(完整版)FIDIC合同通用条款
fidic标准合同范本

fidic标准合同范本第一部分:合同协议第一条:定义1.1 除非合同中另有规定,本合同中使用的术语应当按照FIDIC(国际咨询工程师联合会)标准合同的定义解释。
第二条:合同文件2.1 合同文件应包括但不限于以下文件,且其解释顺序如下:(a) 合同协议书;(b) 投标书及附件;(c) 合同条件;(d) 特殊条件(如有);(e) 技术规范;(f) 工程量清单;(g) 合同图纸;(h) 其他双方同意并明确列入合同文件的文件。
第三条:工程范围3.1 工程范围应详细描述在合同协议书及技术规范中,包括但不限于工程的类型、规模、质量标准、施工方法等。
第二部分:双方的权利和义务第四条:承包商的职责4.1 承包商应按照合同条件、技术规范和工程量清单的要求,完成所有工程的施工、安装和调试工作。
第五条:发包人的职责5.1 发包人应按照合同条件及时支付工程款,并提供施工所需的场地、设施和必要的协助。
第六条:工程进度和质量6.1 承包商应按照合同约定的工期完成工程,并保证工程质量符合合同规定的标准。
第七条:变更和索赔7.1 任何工程变更应按照合同规定的程序进行,并由双方协商确定变更对工程进度和费用的影响。
第三部分:合同价格和支付第八条:合同价格8.1 合同价格应根据合同条件、工程量清单和双方的约定确定,并在合同协议书中明确。
第九条:工程款支付9.1 发包人应按照合同约定的支付条件和时间,向承包商支付工程款。
第十条:价格调整10.1 合同价格的调整应根据合同条件和市场价格的变化,按照双方的约定进行。
第四部分:违约责任第十一条:违约责任11.1 任何一方违反合同条款,应按照合同规定承担相应的违约责任。
第五部分:争议解决第十二条:争议解决12.1 双方应首先通过友好协商解决合同争议。
协商不成时,应提交至合同中约定的仲裁机构进行仲裁。
第六部分:合同的生效、变更和终止第十三条:合同的生效13.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
fidic国际合同范本

fidic国际合同范本FIDIC国际合同范本一、合同概述1. 甲方(雇主):____________________(名称)2. 乙方(承包商):____________________(名称)二、定义1. 工程项目:指甲方委托乙方承担的工程建设项目,包括但不限于设计、施工、调试、验收等阶段。
2. 合同总价:指甲方支付给乙方的全部款项,包括但不限于工程款、材料款、人工费等。
3. 工期:指甲方和乙方约定的工程完成时间。
4. 设计变更:指甲方在工程实施过程中对原设计方案进行的修改。
5. 索赔:指甲方或乙方在合同执行过程中,因对方违约或不可抗力等原因,向对方提出的经济补偿要求。
三、合同1. 工程项目及合同总价(1)乙方按照甲方提供的工程设计文件,承担本合同约定的工程项目。
(2)合同总价为______(币种及金额),双方应在合同签订后______日内支付预付款。
a. 工程款:______(币种及金额)b. 材料款:______(币种及金额)c. 人工费:______(币种及金额)d. 其他费用:______(币种及金额)2. 工期(1)乙方应在合同签订后______日内完成工程项目。
(2)如乙方未能在约定工期内完成工程,甲方有权对乙方进行违约金处罚,违约金为合同总价的______%。
3. 设计变更(1)甲方有权在工程实施过程中对设计方案进行变更。
(2)乙方应在收到甲方设计变更通知后______日内,根据变更内容调整工程进度和预算。
(3)设计变更导致的合同总价调整,双方应协商确定。
4. 索赔a. 对方违约b. 不可抗力c. 其他双方约定的情况(2)索赔应在发生索赔事件后______日内提出,并提供相关证据。
(3)双方应在收到索赔请求后______日内进行协商,达成一致意见。
5. 工程验收(1)乙方应在工程完成后向甲方提交验收报告。
(2)甲方应在收到验收报告后______日内进行验收。
(3)验收合格后,甲方应在______日内支付剩余合同总价。
FIDIC合同通用条款(doc 15页)

FIDIC合同通用条款(doc 15页)FIDIC合同通用条款一、定义和解释(1)业主:指本项目的合同专用条款中指名的执行本建设项目投资计划的单位,或其指定的负责管理本建设项目的代表机构,以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人(单位)。
(2)承包人:指其投标已为业主所接受,并与业主签订了合同协议书承建本合同工程的当事人(单位),以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人(单位)。
(3)分包人:指承包人报经理工程师审查并取得业主批准已分包了本合同工程一部分的当事人(单位),或合同中指名作为分包本合同工程一部分的当事人(单位),以及取得该当事人单位资格的合法继承人(单位)。
(4)理工程师:指业主为本合同目的委托的或指定的承担本合同工程理工作的单位或个人。
并在合同专用条款中指名。
(5) 项目经理:指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同工程的代表。
(16)临时工程:指在实施和完成本合同工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程(不包括下文所指的承包人装备)。
(17)合同工程:或“合同段工程”指合同协议书中写明的合同范围内的全部工程。
(18)设备:指预定构成或构成永久工程的一部分的机械、仪器、装置以及诸如此类的设备。
(19)承包人装备:指属承包人所有(或租赁)的、为了实施和完成本合同工程及其缺陷修复所需的机械器具或物品。
(20)永久占地:指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地,包括公路两则路权范围内的用地。
(21)临时占地:指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地,包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道、以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。
二、合同文件(1)合同文件的优先次序:组成合同的各个文件应该认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充,如果出现含糊不清,应由监理工程师作出解释;如出现相互矛盾的情况,以下述文件次序在先者为准。
组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:(a)合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);(b)中标通知书;(c)投标书和投标书附录;(d)合同专用条款及数据表(含招标文件补遗书中与此有关的部分);(e)合同通用条款;(f)技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分);(g)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分);(h)标价的工程量清单;(i)投标书附表;(j)在本合同条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。
fidic合同范本

fidic合同范本
FIDIC合同范本
一、合同双方
二、合同标的
三、合同价格
1. 合同总价为人民币_______元(大写:_______元整)。
2. 乙方应根据工程进度,按甲方批准的工程量清单和单价计算工程进度款。
四、工期
1. 工程总工期为_______天,自合同生效之日起计算。
2. 乙方应按照甲方批准的施工进度计划组织施工,确保工程按期完成。
五、质量标准
1. 工程质量应符合国家相关标准和规范,以及甲方的要求。
2. 乙方应按照设计文件和施工图纸进行施工,确保工程质量。
六、付款方式
1. 甲方应根据工程进度,按月支付乙方工程进度款。
2. 工程竣工后,甲方应在验收合格后_______天内支付乙方工程总价款的_______%。
3. 乙方提供_______年的质量保修期,质量保修金为工程总价款的_______%,质保期满后无质量问题,甲方应在_______天内支付给乙方。
七、违约责任
1. 甲方违约:甲方未按合同约定支付工程款项,应向乙方支付逾期付款金额的
_______%的违约金。
2. 乙方违约:乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付逾期竣工天数的_______%的违约金。
八、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):_______
乙方(盖章):_______
签订日期:_______年_______月_______日。
fidic合同范本

