、工程内容：金湖嘉园一期1#～4#栋人工挖孔桩（挖桩、护壁、钢筋笼制安、砼灌注、嵌岩等）、冲孔桩工程。
三、施工工期：１、根据国家工期定额和发包人的使用需要，工程总工期为150天。
自2014年11月16日开工；2#、4#栋至2015年3月16日前完工验收，1#、3#栋至2015年4月16日前完工验收交付给发包人。
２、如遇下列情况，经发包人现场签证后，工期相应按实顺延。
①、一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过８小时。
②、在施工过程中遇人力不可抗拒或政策性因素影响正常施工。
四、工程质量和检查验收：１、质量的评定以国家和行业的现行质量检验评定标准为依据，承包人必须保证工程质量，质量合格。
承包人必须提交四套完整合格竣工资料及竣工验收报告，竣工图四套。
２、承包人必须严格按照施工图纸，变更图及会审纪要说明和国家、省、市颁发的有关规范、规程和标准施工，并按受发包人委托的监理公司现场监理及发包人代表的监督、检查、协调管理。
３、涉及技术、经济方面的工程事项必须经发包人派驻或委托的现场代表检查、验收合格并签证后，方可进行施工。
五、工程价款的结算办法及支付方式：１、结算方式：本合同价款计价方式为：按2006年湖南省工程消耗量标准及湘建价〈2009〉406号《湖南省清单计价办法》计算，总价下浮5%，主要材料按市（县）造价管理站发布与工程施工同期的材料预算价格综合平均计算（主材价格超过信息价±5%以上或开发商指定的材料按实签证），市（县）造价管理站发布价中没有的主材单价由发、承包人双方调查确定，人工工资单价按湘建价（2012）237号最低工资单价与综合工资单价的平均值计取，计时工按150元/天计。
钢筋笼制作合同范本
钢筋笼制作合同范本一、合同标的钢筋笼：指用于混凝土结构中，由钢筋焊接而成的笼状结构，用于增强混凝土的承载能力和抗拉性能。
二、合同金额2.1 本合同总金额为人民币【金额】元（大写：【金额】元整），包括但不限于材料费、人工费、运输费等所有费用。
三、合同期限3.1 本合同自双方签订之日起生效，至钢筋笼制作完成并验收合格之日止。
四、双方权利与义务4.1 甲方权利与义务：4.1.1 甲方应按照约定时间向乙方支付合同款项。
4.1.2 甲方有权对乙方制作的钢筋笼进行验收，如验收不合格，有权要求乙方进行整改。
4.1.3 甲方应提供乙方制作钢筋笼所需的场地、设备等支持。
4.1.4 甲方应按照国家相关法律法规，对乙方进行安全生产、环境保护等方面的监管。
4.2 乙方权利与义务：4.2.1 乙方应按照甲方提供的明细表，按时完成钢筋笼的制作。
4.2.2 乙方应保证钢筋笼的质量，确保符合国家相关标准和甲方要求。
4.2.3 乙方应按照甲方要求，提供钢筋笼的制作过程资料，包括但不限于施工方案、材料合格证等。
4.2.4 乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程中的安全生产、环境保护。
五、质量保证5.1.1 符合国家相关标准及行业规范。
5.1.2 符合甲方提供的明细表要求。
5.1.3 钢筋笼焊接牢固，无裂纹、变形等质量问题。
六、验收与支付6.1 钢筋笼制作完成后，乙方应及时通知甲方进行验收。
6.2 甲方应在验收合格后【验收合格后支付时间】日内，向乙方支付合同款项。
七、违约责任7.1 双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向另一方支付违约金，违约金为合同金额的【违约金比例】%。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
桩基劳务合同
桩基劳务合同•相关推荐桩基劳务合同范本在人民愈发重视法律的社会中，合同的类型越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的桩基劳务合同范本，希望能够帮助到大家。
桩基劳务合同篇1甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。
1、工程内容：桩基钢筋笼制作安装及相关工作。
2、工程单价：钢筋加工_____元/t，此单价包括的内容：①提供小型机具如小配电箱、切割机、冷弯机、电焊机、焊条及其它相关小型机具等；②钢筋笼加工与制作、声测管安装及钢筋笼加工与制作、装卸过程中的其它相关工作；③所有钢材到场后由甲方提供机械，乙方派人配合卸货；甲方只负责将大电接到施工场地，然后由乙方根据需要自行接引。
3、工程量：以施工图中设计数量为结算依据（钢筋及声测管数量）。
4、甲方责任4.1、负责三通一平、提供桩基钢筋加工所需的各种型号的钢筋原材。
4.2、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。
4.3、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。
4.4、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。
5、乙方负责5.1、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并保证按时进场。
施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。
因甲方材料供应不及时等原因造成乙方停工或窝工超过2天的，甲方补助乙方人员误工费150元/人/天，具体施工人数由甲乙双方现场清点签字为准。
