建筑设计合同(方案 扩初 施工图)范本
施工图合同模板
施工图合同模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供的施工图纸，乙方进行施工的事宜，达成如下协议：第一条：工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：根据甲方提供的施工图纸，乙方负责工程的施工、设备安装、调试及验收等全部工作。
第二条：施工方案2.1 乙方应根据甲方提供的施工图纸，制定详细的施工方案和进度计划，并于合同签订后五个工作日内提交给甲方审批。
2.2 乙方应按照甲方审批的施工方案和进度计划进行施工，如有变更，需提前十个工作日向甲方提出申请。
2.3 乙方应严格按照国家及地方的施工规范和标准进行施工，确保工程质量。
第三条：合同工期3.1 工程工期为____个月，自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应保证工程按期完成，如有延期，需提前十个工作日向甲方说明原因并提出延期计划。
第四条：价格及付款方式4.1 工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 甲方支付乙方工程款项，按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
4.3 乙方开具正规发票，甲方按照税法规定进行抵扣。
第五条：质量及验收5.1 乙方应保证工程质量，按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
5.2 工程完成后，乙方应组织甲方进行验收，甲方应在验收合格后五个工作日内出具验收报告。
5.3 如甲方对工程质量有异议，乙方应在接到通知后十个工作日内进行整改，并承担由此产生的费用。
第六条：违约责任6.1 乙方未按照甲方提供的施工图纸进行施工，甲方有权要求乙方拆除返工，并承担由此产生的费用。
6.2 乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额由双方协商确定。
6.3 甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
方案报建、扩初及施工图设计合同
***项目方案报建、扩初与施工图设计合同工程名称：***项目方案报建、扩初与施工图设计合同工程地点：发包方：***有限公司承包方：目录第一条合同依据第二条项目设计阶段与内容第三条发包方基本职责第四条承包方基本职责第五条各设计阶段设计时限第六条各设计阶段承包方工作职责与工作范围第七条各阶段设计费用与设计费付款方式第八条惩罚与奖励第九条保险与赔偿第十条其它条款附件一工程主要设计人员名单附件二施工图设计深度标准附件三设计单位服务承诺书附件四承包方向发包方交付的文件资料目录附件五设计付款进度协议正文1．《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》与其它相关中国法律。
2．《建设工程勘察设计管理条例》与其他有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3．发包方提交给承包方的《***有限公司施工图设计技术标准与成果标准》。
4．由甲乙双方最终共同确认的《设计任务书》为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。
第二条项目设计阶段与内容1、工程名称：***项目方案报建、扩初与施工图设计工程项目位置：工程规模：建设规模：2、***项目设计分为建筑设计、环境设计等分项设计。
含住宅、商业、会所、门卫、垃圾房、变配电站等小区所有附属建筑与管网综合的施工图设计；环境设计由发包方另行委托的景观专业设计公司完成。
3、承包方的设计内容包括扩初设计（含建筑、结构、给排水、电气、暖通、燃气等专业）、施工图设计（含钢结构、建筑节能计算书与日照分析报告等）与施工过程配合。
扩初设计阶段是在方案设计阶段结束后，根据发包方发展思路和当地具体情况对方案设计进行反复调改和深化，最终承包方提交的扩初设计文件应达到发包方设计任务书与扩初报审政府主管部门要求的深度；施工图设计与施工过程配合由承包方负责，最终提交的设计文件应达到发包方设计任务书与施工图报审政府主管部门要求的深度。
扩初设计的说明与图纸得到发包方书面同意后，承包方方可进行下阶段设计。
承包方需将以上各阶段与过程节点设计成果（光盘，计算书）提交给发包方。
建筑外立面设计方案深化及扩初设计合同
建筑外立面设计方案深化及扩初设计合同篇一：10.建设工程设计合同(外立面方案设计)顾问咨询类合同范本010建设工程设计合同（外立面方案设计）工程名称 : 工程地点 : 合同编号 : 设计证书等级：发包人: 设计人: 签订日期 :年月日发包人：设计人：发包人委托设计人承担（项目名称）（以下简称“本项目”）外立面方案设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法律法规。
建设工程批准文件。
第二条立面设计范围及风格要求设计人承担本项目的外立面设计服务，设计任务为：。
项目总体风格定位为。
产品定位为。
第三条合同文件的组成本合同由以下文件组成：（1）建设工程设计合同；（2）中标通知书及其附件《设计任务书》；（3）标准、规范及有关技术文件；（4）经设计人报出并为发包人所接受的设计人投标文件；（5）其它已纳入或将纳入本合同的具有合同约束力的信函、纪要、书面往来等文件。
（6）合同附件：附件一：设计人员名单上述文件应被认为是互为补充和解释的，但如有歧义或互相矛盾时，除非另有明确约定，按以上排列顺序，排列在前的文件效力高于排列在后的文件；上一条中没有列明的文件，签署时间在后的效力高于签署时间在前的效力。
