工程建设监理复习题

问题：本案中工程师是否应当承担一定的责任呢?
案例12：
某工程图纸中标明一个钻孔灌注桩的直径为600mm，而规范为了使桩的直径和垂直度有一定的偏差余量而明文规定实际钻孔直径不小于650mm，承包商能否得到砼超量部分的支付？
在国际工程中，工程计量通常为水久工程的净量，不存在诸如钢筋搭接或易损材料的损耗问题，超量部分只能在承包商投标报价时的单价构成中予以考虑。
问题：监理人是否应承担责任？
监理人应严格审批施工组织设计并及时制止承包商违章指挥和违章作业。监理人没有履行应尽的责任和义务，应当承当应有的责任。
【案例11】
在某公路工程中，合同规定除沼泽地外，路两边均需开挖排水沟。承包商与工程师的现场代表商定的排水沟的计量方法为标准断面乘以完成的长度，并以此作为期中付款证书的计价依据。由于历次期中付款证书均在无争议的情况下获得工程师批准，承包商便忽略了规范中规定的 “原始记录需由工程师现场代表签署确认”这一要求。当工程师在合同结束审查最终报表时，发现工程的造价远远超出了工程的预算，因而不得不按雇主的授意对已完工程数量逐项复查。
由于试验室在该项目中属于时工程性质，雇主方面无意增加此项费用，因此复函否认了安装空调的要求，声称试验主管的本意是考虑到试验室在施工期内将由工程师和承包商共用，因此提出安装空调仅仅是一项改善双方工作条件的“建议”而已，并不构成口头指示。安装与否，与雇主无干，由“承包商自行决定”。
【案例6】
某办公大楼施工过程中，发生了搅拌台（属于临时工程，由承包商提供设计图纸）倒塌事故，造成三人死亡。经查，搅拌台的设计存在重大缺陷，没有设置斜撑。工程师没有对搅拌台设计图纸进行审查，认为搅拌台是由承包商自己设计的，他只负责对永久工程的施工图纸进行审查、签字，没有必要对施工图纸进行审查。
问题：湖南省电力勘测设计院的要求是否合理？
甲工厂与乙勘察设计单位签订一份《厂房建设设计合同》，甲委托乙完成厂房建设初步设计，约定设计期限为支付定金后30天，设计费按国家有关标准计算。另约定，如甲要求乙增加工作内容，其费用增加 10％，合同中没有对基础资料的提供进行约定。开始履行合同后，乙向甲索要设计任务书以及选厂报告和燃料、水、电协议文件，甲答复除设计任务书之外，其余都没有。乙自行收集了相关资料，于第37天交付设计文件。乙认为收集基础资料增加了工作内容，要求甲按增加后的数额支付设计费。 甲认为合同中没有约定自己提供资料，不同意乙的要求，并要求乙承担逾期交付设计书的违约责任。问题：设计监理应该如何调解？
【问题】
请说明保留金的来源。
保留金应分几次归还承包商？归还承包商的时间分别为什么时候？为什么？
保留金每次归还多少？
某大型工程项目地质情况复杂，由于工程项目建设任务十分紧迫，要求尽快开工按时竣工，基础处理工程量难以准确确定，因此业主根据工程师的建议采用单价合同方式与承包方签定了施工合同，对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付都作了规定。
某房产项目由A、B两家单位合作开发，A出地、B出资。据此B方与施工单位签订施工合同。施工完成后，B欠款不还，施工单位应到法院起诉谁？
假如B无偿还能力呢？
某工程完工时承包人提出结算价格为1882万，发包人认可的是1416万，双方结算的差异在于：
本工程招标图纸较粗略，招标文件中没有给出工程量，由承包人计算工程量，承包人计算的数字都很低。例如：图纸中无钢筋配筋图，承包人报价时预算是402吨，而后来的施工图中是720吨，由于工程变更又增加了290吨。本合同采用的是固定总价合同，你认为应按多少吨钢筋结算？
背景：
湖南省电力勘测设计院与湖南郴电国际发展股份有限公司于2005年签订了一份“宜章综合利用电厂工程勘测设计合同 ”。此后由于该工程下马。双方拟于2008年11月签订了“宜章综合利用电厂工程勘测设计合同终止协议书”。湖南省电力勘测设计院提出要求在终止协议中约定湖南郴电国际发展股份有限公司应在协议签订后20个工作日内支付前期设计费人民币996200元整。
【案例1】
在某一工程项目中，规范中明确规定采料场的青苗补偿费由雇主承担，但合同特殊条款中又规定“承包商应负责采料场的使用费及相关的赔偿费”。在工程实施过程中，当承包商向料场地主支付了相应的赔偿费，然后将此费用按规范规定计入当月月报表，承包商的支付申请是否能够得到工程师的批准？
工程师会以合同优先顺序以及“相关的赔偿费”包括青苗赔偿为由予以拒绝。
问题：应该由谁承担责任？
按照“谁施工、谁负责”的原则，应当追究承包人的责任。
进一步调查发现，在晚上11点-凌晨6点，没有旁站监理，承包人一般在监理不在的时候违规施工。监理应负责任吗？
监理应承担失职的责任。
【案例10】
某综合住宅楼施工过程中，基坑坍塌，造成4死3伤重大事故。调查后发现原因是：施工企业编制的施工方案违反国家强制性标准，施工中违章指挥，边坡未按规定放坡，坑边堆积弃土未能及时清理，固壁支架失稳。
问题：工程师是否需要承担责任？