5.2、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。
5.3、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，保证施工安全和工程质量。
钢筋笼加工合同8篇
钢筋笼加工合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要加工钢筋笼，经过甲乙双方充分协商，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成以下钢筋笼加工合同：一、工程概况1. 工程名称：钢筋笼加工项目。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：钢筋笼的制作、加工及相关辅助工作。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元（大写：______元整）。
该金额已包含材料费、加工费、运输费等所有费用。
2. 支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同总金额的______%作为预付款，验收合格后支付剩余款项。
三、工期及进度要求1. 乙方应在甲方提供材料后______天内完成钢筋笼的加工。
2. 如因甲方原因造成工期延误，乙方不承担任何责任。
3. 甲方应根据工程进度及时提供所需材料，确保乙方能按时完成工作。
四、质量标准及验收方式1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸进行加工，确保产品质量符合国家标准及合同约定。
2. 验收时，甲方应提供验收标准、方法和程序。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 如产品存在质量问题，乙方应负责免费更换或修复。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露保密信息。
六、违约责任1. 如因一方违约导致本合同无法履行或履行不符合约定，守约方有权要求违约方支付违约金并赔偿损失。
2. 违约金的具体金额及赔偿方式由双方协商确定。
七、不可抗力1. 如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致一方无法履行本合同，该方应尽快通知对方，并采取措施减少损失。
2. 因不可抗力导致的损失，双方应协商解决。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
旋挖桩基础工程施工合同
旋挖桩基础工程施工合同合同编号：_________甲方（业主）：_________乙方（施工方）：_________鉴于甲乙双方就_________项目（以下简称“本项目”）的旋挖桩基础工程施工达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程内容1. 本合同所涉及的工程为旋挖桩基础工程，包括但不限于桩位的测量定位、钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等全部工序。
2. 工程量及具体规格详见附件《工程量清单》。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家相关标准及行业规范执行，确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
2. 工程质量应满足《建筑桩基技术规范》等相关规范的要求。
三、工期要求1. 本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，并协商确定延期事宜。
四、合同价款1. 本工程合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥__________）。
2. 价款包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
3. 付款方式及时间详见附件《付款协议》。
五、双方责任1. 甲方责任：- 提供必要的工程资料和图纸；- 按合同约定支付工程款项；- 协助解决施工中出现的问题。
2. 乙方责任：- 保证工程质量符合国家标准及合同约定；- 按计划完成施工任务；- 负责施工现场的安全管理。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款项，应按逾期金额的千分之五每日支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成工程任务，应按逾期天数的总工程款千分之五每日支付违约金。
七、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
钢筋笼制作 劳务合同
钢筋笼制作劳务合同甲方委托人通讯地址乙方（制作承包人）性别电话居民身份证号码甲乙双方经友好协商，达成以下钢筋笼制作劳务协议，以共同遵守：1、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：钻孔压灌超流态砼灌注桩钢筋笼制作2、工作内容与要求：①制作钢筋笼所需的钢筋由提供，而焊接机器与焊接材料由自备。
②乙方必须按照甲方提供的图纸及有关技术资料进行作业，成品由施工单位和建设单位验收合格后方可使用。
作业质量不合格的，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，以达到质量验收标准合格。