fidic合同范本FIDIC合同范本一、合同概述1. 业主(Employer):指委托人,即项目的投资方或业主单位。
2. 承包商(Contractor):指接受业主委托,承担项目实施的企业或个人。
二、合同条款1. 定义1.1 项目:指甲乙双方在本合同中约定的具体工程建设项目。
1.2 工程量清单:指甲乙双方在合同签订前共同确认的工程项目工作量清单。
1.3 工程进度计划:指承包商根据项目特点和施工条件制定的施工进度计划。
1.4 合同总价:指甲乙双方在合同中约定的项目实施所需的总费用。
1.5 工期:指甲乙双方在合同中约定的项目实施所需的时间。
2. 合同内容2.1 业主的义务2.1.1 提供项目所需的设计文件、施工图纸等技术资料。
2.1.2 负责办理项目实施所需的各种政府审批手续。
2.1.3 按合同约定支付合同总价。
2.1.4 提供项目所需的现场施工条件。
2.2 承包商的义务2.2.1 按照合同约定的要求完成项目实施。
2.2.2 编制并提交工程进度计划。
2.2.3 负责项目实施过程中的安全生产。
2.2.4 按合同约定提交工程结算报告。
3. 合同价格及支付3.1 合同总价:双方约定项目实施所需的总费用为人民币____元(大写:____元整)。
3.2 支付方式:业主按照合同约定的付款进度支付合同总价。
3.3 预付款:合同签订后,业主向承包商支付合同总价10%的预付款。
3.4 结算:项目实施完成后,承包商按照实际完成的工作量编制结算报告,经业主审核无误后,支付合同总价减去预付款后的余额。
4. 工期及延期4.1 工期:双方约定项目实施所需的时间为____个月。
4.2 延期:如因不可抗力等因素导致项目实施延期,双方协商一致后,可对工期进行顺延。
5. 质量要求5.1 承包商应确保项目实施过程中的施工质量符合国家及行业标准。
5.2 业主有权对项目实施过程中的施工质量进行监督检查。
5.3 项目实施完成后,应按照国家及行业标准进行验收。
fidic合同范本

fidic合同范本合同编号:______甲方(委托方):______乙方(受托方):______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担fidic合同范本的相关事宜,经友好协商,达成如下合同条款:第一条合同目的1.1 甲方委托乙方承担fidic合同范本的相关工作。
1.2 乙方应当按照甲方的要求,按照fidic合同范本的规定,完成相关工作。
第二条合同范围2.1 乙方应当按照甲方的要求,提供fidic合同范本的相关服务。
2.2 乙方应当按照甲方的要求,提供fidic合同范本的相关咨询。
2.3 乙方应当按照甲方的要求,提供fidic合同范本的相关培训。
第三条合同价款3.1 双方确认,本合同的总价款为人民币______元(大写:______元整)。
3.2 甲方应当按照本合同的约定,向乙方支付合同价款。
3.3 乙方应当在收到甲方支付的全部合同价款后,开始履行本合同。
第四条合同期限4.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
4.2 本合同的有效期为______个月。
4.3 在本合同有效期内,甲乙双方应当履行本合同的约定。
第五条违约责任5.1 双方应当按照本合同的约定,履行各自的义务。
5.2 如果一方违约,守约方有权要求违约方承担违约责任。
第六条争议解决6.1 双方因履行本合同发生的争议,应当通过友好协商解决。
6.2 如果协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜,双方可以另行签订补充协议。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):______乙方(盖章):______签订日期:______。
fidic最新合同范本

fidic最新合同范本甲方(委托方): ___________乙方(承包方): ___________签订日期: ___________签订地点: ___________第一条合同目的根据双方的共同意愿,甲方委托乙方按照FIDIC(国际咨询工程师联合会)最新版合同条件,完成本合同约定的工程任务。
第二条工程内容1. 工程名称:___________2. 工程地点:___________3. 工程范围:___________第三条合同价格1. 合同总价为:___________(大写:___________)2. 合同价格包括但不限于工程材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、风险费等。
第四条工程期限1. 工程开工日期:___________2. 工程竣工日期:___________第五条工程质量要求乙方必须按照甲方提供的工程设计文件和国家现行的工程技术规范、标准进行施工,确保工程质量符合约定标准。
第六条工程变更在合同执行过程中,如因甲方原因需要对工程内容、工程量、工期等进行变更,应提前书面通知乙方,并由双方协商一致后,签订补充协议。
第七条工程款支付1. 工程预付款:合同签订后____天内,甲方向乙方支付合同总价____%的工程预付款。
2. 进度款支付:根据工程进度,乙方应向甲方提供进度报告,甲方在收到报告后____天内支付相应比例的工程款。
3. 工程竣工验收合格后,甲方在____天内支付至合同总价的____%。
第八条工程验收1. 工程竣工后,乙方应向甲方提交工程竣工报告,甲方应在收到报告后____天内组织验收。
2. 工程验收合格后,双方应签署工程验收合格证明。
第九条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程,每逾期一天,应向甲方支付合同总价____%的违约金。
2. 如工程质量不符合约定标准,乙方应负责无偿修复或更换,直至符合要求。
第十条争议解决双方因履行本合同发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
工程fidic合同条款

工程fidic合同条款以下是一份简化版的FIDIC合同条款范本,用于指导工程项目的合同制定:第一条项目定义与范围1.1 本合同旨在规定___________(以下简称“业主”)与___________(以下简称“承包商”)之间关于___________(以下简称“工程”)的建设与完成的条款与条件。
第二条工程师的角色与职责2.1 业主应指定一位合格的工程师,负责监督和认证工程的设计、施工、竣工及维护工作,确保其符合合同要求。
第三条合同价格与付款3.1 合同价格应根据工程量清单和相关条款确定。
3.2 付款应在工程师对完成的工作量进行认证后,按照合同约定的期限和条件进行。
第四条工期与延迟4.1 承包商应按照合同规定的时间表完成工程。
4.2 如遇不可抗力或业主责任导致的延误,应及时通知工程师并采取适当措施减少影响。
第五条质量保证与验收5.1 承包商须保证工程质量符合合同规范及行业标准。
5.2 工程完成后,工程师将进行验收,确认其达到合同规定的质量标准。
第六条变更与调整6.1 如需对工程的设计、规模或性质进行变更,应由工程师提出并经双方协商一致后实施。
6.2 任何变更都可能引起合同价格和/或工期的调整。
第七条违约与解除7.1 若任一方未能履行合同义务,另一方有权要求补救或终止合同。
7.2 解除合同需遵循合同中规定的程序和条件。
第八条争议解决8.1 双方应通过友好协商解决任何争议。
8.2 如协商不成,可提交至指定的仲裁机构进行裁决。
第九条法律与管辖9.1 本合同受___________(指定国家/地区)的法律管辖。
9.2 所有争议应依据该法律进行解释和适用。
第十条最终条款10.1 本合同包含所有附件、图纸和技术规范,构成双方完整的协议。
10.2 除非书面同意,否则本合同任何条款不得更改或放弃。
fidic条件合同范本

fidic条件合同范本FIDIC条件合同范本一、合同背景工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程内容:[工程简要描述]二、定义1. 本合同:指甲乙双方依据本合同条款及附件所达成的协议。
2. 雇主:指甲方,即工程的委托方。
3. 承包商:指乙方,即承担工程实施的一方。
4. 工程师:指雇主指定的负责工程监督、检查和验收的人员。
5. 工程进度计划:指承包商提交的工程实施计划。
6. 工程变更:指在工程实施过程中,因设计变更、技术调整等原因导致的工程范围、工程量、工程内容的变更。
7. FIDIC条件:指国际咨询工程师联合会(Fédération Internationale DesIngénieurs-Conseils)制定的工程合同条件。
三、合同条款1. 合同总价(1)根据本合同第7条的规定进行工程变更;(2)根据本合同第8条的规定调整合同价格。
2. 工程进度计划承包商应在签订本合同后[时间]内,向雇主提交详细的工程进度计划。
雇主应在收到工程进度计划后[时间]内予以审批。
工程进度计划一经审批通过,承包商应按照计划实施工程。
3. 工程质量和标准承包商应确保工程质量和标准符合国家及行业相关标准。
雇主有权对工程质量进行监督检查,如发现不符合标准,有权要求承包商进行整改。
4. 工程变更(1)因设计变更、技术调整等原因导致的工程范围、工程量、工程内容的变更;(2)因法律法规、政策等原因导致的工程变更。
(1)增加的费用,由雇主承担;(2)减少的费用,由承包商承担。
5. 工程验收工程完成后,承包商应向雇主提交验收申请。
雇主应在收到验收申请后[时间]内组织验收。
验收合格后,雇主应向承包商支付合同总价。
6. 合同履行期限本合同履行期限为[时间],自合同签订之日起计算。
如因特殊情况导致工程延期,双方应协商一致,并签订书面协议。
7. 违约责任如一方违反本合同规定,导致合同无法履行或造成对方损失,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
fidic合同范本3篇

fidic合同范本3篇篇一FIDIC 合同范本合同编号:________________项目名称:________________甲方(业主):________________法定代表人:________________地址:________________联系方式:________________乙方(承包商):________________法定代表人:________________地址:________________联系方式:________________一、项目概况1. 项目地点:[具体地点]2. 项目内容:[详细描述项目的范围和要求]3. 项目期限:自[开始日期]至[结束日期]二、合同价款及支付方式1. 合同总价:人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。
预付款:合同签订后[具体百分比]%,计人民币[具体金额]元;进度款:根据项目进度,按[具体百分比]%支付;竣工款:项目竣工并验收合格后[具体百分比]%,计人民币[具体金额]元。
三、项目质量1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行施工,确保项目质量合格。
2. 项目竣工后,甲方应及时组织验收。
如验收不合格,乙方应在规定的时间内整改直至合格。
四、双方责任1. 甲方责任:提供项目所需的场地、水源、电源等必要条件;按时支付合同价款;协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任:按照合同要求进行施工,确保项目进度和质量;遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作;负责施工过程中的环境保护。
五、违约责任1. 若一方违反本合同约定,应承担违约责任,向对方支付违约金[具体金额]元。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同,双方应协商解决。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
国际通用合同条款fidic

