变压器施工合同

变压器施工合同

变压器施工合同

甲方（建设单位）：

地址：

联系人：：传真：乙方（承建单位）：

地址：

联系人：：传真：为了保证双方合法权益，优化项目交付流程，依照《中华人民

共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方经过友好协商，达成如下协议：

一、工程名称

本工程名称为：变压器施工工程。

二、工程地点

工程地点

为：

。

三、施工内容及标准

（一）施工内容

1．施工单位负责完成变压器厂房建设、配电系统升级、现场电气线路架设等施工内容，具体涉及内容详见附件一。

2．甲方负责提供施工现场基础设施、施工图纸等必备条件及配套工具、材料等。

（二）施工标准

1．基础施工按照地基工程设计。

2．钢结构施工按照国家建筑设计规定，设置防雷装置。

3．配电系统施工按照所需电源电压设定和线路敷设。

4．电气系统施工按照电气工程设备及线路设计安装运行。

具体施工标准详见附件二。

四、工期安排及进度控制

（一）工期安排

甲乙双方约定，工期为（）个工作日/月/年，双方应根据实际施工进展情况及时调整工期。

（二）进度控制

1．甲方应于工程开始前一个月向乙方提供施工计划，并及时与乙方协商确认，遇到特殊情况及时通知乙方。

2．乙方应严格按照施工计划进行施工，遇到特殊情况应及时向甲方沟通。

3．乙方应于每周五向甲方汇报施工进展情况。

五、工程质量管理

（一）质量标准：

1．本工程应符合相关施工规范、制度及标准要求。

2．施工过程中，乙方应按照甲方提供的技术规范和设计图纸进行施工，确保工程质量达标。

（二）质量保证：

1．施工完工时，乙方应提交相关验收材料，并协助甲方进行验收。

2．甲方应根据实际情况制定专项验收方案。

3．工程质保期为一年，自完工之日起计算。

六、施工报酬及支付方式

（一）施工报酬

本工程施工总报酬为人民币（）元，人民币大

写（）元整，乙方对全项施工承担质量保证义务，

不得要求对施工报酬进行调整或变更。

（二）支付方式

1．工程款应根据以下划分的分期付款方式支付：

（1）预付款：人民币（）元，与合同签订时一并支付。

（2）工程进度款：工程进度达到合同约定要求后人民币

（）元，乙方提出申请后，甲方在3个工作日内完成支付。

（3）工程完工款：工程全部完成并合格验收后人民币

（）元，甲方应在验收合格后7个工作日内全部支付。

2．甲方应在乙方提供的发票、验收证明及资质证明等全部齐全后，进行签字确认，并作为工程款支付的必要条件，在支付完成后，甲方应为乙方出具相应的收据。

七、保密条款

本合同签订后，甲乙双方应严格遵守保密协议，未经对方书面

允许，不得将涉及本合同属于商业秘密的信息向任何外部人员透露。

八、合同变更

本合同须经甲乙双方同意，方可进行变更，变更后的补充协议，应书面签署并加盖双方单位印章生效。

九、合同终止

1．本合同在下列情况下可以提前终止：

（1）甲方支付合同保证金后擅自终止本合同；

（2）乙方履约不到位或违反本合同的条款。

2．本合同在下列情况下可以自动终止：

（1）工程完工；

（2）乙方所履约义务终止。

十、争议处理

本合同的任何争议应通过友好协商解决，协商不成则诉诸于仲裁。仲裁地点为北京市仲裁委员会，仲裁裁决为终局裁决，对双方

均具有约束力。

附件一：施工内容清单

1．变压器厂房建设

（1）基础施工：地基施工，钢结构支撑。

（2）外围装置：配电岗、变电室砖混结构墙体施工。

（3）屋面施工：钢琴烤漆板为盖板，内防腐、保温、抗震、隔热。

2．配电系统升级

（1）升级原有配电系统，公变10KV，站内2KV，实现分音量供电。

（2）新建2KV变电站，新建开关保护装置，保证电站安全。

（3）新建事故灯设备，保证电服工程设施的安全性。

3．现场电气线路架设

（1）引入屋顶配线单位，实现现场电气线路架设。

（2）建立配板，为照明泛洒设备、弱电配件架设做铺垫。

附件二：施工标准

1．现场施工规范

（1）施工单位应当明确施工进程，劳动保护标准，确保现场工作人员的安全和施工进程的持续。

（2）现场环境应符合有关规定要求，包括电气工程设施安全、防雷安全，防火、人身安全、金属物体防护等等。

2．施工质量规范

（1）根据电气工程设计施工，保证施工质量。

（2）针对每一工程环节，实行严格的监督和跟踪，随时进行质

量检查，并及时处理各种质量问题。

（3）按照建筑设计要求在施工过程中进行施工。

3．工程验收规范

（1）材料验收：材料应符合国家安全规定和施工质量要求，确

保施工质量和材料质量依法保证。

（2）施工验收：施工完成后应进行专项验收，证明施工符合相

关规定要求，并进行验收合格后方可验收。

3.本文档所涉及附件如下：

附件一：施工内容清单

附件二：施工标准

4.本文档所涉及的法律名词及注释：

（1）中华人民共和国合同法：本合同所涉及的法律基础和依据。

（2）商业秘密：涉及商业竞争和商业财务的信息等。

5.本文档在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：

（1）材料运输问题：及时协商解决，委托专业公司处理。

（2）施工计划无法顺利实施：调整计划，重新拟定。