因施工作业不合格给甲方造成的损失，由乙方承担。
③按施工单位的计划进行下料，不得私自截取，造成浪费的要赔偿损失。
④乙方严格遵守施工场地的各项规章制度，接受甲方的工作安排、指导、监督与调配。
⑤乙方必须严格做好安全防护措施，如发生因违反安全规章制度而造成的人身伤害事故，由乙方自行负责。
3、劳务费的支付①甲方支付给乙方的劳务承包费实行清包人工费，每延长米元，每吨元。
②劳务费按月发放，甲方保证在施工期间，支付给乙方劳务费%，余下的%待所有钢筋笼制作完毕后一次性支付。
结算支付完毕，合同自动终止。
4、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，如果乙方有给甲方造成损失的，须赔偿相应的损失：①技术水平达不到甲方要求的；②有打架斗殴、偷窃、赌博等严重违法、违纪行为的；③故意怠工、偷工减料，给甲方造成重大损失的；④严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的；⑤被依法追究刑事责任的；5、本合同未尽事项，甲乙双方另行商议。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方盖章签字之日起生效。
甲方负责人：乙方：委任人：（签字按指印）年月日年月日。
个人钢筋笼制作合同模板
个人钢筋笼制作合同模板甲方：（委托方）联系地址：联系电话：乙方：（承包方）联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，甲、乙双方本着自愿、平等、诚信的原则，就甲方委托乙方制作钢筋笼，达成如下协议：一、项目概况1.1 甲方委托乙方制作（具体规格和数量）的钢筋笼，用于（项目名称和施工地点）。
1.2 制作开始日期为____年____月____日，预计完成日期为____年____月____日。
1.3 钢筋笼的具体规格和要求详见附件《钢筋笼制作要求》。
二、委托内容2.1 甲方委托乙方制作钢筋笼，并在约定时间内交付到指定地点。
2.2 甲方应按约定时间和方式向乙方支付相应的制作费用。
2.3 乙方应按照约定的规格和要求制作和交付钢筋笼，并确保质量符合相关标准。
三、制作费用及支付方式3.1 制作费用为人民币________元，支付方式为（一次性付清/分期支付），具体约定详见附件《费用支付协议》。
四、交付及验收4.1 乙方应在约定时间内将制作好的钢筋笼交付到指定地点。
4.2 甲方有权对交付的钢筋笼进行验收，如有质量问题，乙方应负责修复或更换。
五、违约责任5.1 如因不可抗力导致无法按时完成制作并交付的，不视为违约；但应及时通知甲方，并协商处理办法。
5.2 如乙方未按约定时间和要求完成制作并交付的，应向甲方支付违约金，每延迟一天支付____元违约金。
5.3 如甲方未按约定时间和方式支付费用的，应向乙方支付违约金，每延迟一天支付____元违约金。
六、其他约定6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的完成日期结束。
6.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：附件：1. 钢筋笼制作要求2. 费用支付协议（附件内容见下一页）钢筋笼制作要求1. 钢筋笼的直径、长度、间距等应符合相关标准规定。
2. 钢筋笼的焊接工艺应符合相关标准要求，保证牢固可靠。
钢筋笼承包合同通用5篇
钢筋笼承包合同通用5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如学习总结、实习报告、工作计划、心得体会、条据文书、合同协议、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, the store provides you with various types of classic model essay, such as learning summary, internship report, work plan, experience, documents, contract agreements, emergency plans, teaching materials, composition, other model essay, etc.want to know different model essay format and writing style, please pay attention!钢筋笼承包合同通用5篇合同的有效制定，必须依照法律，这样才能更好地保证各自利益，合同存在的意义就是让我们的权益得到保障，以下是本店铺精心为您推荐的钢筋笼承包合同通用5篇，供大家参考。
钢筋笼制作劳务合同范本
钢筋笼制作劳务合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、劳务内容1. 乙方负责按照甲方提供的设计图纸和技术要求，进行钢筋笼的制作工作。
2. 劳务工作包括但不限于钢筋的调直、切割、弯曲、焊接、绑扎等工序，确保钢筋笼的质量符合相关标准和要求。
二、工作地点钢筋笼制作的工作地点为：[具体地点]三、劳务期限1. 劳务期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
2. 如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，劳务期限相应顺延。