国际通用合同条款fidic甲方:_______________________地址:_______________________联系人:_______________________联系电话:_______________________乙方:_______________________地址:_______________________联系人:_______________________联系电话:_______________________签订日期:_______________________签订地址:_______________________第一条合同背景与目的a. 甲方与乙方就本合同项下的项目达成共识,双方同意按照国际通用合同条款(FIDIC)进行合作。
b. 本合同旨在明确双方的权利、义务和责任,确保项目顺利进行。
c. 双方同意遵守本合同条款,共同完成项目目标。
第二条项目内容与范围a. 甲方委托乙方进行项目的设计、施工和验收工作。
① 设计阶段:乙方负责项目的初步设计、详细设计和施工图设计。
② 施工阶段:乙方负责项目的施工组织、施工管理和施工监督。
③ 验收阶段:乙方负责项目的质量验收和工程验收。
c. 双方应确保项目按照预定的时间、质量和成本要求完成。
第三条双方权利与义务a. 甲方权利:① 甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量和成本要求完成项目。
② 甲方有权对乙方的工作进行监督和检查。
③ 甲方有权要求乙方对项目进行必要的修改和调整。
b. 甲方义务:① 甲方应按照合同约定的时间、质量和成本要求提供项目所需的相关资料和条件。
② 甲方应配合乙方进行项目的设计、施工和验收工作。
③ 甲方应按照合同约定支付乙方报酬。
c. 乙方权利:① 乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、质量和成本要求提供项目所需的相关资料和条件。
② 乙方有权对甲方提供的相关资料和条件进行审核。
③ 乙方有权要求甲方对项目进行必要的修改和调整。
fidic施工合同范本

fidic施工合同范本
FIDIC 施工合同范本
第一部分合同协议书
甲方(雇主):
姓名/名称:
地址:
乙方(承包商):
姓名/名称:
地址:
鉴于甲方拟对[项目名称]进行建设,乙方具备相应的施工能力和资质,双方经友好协商达成如下协议:
1. 工程概况
工程地点:
工程内容:
2. 合同工期
开工日期:
竣工日期:
3. 合同价款及支付方式
4. 双方的权利和义务
5. 质量标准
6. 验收程序
7. 违约责任
8. 争议解决方式
第二部分通用条款
1. 定义和解释
2. 工程师及工程师代表
3. 转让与分包
4. 合同文件
5. 一般义务
6. 劳动力和材料设备供应
7. 开工、延误和暂停
8. 质量检验和验收
9. 变更和调整
10. 合同价格和支付
11. 风险与责任
12. 保险
13. 不可抗力
14. 违约
15. 索赔
16. 争议解决
第三部分专用条款
对通用条款的补充、修改和细化,包括但不限于:
1. 具体的工程范围和技术要求
2. 特殊的质量标准和验收方式
3. 特定的支付条件和进度安排
4. 其他双方约定的特殊事项
第四部分附件
1. 投标书
2. 中标通知书
3. 工程图纸
4. 其他相关文件
甲方(雇主):(签字/盖章)
日期:
乙方(承包商):(签字/盖章)
日期:。
(完整版)FIDIC合同通用条款

FIDIC合同通用条款一、定义和解释(1)业主:指本项目的合同专用条款中指名的执行本建设项目投资计划的单位,或其指定的负责管理本建设项目的代表机构,以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人(单位)。
(2)承包人:指其投标已为业主所接受,并与业主签订了合同协议书承建本合同工程的当事人(单位),以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人(单位)。
(3)分包人:指承包人报经理工程师审查并取得业主批准已分包了本合同工程一部分的当事人(单位),或合同中指名作为分包本合同工程一部分的当事人(单位),以及取得该当事人单位资格的合法继承人(单位)。
(4)理工程师:指业主为本合同目的委托的或指定的承担本合同工程理工作的单位或个人。
并在合同专用条款中指名。
(5) 项目经理:指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同工程的代表。
(6)项目技术负责人:指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。
(7)合同:指合同条款(通用和专用)、技术规范、图纸、工程量清单、投标书、投标书附录、中标通知书、合同协议书以及构成合同组成部分的其他文件。
(8)图纸:指理工程师按本合同规定向承包人提供的全部设计图纸、和可能附有的计算书和有关技术资料,以及由理工程师签署的变更设计图纸,或由承包人提交并经理工程师批准的施工工艺图、计算书和其他有关技术资料。
(9)工程量清单:指投标书中已标价的工程量清单。
(10)投标书附录:指直接附在投标书(函)之后并构成投标书组成部分的附录。
(11)开工期:指投标书附录中规定的开工期限。
(12)交工日期:指实质上完成本合同工程或某单项工程施工并合格的通过交工验收后,在发给的交工证书上写明的日期。
(13)工期:指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间,均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止。
(14)合同价格:指在合同协议书中写明的、承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价格总额。
fidic合同条款(通用10篇)

fidic合同条款(通用10篇)fidic施工合同篇一发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,甲方同意将新沂市钟吾壹号小区一期雨、污水管道、化粪池及道路等附属工程发包给乙方施工。
根据相关法律、行政法规及相关技术规范,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事宜,协商一致,订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:钟吾壹号一期雨、污水管道、化粪池及部分道路工程2、建设地点:钟吾壹号小区内3、承包方式:采用包工包料。
4、工程内容:小区一期工程主道路及雨污水管网、化粪池坑。
二、承包范围(1)小区道路路面工程(包括灰土碎石路基、碎石垫层、12cm厚C30砼垫层、4cm细粒式沥青砼及发生的土方转运)。
(2)小区内雨污水管网(包括基槽土方开挖及转运、基础夯实、碎石垫层、砼垫层及抗肩、管道敷设安装、砼管箍、回填细砂、分层浇水灌实、分层回填素土)。
(3)化粪池:挖基坑土方及外运、基础夯实、C20砼垫层、化粪池内防水、回填细砂、分层夯实。
(4)雨污水沉井:基槽土方开挖及外运、坑内整平夯实处理、C20砼垫层、砌砖、内外抹灰、井圈井盖(包括铸铁、钢纤维复合井盖、砼重型井盖)(5)电力、消防、燃气、电信等管道土方开挖外运、回填细砂、素土夯实。
三、工程造价及结算方式1、工程造价:本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-20xx)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(20xx年)、《江苏省安装工程计价定额》(20xx)、《江苏省建设工程费用定额》(20xx年),其中文明施工措施费按分部分项工程费仅计取基本费,不计取省级标准化增加费;临时设施费按江苏省14费用定额下限计算。
不计取夜间施工费、非夜间施工照明费、总承包服务费、二次搬运费、冬雨季施工费、地上地下设施建筑物临时保护设施费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、工程按质论价费、包干费等费用。
其它按省、市现行工程预算定额有关规定计算。
fidic条件合同范本

