垫资承包协议(标准通用版)
建设工程施工承包垫资协议书4篇
建设工程施工承包垫资协议书4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方（出借方）：（单位名称）：（法定代表人）：（注册地址）：（联系电话）：乙方（承包方）：（单位名称）：（法定代表人）：（注册地址）：（联系电话）：为明确双方在建设工程施工承包垫资事宜上的权利义务，经双方友好协商，特订立本协议书。
为此，甲方与乙方本着诚实守信的原则，共同遵守以下条款：第一条垫资金额及用途1.1 甲方同意向乙方垫资金额为（具体金额），用于乙方在建设项目中的施工经营活动。
1.2 乙方应当按照合同约定使用垫资，不得挪作他用。
如有资金不足或超出的情况，应及时与甲方联系沟通，并在双方共同商定下进行调整。
第二条垫资期限及还款方式2.1 垫资期限为（具体期限），自本协议签署之日起算。
若乙方需要延长垫资期限，应提前与甲方协商并取得书面同意。
2.2 乙方应按照合同约定的工程款支付时间节点，及时进行还款。
如遇特殊情况需延迟还款，应提前向甲方说明情况，并经协商确定新的还款时间。
2.3 还款方式：乙方应按照工程进度与支付款项，向甲方进行还款。
还款方式包括一次性结清与分期还款两种方式，双方应协商确定具体还款方式，并签署书面协议。
第三条利息及违约责任3.1 若乙方未按时按量还款给甲方，则甲方有权向乙方收取逾期利息，利息计算规则如下：逾期金额× 逾期天数× 违约利率（根据中国人民银行同期利率确定）3.2 一旦乙方违反本协议的规定，如未按期还款、挪用资金等情况，甲方有权协助乙方进行整改，并要求乙方承担由此产生的法律责任。
第四条保密责任4.1 本协议任何一方应对对方提供的商业秘密和机密信息承担保密责任。
未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用相关信息。
4.2 双方在本协议有效期内及协议终止后一定期限内应继续履行保密责任，不得利用对方的商业秘密或机密信息谋取私利。
第五条协议解除5.1 如因不可抗力等不可抗力事件致使任何一方无法履行本协议规定的义务，应及时通知对方，并免责，但应尽最大努力减少损失。
承包垫资合同范本三篇
承包垫资合同范本三篇篇一甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目内容：[具体项目内容和范围]二、垫资及承包范围1. 乙方同意为甲方的上述项目垫资，垫资金额为人民币[具体金额]元。
2. 乙方的承包范围包括但不限于[详细列举承包的工作内容]。
三、垫资期限及利息1. 垫资期限自本合同生效之日起至[具体还款日期]止。
2. 垫资利息按照[约定的利率]计算，利息支付方式为[具体支付方式和时间]。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款根据双方确认的工程预算及实际完成的工程量进行结算。
工程进度达到[具体节点]时，支付工程款的[百分比]；工程竣工验收合格后，支付至工程款的[百分比]；剩余工程款的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
五、工期1. 本项目的工期为自[开工日期]至[竣工日期]，共计[工期天数]天。
2. 如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
六、工程质量与验收1. 乙方应按照国家及行业标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[约定的时间]内组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至验收合格。
七、双方责任与义务1. 甲方责任与义务按合同约定支付工程款和垫资利息；提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；协助乙方协调与当地政府及相关部门的关系。
承包垫资合同协议书
承包垫资合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！承包垫资合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方与乙方就某项工程达成合作意向，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
第二条 承包方式2.1 乙方同意为甲方承包上述工程提供垫资服务。
2.2 甲方应按照本合同约定的还款计划及时偿还乙方垫资。
第三条 还款计划3.1 甲方应在工程完工后____个工作日内，向乙方支付垫资的50%。
3.2 甲方应在工程验收合格后____个工作日内，向乙方支付垫资的剩余50%。
第四条 担保措施4.1 甲方以其在工程中的权益为乙方提供担保。
4.2 甲方承诺如不能按时还款，将承担相应的违约责任。
第五条 违约责任5.1 甲方未按约定时间还款的，应支付应付未付款项的____%作为违约金。
5.2 乙方未按约定时间提供垫资的，应支付应付未付款项的____%作为违约金。
第六条 其他约定6.1 本合同的任何修改、补充均须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。
6.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________ 签订地点：__________请根据您的实际情况对本合同内容进行修改和完善，以确保合同的合法性和有效性。
在签订合同前，请务必仔细阅读本合同的各项条款，并在充分了解合同内容的基础上决定是否签订。
建设工程施工承包垫资协议书3篇