第四条设计原则及依据规划意见书、设计任务书等。
根据现有户型设计外立面，在不影响主体结构及大轮廓的情况下可根据外立面局部修改户型。
满足发包人项目整体定位及产品定位要求，满足政府有关批文及相关设计规范的要求。
设计条件：（1）用地红线坐标图、地形地貌图,周边道路高程图；（2）经发包人确认的基本户型图及组合设计方案；（3）《设计任务指导书》。
国家现行各项有关规程规范。
第五条设计成果资料及进度要求交付的设计成果资料：（1）项目外立面效果图；（2）建筑SketchUp全模；（3）建筑外墙平面、外立面、剖面达到建筑扩初深度；、外立面主要墙身节点大样CAD图；（4）区内主要道路，主要沿街和景观轴线立面图，总体外立面设计原则，色彩和材料；（5）配合销售制作沙盘模型；（6）根据发包人报规划复函及报规证时间，制作规划局要求的多角度效果图；（7）在完成上述方案设计后，还需对扩初图纸及施工图纸进行审核、校对，以控制外立面整体的实施效果。
简易施工图合同模板
简易施工图合同模板甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：地址：电话：传真：邮编：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：电话：传真：邮编：鉴于甲乙双方就施工图设计事宜达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：2. 项目地址：3. 项目概况：二、委托内容1. 甲方委托乙方设计的施工图包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等。
2. 甲方应提供项目相关资料和需求，配合乙方完成设计任务。
3. 乙方应按照国家有关规定和标准进行设计，并保证设计方案符合甲方的要求。
三、设计费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定支付设计费用，包括设计费、图纸复印费、资料整理费等。
2. 设计费用支付方式：甲方应在签订合同后的7个工作日内将设计费用的50%支付给乙方，设计完成后将剩余50%支付给乙方。
3. 如需额外修改或调整设计方案，费用额外计算，并由甲方支付。
四、图纸使用权及保密条款1. 乙方设计的施工图归甲方所有，乙方不得擅自使用、转让、修改或其他非法使用。
2. 甲乙双方对设计过程中所掌握的商业秘密和技术保密责任，并承诺在合同期限和终止后继续保密。
五、交付期限及验收标准1. 乙方应按照合同约定的时间节点将设计图纸交付给甲方。
2. 甲方应在设计图纸交付后7个工作日内进行验收，若有问题应立即提出。
3. 若设计图纸需修改，则乙方应在5个工作日内完成并重新提交。
六、合同变更及解除1. 若因不可抗力因素导致施工图设计无法继续或完成，应及时通知甲方并协商解决方案。
2. 若甲方要求变更合同内容，应协商并签订书面协议，变更后的合同内容属于合同的一部分。
3. 除非特殊情况，双方均不得擅自解除合同，如确需解除合同应提前30天书面通知对方。
七、法律责任1. 若因乙方设计过程中的疏忽或错误导致工程造成损失，乙方应承担相应的法律责任。
2. 若甲方未按照合同约定支付设计费用或提供相关资料，导致设计无法完成，甲方应承担相应责任。
八、其他约定1. 本合同一式两份，各方签字后生效。
建筑施工图设计合同(范本)
第一章项目概要第一条项目名称：XX项目第二条项目地理位置：第三条项目概况：（一）面积指标：约为XX万平方米，总建筑面积约XX万平方米。
（二）容积率：（三）项目限高：（四）项目用地及建筑物性质：第四条项目设计内容：（一）完善总体规划及建筑方案设计；（二）完善修建性详细规划设计（达到报批深度）；（三）地下车库（含人防、设备用房等）方案设计；（四）扩初设计；（五）施工图设计（不含煤气、变电亭设计）；（六）红线内（含市政绿化带）挡土墙方案及施工图设计；（七）消防外网（水、电）设计；（八）管网方案综合及管网施工图综合；（九）后期设计服务。
第五条本次设计为限额设计，双方已商定钢筋、碎含量限额如下: （一）钢筋含量：多层（X层，不含半地下夹层、含坡屋顶）≤Xkg∕m2高层（XX层）≤X kg∕m2地下室（顶板覆土（含透水层）按平均X米考虑）W X kg∕m2（二）佐含量：多层（X层，不含半地下夹层、含坡屋顶）≤X m3∕m2高层（XX层）≤X m3∕m2地下室（顶板覆土（含透水层）按平均X米考虑）≤X m3∕m2该限额不得突破，否则发包人将按如下办法扣除设计费用：A、超出限额5%以内时，按超额部分造价的10%扣除设计费。
B、超出限额5%-10%以内时（含5%）,按超额部分造价的15%扣除设计费。
C、超出限额10%以上时（含10%）,按超额部分造价的20%扣除设计费。
第二章设计依据第六条本合同所规定的内容。
第七条甲方所提供的设计任务书及经甲方认可的规划和单体方案。
第八条甲方所提供的地形测量图及用地红线图（已提供）。
第九条甲方所提供的前期规划设计文件和资料（已提供）。
第十条政府部门对于该项目的规划设计条件（已提供）。
第十一条地质勘查报告。
第十二条外部管网设计条件。
第十三条设计规范和规定应按照中华人民共和国和当地有关设计规范和设计规定。
（一）《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》；（二）国家及地方有关城市规划、建设工程勘察设计管理的法规和规章；（三）建设工程批准文件。
工程施工图设计合同
工程施工图设计合同甲方：（委托方）地址：联系方式：乙方：（设计方）地址：联系方式：鉴于甲方拟对以下工程进行施工图设计，经双方友好协商，就设计事宜达成如下协议：一、项目内容1. 项目名称：2. 项目位置：3. 项目规模：4. 设计范围：本次设计包括但不限于施工图绘制、材料清单编制等内容。