fidic条件合同范本FIDIC条件合同范本一、合同概述甲方(雇主):____________________乙方(承包商):____________________本合同依据FIDIC(国际咨询工程师联合会)条件制定,旨在明确双方在工程项目的实施过程中的权利、义务和责任。
二、定义2. 乙方(承包商):指甲方委托的具备相应资质,承担本工程项目的施工、设计和相关服务的责任主体。
3. 甲方(雇主):指本工程项目的投资方和/或项目管理方。
4. FIDIC条件:指国际咨询工程师联合会制定的《施工合同条件》(Condition of Contract for Construction,简称“FIDIC条件”)。
5. 工程进度计划:指乙方根据甲方要求,制定的工程实施计划。
6. 工程变更:指在工程实施过程中,对原设计、施工方案、工程量、工程进度等内容的调整。
7. 工程验收:指甲方对乙方完成的工程进行质量、安全、环保等方面的检查和验收。
三、合同条款1. 工程范围(1)乙方按照甲方的要求,承担本工程的设计、施工、验收和保修等工作。
(2)乙方应按照工程进度计划,按时完成各阶段工作。
2. 工程质量(1)乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准。
(2)乙方应按照甲方的要求,提供完整的工程资料和施工图纸。
3. 工程进度(1)乙方应按照工程进度计划,按时完成各阶段工作。
(2)如乙方未能按照工程进度计划完成工作,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:每延迟一天,支付合同总价款的____%。
4. 工程变更(1)如甲方要求对工程进行变更,乙方应按照甲方的变更要求进行调整。
(2)因工程变更导致的费用增加,双方应协商解决。
5. 工程验收(1)乙方完成工程后,应向甲方提交验收申请。
(2)甲方应在收到验收申请后____个工作日内完成验收。
6. 保修(1)乙方应按照国家及行业相关标准,对工程进行保修。
(2)保修期限为工程验收合格之日起____年。
(完整)FIDIC国际合同条款中英文对照.doc

(完整)FIDIC国际合同条款中英文对照.docCONTENTS目录1General Provisions一般规定 (5)1.1Definitions定义 (5)1.2Interpretation解释 (10)1.3Communications通信交流 (11)1.4Law and Language法律和语言 (12)1.5Priority of Document文件优先次序 (12)1.6Contract Agreement合同协议书 (12)1.7Assignment权益转让 (13)1.8Care and Supply of Document文件的照管和提供 (13)1.9Confidentiality保密性 (14)1.10Employer’s Use of Contractor’s Documents雇主使用承包商文件 (14)1.11Contractor’s Use of Employer’s Documents承包商使用雇主文件 (15)1.12Confidential Details保密事项 (15)1.13Compliance with Laws遵守法律 (15)1.14Joint and Several Liability共同的和各自的责任 (16)2The Employer雇主 (16)2.1Right of Access to the Site现场进入权 (16)2.2Permits, Licences or Approves许可、执照或批准 (17)2.3Employer’s personnel雇主人员 (18)2.4Employer’s Financial Arrangements雇主的资金安排 (18)2.5Employer’s Claims雇主的索赔 (18)3The Employer’s Administration雇主的管理 (19)3.1The Employer’s Representative雇主代表 (19)3.2The Employer’s personnel其他雇主人员 (20)3.3Delegated Persons受托人员 (20)3.4Instructions指示 (21)3.5Determinations确定 (21)4The Contractor承包商 (21)4.1The Contractor’s General Obligations承包商的一般义务(22)4.2Performance security履约担保 (22)4.3Contractor’s Representative承包商代表 (23)4.4Subcontractors分包商 (24)4.5Nominated Subcontractors指定的分包商 (25)4.6Co-operation合作 (25)4.7Setting out放线 (26)4.8Safety procedures安全程序 (26)4.9Quality Assurance质量保证 (27)4.10Site Data现场数据 (27)4.11Sufficiency of the Contract Price合同价格 (28)4.12Unforeseeable Difficulties不可预见的困难 (28)4.13Rights of way and Facilities道路通行权于设施 (28)4.14Avoidance of Interference避免干扰 (29)4.15Access Route进场通路 (29)4.16Transport of Goods货物运输 (30)4.17Contractor’s Equipment承包商设备 (30)4.18Protection of the Environment环境保护 (30)4.19Electricity, Water and Gas电、水和燃气 (31)4.20Employer’s Equipment and Free-Issue Material雇主设备和免费供应的材料 (31)4.21Progress Reports进度报告 (32)4.22Security of the Site现场保安 (33)4.23Contractor’s Operations on Site承包商的现场作业 (34)4.24Fossils化石 (34)5Design设计 (35)5.1General Design Obligations设计义务一般要求 (35)5.2Contractor’s Documents承包商文件 (36)5.3Contractor’s Undertaking承包商的承诺 (37)5.4Technical Standards and Regulations技术标准和法规 (37)5.5Training培训 (38)5.6As-Built Documents竣工文件 (38)5.7Operation and Maintenance Manuals操作和维修手册 (39)5.8Design Error设计错误 (39)6Staff and Labour员工 (39)6.1Engagement of Staff and Labour员工的雇用 (40)6.2Rates of Wages and Conditions of Labour工资标准和劳动条件 (40)6.3Persons in the Service of Employer为雇主服务的人员 (40)6.4Labour Laws劳动法 (40)6.5Working Hours工作时间 (41)6.6Facilities for Staff and Labour为员工提供设施 (41)6.7Health and Safety健康和安全 (41)6.8Contractor’s Superintendence承包商的监督 (42)6.9Contractor’s Personnel承包商人员 (42)6.10Records of contractor’s Personnel and Equipment承包商人员和设备的记录 (43)6.11Disorderly Conduct无序行为 (43)7Plant, Materials and Workmanship生产设备、材料和工艺 (43)7.1Manner of Execution实施方法 (43)7.2Samples样品 (44)7.3Inspection检验 (44)7.4Testing试验 (45)7.5Rejection拒收 (46)7.6Remedial Work修补工作 (46)7.7Ownership of Plant and Materials生产设备和材料的所有权(47)7.8Royalties土地(矿区)使用费 (47)8Commencement,Delays and Suspension开工、延误和暂停(48)8.1Commencement of Works工程的开工 (48)8.2Time for Completion竣工时间 (48)8.3Programme进度计划 (49)8.4Extension of Time for Completion竣工时间延长 (50)8.5Delays Caused by Authorities当局造成的延误 (50)8.6Rate of Progress工程进度 (51)8.7Delay Damages误期损害赔偿费 (51)8.8Suspension of Work暂时停工 (52)8.9Consequences of Suspension暂停的后果 (52)8.10Payment for Plant and Materials in Event of Suspension 暂停时对生产设备和材料的付款 (53)8.11Prolonged Suspension托长的暂停 (53)8.12Resumption of Work复工 (53)9Tests on Completion竣工试验 (54)9.1Contractor’s Obligations承包商的义务 (54)9.2Delayed Tests延误的试验 (55)9.3Retesting重新试验 (55)9.4Failure to Pass Tests on Completion未能通过竣工试验 (56)10Employer’s Taking Over雇主的接收 (56)10.1Taking Over of the Works and Sections工程和分项工程的接收 (56)10.2Taking Over of Parts of the Works部分工程的接收 (57)10.3Interference with Tests on Completion对竣工试验的干扰(57)11Defects Liability缺陷责任 (58)11.1Completion of Outstanding Work and Remedying Defects完成扫尾工作和修补缺陷 (58)11.2Cost of Remedying Defects修补缺陷的费用 (59)11.3Extension of Defects Notification Period缺陷通知期的延长 (59)11.4Failure to Remedy Defects未能修补的缺陷 (60)11.5Removal of Defective Work移出有缺陷的工程 (60)11.6Further Tests进一步试验 (61)11.7Right of Access进入权 (61)11.8Contractor to Search承包商调查 (61)11.9Performance Certificate履约证书 (62)11.10Unfulfilled Obligations未履行的义务 (62)11.11Clearance of Site现场清理 (62)12Tests after Completion竣工后试验 (63)12.1Procedure for Tests after Completion竣工后试验的程序(63)12.2Delayed Tests延误的试验 (64)12.3Retesting重新试验 (64)12.4Failure to Pass Tests after Completion未能通过的竣工后试验 (65)13Variations and Adjustments变更和调整 (66)13.1Right to Vary变更权 (66)13.2Value Engineering价值工程 (66)13.3Variation Procedure变更程序 (66)13.4Payment in Applicable Currencies以适用货币支付 (67)13.5Provisional Sums暂列金额 (67)13.6Daywork计日工作 (68)13.7Adjustments for Changes in Legislation因法律改变的调整(69)13.8Adjustments for Changes in Cost因成本改变的调整 (70)14Contract price and Payment合同价格和支付 (70)14.1The Contract Price合同价格 (70)14.2Advance payment预付款 (70)14.3Application for Interim Payments期中付款的申请 (72)14.4Schedule of Payments付款价格表 (73)14.5Plant and Materials intended for the Works拟用于工程的生产设备和材料 (73)14.6Interim Payments期中付款 (74)14.7Timing of Payments付款的时间安排 (74)14.8Delayed Payment延误的付款 (75)14.9Payment of Retention Money保留金支付 (75)14.10Statement at Completion施工报表 (76)14.11Application for Final Payment最终付款的申请 (76)14.12Discharge结清证明 (77)14.13Final Payment最终付款 (77)14.14Cessation of Employer’s Liability雇主责任的中止 (78)14.15Currencies of Payment支付的货币 (78)15Termination by Employer由雇主终止 (79)15.1Notice to Correct通知改正 (79)15.2Termination by Employer由雇主终止 (79)15.3Valuation at Date of Termination终止日期时的估价 (81)15.4Payment after Termination终止后的付款 (81)15.5Employer’s Entitlement to Termination雇主终止的权利(82)16Suspension and termination by Contractor承包商暂停和终止 (82)16.1Contractor’s Entitlement to Suspend Work承包商暂停工作的权利 (82)16.2Termination by Contractor由承包商终止 (83)16.3Cessation of Work and Removal of Contractor’sEquipment停止工作和承包商设备的撤离 (84)16.4Payment on Termination终止时的付款 (84)17Risk and Responsibility风险和职责 (85)17.1Indemnities保障 (85)17.2Contractor’s Care of the Works承包商对工程的照管 (86)17.3Employer’s Risks雇主的风险 (87)17.4Consequence of Employer’s Risks雇主风险的后果 (87)17.5Intellectual and Industrial Property Rights知识产权和工业产权 (88)17.6Limitation of Liability责任限度 (89)18Insurance保险 (89)18.1General Requirements for Insurances有关保险的一般要求(89)18.2Insurance for Works and Contractor’s Equipment工程和承包商设备的保险 (91)18.3Insurance against Injury to Persons and Damage to Property人身伤害和财产损害险 (93)18.4Insurance for Contractor’s Personnel承包商人员的保险(94)19Force Majeure不可抗力 (94)19.1Definition of Force Majeure不可抗力的定义 (95)19.2Notice of Force Majeure不可抗力的通知 (96)19.3Duty to Minimise Delay将延误减至最小的义务 (96)19.4Consequences of Force Majeure不可抗力的后果 (96)19.5Force Majeure Affecting Subcontractor不可抗力影响分包商 (97)19.6Optional Termination, Payment and Release自主选择终止、支付和解除 (97)19.7Release from Performance under the Law根据法律解除履约 (98)20Claims, Disputes and Arbitration索赔、争端和仲裁 (98)20.1Contractor’s Claims承包商的索赔 (99)20.2Appointment of the Dispute Adjudication Board争端裁决委员会的任命 (100)20.3Failure to Agreement Dispute Adjudication Board对争端裁决委员会未能取得一致时 (102)20.4Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision取得争端裁决委员会的决定 (102)20.5Amicable Settlement友好解决 (103)20.6Arbitration仲裁 (104)20.7Failure to Comply with Dispute Adjudication Board’s Decision未能遵守争端裁决委员会的决定 (105)20.8Expiry of Dispute Adjudication Board’s Appointment争端裁决委员会任命期满 (105)1General Provisions一般规定1.1Definitions定义In the Conditions of Contract (“these Conditions”), which include Particular Conditions and these General Conditions, the following words and expressions shall have the meaning stated. Words indicating persons or parties includecorporation and other legal entities, except where the context requires otherwise.在合同条件(“本条件”),包括专用条件和通用条件中,下列词语和措辞应具有以下所述的含义.除上下文另有要求外,文中人员或当事各方等词语包括公司和其他合法实体.1.1.1The Contract合同1.1.1.1“Contract” means the Contract Agreement, theseConditions, the Employer’s Requirement, the Tender, and further document (if any) which are listed in the Contract Agreement.“合同”系指合同协议书、本条件、雇主要求、投标书和合同协议书列出的其他文件(如果有).1.1.1.2“Contract Agreement” means the contract agreement referred to in Sub-Clause 1.6 [Contract Agreement], including any annexed memoranda.“合同协议书”系指第1.6款[合同协议书]中所述的合同协议书及所附各项备忘录.1.1.1.3“Employer’s requirements” means the document entitled employer’s requirements, as inclu ded in the Contract, and any additions and modifications to such document in accordance with the Contract. Such document specifies the purpose, scope, and/or design and/or other technical criteria, for the Works.“雇主要求”系指合同中包括的,题为雇主要求的文件,其中列明工程的目标、范围、和(或)设计和(或)其他技术标准,以及按合同对此项文件所作的任何补充和修改.1.1.1.4“Tender” means the Contractor’s signed offer for the Works and all other documents which the Contractor submitted therewith (other than these Conditions and Employer’s Requiremen ts, if so submitted), as included in the Contract.“投标书”系指包含在合同中的由承包商提交的为完成工程签署的报价,以及随同提交的所有其他文件(本条件和雇主要求除外,如同时提交).1.1.1.5“Performance Guarantees” and “Schedule of payments” mean the documents so named (if any), as included in the Contract.“履约保证”和“付款计划表”系指合同中包括的具有上述名称的文件(如果有).1.1.2Parties and Persons各方和人员1.1.2.1“Party” means the Employer or the Contractor, as the context requires.“当事方(或一方)”根据上下文需要,或指雇主,或指承包商。
fidic标准合同范本(通用17篇)