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方：(垫资方)统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：乙方：（承包方）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：为明确双方在工程垫资协议中的权利义务，特签订本协议：一、协议目的为了保障工程顺利开展，确保工程施工过程中的资金需求，双方根据自愿、平等和诚实信用原则，达成如下协议：二、垫资范围甲方同意在本协议签署后垫付乙方施工所需要的资金，具体金额为（数字大写）。
甲方应当在受到乙方合理请求后及时履行垫资义务，确保施工资金链的畅通。
三、还款方式乙方承诺按照工程进度、款项到账情况以及实际资金使用情况及时归还甲方垫资款项。
具体还款时间及方式如下：（具体约定）。
四、协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效，至乙方偿还所有垫资款项之日终止。
双方应当根据工程实际情况对协议内容进行调整和补充。
五、违约责任5.1如乙方未按照约定按时归还垫资款项，应当承担违约责任并按照约定支付违约金。
5.2如甲方未按照约定履行垫资义务，应当承担相关法律责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
六、其他约定本协议如有争议，双方应协商解决，无法协商解决的，提交工程所在地人民法院解决。
甲方（盖章）：__________________________乙方（盖章）：__________________________签订日期：__________________________本协议一式两份，甲乙双方均持一份有效，具有同等效力。
愿双方共同遵守，无须变更，生效即至终止。
篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方（出借人）：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（电话号码）乙方（借款人）：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（电话号码）鉴于甲方拟向乙方提供建设工程施工承包垫资，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定和协商一致的原则，甲、乙双方本着互利互惠，平等自愿，就甲方向乙方提供建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议：一、垫资金额：甲方同意向乙方提供建设工程施工承包垫资，垫资金额为（具体金额），账户名称为（账户名称）、账号为（账号）。
建设工程施工承包垫资协议书5篇
建设工程施工承包垫资协议书5篇第1篇示例：建设工程施工承包垫资协议书甲方（施工单位）：__________为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿平等、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方开展的建设工程施工项目，乙方向甲方垫资的事宜，达成如下协议：一、项目名称：__________四、项目工期：______年/月/日至______年/月/日。
五、垫资金额：乙方同意向甲方垫资______元。
六、垫资方式：乙方将垫资款项直接支付给甲方账户，不得用于其他用途。
九、返还方式：项目结束后，甲方应及时将垫资本金及利息一次性返还给乙方。
十、项目变更：若因建设工程项目变更导致垫资金额发生变化，双方应重新协商确定垫资金额。
十一、协议变更：经双方协商一致，可以对本协议进行修改、补充或解除。
十二、争议解决：本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商；协商不成的，由_____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的。
十三、本协议自双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
甲方（盖章）：__________ 日期：______年______月______日注：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第2篇示例：建设工程施工承包垫资协议书甲方：____________乙方：____________为了确保本工程的正常施工和资金的流动，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、项目简介1. 项目名称：____________2. 项目地址：____________3. 项目建设内容：____________二、合作内容1. 乙方将在项目开工前向甲方垫资，用以支付工程队伍、材料和设备等费用。
2. 甲方应按照工程进度逐步返还乙方垫资款项。
3. 双方应遵守相关法律法规，严守合同精神，共同完成项目建设目标。
三、垫资金额及方式1. 乙方向甲方垫资金额为：____________元（大写：____________）。
建设工程施工承包垫资协议书(标准版)(一)
建设工程施工承包垫资协议书(标准版)（一）建设工程施工承包垫资协议书（标准版）（一）协议双方：甲方：（公司名称）（以下简称甲方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（公司名称）（以下简称乙方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟进行建设工程的施工承包业务，为解决资金需求问题，甲、乙双方本着公平、公正、互利的原则，经友好协商，达成以下协议：第一条垫资金额1.1 本协议约定的垫资金额为（大写）_____________（小写）______元整。