5. 设计依据：设计按照国家相关标准、规范、法律要求进行，确保设计合理、安全、经济。
6. 工程进度：设计周期约为（具体时间），具体工作进度双方协商确定。
二、设计费用1. 设计费用总额：2. 付款方式：设计费用分XXXX次支付，具体支付时间与支付进度由双方协商确定。
3. 设计费用结算：设计费用结算需提供相应的发票或其他合法凭证。
三、设计责任1. 乙方承诺在约定的时间内按照要求提交设计成果，确保设计质量和效果。
2. 乙方须对其设计成果的合理性、准确性、实用性负责，不得存在设计缺陷。
3. 若设计过程中出现争议或问题，双方需友好沟通解决，如无法达成一致，则可寻求专业意见或仲裁解决。
四、保密协议1. 双方在设计过程中所涉及的商业秘密、数据资料等信息均属于保密范围，未经对方同意不得向第三方透露。
2. 完成设计后，双方可根据需要签署保密协议，约定相关保密事项。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致设计延期或设计质量不符合约定，乙方需承担相应的违约责任。
2. 如乙方未按约定时间提交设计成果，甲方有权要求乙方支付相应违约金。
3. 如因甲方原因导致设计进度延误，甲方需尽快补偿乙方所受损失。
六、其他条款1. 设计方案变更：若项目需求变更或其他原因导致设计方案变更，需经双方协商一致后进行调整。
2. 合同解释权：本合同的解释权归双方所有，有争议事项应友好协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上内容为本合同的全部内容，双方确认无误后签字盖章生效。
建筑外立面设计方案深化及扩初设计合同
建筑外立面设计方案深化及扩初设计合同第一条合同双方甲方（全称）：_________（以下简称“甲方”）乙方（全称）：_________（以下简称“乙方”）双方基于平等、自愿、诚信的原则，就“建筑外立面设计方案深化及扩初设计”事宜签订本合同，以明确双方的权利与义务。
第二条合同标的1. 本合同标的为建筑外立面设计方案的深化及扩初设计，具体内容包括但不限于：- 外立面设计方案的深化细化；- 饰面材料的选定及设计；- 施工图纸的绘制和相关技术文件的准备；- 设计方案的修改与完善。
2. 双方同意按本合同约定的条件开展相关设计合作。
第三条工作/服务范围1. 乙方将为甲方提供以下服务：- 完成外立面深化设计方案，确保设计符合甲方的需求和项目的实际情况；- 提供设计方案的相关技术支持与咨询；- 负责设计方案的修改、完善及后续的施工图设计。
2. 乙方保证按合同要求，按时完成工作，确保符合行业标准及甲方的质量要求。
第四条合同期限1. 合同自____年____月____日起生效，至____年____月____日终止。
2. 合同期满，若双方无异议，可续签合同，或另行签订补充协议。
第五条工作/产品质量1. 乙方提供的设计方案应符合以下质量标准：- 满足国家及地方建筑设计规范；- 符合甲方对美观性、实用性及经济性的要求。
2. 乙方对所交付的设计方案质量负责，如不符合标准，乙方应免费进行整改或重做。
第六条付款方式1. 本合同总金额为_________元（大写：_________元整）。
2. 付款方式如下：- 合同签订后，甲方应支付总金额的30%作为预付款；- 设计方案提交后，甲方应支付总金额的40%；- 设计图纸提交并经甲方确认后，甲方应支付剩余30%。
3. 乙方应在收到款项后提供相应的收据或发票。
第七条双方权利和义务1. 甲方的权利与义务：- 按合同约定及时付款；- 向乙方提供必要的协助和资料；- 及时反馈设计方案，确保乙方了解甲方的需求。
方案施工图设计合同范本
方案施工图设计合同范本合同编号：XXXXX甲方：（以下简称"甲方"）地址：联系人：联系电话：乙方：（以下简称"乙方"）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行方案施工图设计工作，双方本着平等互利的原则，达成如下协议：第一条合同目的本合同的目的是为确定甲方与乙方之间有关方案施工图设计的权益和义务，保证合同的履行。
第二条服务内容1. 甲方委托乙方进行方案施工图设计工作。
2. 乙方提供方案施工图设计所需的技术支持和设计方案。
3. 双方共同协商确定设计工作的时间节点和进度要求。
第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____个月/年。
如在有效期届满前双方协商一致，可适时延长合同期限。
第四条设计费用及支付方式1. 根据本合同约定的服务内容，甲方向乙方支付设计费用。
2. 设计费用为人民币____元整。
3. 设计费用的支付方式为（选择一种）：（1）一次性支付；（2）分阶段支付：首付____元整，尾款在设计工作完成后____日内支付。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方提供的所有资料和信息保密，并承诺不向任何第三方披露或泄露。
2. 甲方应对乙方提供的设计方案及相关技术资料保密，并承诺不向任何第三方披露或泄露。
第六条知识产权归属1. 甲方享有设计稿的所有知识产权和使用权。
2. 乙方在设计过程中所产生的所有技术和知识产权归属甲方所有。
第七条违约责任1. 一方违反合同规定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所受的实际损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解除本合同，但应提前书面通知对方。
第八条争议解决本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，每方各执一份，具有同等法律效力。
扩初及施工图设计合同5篇