四、劳务费用及支付方式1. 劳务费用按照每吨[具体金额]元计算，总费用根据实际完成的钢筋笼重量进行结算。
2. 甲方每月按照乙方完成工作量的[百分比]支付进度款，剩余款项在钢筋笼制作完成并经甲方验收合格后[具体时间]内一次性付清。
3. 乙方应在每次付款前向甲方提供合法有效的发票。
五、质量标准1. 乙方制作的钢筋笼应符合国家和行业现行的有关标准、规范及设计要求。
2. 钢筋笼的焊接质量、钢筋间距、长度、直径等各项指标应符合设计图纸和技术交底的要求。
3. 乙方应严格按照施工工艺和操作规程进行施工，确保施工质量。
如因乙方原因导致钢筋笼质量不合格，乙方应负责返工，直至合格为止，返工费用由乙方自行承担。
六、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1. 向乙方提供钢筋笼制作的设计图纸、技术要求及相关资料。
2. 及时协调解决乙方在施工过程中遇到的问题。
3. 按照合同约定向乙方支付劳务费用。
（二）乙方责任与义务1. 严格按照甲方提供的设计图纸、技术要求及相关规范进行施工，确保施工质量和工期。
桩基础工程施工合同6篇
桩基础工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础施工，包括钻孔、混凝土浇筑等。
二、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际情况及双方约定进行调整。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
具体支付时间为工程开工前预付______%，工程进度达到一半时支付______%，工程竣工并经验收合格后支付剩余的______%。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关质量标准及规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
2. 乙方在施工过程中发生安全事故，应由乙方承担全部责任，并立即报告甲方。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价千分之______的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价千分之______的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。
钢筋笼劳务合同7篇
钢筋笼劳务合同7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、汇报材料、心得体会、应急预案、合同协议、条据书信、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, report materials, insights, emergency plans, contract agreements, documentary evidence, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!钢筋笼劳务合同7篇只有将合同制定得合理，才能正确保护好双方的权利，写合同其实也是为了更好的保障我们自己的权益，以下是本店铺精心为您推荐的钢筋笼劳务合同7篇，供大家参考。
钢筋笼制作劳务合同范本
钢筋笼制作劳务合同范本甲方：住所：法人代表：乙方：住所：法人代表：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行钢筋笼制作事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_____________1.2 工程地点：_____________1.3 工程内容：乙方负责按照甲方提供的图纸和技术要求，制作符合质量标准的钢筋笼。
二、劳务内容2.1 乙方应按照甲方提供的图纸和技术要求，完成钢筋笼的制作工作。
2.2 乙方应保证钢筋笼的制作质量，符合国家相关标准和甲方要求。
2.3 乙方应按照甲方的要求，提供相关资料和报表。
三、工期3.1 乙方的施工期限为：自合同签订之日起至工程全部完成之日止。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提前完成施工，确保甲方工程进度不受影响。
四、劳务报酬4.1 乙方的劳务报酬为：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 甲方应按照乙方完成的工作量，及时支付劳务报酬。
五、质量保证5.1 乙方应严格按照甲方提供的图纸和技术要求进行施工，确保施工质量。
5.2 乙方应对其施工质量承担责任，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责返工和修复，并承担相应费用。
六、保密条款6.1 乙方应对在合同执行过程中获得的甲方技术和商业秘密予以保密。
6.2 乙方不得将甲方的技术和商业秘密泄露给第三方。
七、违约责任7.1 如乙方未按照约定完成工作，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
7.2 如甲方未按照约定支付劳务报酬，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程全部完成之日止。
钢筋笼制作劳务合同范本