1.2 垫资金额包括但不限于施工设备、材料采购费用、人工成本等与建设工程相关的支出。
第二条垫资方式及期限2.1 甲方在签订本协议之日起______个工作日内，向乙方提供全部垫资金额。
2.2 甲方垫资的方式为（具体方式）_____________，具体的垫资路径和时间节点，双方另行约定或以乙方通知为准。
第三条垫资利息和费用3.1 垫资金额的利息按照______%的年利率计算，自垫资之日起计息，利息支付方式为_____________。
3.2 甲方应按时支付垫资利息，并承担垫资期间产生的相关费用，包括但不限于银行手续费、担保费等。
第四条保证4.1 甲方同意按本协议约定的时间节点足额垫资，并按时支付利息和相关费用。
4.2 甲方保证其提供的资金来源合法，不存在任何非法资金来源的情况。
4.3 甲方保证完成建设工程后，按合同约定的时间支付乙方承包价款，并承担相关的履约责任。
第五条违约责任5.1 若甲方未按本协议约定的时间足额垫资，甲方应向乙方支付每逾期一天的滞纳金，滞纳金的计算方式为垫资金额的______%。
5.2 若甲方未按合同约定的时间支付乙方承包价款，甲方应向乙方支付每逾期一天的违约金，违约金的计算方式为合同金额的______%。
第六条法律适用和争议解决6.1 本协议的订立、解释、履行与争议的解决均适用中华人民共和国的相关法律法规。
6.2 因本协议发生的任何争议，双方应友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院进行解决。
最新工地承包垫资协议书范文模板
最新工地承包垫资协议书范文模板甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需进行____________________（项目名称）的建设，乙方具有相应的施工资质和垫资能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方垫资承包甲方工地施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自______年______月______日至______年______月______日止。
第二条承包范围及方式2.1 乙方承包范围：_____________________2.2 承包方式：乙方负责垫资施工，甲方按约定支付工程款。
第三条垫资条款3.1 垫资金额：乙方垫资金额为人民币______万元整。
3.2 垫资期限：自工程开工之日起至______年______月______日止。
3.3 垫资利息：甲方应按年利率______%向乙方支付垫资利息。
3.4 垫资利息支付方式：甲方应于每月______日前支付上月垫资利息。
第四条工程款支付4.1 工程款支付方式：甲方应按工程进度分期支付工程款。
4.2 工程款支付时间：每期工程款支付时间应不晚于工程进度达到约定节点后的______个工作日内。
4.3 工程款支付比例：每期工程款支付比例为当期完成工程量的______%。
第五条工程质量与验收5.1 工程质量标准：乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
5.2 工程验收：工程竣工后，甲方应在______个工作日内组织验收，验收合格后双方签署验收报告。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付工程款或垫资利息，应按未付款项的______%向乙方支付违约金。
垫资协议书范本(3篇)
第1篇甲方（垫资方）：________乙方（被垫资方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供垫资事宜，经友好协商，达成如下协议：一、垫资金额及期限1. 甲方同意向乙方提供人民币________元整（大写：________元整）的垫资。
2. 垫资期限为________年，自甲方将垫资款项划入乙方指定账户之日起计算。
二、垫资用途1. 乙方承诺将甲方提供的垫资款项用于________（具体用途）。
2. 乙方保证垫资款项的使用符合国家法律法规和相关规定，不得用于非法用途。
三、还款方式及期限1. 乙方应按照以下还款计划按时向甲方偿还垫资款项：（1）首期还款：垫资期限届满后________日内，乙方应向甲方偿还人民币________元整。
（2）分期还款：自垫资期限届满后________日起，乙方应按月向甲方偿还人民币________元整，直至垫资款项全部清偿。
2. 乙方应按照约定的还款方式及期限履行还款义务，如有逾期还款情况，乙方应向甲方支付逾期利息，逾期利息按________%（年利率）计算。
四、违约责任1. 乙方如未按照约定时间偿还垫资款项，构成违约，应向甲方支付违约金，违约金按逾期还款金额的________%计算。
2. 乙方如未按照约定用途使用垫资款项，构成违约，甲方有权要求乙方立即停止使用，并要求乙方返还垫资款项及相应的利息。
3. 如因乙方违约导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、保密条款1. 甲乙双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
2. 本协议的保密期限自协议签订之日起至垫资款项全部清偿之日止。