扩初及施工图设计合同5篇篇1合同编号：【XXXXX】甲方：（委托方）单位名称：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX地址：XXX乙方：（设计方）单位名称：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX地址：XXX鉴于甲方拟对项目进行扩初及施工图设计，经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：XXXXX1.2 项目地址：XXXXX1.3 项目概述：XXXXX第二条服务内容2.1 乙方应根据甲方的实际需求，提供扩初及施工图设计服务，并按时提交设计方案及图纸。
2.2 设计方案应满足甲方的要求，经甲方确认后方可进入下一阶段。
2.3 乙方应对设计过程中遇到的问题及时与甲方沟通，并提出解决方案。
第三条服务费用3.1 甲方应按照合同约定的服务内容支付设计费用，具体金额为：XXXXX元。
3.2 设计费用支付方式：XXXXX第四条知识产权4.1 乙方提供的设计方案及图纸，其知识产权归属于乙方，甲方仅可在项目范围内使用，未经乙方许可不得擅自转让或使用于其他项目中。
4.2 如有第三方侵犯乙方的设计知识产权，甲方应协助乙方维护权益，并承担相应的法律责任。
第五条保密条款5.1 双方应对涉及商业机密的信息严格保密，未经对方同意不得向第三方透露。
5.2 合同终止后，双方应归还对方所有涉及项目的文件及资料，不得擅自保留或复制。
第六条违约责任6.1 若一方未能履行该合同的任何条款或条件，应向对方承担违约责任。
6.2 违约方应承担由此产生的全部赔偿责任，并支付相应违约金。
第七条合同变更7.1 本合同经双方协商一致，可以进行变更或补充，变更后的内容应经双方签字确认。
7.2 未经双方书面确认，任何变更或补充均无效。
第八条争议解决8.1 双方因合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关仲裁机构提起仲裁。
8.2 仲裁裁决是终局的，双方应予以遵守。
第九条合同效力9.1 本合同自双方签字或盖章生效，至服务结束后终止。
施工图设计合同协议书
施工图设计合同协议书 The manuscript was revised on the evening of 2021建设工程设计合同（扩初及施工图阶段）工程名称：三期一、二、三区工程工程地点：合同编号：签订日期：目录第一条合同依据第二条项目设计阶段及内容第三条甲方基本职责第四条乙方基本职责第五条各设计阶段设计时限第六条各设计阶段乙方工作职责及工作范围第七条各阶段设计费用及设计费付款方式第八条惩罚与奖励第九条保险与赔偿第十条合约中止及违约处理第十一条其它约定第十二条其它条款项目名称：三期一、二、三区（暂定名）委托单位：（以下简称甲方）设计单位：设计顾问有限公司（以下简称乙方）第一条合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其它有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
规划局2007规总022号《总平面设计方案审定通知书》及其它建设工程批准文件。
甲方提供的《三期一、二、三区（暂定名）施工图设计任务书》；合同附件为本合同不可分割组成部分。
第二条项目设计阶段及内容乙方应积极协调配合其他设计单位共同完成本项目的设计工作。
初步设计阶段，乙方完成的初步设计成果应提交甲方确认后开始施工图设计工作。
乙方并负责完成方案报批之后的所有向政府部门报批报建图纸工作及报建配合工作。
最终提交的设计文件应达到设计任务书及各阶段报审政府主管部门要求的深度。
环境设计由景观设计公司负责；乙方应主动与景观公司协调配合，及时向景观公司提供图纸，并对景观设计图纸进行审核与反馈，以书面形式提出修改建议。
同时，乙方负责景观设计总协调管理。
✧乙方负责提供包括建筑定位（建筑为底层平面）、室内外标高、道路、停车等总图给景观公司作为景观设计的条件图。
✧总图装置定位由乙方负责，并落实在最终总图施工图及提供给景观公司的条件图内。
总图装置包括人行系统、车行系统、过街装置、行道树、停车平面、组团出入口设计。
为确保品质及与景观的衔接，乙方参加甲方安排的与景观公司沟通协调会。
扩初及施工图设计合同5篇
扩初及施工图设计合同5篇篇1合同编号：XXXXXX委托方（甲方）：_____________________设计方（乙方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行扩初及施工图设计事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：_____________________2. 项目地点：_____________________3. 设计内容：扩初设计及施工图设计二、设计范围及要求1. 乙方应按照甲方提出的扩初及施工图设计要求进行设计，包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业。
2. 乙方应根据甲方提供的设计任务书、规划方案及相关资料进行设计。
设计过程中应充分考虑项目所在地的地理环境、气候条件、文化背景等因素。
3. 乙方应按照现行国家及地方的相关设计规范和标准进行设计，确保设计成果符合国家和地方的法律、法规和政策要求。
三、设计周期及进度安排1. 乙方应在签订本合同后XX个工作日内完成扩初设计，并在甲方确认后XX个工作日内完成施工图设计。
2. 乙方应按照约定的时间节点提交设计成果，如因特殊情况需延期，应及时与甲方沟通并征得甲方同意。
四、设计费用及支付方式1. 乙方应按照双方约定的设计费用进行收费，具体费用详见附件。