钢筋笼制作劳务合同范本甲方（雇主）：________________乙方（承包人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行钢筋笼制作劳务的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：甲方委托乙方进行钢筋笼的制作。
二、劳务范围1. 乙方应按照甲方的要求和工程图纸，完成钢筋笼的制作。
2. 乙方应提供制作钢筋笼所需的材料、设备、工具及劳动力。
3. 乙方应负责钢筋笼的制作质量，确保符合甲方的要求和国家相关标准。
三、劳务费用1. 劳务费用总额为人民币_______元（大写：__________________________元整）。
（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内向乙方支付劳务费用的_______%，即人民币_______元；（2）进度款：乙方完成工程进度的_______%时，甲方支付劳务费用的_______%，即人民币_______元；（3）尾款：乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的劳务费用，即人民币_______元。
四、工期1. 工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2. 乙方应按照甲方的要求和工程进度，合理安排施工，确保按期完成工程。
五、质量标准1. 乙方应按照甲方的要求和工程图纸，制作符合国家相关标准的钢筋笼。
2. 乙方应保证钢筋笼的制作质量，如有质量问题，乙方应负责修复或重新制作，直至符合甲方要求。
六、安全生产1. 乙方应严格遵守安全生产的相关法律法规，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应负责施工人员的安全教育和培训，提供必要的劳动保护措施。
3. 如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规处理。
地基基础工程施工合同(6篇)
地基基础工程施工合同甲方：乙方：合同编号：签订地点：签订时间：地基基础工程施工合同条款甲方：__________ 乙方：__________甲方委托乙方承担工程的部分桩基工程，设计为直径毫米的桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧KN，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必须达到设计要求的单桩竖向承载力特征值≧KN，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。
第一条工程概况与承包方式1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作(不含试件制作、原材料送检报验)。
4深度，以每米元计价结算;预制桩尖购置费：元/个，机械进出场安拆费包干：元/台套。
成桩总进尺按相关计算规则以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度(含桩尖长度并不得扣除桩尖虚体积的长度)为准，并以此为结算依据。
5、质量等级：第二条工程期限1、开工日期：2、竣工日期：3、总施工期：4、如遇下列情况之一者，工期可顺延;(1)停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。
(2)因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。
(3)因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。
(4)因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。
(5)因拆迁、占地等未处理好影响施工。
(6)因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。
(7)试桩、基桩检测期间耽误的工期。
如因甲方原因造成的停工，除工期顺延外，每日应支付停班费用元，并纳入结算中。
第三条甲方责任1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
桩基础施工合同书范本(3篇)
桩基础施工合同书范本发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf____91____0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于____个3.②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度____米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在____年____月____日前进场施工。
并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的____‰，总额不超过合同总价的____%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工____小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天____元补尝。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩基钢筋笼制作安装承包合同