六、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生争议的，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
建设工程施工承包垫资协议书3篇
建设工程施工承包垫资协议书3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方：（垫资方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：经甲、乙双方友好协商，就乙方施工图设计工程，需要垫资进行施工前期费用，特订立如下协议：一、协议范围根据本协议的约定，乙方接受甲方的垫资，并承诺按照合同约定的工程施工要求，按时、按质完成建设工程，以及按照协议规定的还款期限及利息支付方式偿还垫资款项。
二、协议金额1. 本协议的垫资金额为人民币（大写）（￥小写）元整。
2. 乙方应于垫资到账后的7个工作日内，开具甲方需求的发票和相应的收据。
三、垫资利息1. 垫资期间，按照年息%的利率计算垫资利息。
垫资利息每月结算，由乙方于每月25日支付给甲方。
2. 如乙方未按期支付利息，应按照逾期未还利息金额的日万份之一向甲方支付滞纳金。
四、还款期限乙方应在工程施工完工验收后的（天/月）内一次性偿还本协议项下的所有垫资款项及利息。
逾期未还，应按照逾期未还本金额的日千分之五向甲方支付滞纳金。
五、违约责任1. 乙方未按期支付垫资款项及利息的，应向甲方支付滞纳金。
2. 乙方未按时、按质完成建设工程的，应按合同约定承担违约责任。
3. 本协议若有任一方未履行协议内容或违约，均应承担相应的法律责任。
六、争议解决本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交有管辖权的法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方盖章生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：声明：本协议为一般性协议书，具体内容以双方实际签订的合同约定为准。
篇2建设工程施工承包垫资协议书委托方（甲方）：___________________承包方（乙方）：___________________鉴于甲方拟建设__________________项目，因资金不足，临时需要垫资，为确保项目顺利进行，双方经友好协商，达成如下协议：一、垫资金额及时间1. 乙方将按照项目需求，向甲方提供_______元资金作为垫资款，垫资期限自____年____月____日至____年____月____日。
垫资协议书范本(4篇)
垫资协议书范本垫资协议书范本篇1甲方（垫资方）：____________________住所：______________________________法人代表：联系方式（手机）：乙方（借资方）：____________________住所：_____________________________ 法人代表：___________________ ______联系方式（手机）：丙方（担保方）：_____________________住所：_____________________________ 法人代表：___________________ ______联系方式（手机）：根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定，乙方（借资方）为_________________________向垫资方申请借款，并请丙方作为担保人。
三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见，特签订本合作协议（以下简称“本协议”），并保证共同遵守执行。
第一条、借资用途1、乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人___________________________签订的___________ 合同的_________________________，不得挪作他用，不得进行违法活动，更不能随意侵占甲方的所贷款项；2、在本协议有效期内，甲方有权检查垫资使用情况，乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明；如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资，甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。
第二条、借资金额乙方向甲方借资相当于人民币_______________元（大写：______________ ____），借资期限为_____月（自___月___日到___月___日）第三条、垫资发放形式甲方的垫资以_____________________的形式按规定交予甲方第四条、还款资金来源及还款方式1、乙方资金来源为_____________________________________________2、乙方还款方式为______________________________________________第五条、三方责任义务（一）甲方的主要权利和义务（1）按照本协议约定按期足额提供垫资，但因乙方原因造成迟延的除外。
垫资承包协议
垫资承包协议甲方（垫资方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方愿意为乙方提供垫资以支持乙方完成特定项目，乙方同意接受甲方的垫资并按照本协议约定的条件和条款使用该垫资。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本垫资承包协议，以资共同遵守。