2. 甲方应在签订本合同后XX个工作日内支付设计费用的XX%作为预付款。
乙方提交初步设计成果并经甲方确认后，甲方支付剩余设计费用。
3. 如因乙方原因导致设计周期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的设计成果享有著作权，但著作权的所有权归甲方所有。
2. 双方应妥善保管涉及项目的所有资料，未经对方同意，不得泄露项目相关信息。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证设计成果的质量符合约定的设计要求和国家及地方的相关规范标准。
2. 甲方有权对乙方的设计成果进行验收，验收标准以双方约定的设计要求和国家及地方的相关规范标准为准。
扩初及施工图设计合同
扩初及施工图设计合同扩初及施工图设计合同是指在建筑设计过程中，进行初步设计的基础上进行扩初设计并最终形成施工图设计的合同。
该合同是建筑设计阶段中非常重要的一环，对于确保整个施工过程的顺利进行、质量的提升和合法权益的保障具有重要意义。
下面我们将介绍该合同的相关内容和注意事项。
首先，扩初及施工图设计合同的内容应包括以下几个方面：设计任务、设计范围、设计要求、设计规范、设计标准、设计时间、设计费用、设计文件、设计变更、设计审核、设计授权等。
设计任务应该明确说明设计的目的和要求，设计范围应该详细列出设计的具体内容和范围，设计要求应该符合相关法律法规和建筑规范，设计时间应该明确设计的完成时间，设计费用应该合理确定设计师的报酬，设计文件应该包括初步设计、扩初设计和施工图设计等设计文件，设计变更应该明确变更的程序和费用，设计审核应该由相关专业人士进行审核，设计授权应该明确设计的版权归属等。
其次，扩初及施工图设计合同的签订应注意以下几个问题：合同的主体应该是有资质的设计单位或个人，合同的签订应该书面形式并签字盖章，合同的内容应该明确清晰并符合相关法律法规，合同的履行应该按照约定的时间和要求进行，合同的变更应该经过双方协商一致并签订变更协议，合同的终止应该根据约定的情况终止合同并处理好相关事宜。
最后，扩初及施工图设计合同的执行应注意以下几个问题：扩初设计应根据初步设计的基础上进行设计，并满足相关要求和规范，施工图设计应根据扩初设计的基础上进行设计，并满足相关要求和规范，施工图设计应包括建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等相关设计，设计完成后应进行审核并报批，设计应符合工程实际并满足工程要求，设计文件应保存完整并备查，设计过程中应积极配合相关工作人员进行施工监理等。
综上所述，扩初及施工图设计合同是建筑设计过程中非常重要的一环，对于确保建筑工程的顺利进行和质量的提升具有重要意义。
设计单位和建设单位应认真履行合同的相关义务，保障各自的合法权益，共同推动建筑工程的稳步发展。
建筑工程设计合同(方案深化、扩初、施工图)
GF—2000—0209建设工程设计合同(一)（民用建设工程设计合同）工程名称:工程地点:合同编号:(由设计人编填)设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人:发包人委托设计人承担工程设计，双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
合同协议模板第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：补充说明：1、各阶段报审设计成果均需向发包人提供对应电子版光盘两份（文本为word\excel格式、图纸为DWG格式、效果图为JPG 或PSD 格式，均为无加密可修改格式）；2、本项目设计范围包含总图、建筑、结构、给排水、电气、暖通空调、钢结构、幕墙、人防；不含园林绿化、高低压配电、精装修、弱电智能化等专项设计（但设计人各专业需配合以上专项设计优化修改完善各专业设计文件）；3、设计人负责各阶段设计图纸通过有关部门的审查及审批。
第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表.说明：1．第四次付费方式为发包人组织本项目参与主体负责人对本项目设计成果（主要为各专业经济实用型、图纸设计深度）及配合服务进行综合评分，按评分百分比为依据支付本次付费比例，此浮动比例不超过总设计费的10%即万元。
2．付款方设计人需提供本次付款足额发票，否则发包人可拒绝支付设计费。
第六条双方责任6．1 发包人责任：6．1．1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
设计合同模板
建设工程设计合同工程名称工程地点合同编号设计证书等级发包人承包人签订日期年月日发包人：承包人：（以下简称甲方）（以下简称乙方）甲方委托乙方承担“”项目单体建筑设计（包括方案深化设计和施工图设计），经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同签订依据：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》《工程勘察设计收费标准》。
1.2 国家和相关地方有关建设工程勘察设计的法规和规章。