fidic标准合同范本(通用17篇)fidic标准合同范本第1篇甲方(采购方):乙方(供货安装方):根据《xxx合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:第一条甲方订购及设备规格型号及数量,以及工程概况:1、设备情况(详见报价表):2、安装工程概况:工程地点:开工日期:__年月日竣工日期:__年月日第二条乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条产品的安装、调试、验收:1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。
乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。
产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,须经双方洽商加以确认。
第四条付款方式:1、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款;2、本合同工程总价款为人民币元(大写:圆整)3、合同签定时,甲方支付乙方工程定金计人民币¥元;大写:圆整(计工程总价款的30%);4、乙方工程材料及设备进场,甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币¥元,大写:圆(计工程总价款的60%);5、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款(以验收报告日期为准),甲方未付清全款以前,材料及空调设备权属为乙方;乙方通知甲方验收,一周内甲方无故不参加验收,视作验收合格。
6、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。
第五条双方责任一、乙方责任:1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;2、除洽商外,如乙方延期交工,应向甲方支付违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。
如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。
FIDIC标准合同范本6篇

FIDIC标准合同范本6篇篇1合同协议书甲方:XXXX(以下简称“业主”)乙方:XXXX(以下简称“承包商”)鉴于业主希望根据本合同规定,将某些工作委托给承包商完成,承包商也愿意根据合同规定承担这些工作。
因此,经双方协商一致,特此订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条定义与解释1.1 定义:在本合同中,除非另有规定,否则以下术语应具有以下含义:(1)合同:指本合同及所有附件,以及双方关于本合同的协商和往来函件。
(2)业主:指本合同中的甲方,即委托方。
(3)承包商:指本合同中的乙方,即受托方。
(4)工程:指本合同项下业主委托承包商完成的工作内容。
(5)合同价格:指本合同中规定的、承包商为完成工程所需的全部费用,包括但不限于人工费、材料费、机械费等。
(6)支付:指业主根据本合同规定,向承包商支付合同价格的行为。
第二条合同的范围和内容2.1 合同的范围:本合同项下业主委托承包商完成的工作内容详见附件一《工程清单》。
2.2 合同的内容:承包商应按照附件一《工程清单》的要求,完成各项工作,并达到规定的标准和要求。
第三条合同的执行3.1 执行方式:承包商应按照本合同的约定,自行组织生产、经营和管理,确保工程质量和进度。
3.2 执行时间:本合同项下工程的执行时间详见附件一《工程清单》。
3.3 执行地点:本合同项下工程的执行地点详见附件一《工程清单》。
第四条合同的价款与支付4.1 合同价款:本合同项下工程的合同价款为XXXX元人民币(大写:XXXX元整),详细清单见附件一《工程清单》。
4.2 支付方式:业主应按照本合同规定的支付时间和方式,向承包商支付合同价款。
具体支付方式和时间详见附件二《支付方式及时间表》。
4.3 税收和关税:本合同项下工程的税收和关税由承包商自行承担。
第五条合同的变更与解除5.1 合同的变更:在合同执行过程中,如需对工程内容、时间、地点等进行变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
5.2 合同的解除:在合同执行过程中,如需解除本合同,应遵循以下规定:(1)双方协商一致,可以解除本合同;(2)如因不可抗力因素导致一方不能履行合同义务,可部分或全部解除合同;(3)如因业主原因导致工程无法继续进行,业主应向承包商支付已完成的工程价款;(4)如因承包商原因导致工程无法继续进行,承包商应赔偿业主因此造成的损失。
fidic最新标准合同范本

fidic最新标准合同范本合同FIDIC最新标准合同范本合同编号:_______地址:______________________法定代表人:______________________联系人:______________________联系方式:______________________地址:______________________法定代表人:______________________联系人:______________________联系方式:______________________鉴于甲方拟委托乙方进行______________________项目的施工工作,双方经平等协商,达成如下合同:第一条项目概况1.1 项目名称:______________________1.2 项目地点:______________________1.3 项目范围:______________________1.4 项目工期:______________________第二条工程款及支付方式(1)预付款:______________________(2)进度款:______________________(3)竣工结算:______________________第三条工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准和规定,保证工程质量符合合同约定,达到相关验收标准。
3.2 如因乙方施工质量问题导致工程质量不符合要求,乙方应承担相应的违约责任。
第四条工程进度4.1 工程应按照合同约定的工期进行施工,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
4.2 如因甲方原因导致工程延期,甲方应支付乙方相应的延期费用。
第五条变更管理5.1 如因不可抗力等原因需要对合同进行变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
5.2 未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更合同内容。
第六条违约责任6.1 任何一方未能履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任。
FIDIC 菲迪克合同(全部条款)