第一条垫资金额与用途1.1 甲方同意向乙方提供垫资金额为人民币（大写）____________________元（￥_________________元）。
1.2 垫资用途仅限于乙方用于_________________项目的相关费用支出。
第二条垫资期限2.1 垫资期限自甲方将垫资款项支付至乙方指定账户之日起至_________________年______月______日止。
第三条垫资利息与还款3.1 乙方应按照年利率______%向甲方支付垫资利息。
3.2 乙方应在垫资期限届满前一次性或分期偿还甲方垫资本金及利息。
第四条还款保障4.1 乙方应提供甲方认可的担保措施，包括但不限于保证人担保、抵押物担保等。
4.2 乙方应确保担保措施的有效性，并在担保措施发生变更时及时通知甲方。
第五条违约责任5.1 如乙方未按本协议约定偿还垫资本金及利息，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=逾期金额×0.5%×逾期天数。
5.2 甲方未按本协议约定提供垫资，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=未垫资金额×0.5%×逾期天数。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________法定代表人或授权代表（签字）：_____________________日期：_____________________乙方（盖章）：_____________________法定代表人或授权代表（签字）：_____________________日期：_____________________（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和法律要求进行调整和完善。
垫资方合作协议范本(3篇)
第1篇甲方（垫资方）：________乙方（项目方）：________鉴于甲方拥有一定的资金实力，愿意为乙方提供项目垫资服务，乙方同意接受甲方的垫资服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：________2. 项目地点：________3. 项目总投资：________4. 项目建设周期：________5. 项目业主：________二、垫资服务内容1. 甲方同意为乙方提供项目垫资服务，垫资金额为人民币________元整（大写：________元整）。
2. 垫资期限：自本协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
3. 垫资用途：用于项目的建设、购置设备、支付工程款等。
4. 甲方有权对乙方使用垫资金额进行监督，乙方应按照甲方的要求提供相关财务报表和资金使用情况。
三、双方权利义务1. 甲方权利：（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定使用垫资金额，确保资金用于项目建设和相关支出。
（2）甲方有权对乙方进行财务审计，了解乙方资金使用情况。
（3）甲方有权根据乙方资金使用情况，调整垫资金额或终止垫资服务。
2. 甲方义务：（1）甲方应按照本协议约定，按时足额提供垫资金额。
（2）甲方应积极配合乙方办理项目建设和相关手续。
（3）甲方应妥善保管乙方提供的财务报表和资金使用情况，不得泄露给第三方。
3. 乙方权利：（1）乙方有权要求甲方按照本协议约定提供垫资金额。
（2）乙方有权根据项目进度和实际需求，申请调整垫资金额。
（3）乙方有权要求甲方提供财务审计和资金使用情况。
4. 乙方义务：（1）乙方应按照本协议约定使用垫资金额，确保资金用于项目建设和相关支出。
（2）乙方应按时向甲方提供项目进度、财务报表和资金使用情况。
（3）乙方应积极配合甲方进行财务审计，确保资金使用透明。
四、垫资费用及支付方式1. 垫资费用：甲方垫资金额按年利率________%计算，乙方应在每个会计年度结束时支付利息。
承包垫资协议书范本
承包垫资合同范本合同编号：_______甲方（垫资方）：_______乙方（承包方）：_______鉴于：1. 甲方是一家专业从事垫资业务的机构，拥有丰富的垫资经验和资金实力。
2. 乙方是一家具备相应资质的承包商，愿意承担相关项目的建设任务。
3. 甲乙双方经友好协商，就甲方为乙方提供垫资服务事宜达成一致，特订立本合同。
第一条垫资项目及金额1.1 本合同项下的垫资项目为：_______（项目名称）。
1.2 甲方同意为乙方提供总额为人民币_______元（大写：_______元整）的垫资，具体金额以实际发生的费用为准。
第二条垫资期限及利率2.1 甲方为乙方提供垫资的期限为_______个月，自本合同签订之日起计算。
2.2 垫资利率为_______%，按月计息，利随本清。
第三条垫资款的支付及回收3.1 乙方在收到甲方垫资款后，应按照本合同的约定用途使用，不得挪作他用。
3.2 乙方应在垫资期限届满后的_______个工作日内一次性归还甲方垫资款及利息。
3.3 乙方归还垫资款及利息的方式为：银行转账，甲方指定账户为：_______。
第四条乙方承诺与保证4.1 乙方承诺按照本合同的约定用途使用甲方提供的垫资款，并承担相关项目的建设任务。
4.2 乙方保证按照本合同的约定及时归还甲方垫资款及利息。
4.3 乙方保证其提供的信息真实、准确、完整，如有虚假，应承担相应的法律责任。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
5.2 乙方逾期归还甲方垫资款及利息的，应按照逾期金额的_______%向甲方支付滞纳金。