第二条本合同设计项目的工程名称、地点、规模、阶段和内容：2.1 工程名称:2.2 工程地点：2.3 工程规模:2.4 设计阶段2.4.1 方案深化设计2.4.2 单体建筑施工图设计2.5 设计内容2.5.1 单体建筑设计内容：包括建筑、结构、给排水、强弱电、人防、中央空调、通风、防雷、消防专业设计（不包括公共天线、智能化系统、燃气、环卫、防疫、室内二次装修、基坑支护(施工方提供编制，设计单位盖章、出图)、钢结构、予应力、幕墙及特殊构筑件和变电房之前的供电设计等）2.5.1.1 建筑单体方案深化设计2.5.1.1.1 设计说明及经济技术指标2.5.1.1.2 鸟瞰图2.5.1.1.3 总平面渲染图2.5.1.1.4 总平面图2.5.1.1.5 低点透视图2.5.1.1.6 主要街景组合立面渲染图12.5.1.1.7 空间序列及景观轴线分析图2.5.1.1.8 水体及绿化系统示意图2.5.1.1.9 景观视线分析图2.5.1.1.10 交通流线分析图2.5.1.1.11 停车位示意图2.5.1.1.12 消防示意图2.5.1.1.13 建筑单体平、立、剖面图2.5.1.1.14 住宅单元平面图及有关户型指标2.5.1.1.15 典型单体立面效果图2.5.1.2 建筑单体施工图设计（需满足当地政府审批要求）2.5.1.2.1 建筑施工图2.5.1.2.2 结构施工图2.5.1.2.3 给排水施工图2.5.1.2.4 强电施工图2.5.1.2.5 弱电施工图2.5.1.2.6 通风系统施工图2.5.1.2.7 消防系统施工图2.5.1.2.8 建筑防雷施工图第三条甲方向乙方提交的有关资料和文件：2第四条乙方应向甲方交付的设计资料文件和交付时间（以下时间指工作日）：3总计设计时间 90 天，不包括与甲方沟通确认、政府和审图部门审批时间。
扩大初步设计【范本模板】
扩大初步设计”扩大初步设计",是指在方案设计基础上的进一步设计，但设计深度还未达到施工图的要求。
拿建筑设计举例,扩初设计通常做到建筑各主要平面\立面，简单表达出大部尺寸\材料\色彩,但不包括节点做法和详细的大样以及工艺要求等具体内容. 严格意义上在建筑工程设计文件中没有所谓的“扩初设计"阶段,建筑工程设计只分为方案设计、初步设计和施工图设计。
我们通常俗称的“扩初”是“扩大”了的“初步设计”，即“扩大初步设计”的简称.初步设计一般应满足编制施工图设计文件的需要,由三部分组成:1、设计说明书，包括设计总说明、各专业设计说明。
2 、有关专业的设计图纸。
3、工程概算书.注：初步设计文件应包括主要设备或材料表，主要设备或材料表可附在说明书中，或附在设计图纸中，或单独成册.一、初步设计文件的编排顺序1 封面:写明项目名称、编制单位、编制年月.2 扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。
3 设计文件目录。
4 设计说明书。
5 设计图纸（可另单独成册)。
6 概算书（可另单独成册)。
注:（1）对于规模较大、设计文件较多的项目，设计说明书和设计图纸可按专业成册；(2）另外单独成册的设计图纸应有图纸总封面和图纸目录；（3)各专业负责人的姓名和签署也可在本专业设计说明的首页上标明。
二、设计总说明工程设计的主要依据 :1 设计中贯彻国家政策、法规。
2 政府有关主管部门批准的批文、可行性研究报告、立项书、方案文件等的文号或名称.3 工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件。
4 公用设施和交通运输条件。
5 规划、用地、环保、卫生、绿化、消防、人防、抗震等要求和依据资料。
6 建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料. ………………………………………………………………………………………………………………………三、工程建设的规模和设计范围1 工程的设计规模及项目组成。
扩初及施工图设计合同6篇
扩初及施工图设计合同6篇篇1扩初及施工图设计合同一、合同双方委托人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）二、甲方委托乙方进行扩初及施工图设计，具体项目包括但不限于设计场所为______________。
设计范围详见附件。
三、合同条款1. 甲方应向乙方提供工程扩初及施工图设计项目的相关资料和要求，并保证所提供资料的真实性和准确性。
2. 乙方应按照甲方的要求进行设计，确保设计方案合理、符合相关法律法规和建设标准，并按时提交设计方案。
3. 乙方提出的设计方案，应经甲方确认后才能进行施工图设计，甲方有权对设计方案进行审查并提出修改要求。
4. 乙方应按照甲方要求进行施工图设计，并在规定的时间内完成设计工作。
如有延迟需提前告知甲方并取得甲方同意。
5. 乙方应配合甲方进行项目的验收工作，确保甲方对设计方案满意并达到甲方的要求。
6. 本合同签订后，任何一方不得擅自变更设计方案，如有需要变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
7. 设计方案一旦确定，乙方负责施工图设计的效果，并对设计方案的可行性和质量承担责任。
8. 本合同自双方签署之日起生效，至设计方案确定、施工图设计完成并经甲方验收合格之日止。
四、费用支付1. 甲方应按照本合同约定的费用标准向乙方支付设计费用，费用支付方式详见附件。
2. 如发生设计方案变更或额外工作，需另行协商确定费用支付方式，并签订书面变更协议。
五、违约责任1. 任何一方未能履行本合同所规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如由于乙方原因导致设计方案无法按时提交或设计效果不符合要求，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因甲方原因导致设计工作无法继续或延误，甲方应承担相应的责任。
六、争议解决双方因本合同引起的任何争议，应协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请调解或通过仲裁解决。
七、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同的修改、补充或解除，须经双方协商一致，并签字盖章后生效。
施工图设计合同模板(8篇)
