工程款承诺书

工程款承诺书
工程款承诺书1
致：XX（招标人）
我公司XX对XX（项目名称）招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、废标条件、专项承诺和招标人不能接受的条件等实质性内容完全响应。

如我公司能在本次竞争谈判中中标，我公司郑重承诺如下：（一）、如果我公司中标，我们保证保质保量完成工程。

（二）、施工中，我公司会严格按照投标文件及合同中的承诺履行。

（三）、因我方原因造成工地临时停水、停电、停工、窝工造成的损失，由我方承担。

全权代表（签字）：XX
XX年XX月XX日
工程款承诺书2
珠海市建设工程招标投标管理中心：
我公司负责开发建设的xx工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：
1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

发单位名称(盖章)xxxxx
xx年x月xx日
工程款承诺书3
甲方：
乙方：
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款：
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为（大写）：___（小写：___）。

二、工程款付款方式：
甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。

经双方协商确定甲方于20__年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款%/月的利息外，并按所欠工程款的%日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方：山东__国际大酒店有限公司
乙方：济宁市__广告装修工程有限公司
甲方代表签字：___
20__年__月__日
乙方代表签字：___
20__年__月__日
工程款承诺书4
北海市住房和城乡建设局：
本单位（建设单位名称）截止xx年xx月xx日所有建设工程项目均已按时支付工程款，均无拖欠工程款的情形。

特此承诺。

xx建设单位（公章）
法定代表人：xxx
xx年xx月xx日
工程款承诺书5
******公司:
我方所承包的现已结算完毕，经与公司协商本次支付元工程款。

本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的材料款等，保证款项支付到位不出现拖欠情况，并保证工人、材料供应商等不因任何原因上访或闹事等有损贵公司利益事件发生。

如发生上述事件均与贵公司无关，每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中直接扣除元，并且我方承担由此产生的一切后果。

承诺方（签字或盖章）：
时间：
年月日
工程款承诺书6
致江苏坤龙建设工程有限公司：
施工班组负责人：
身份证号：我施工班组承接江苏坤龙上海中海紫豪庭项目部分包作业，今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务报酬等费用，全部发放给本项目施工班组员工，今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。

本人承诺：已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的工资，决不拖欠民工工资。

如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访罢工或闹事，造成的不良后果全部由本人负责处理，并承担由此引起的一切法律和经济责任。

对江苏坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的`，我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。

特此承诺!
承诺人：XXX
时间：XXXX年XX月XX日
工程款承诺书7
xxx：
我单位负责建设的工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：
1、我单位在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我单位将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

承诺人：
时间：X年XX月XX日
工程款承诺书8
我公司已按合同约定，按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目的工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。

对拟建的某某工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。

特此承诺。

公司（盖章）：_______
_______年_______月_______日
工程款承诺书9
建设单位无拖欠工程款承诺书我单位拟建的项目，现申请核发施工许可证，本单位郑重承诺：
一、截止申请之日，我单位已竣工或在建的其他工程项目，无拖欠工程款的情形。

二、对本次申报项目，我单位将认真履行施工总包合同，及时按照合同约定支付施工总包单位工程款；同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管，确保农民工工资按时支付。

三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的，我单位愿无条件先行垫资解决拖欠的农民工工资，并接受有关主管部门的调查处理。

本承诺书一式两份，建设单位留存一份，一份报建设主管部门。

本承诺自签字盖章之日起生效。

法定代表人（签字）：
建设单位项目负责人（签字）：
建设单位（公章）年月日
工程款承诺书10
我公司已按合同约定，按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目的工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。

对拟建的某某工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。

特此承诺。

某某公司(盖章)：
日期：年月日
工程款承诺书11
我公司已按合同约定，按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目的工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。

对拟建的xx工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。

特此承诺。

xxx公司（盖章）
20xx年x月x日
工程款承诺书12
绵阳市建设局：
我单位拟开发建设的聚鑫公寓项目，位于涪城区一环路西段71号。

我们根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》已签订了施工合同及监理合同，施工图设计文件已按规定进行了审查，施工场地已经基本具备施工条件，工程质量监督手续已办理。

在工程建设过程中，我们将遵守工程建设相关法律法规，严格履行合同和建设单位的责任及义务，不拖欠工程款，并接受建设行政主管部门和相关部门的检查监督。

特此承诺
绵阳聚鑫房地产开发有限公司
二○____年二月十二日
工程款承诺书13
XXX住建局：
由我公司开发建设的建设项目施工进入施工阶段，在施工过程中我单位承诺一定按照施工合同和施工进度进行拨付该工程款，绝不拖欠和挪用该工程款，如有上诉违规现象，一切后果自行承担。

特此承诺
_____________________________（签章）20___年___月___日
工程款承诺书14
致： xxx电讯科技工程有限公司
贵司承接的沪蓉西高速公路恩利段机电工程，经双方结算，截止20xx年9月2日，我司尚欠贵司工程款共计人民币大写：元整（￥：元）未支付。

经双方协商，我司承诺按如下方案付清所欠工程款：
一、你司向法院申请撤诉，法院下达撤诉裁定书后日内付清全部工程款，即￥元；
二、上述款项你司须开具等额增值税发票，已开发票金额￥：元；
三、本案已经发生的诉讼费用￥10600 元由我司承担，你司须提供缴纳诉讼费发票原件；
四、以上款项付清后，双方所有款项均已结清，你司不得以任何理由就本案再行起诉；
五、如我司未能在承诺期间付款，自愿承担合同总金额30%的违约金。

xxxx股份有限公司
（盖章）
年月日
工程款承诺书15
南xxxx程有限公司:
我公司承诺在工程收到贵公司支付的工程款后，不得因各种原因拖欠民工工资，不会发生民工上访事件。

如有此类事件发生，我公司将承担一切经济、法律后果。

承诺人：
法定代表人：
(企业盖章)：
公司名称：(施工单位)
承诺日期：年月日。