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为确保工程的安全、工期、质量等要求，甲方把桩基钢筋笼制作安装工程发包给乙方施工，经甲、乙双方在平等自愿的基础上充分协商，达成以下协议：
一、工程概况及承包方式内容：
1、工程承包范围：
2、承包方式：包工不包材料，包机械设备、包辅材，包安全质量、包工期。
包钢筋加工制作设备（弯曲机、切断机、调直机、切割机、卷扬机、钢筋笼运输车等）、人工、油料、扎丝焊条、焊钳、焊把线、钢丝绳、推车、劳保用品、住宿、床铺、厨具、生活用品、小型机具、保护层垫块制作及其它辅材等由乙方负责。
主材（砼、钢筋）、吊车、声测管、钢筋套筒接头、加工场地、便道、施工水源电源由甲方负责。
甲方负责购买钢筋等材料运送到施工现场乙方指定位置。
2、工程地点：
3、工程数量：以设计图纸及甲方按月下达施工任务为准，实际以结算为准。
4、工作内容
钢筋笼制作安装：试件取样、下料、半成品制作、安装、运输、下笼、定位、安放吊筋及声测管（含管内注水）、桩基砼灌注完成后的声测管的疏通与保护。
施工水源电源由甲方提供，乙方负责取水及二级柜以下配电箱，施工水电费由甲方负责，住宿及生活水电费由乙方自理。
二、工期要求：
以总包方的工期为准。
乙方必须满足钻机施工要求。
如由甲方原因及不可抗力因素造成的工期延误给予顺延。
三、工程质量及评定标准：
工程质量：按图纸设计要求及现行公路施工规范、工程质量检验评定标准等执行。
四、承包单价及付款方式：
1、承包单价：
1)钢筋笼制作运输安装元/吨(肆佰叁拾元人民币/吨)；
2)声测管安装按设计桩长每延米元（叁元人民币/米）；
3)钢筋套筒镦粗车丝按套筒数量计价元/个（壹元人民币/个）；
以上单价包括所有劳务费、进退场费、机械费、场内运输费、油料、辅材、管理费、保险、安全文明施工、利润等费用（不含主材及税金）。
2、工程款的付款方式
1)按月进度付款，每月支付当月完成工程量的80%。
2)工程钻孔浇注完工出场时付到总金额的90%。
3)余款在桩基验收合格后90日内付清。
4)钢筋损耗率0，浪费材料按市场价从工程款中扣除。
五、双方责任：
1、甲方负责提供施工图纸一份。
2、甲方负责施工计划安排，安全技术交底和专业监理，工程师报验
手续。
3、甲方负责材料及时足量供应，并运至制作现场。
4、甲方负责场地平整，总电源箱及施工用水用电费用。
5、乙方负责钢筋制作、安装、场内转运、自已班组的机械设备的维
修保养、三级电箱、电缆、铁丝、焊条等辅材，保证所提供机械设备和辅材符合甲方及有关规范和设计要求，夜晚加班现场照明施工器材由乙方负责；
6、乙方负责对进场的设备进行核查，确认设备数量、规格、性能、
完好程度要求满足合同要求。
配备足够的管理人员、技术人员、技工、劳力、机具设备等，特殊工种人员必须持证上岗。
乙方负责提供工人焊工证、暂住证、相关证件，费用由乙方自理。
乙方工人的住宿房屋及生活水电费由乙方自理。
7、钢筋及声测管等材料卸车所需的人工由乙方负责，原材料及预
制成品钢筋笼应并分类堆码、标识清楚、钢筋等原材应离地25堆码，原材及成品覆盖防止雨淋，遇上级检查应及时整理堆码。
无法再次利用的钢筋短料乙方应及时整齐堆放至钢筋制作场内，如造成材料浪费，甲方有权罚款处理。
8、乙方应按照上级有关规定，做好安全文明施工，在施工中造成安
全事故，一切经济赔偿及法律责任由乙方自行承担。
9、乙方应严格按照图纸设计并结合有关规范要求进行施工，造成返
工，其一切损失由乙方负责。
10、乙方应服从甲方人员现场施工管理和生产安排，并配合施工管
理人员做好每道工序质量自检和送检工作。
对甲方提出的有关施工要求、规定要严格完整的执行，对不接受甲方意见者，甲方有权随时辞退有关人员。
11、若乙方因质量，工期不能确保本工程施工进度，经整改无效者，
甲方有权单方面终止合同，另行选择队伍，所发生一切经济损失乙方自行承担。
12、在甲方按合同条款付款的前提下，乙方应确保按时全额发放给
工人工资，否则发生工人上访劳动部门造成不良影响，并由项目部出面处理，甲方有权按每次处理款总价20%收取违约金，并在乙方进度款中扣回。
13.乙方必须按照甲方所安排的施工进度完成任务，平时应多预备成品钢筋笼，以防雨天停水停电等原因造成钢筋笼供应不及时，无法按时完成的，乙方应风雨无阻加班加点，否则甲方有权对乙方处以每天1000元罚款，并赔偿给甲方造成的机械设备人员的窝工等损失。
由于工程质量不符合规定的要求，乙方要负责无偿维修或返工。
五、施工安全：
乙方所有参加施工的人员，都必须参加安全“三级”教育，自觉学习安全守则，杜绝重大事故发生。
严格按安全操作规程作业，发生安全责任事故的一切费用由乙方自负。
甲方有权对进入施工现场不戴安全帽或穿“三鞋”（拖鞋、高跟鞋、硬底带钉易滑鞋），打赤脚等不进行安全防护的人员每次罚款50元。
六、纠纷解决办法
双方一旦就合同发生纠纷，应由双方协商解决。
协商不成，诉至法院。
七、其它
1、所有发生的经济往来及工作意见均以书面形式且甲方代表签字生
效；
2、乙方签订合同时，应向甲方缴纳1万元履约保证金，机械设备及人
员进场开工后10日内退还给乙方。
4、本合同未尽事宜，由双方共同协商，制定补充条款。
5、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
双方的权利和义务及款项履
行完毕后自动失效。
6、合同一式3份。
甲方2份，乙方1份。
附：1、乙方代表身份证复印件
甲方：乙方：
身份证号码：身份证号码：
联系电话：联系电话：
日期：年月日日期：年月日。