施工图设计合同模板设计人：发包人（甲方）：设计人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担园林工程设计达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条本合同依据下列文件签订1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条2.1合同工程范围内之园林概念方案设计,各主要景点效果图、意向图（根据概念方案）。
2.2各园林景观，包括园林种植、硬质铺装及有关构筑物扩初设计（包括部分景观竖向分析图），施工图设计等。
2.4以上图纸全部盖乙方出图章。
2.5乙方设计应严格按国家相关标准执行，在园林工程合理成本造价内达到相应的设计效果。
第三条甲方应向乙方提交以下资料及文件第四条乙方应向甲方交付以下设计资料及文件第五条本工程参照国家计委颁发的《工程设计收费标准》和政说明：1、本合同生效后，各阶段设计费按累计比例结算支付。
2、各阶段图纸需经甲方书面审核确认（详附件1）后方可作为办理支付费用及结算依据，甲方在审核确认后五天内支付，否则乙方有权顺延下阶段设计文件提交时间。
3、乙方应发包人要求完成并提交部分区域设计成果，甲方根据乙方完成的工作量及设计4、设计成果提交后，甲方需于日内给予乙方反馈意见，乙方应就双方做出的共同的书面修改意见进行修改以达到相应的设计效果，设计修改的次数为两次，甲方以书面形式认可。
如甲方要求修改范围内容在当期设计面积20%以下时，则该次修改不计入修改次数内。
如甲方要求修改范围内容在当期设计面积20%以上时，该次修改计入修改次数。
当甲方确认图纸后再要求乙方修改图纸，则视为合同外内容，其费用另议。
5、本设计费含乙方配合完成现场施工指导服务次的相关费用，（含方案及初步设计、施工图图纸会审等服务，由于乙方在图纸表述上发生重要错误乙方必须到现场才能解决，所发生的服务不计入以上次数内）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.2 建筑面积（约）：地上建筑面积
㎡，地下建筑面积
㎡。
1.3 容积率：
1.4 建筑密度：
1.5 绿地率：
1.6 建筑限高：
1.7 户型要求：
1.8 停车配置：
1.9 设计工期：见附件２
1.10 合同价款：设计费综合单价
设计面积暂按
万㎡计，合同总价暂
定
万元。 最终结算面积按规划许可证审批面积结算。
第 2 条：设计内容及服务范围
4
（16）在满足建筑结构规定荷载前提下，严格控制钢筋用量、混凝土标号及用量。 （17）在一些需要专业厂商进行专业设计的部分，包括：锅炉系统、园林水景系统、住户中 央空调系统、污水处理系统、智能家居系统、门窗幕墙深化等，乙方应配合提供技术参数配 合甲方进行招标，并提供设备机房和管道尺寸。乙方应负责对专业厂商设计的图纸进行审核， 如专业厂商的图纸深度未能达到设计出图深度，乙方有义务协助甲方要求专业厂家完善图纸 深度。有关产品本身的技术质量和安全由专业厂商负责。 （18）乙方最终全面负责与本工程相关的所有设计项目的审核。
4.1 设计及配合内容 1）方案设计。 2）初步设计 3）施工图设计 4）提供招标图。招标图是指甲方为了配合材料或设备的招标而需要的本项目的相关技术 图纸，乙方提供的技术图纸应满足厂家的投标需要，并不致产生在工程量、技术指标等方面 的歧义。 5）各专业设计交底和施工现场配合 6）竣工图有关确认工作。 4.2 具体设计阶段的权利和责任（详见附件 1） 4.2.1 方案设计阶段 （1）内容 建筑总图、间距、道路等满足当地政府的相关；单体建筑在结构计算上的技术可行性分析、 结构梁、板等主要尺寸；安装系统的可性行分析，及对于管道井，预留孔等的安装尺寸要求。 （2）确保初步设计符合中华人民共和国有关规定和杭州的技术要求。 4.2.2 初步设计阶段 （1）确保初步设计符合中华人民共和国有关规定和杭州市的技术要求。 （2）提供工程概算书 4.2.2 施工图设计阶段 乙方负责完成建筑、结构、机电各专业的施工图设计，并免费配合完成临时售楼部的结构、 机电施工图。 （1）建筑：包括扩初和施工图设计、顾问、咨询、审核和施工配合、协调。建筑图纸必须 与其他工种图纸保持一致，建筑图的墙体厚度，剪力墙和填充墙布置必须与结构图保持一致。 （2）结构：包括桩、基础、地下结构和地上结构（包括节点图）施工图的设计和施工现场
4.10 招标配合 提供甲方进行施工招（议）标所需足够的有关设计图、技术要求、文件及设备、材料清 单。协助甲方进行工程的招（议）标工作。 4.11 销售配合 乙方负责提供售楼书所需的图纸和文件说明，交楼所需的使用说明书图纸（机电管线布置 和结构墙体布置），如工程进行过程中因平面修改而产生与售楼书不符，乙方应及时通知甲 方并提供必要的改正资料以便甲方及时更正售楼书。及时提供甲方对外宣传和砂盘模型制作
建筑设计合同
（方案设计、初步设计、施工图设计）
工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： （由设计人编填） 设计证书等级： 发 包 人： 设 计 人： 签 订 日 期：
发包人：
设计人：
（以下简称甲方） (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
4.5 概算： 乙方需负责编制本项目的初步设计概算书，其深度应符合国家及杭州 的有关规定。为了 工程管理、招标或施工的需要，甲方可复制和翻印部分或全部设计及概预算文件，乙方不再 另收费用。 4.6 设计人员及现场代表 4.6.1 乙方选派建筑、结构、设备各专业中有资格并有充分经验的建筑师、工程师担任本 工程的设计负责人，设计团队名单需报甲方备案确认，没有甲方认可不得随意更换。如果合 同签订后甲方有确切资料表明乙方提供法人人员资质、业绩资料不符合事实，甲方可按违约