CONTENTS目录1General Provisions一般规定 (9)1.1Definitions定义 (9)1.2Interpretation解释 (19)1.3Communications通信交流 (20)1.4Law and Language法律和语言 (21)1.5Priority of Document文件优先次序 (21)1.6Contract Agreement合同协议书 (22)1.7Assignment权益转让 (22)1.8Care and Supply of Document文件的照管和提供 (23)1.9Confidentiality保密性 (24)1.10Employer’s Use of Contractor’s Documents雇主使用承包商文件 (24)1.11Contractor’s Use of Employer’s Documents承包商使用雇主文件 (25)1.12Confidential Details保密事项 (26)1.13Compliance with Laws遵守法律 (26)1.14Joint and Several Liability共同的和各自的责任 (27)2The Employer雇主 (29)2.1Right of Access to the Site现场进入权 (29)2.2Permits, Licences or Approves许可、执照或批准 (30)2.3Employer’s personnel雇主人员 (31)2.4Employer’s Financial Arrangements雇主的资金安排 (32)2.5Employer’s Claims雇主的索赔 (32)3The Employer’s Administration雇主的管理 (35)3.1The Employer’s Representative雇主代表 (35)3.2The Employer’s personnel其他雇主人员 (36)3.3Delegated Persons受托人员 (36)3.4Instructions指示 (37)3.5Determinations确定 (38)4The Contractor承包商 (40)4.1The Contractor’s General Obligations承包商的一般义务 (40)4.2Performance security履约担保 (41)4.3Contractor’s Representative承包商代表 (43)4.4Subcontractors分包商 (45)4.5Nominated Subcontractors指定的分包商 (46)4.6Co-operation合作 (46)4.7Setting out放线 (48)4.8Safety procedures安全程序 (48)4.9Quality Assurance质量保证 (49)4.10Site Data现场数据 (50)4.11Sufficiency of the Contract Price合同价格 (50)4.12Unforeseeable Difficulties不可预见的困难 (51)4.13Rights of way and Facilities道路通行权于设施 (52)4.14Avoidance of Interference避免干扰 (52)4.15Access Route进场通路 (53)4.16Transport of Goods货物运输 (54)4.17Contractor’s Equipment承包商设备 (55)4.18Protection of the Environment环境保护 (55)4.19Electricity, Water and Gas电、水和燃气 (55)4.20Employer’s Equipment and Free-Issue Material雇主设备和免费供应的材料 (56)4.21Progress Reports进度报告 (58)4.22Security of the Site现场保安 (60)4.23Contractor’s Operations on Site承包商的现场作业 (61)4.24Fossils化石 (62)5Design设计 (64)5.1General Design Obligations设计义务一般要求 (64)5.2Contractor’s Documents承包商文件 (65)5.3Contractor’s Undertakin g承包商的承诺 (68)5.4Technical Standards and Regulations技术标准和法规 (68)5.5Training培训 (69)5.6As-Built Documents竣工文件 (70)5.7Operation and Maintenance Manuals操作和维修手册 (71)5.8Design Error设计错误 (71)6Staff and Labour员工 (72)6.1Engagement of Staff and Labour员工的雇用 (72)6.2Rates of Wages and Conditions of Labour工资标准和劳动条件 (72)6.3Persons in the Service of Employer为雇主服务的人员 (72)6.4Labour Laws劳动法 (73)6.5Working Hours工作时间 (73)6.6Facilities for Staff and Labour为员工提供设施 (74)6.7Health and Safety健康和安全 (74)6.8Contractor’s Superintendence承包商的监督 (75)6.9Contractor’s Personnel承包商人员 (76)6.10Records of contractor’s Personnel and Equipment承包商人员和设备的记录 (77)6.11Disorderly Conduct无序行为 (77)7Plant, Materials and Workmanship生产设备、材料和工艺 (79)7.1Manner of Execution实施方法 (79)7.2Samples样品 (79)7.3Inspection检验 (80)7.4Testing试验 (81)7.5Rejection拒收 (83)7.6Remedial Work修补工作 (84)7.7Ownership of Plant and Materials生产设备和材料的所有权 (85)7.8Royalties土地(矿区)使用费 (85)8Commencement,Delays and Suspension开工、延误和暂停 (87)8.1Commencement of Works工程的开工 (87)8.2Time for Completion竣工时间 (87)8.3Programme进度计划 (88)8.4Extension of Time for Completion竣工时间延长 (90)8.5Delays Caused by Authorities当局造成的延误 (91)8.6Rate of Progress工程进度 (92)8.7Delay Damages误期损害赔偿费 (93)8.8Suspension of Work暂时停工 (94)8.9Consequences of Suspension暂停的后果 (94)8.10Payment for Plant and Materials in Event of Suspension暂停时对生产设备和材料的付款 (95)8.11Prolonged Suspension托长的暂停 (96)8.12Resumption of Work复工 (96)9Tests on Completion竣工试验 (97)9.1Contractor’s Obligations承包商的义务 (97)9.2Delayed Tests延误的试验 (99)9.3Retesting重新试验 (100)9.4Failure to Pass Tests on Completion未能通过竣工试验 (100)10Employer’s Taking Over雇主的接收 (102)10.1Taking Over of the Works and Sections工程和分项工程的接收 (102)10.2Taking Over of Parts of the Works部分工程的接收 (103)10.3Interference with Tests on Completion对竣工试验的干扰 (104)11Defects Liability缺陷责任 (105)11.1Completion of Outstanding Work and Remedying Defects完成扫尾工作和修补缺陷 (105)11.2Cost of Remedying Defects修补缺陷的费用 (106)11.3Extension of Defects Notification Period缺陷通知期的延长 (107)11.4Failure to Remedy Defects未能修补的缺陷 (107)11.5Removal of Defective Work移出有缺陷的工程 (109)11.6Further Tests进一步试验 (109)11.7Right of Access进入权 (110)11.8Contractor to Search承包商调查 (110)11.9Performance Certificate履约证书 (111)11.10Unfulfilled Obligations未履行的义务 (112)11.11Clearance of Site现场清理 (112)12Tests after Completion竣工后试验 (114)12.1Procedure for Tests after Completion竣工后试验的程序 (114)12.2Delayed Tests延误的试验 (115)12.3Retesting重新试验 (116)12.4Failure to Pass Tests after Completion未能通过的竣工后试验 (117)13Variations and Adjustments变更和调整 (119)13.1Right to Vary变更权 (119)13.2Value Engineering价值工程 (119)13.3Variation Procedure变更程序 (120)13.4Payment in Applicable Currencies以适用货币支付 (121)13.5Provisional Sums暂列金额 (122)13.6Daywork计日工作 (123)13.7Adjustments for Changes in Legislation因法律改变的调整 (124)13.8Adjustments for Changes in Cost因成本改变的调整 (126)14Contract price and Payment合同价格和支付 (127)14.1The Contract Price合同价格 (127)14.2Advance payment预付款 (127)14.3Application for Interim Payments期中付款的申请 (130)14.4Schedule of Payments付款价格表 (131)14.5Plant and Materials intended for the Works拟用于工程的生产设备和材料 (133)14.6Interim Payments期中付款 (133)14.7Timing of Payments付款的时间安排 (135)14.8Delayed Payment延误的付款 (136)14.9Payment of Retention Money保留金支付 (136)14.10Statement at Completion施工报表 (137)14.11Application for Final Payment最终付款的申请 (138)14.12Discharge结清证明 (140)14.13Final Payment最终付款 (140)14.14Cessation of Employer’s Liability雇主责任的中止 (141)14.15Currencies of Payment支付的货币 (141)15Termination by Employer由雇主终止 (144)15.1Notice to Correct通知改正 (144)15.2Termination by Employer由雇主终止 (145)15.3Valuation at Date of Termination终止日期时的估价 (148)15.4Payment after Termination终止后的付款 (148)15.5Employer’s Entitlement to Termination雇主终止的权利 (149)16Suspension and termination by Contractor由承包商暂停和终止 (151)16.1Contractor’s Entitlement to Suspend Work承包商暂停工作的权利 (151)16.2Termination by Contractor由承包商终止 (153)16.3Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment停止工作和承包商设备的撤离 (154)16.4Payment on Termination终止时的付款 (155)17Risk and Responsibility风险和职责 (156)17.1Indemnities保障 (156)17.2Contractor’s Care of the Works承包商对工程的照管 (158)17.3Employer’s Risks雇主的风险 (159)17.4Consequence of Employer’s Risks雇主风险的后果 (160)17.5Intellectual and Industrial Property Rights知识产权和工业产权 (161)17.6Limitation of Liability责任限度 (163)18Insurance保险 (165)18.1General Requirements for Insurances有关保险的一般要求 (165)18.2Insurance for Works and Contractor’s Equipment工程和承包商设备的保险 (168)18.3Insurance against Injury to Persons and Damage to Property人身伤害和财产损害险 (172)18.4Insurance for Contractor’s Personnel承包商人员的保险 (174)19Force Majeure不可抗力 (176)19.1Definition of Force Majeure不可抗力的定义 (176)19.2Notice of Force Majeure不可抗力的通知 (177)19.3Duty to Minimise Delay将延误减至最小的义务 (178)19.4Consequences of Force Majeure不可抗力的后果 (179)19.5Force Majeure Affecting Subcontractor不可抗力影响分包商 (180)19.6Optional Termination, Payment and Release自主选择终止、支付和解除 (180)19.7Release from Performance under the Law根据法律解除履约 (181)20Claims, Disputes and Arbitration索赔、争端和仲裁 (183)20.1Contractor’s Claims承包商的索赔 (183)20.2Appointment of the Dispute Adjudication Board争端裁决委员会的任命 (186)20.3Failure to Agreement Dispute Adjudication Board对争端裁决委员会未能取得一致时 (188)20.4Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision取得争端裁决委员会的决定 (190)20.5Amicable Settlement友好解决 (192)20.6Arbitration仲裁 (193)20.7Failure to Comply with Dispute Adjudication Board’s Decision未能遵守争端裁决委员会的决定 (194)20.8Expiry of Dispute Adjudication Board’s Appointment争端裁决委员会任命期满 (195)1General Provisions一般规定1.1Definitions定义In the Conditions of Contract (“these Conditions”), which include Particular Conditions and these General Conditions, the following words and expressions shall have the meaning stated. Words indicating persons or parties include corporation and other legal entities, except where the context requires otherwise.