第六条争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交_______仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇
企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇篇1甲方：XXX公司乙方：XXX建筑公司鉴于甲方因项目建设需要，委托乙方进行施工承包，并同意乙方垫资部分工程款项，双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下垫资协议书：一、垫资工程概况1. 工程名称：XXX公司建设项目2. 工程地点：XXX3. 工程内容：详见施工图纸及预算清单二、垫资条款1. 垫资方式：乙方垫资部分工程款项，具体金额以实际结算为准。
2. 垫资期限：自本协议签订之日起，至甲方支付乙方垫资款项之日止。
3. 利息及费用：乙方垫资款项自实际支付之日起，按中国人民银行同期贷款利率计息，利息按月支付。
除垫资款项外，乙方不得向甲方收取其他费用。
4. 还款保障：甲方同意以项目建成后的部分资产作为抵押，确保乙方垫资款项的偿还。
三、施工承包条款1. 施工图纸及预算：乙方根据甲方提供的设计图纸及预算清单进行施工。
2. 施工工期：乙方应在合同签订后尽快进场施工，确保按期完成工程任务。
3. 质量标准：乙方应确保施工质量符合国家相关标准及甲方要求。
4. 验收及结算：工程完工后，甲方应及时组织验收，并按实际完成工程量进行结算。
四、违约责任1. 甲方违约责任：甲方如未按时支付乙方垫资款项，应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息，并承担因此给乙方造成的全部损失。
2. 乙方违约责任：乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担因此给甲方造成的全部损失。
五、争议解决1. 争议解决方式：双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 法律适用：本协议的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
六、其他条款1. 保密条款：双方应对本协议的内容及执行过程中了解到的对方商业机密严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2. 不可抗力：因不可抗力因素（如战争、自然灾害等）导致一方不能履行本协议的，可以部分或全部免除其责任，但应及时通知对方，并自不可抗力发生之日起30日内提供有效证明文件。
垫资协议书范本(标准版)doc
垫资协议书范本(标准版)doc 垫资协议书范本（标准版）甲方（出资方）：__________乙方（使用方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方垫付资金事宜，达成如下协议：一、垫资事项1.1 甲方同意按照本协议的约定为乙方垫付人民币【】元（大写：【】元整）。
1.2 乙方承诺按照本协议的约定使用垫资款项，并按照约定的方式和期限偿还甲方垫付的资金。
二、垫资用途2.1 乙方应当将甲方垫付的资金用于【】（具体用途）。
2.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变垫资款项的用途。
三、垫资期限3.1 本协议项下的垫资期限为【】个月，自甲方实际支付垫资款项之日起计算。
3.2 乙方应在垫资期限届满之日起【】个工作日内偿还甲方垫付的资金。
四、垫资利率及费用4.1 乙方同意按照年化利率【】%向甲方支付垫资利息。
4.2 垫资期限内，甲方有权按照实际垫资金额和垫资利率向乙方收取利息。
4.3 乙方应按照本协议的约定向甲方支付垫资利息，逾期支付的，乙方应按照逾期金额的【】%向甲方支付滞纳金。
五、还款方式5.1 乙方可以选择以下任一方式偿还甲方垫付的资金：（1）一次性偿还：乙方应在垫资期限届满之日起【】个工作日内一次性偿还甲方垫付的资金及相应的利息；（2）分期偿还：乙方应按照本协议的约定分期偿还甲方垫付的资金及相应的利息。
5.2 乙方选择分期偿还的，每期还款金额、还款时间和还款方式由甲乙双方另行协商确定。
六、违约责任6.1 乙方未按照本协议的约定使用垫资款项或未按照约定的方式和期限偿还甲方垫付的资金及相应利息的，应按照逾期金额的【】%向甲方支付违约金。
6.2 乙方违反本协议的其他约定的，应承担相应的违约责任。
七、争议解决7.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
建设工程施工承包垫资协议书3篇
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方：（出资方）乙方：（承包方）为了明确双方在建设工程施工承包垫资过程中的权利义务，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况甲方与乙方就______工程施工籍资合作事项达成如下协议：1. 建设地点：______2. 项目名称：______3. 项目总投资：______元4. 乙方承担工程款比例为______%二、垫资方式1. 甲方将在______年______月______日将垫资金额______元支付给乙方；2. 乙方承诺在______年______月______日之前将建设工程款支付给甲方，并支付垫资费用______元；3. 双方约定甲方垫资的范围和项目进度款支付比例为______%。
三、协议的效力及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效；2. 甲方在乙方完成项目建设工程款支付后，本协议自动终止。