2.2.6 在满足建筑结构规定荷载前提下，严格控制钢筋用量、混凝土标号。在结构设计选 用结构计算软件时对楼层、墙体荷载应严格按照规定取值；计算信息中，对耦连、双向地震、 单双偏压计算、偶然偏心等选项选取应仔细分析，对当前明确的参数不可盲目勾选，各结构 设计人员必须做到统一。 第 3 条：甲方权利及责任
5
对乙方进行处罚。 4.6.2 乙方应配合施工进度，并根据工程进展的需要，负责不定期委派若干代表在施工现
场贯彻设计意图，及时解决施工中与设计图纸有关的问题，并接收甲方项目部及监理单位对 设计中有关问题 进行联系和商讨。甲方定期召开施工、设计协调会，乙方必须由设计负责人及相关工程师参 加，及时解决应由乙方解决的问题。如甲方认为根据工程项目进度需要增加会议次数，乙方 也必须出席，并不得因此另行收费。
机电专业应随时保持与建筑、结构专业图纸的一致性，所有施工图纸上必须进行各个工 种的会签。 （4）管线综合图：区域范围内的自来水、电力、燃气、电信、有线电视各系统由专业单位 设计，乙方提供建筑物以外，红线以内小区总体地下的所有上下水、强弱电及煤气（天然气）、 综合管道汇总图（并提供综合管线剖面图）。 （5）人防：完成地下人防工程的施工图设计。 （6）小区内主要道路（除景观道路）的市政结构施工图设计。 （7）临时售楼部的建筑施工图、室外管线图设计。 （8）配合临时（或展示）样板房室内设计。 （9）室内装修：包括会所、住宅样板房、所有入口大堂及电梯厅、各层走廊及电梯厅、楼 梯等公共部位的各工种的协调和审核。与精装修的设计界面为建筑结构室内装修完成，机电 安装接口按国家规范设计深度要求，并与精装修设计单位协调后做适当调整。 （10）乙方和甲方共同努力协调落实本工程与城市市政配套等总体布局相关的事项，力争主 体设计和公用设施设计得以顺利进行。 （11）甲方若认为设计必须进行修改、调整和提高，在调整方案向政府及有关专业主管部门 报审时，乙方应密切配合，按有关部门意见进行调整，修改直至审查认可为止。 （12）甲方根据销售需要，在建筑设计上提出修改意见，乙方不影响安全、使用功能和规范 的前提下应给予确认和签章。并及时向甲方提供相应的设计图纸。 （13）工程竣工后的施工图由总承包施工单位按照施工过程中的工程修改单在原设计图纸上 进行综合修改后交付甲方，乙方应负责完成竣工图的审核工作。 （14）在方案设计、初步设计、施工图设计等各阶段完成时向甲方提供各专业设计图纸的 A3 白图 2 套和光盘文件一套。若甲方有需要，应随时提供图纸的电子文件给甲方。 （15）在设计阶段向甲方提供面积说明书。
4.7 材料及机电设备的选定： 在初步设计阶段，乙方提供的设计文件中应包括本项目所需要的主要材料及设备清单，
清单中须列明材料和设备的规格、型号及数量等，推荐给甲方，以便甲方确定项目所需的各 类材料及机电设备。在编制施工图以前，乙方须提供正式的主要材料及机电设备清单。在甲 方要求下，乙方必须协助甲方参加技术谈判，提供选型和鉴定意见。若在施工过程中，因甲 方原因而更换设备及其型号并导致施工图要修改时，乙方应负责配合修改有关图纸。
3
的配合。 （3）机电：包括建筑物红线内的给排水（生活给水，商业给水，配套给水，消防给水，雨 水、废水、污水的排水，空调冷凝水的排放）、小区配电、照明、防雷、接地、通风、空调、 动力、弱电“智能”化设计（见附表,其中 BA 系统对公共设备只监不控，家居系统考虑户外 预留线管，由集成商深化后实施）等专业施工图的设计及管线综合图（区域内的燃气、自来 水、电信、电力配电、有线电视、热力管网需专业专项设计。
行政法规，经甲乙双方协商一致，本着平等互利、等价有偿、真诚合作的原则，就甲
方委托乙方承担 余政拍出（2009）04 号 工程项目建筑设计，为明确双方的权利
和义务，达成如下合同条款，以资双方共同遵守执行。 第 1 条：工程概况
1.1 工程名称：
工程地点和范围：
工程设计内容：方案设计、初步设计、施工图
用地性质：居住用地
4.3 设计规范和技术规范 （1）确保总体规划和建筑方案设计符合中华人民共和国有关规范的规定，和切合杭州的 规范、技术要求。所有设计图均必须符合中华人民共和国及杭州市（以下简称国家）颁发的 有关规定。若甲方需采用其他国家与地区的先进技术和材料设备，且国家尚无该种规范或技 术规则时，甲方需同乙方在技术可行性上协商，由乙方协助甲方报请国内有关管理部门，经 其同意后采用。 （2）项目在施工中所选用的设备、材料如有改变，乙方应严格审核并书面确认是否达到 施工图设计所要求的技术要求。 4.4 设计图纸
下应按照甲方所给要求和标准设计，除非乙方认为该要求不满足相关要求（结构安全、国家 规范等），双方协商解决。
2.2.5 在设计各个阶段向甲方提供建筑面积说明书（包括实际容积率，地上建筑面积、地 下建筑面积、每幢楼建筑面积、每套房使用面积及每间房使用面积、90m2 以上和以下的户型 面积及比例，以及按政府相关部门规定公共面积分摊后各房型的建筑面积），并保证其最终 的准确性，要求初步设计误差不大于 2％，施工图设计误差不大于 1％。
程设计文件编制深度的规定”，并满足杭州市有关审批部门及施工的要求。
2.2.2 设计必须符合中华人民共和国现行设计规范和有关技术标准的规定。如有不符，乙
1
方负责尽快进行修改直到有关审批部门批准为止。 2.2.3 如因某些项目目前中国尚无规范或标准，或规范与标准不尽完善，乙方可同甲方磋
商，并征得有关部门同意，参照或采用国外的相应规范进行设计。 2.2.4 设计必须充分考虑甲方意见，特别是施工图设计在满足规范及有关技术标准的前提
4.8 施工验收： 乙方须配合甲方进行阶段性的施工及竣工验收。乙方负责处理验收后与设计有关的遗留
问题及协助甲方在竣工交付使用后一年的保修期内进行工程回访工作。 4.9 审批配合 乙方协助甲方收集所需要的基础资料，并协助甲方使初步设计及施工图设计获得有关部门