在合同条件(“本条件”),包括专用条件和通用条件中,下列词语和措辞应具有以下所述的含义.除上下文另有要求外,文中人员或当事各方等词语包括公司和其他合法实体.1.1.1The Contract合同1.1.1.1“Contract”means the Contract Agreement, these Conditions,the Employer’s Requirement, the Tender, and further document (if any) which are listed in the Contract Agreement.“合同”系指合同协议书、本条件、雇主要求、投标书和合同协议书列出的其他文件(如果有).1.1.1.2“Contract Agreement” means the contract agreement referredto in Sub-Clause 1.6 [Contract Agreement], including any annexed memoranda.“合同协议书”系指第1.6款[合同协议书]中所述的合同协议书及所附各项备忘录.1.1.1.3“Employer’s requirements”means the document entitledemployer’s requirements, as included in the Contract, and any additions and modifications to such document in accordance with the Contract. Such document specifies the purpose, scope, and/or design and/or other technical criteria, for the Works.“雇主要求”系指合同中包括的,题为雇主要求的文件,其中列明工程的目标、范围、和(或)设计和(或)其他技术标准,以及按合同对此项文件所作的任何补充和修改.1.1.1.4“Tender” means the Contractor’s signed offer for the Works andall other documents which the Contractor submitted therewith (other than these Conditions and Employer’s Requirements, if so submitted), as included in the Contract.“投标书”系指包含在合同中的由承包商提交的为完成工程签署的报价,以及随同提交的所有其他文件(本条件和雇主要求除外,如同时提交).1.1.1.5“Performance Guarantees” and “Schedule of payments” meanthe documents so named (if any), as included in the Contract.“履约保证”和“付款计划表”系指合同中包括的具有上述名称的文件(如果有).1.1.2Parties and Persons各方和人员1.1.2.1“Party”means the Employer or the Contractor, as the contextrequires.“当事方(或一方)”根据上下文需要,或指雇主,或指承包商。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
FIDIC合同通用条款一、定义和解释(1)业主:指本项目的合同专用条款中指名的执行本建设项目投资计划的单位,或其指定的负责管理本建设项目的代表机构,以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人(单位)。
(2)承包人:指其投标已为业主所接受,并与业主签订了合同协议书承建本合同工程的当事人(单位),以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人(单位)。
(3)分包人:指承包人报经理工程师审查并取得业主批准已分包了本合同工程一部分的当事人(单位),或合同中指名作为分包本合同工程一部分的当事人(单位),以及取得该当事人单位资格的合法继承人(单位)。
(4)理工程师:指业主为本合同目的委托的或指定的承担本合同工程理工作的单位或个人。
并在合同专用条款中指名。
(5) 项目经理:指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同工程的代表。
(6)项目技术负责人:指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。
(7)合同:指合同条款(通用和专用)、技术规范、图纸、工程量清单、投标书、投标书附录、中标通知书、合同协议书以及构成合同组成部分的其他文件。
(8)图纸:指理工程师按本合同规定向承包人提供的全部设计图纸、和可能附有的计算书和有关技术资料,以及由理工程师签署的变更设计图纸,或由承包人提交并经理工程师批准的施工工艺图、计算书和其他有关技术资料。
(9)工程量清单:指投标书中已标价的工程量清单。
(10)投标书附录:指直接附在投标书(函)之后并构成投标书组成部分的附录。
(11)开工期:指投标书附录中规定的开工期限。
(12)交工日期:指实质上完成本合同工程或某单项工程施工并合格的通过交工验收后,在发给的交工证书上写明的日期。
(13)工期:指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间,均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止。
(14)合同价格:指在合同协议书中写明的、承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价格总额。
(15)永久工程:指根据合同规定应实施的永久性工程(包括下文所指的设备)。
(16)临时工程:指在实施和完成本合同工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程(不包括下文所指的承包人装备)。
(17)合同工程:或“合同段工程”指合同协议书中写明的合同范围内的全部工程。
(18)设备:指预定构成或构成永久工程的一部分的机械、仪器、装置以及诸如此类的设备。
(19)承包人装备:指属承包人所有(或租赁)的、为了实施和完成本合同工程及其缺陷修复所需的机械器具或物品。
(20)永久占地:指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地,包括公路两则路权范围内的用地。
(21)临时占地:指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地,包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道、以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。
二、合同文件(1)合同文件的优先次序:组成合同的各个文件应该认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充,如果出现含糊不清,应由监理工程师作出解释;如出现相互矛盾的情况,以下述文件次序在先者为准。
组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:(a)合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);(b)中标通知书;(c)投标书和投标书附录;(d)合同专用条款及数据表(含招标文件补遗书中与此有关的部分);(e)合同通用条款;(f)技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分);(g)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分);(h)标价的工程量清单;(i)投标书附表;(j)在本合同条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。
(2)图纸和技术资料的提供:监理工程师应在签订合同协议书之后14天内,向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料份,并向承包人进行技术交底。
承包人需要更多份数时,应自费复制。
上述图纸、技术规范和其他技术资料,末经监理工程师同意,承包人不得提供给与本工程施工无关的第三方。
(3)工程进度受影响:在施工过程中,监理工程师如末在合理的时间内发出为施工所需要的详细或补充的图纸或发出了不适合的图纸或指示,因此可能影响了工程计划而延误工期时,承包人可向监工程师发出通知,并抄送业主,提出所必需的详图或补充、更正图纸或指示,需要的时间和理由,以及说明由于上述图纸或指示延误可能造成的影响和损失。
(4)临时工程图纸:当监理工程师认为需要时,承包人应提交临时工程的设计图纸2份,供监理工程师批准或备查。
(5)承包人提供的施工图纸:为使(1)款所属的设计单位设计的施工图纸适合于经施工测量后的纵横断面或现场具体地形或因尺寸与位置变化而引起局部变更,或因合同要求与施工需要,承包人应免费向监理工程师提交该部分工程的施工图纸3份,并附必要的计算书、技术资料、或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份,供监理工程师批准。
此类图纸应按监理工程师规定的格式和图幅绘制,监理工程师在收到由承包人绘制的上述工程工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求,承包人应按监理工程师提出的要求作出修改,重新向监理工程师提交,监理工程师应在7天内批准或提出进一步的修改意见。
三、一般义务(1)承包人的一般责任:根据合同的各项规定,承包人应负责做好合同规定的施工图设计(如有),精心组织施工,加强质量控制,按时完成本合同工程及其缺陷的修复。
为此,承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。
承包人应加强质量管理,具体做到:(a)建立质量责任制。
经理部、工区(工段)设专职质量员,班组设兼职质量员,明确各级责任。
开工前报监理工程师备案。
分项施工的现场应实行标示牌管理,写明作业内容和质量要求,要认真执行三检制度,即:自检、互检、工序交接检验制度,要根据合同的规定切实作好隐蔽工程的检查工作。
(b)对现场施工人员加强质量教育,强化质量意识,开工前技术交底,进行应知应会教育,严格执行规范,严格操作规程,分项工程开工前必须按合同要求执行先试验再铺开的程序,开工前必须按技术规范规定向监理工程师报送试验报告(包括施工方案、施工方法、施工准备、质保措施等)经监理工程师审核批准后方能铺开施工。
(c)要加强质量监控,确保规范规定的检验、抽检频率,现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠,不得追记,接受质量检查时必须出示原始资料。
(d)必须完备检验手段,要根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表,并应及时校正确保其精度,要根据合同要求加强工地实验室的管理,要加强标准计量基础工作和材料检验工作,不得违规计量,不合格材料严禁用于本工程。
(e)要建立质量奖罚制度,对质量事故要严肃处理,坚持三不放过:事故原因不明不放过,不分清责任不放过,没有改进措施不放过。
(2)现场作业和施工方法:承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。
但是,承包人对于不是由他负责的永久工程的设计和技术规范不应承担责任。
如果合同明确规定局部永久工程由承包人做施工图设计,则尽管有监理工程师的批准,承包人仍应对永久工程负责。
(3)合同协议书:承包人应签订并履行合同协议书,该协议书按照招标文件所附格式,必要时可作修改。
制备本合同文件的费用由用户承担。
在合同协议书签订并生效之前,投标书和中标通知书将约束双方。
(4)履约担保:承包人在收到中标通知书后28天之内并在签订合同协议书之前,应向业主提交履约担保,同时通知监理工程师。
担保金额在投标书附录中写明。
履约担保采用履约银行保函的形式,保函应采用招标文件所附的或业主事先同意的格式,由投标人从具有法人资格的银行开具,并保证其有效。
保函的正本由业主保存。
执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。
(5)工程进度计划的提交:承包人应在签订合同协议书后28天之内,向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划,以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。
监理工程师应在收到该计划后14天内审查同意或提出修改意见。
工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘,并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
(6)年度施工计划的提交:承包人应在每年11月底前,根据已同意的工程进度计划或其修订的计划,向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师合理规定的下一年度的施工计划供审查。
该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量,以及为实施此计划将采取的措施。
(7)专利权:承包人在实施本合同工程和其缺陷修复过程中,所采用的施工工艺、进场的装备和材料、设备等,如果因其商标、图案、施工工艺、新材料的使用等发生侵犯专利权的行为,并引起索赔或诉讼,则一切与此有关的损害、赔偿、诉讼费用和其他开支,均承包人负责。
但因遵守业主或监理工程师提供的设计或规范而造成的侵权,则属例外。
四、劳务(1)职工的聘(雇)用:(a)除非合同另有规定,承包人应自行聘(雇)用当地或其他来源的职员或工人,但不得从为业主或监理工程师服务的人员中招聘雇员和工人,承包人雇用员工应完善劳务注册手续,并与他雇用的员工订立劳务合同,以明确双方的权利和义务。
承包人应将劳务合同的副本报监理工程师核备。
(b)承包人应负责为雇员安排食宿并提供各种必需的生活设施,并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其健康和安全。
(c)承包人应负责其雇员的人身安全,并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险。
(2)卫生与供水:承包人应自费采取应有的卫生防护措施,经常保持现场及其驻地整洁和卫生,以保护职员和工人的健康,并应与当地卫生部门合作,根据要求在整个合同执行期间配备医务人员,防止传染病和准备常用的急救药物。
在炎热的高温条件下施工时,承包人应注意采取防暑降温措施。
承包人还应负责为其雇用的员工供应清洁的饮用水和合格的施工用水。
(3)事故报告:如果现场发生重大安全、质量事故,承包人必须在2小时内将事故详细情况书面速报监理工程师和业主。
如果现场发生一般安全、质量事故,承包人必须在3天内将事故详细情况书面报告监理工程师和业主。
如果现场(包括临时道路)发生重大交通事故,承包人应尽快报告监理工程师,同时应迅速报告当地公安交通管理部门。
五、材料、设备和操作工艺(1)材料、设备和操作工艺的质量:(a)所有用于本工程的材料和设备进场心前,承包人必须向监理工程师提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书,证明材料、设备质量符合本合同技术规范的规定,以供监理工程师批准。
(b)承包人应随时按监理工程师的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验。
(c)承包人应为监理工程师对材料或设备的检验提供一切必要的协助,在材料用于工程之前,承包人应按监理工程师的要求提供材料样品以供检验。