按照“谁设计、谁负责”的原则，应当追究设计人员的责任。工程师应对搅拌台的设计图纸有核查的责任，因此应承担失职的责任。
【案例7】
原告某房地产开发公司与某建筑公司签订施工合同，修建某小区，建成后，经验收质量合格，验收后1个月，开发商发现房屋楼顶漏水，遂要求建筑公司负责无偿修理，并要求赔偿，建筑公司以施工合同中并未规定质量保证期限，以工程已经验收合格为由，拒绝无偿修理要求。开发商遂将承包商诉至法院。开发商的要求法院是否应支持？
承包商对工程质量负有责任，一般保修期限为3年。
【案例8】
某市服务公司因建办公楼与建设工程总公司签订了建筑工程承包合同。其后，经服务公司同意，建设工程总公司分别与市建筑设计院和市××建筑工程公司签订了建设工程勘察设计合同和建筑安装合同。建筑工程勘察设计合同约定由市建筑设计院对服务公司的办公楼、水房、化粪池、给水排水及采暖外管线工程提供勘察、设计服务，做出工程设计书及相应施工图纸和资料。建筑安装合同约定由××建筑工程公司根据市建筑设计院提供的设计图纸进行施工，工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，建筑设计院按时做出设计书并将相关图纸资料交付××建筑工程公司，建筑公司依据设计图纸进行施工。工程竣工后，发包人会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来市建筑设计院未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给发包人带来了重大损失。由于设计人拒绝承担责任，建设工程总公司又以自己不是设计人为由推卸责任，发包人遂以市建筑设计院为被告向法院起诉。
【案例2】
在某国际工程项目中，工程量清单中规定应使用白水泥实施洗手间的马赛克勾缝，但在技术规范中写明这项工作使用普通硅酸盐水泥，图纸上也标注使用普通硅酸盐水泥。施工过程中，业主与承包商在使用何种水泥进行勾缝的问题上发生争执。
业主认为使用白水泥勾缝满足美观要求，因此承包商应使用工程量清单中的单价做此项工作。而承包商考虑到项目成本，并根据合同第5.2款(老红皮书，下同)，指明技术规范和图纸制约着工程量清单中的描述，因此应该按照优先次序的规定要求施工：使用普通硅酸盐水泥属于正常履约。
【问题：法院应如何判决？
法院受理后，追加建设工程总公司为共同被告，让其与市建筑设计院一起对工程建设质量问题承担连带责任。
【案例9】
某海塘加固工程，加固设计方案为：在堤脚钻孔，孔深4-6米，孔内灌一定比例的水泥浆。在施工过程中，有人举报：有些孔内没有灌水泥浆，而是泥浆。有关部门接到举报，进行钻孔取样检验，确如举报人所说，有些孔全部为泥浆，有些下部为泥浆，上部为水泥浆。
某国际工程项目，采用FIDIC土木施工合同条件。该项目包括两个阶段移交的两个单位工程。实施阶段两个单位工程的保留金分别为A工程10万元、B工程20万元，工程师签发工程接收证书的日期分别为：A工程于1999年5月30日签发，B.工程于1999年10月30日签发。两个单位工程的缺陷通知期均为1年，而且都圆满地通过了缺陷通知期的运行生产。
问题：该索赔能否得到支持？为什么？
即使承包商在投标阶段了解到将来实施阶段可能发生的风险和意外情况，也并不意味着承包商一定要对这些风险负责。
由于承包商据理力争，雇主方最终妥协，同意按照合同第65条的规定予以赔付。
【案例4】
在某国际工程承包项目中，合同规定雇主应向承包商提供作为现场一部分的采石场。工程开工后，承包商多次发出书面通知并按时提交了采石场的开采计划，但雇主原来安装在采石场内的轧石设备却由于种种原因未能及时搬迁。承包商因此向雇主提出了工期及费用索赔要求。为了审定此项索赔，工程师对这一事件进行了调查。他发现：在雇主搬迁拖延期间，承包商的轧石设备由于供货商的原因也未能按计划提供到场。最后，在承包商的轧石设备进场之际，雇主的轧石设备刚好搬迁完毕。
在复查过程中，工程师发现边沟数量的计算表上无工程师代表签字，因此拒绝承认最终报表中的数量，而坚持以他认为“恰当”的断面和“正确”的数量而代之，而这一数量仅相当于工程师先前在期中付款证书中认可数量的三分之一。
此时，原任现场工程师代表早就离开了工程师所在的咨询公司，而承包商又不能出示工程师代表签字的原始记录，只好寄希望于现场抽样测量。但由于“厄尔尼诺”已经肆虐了几个雨季，未经铺砌的排水沟的大部分已被淤积或冲毁，其他部分也已面目全非，承包商因此无从在现场抽样测量中找到对自己有利的依据。即便是按合同规定的争端解决程序(FIDIC红皮书第三版)提交工程师做出决定(毫无疑问，工程师的决定必然袒护雇主的利益)也只会徒劳无益，而承包商出于种种考虑又不愿因此而诉诸仲裁，最终只得以不菲的代价换取了一个沉痛的教训。
问题：工程师应当如何处理？
咨询工程师裁决：适用合同第5.2款，如果业主执意使用白水泥，则工程师就必须发出合同第51.2款的工程变更令，让承包商重新报价并追加费用。
结果，业主为了节约开支，只得接受承包商使用普通硅酸盐水泥施工马赛克，承包商从这项工作中节省了近10万美元的开支。