四、保密条款双方承诺对本协议的全部内容严格保密，不得向任何第三方透露。
五、其他1. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；2. 凡因本协议引起的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向______仲裁委员会申请仲裁。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：______年______月______日（以上内容为建设工程施工承包垫资协议书范本，供参考使用，具体内容可根据实际情况做适当调整）篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方：（出资方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的施工承包工作，为确保工程顺利进行，经双方协商一致，特订立本协议。
一、项目内容和工程范围1.1 项目名称：1.2 工程范围：1.3 工程地点：1.4 工程规模：二、垫资方式及金额2.1 甲方在签订本协议后，按照工程进度和款项支付时间节点，向乙方提供垫资，作为工程施工资金的来源。
建设工程施工承包垫资合同协议书范本5篇
建设工程施工承包垫资合同协议书范本5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方经友好协商，就[项目名称] 建设工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[项目名称]2. 工程地点：[项目地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 承包范围：[承包范围]5. 承包方式：[承包方式]6. 工期：[工期]二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供施工所需图纸和技术资料，并保证其真实性和完整性。
（2）甲方应协助乙方办理有关施工手续，确保施工顺利进行。
（3）甲方应按照合同约定支付工程款，并确保支付的真实性和准确性。
（4）甲方应负责协调施工现场的各项工作，确保施工安全有序。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。
（2）乙方应合理安排施工进度，确保按期完成施工任务。
（3）乙方应加强施工现场管理，确保施工安全。
（4）乙方应积极配合甲方协调施工现场的各项工作，确保施工顺利进行。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款（1）本工程的总造价为人民币[总造价] 元。
（2）如遇设计变更或工程量增减，双方应及时办理变更签证手续，并调整工程价款。
2. 支付方式（1）甲方应按照合同约定的支付节点向乙方支付工程款。
（2）乙方在收到甲方支付的工程款后，应出具相应的收款凭证。
（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的工程款。
四、验收和保修1. 验收（1）乙方在工程竣工后，应向甲方提交验收申请报告及相关资料。
（2）甲方应在收到验收申请报告后及时组织验收，并在验收合格后出具验收报告。
2. 保修（1）本工程自竣工验收合格之日起，乙方应提供为期一年的免费保修服务。
保修期内，乙方应负责因施工质量问题导致的维修费用。
（2）保修期满后，如需继续维修服务，双方可另行协商签订维修合同。
五、违约责任1. 甲方的违约责任（1）甲方未能按照合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。
建设工程施工承包垫资协议书(标准版)-版
建设工程施工承包垫资协议书(标准版)甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建设工程施工及垫资事项，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程质量：________________6. 工程期限：________________二、垫资事项1. 乙方垫资金额：人民币（大写）：____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥____元。
2. 垫资期限：自本协议签订之日起至甲方支付完毕乙方垫资款项之日止。
3. 甲方应在垫资期限届满后【】个工作日内，按照约定的方式和期限，向乙方支付垫资款项及相应的利息。
4. 利息计算方式：________________三、施工事项1. 乙方应根据甲方提供的施工图纸、设计文件及施工方案进行施工。
2. 乙方应按照国家有关工程建设的规定、技术规范和施工标准进行施工，确保工程质量。
3. 乙方应按照约定的工程期限完成施工任务，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
4. 甲方应提供施工所需的场地、水、电等条件，并协助乙方办理相关施工手续。
四、工程验收及结算1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及完整的竣工资料。
2. 甲方应在收到竣工报告及竣工资料后【】个工作日内组织验收，如无特殊情况，甲方应在【】个工作日内完成验收。
3. 验收合格后，双方进行工程结算。
结算依据为施工图纸、设计文件、施工方案、工程量清单及国家有关工程造价的规定。
4. 甲方应在工程结算后【】个工作日内向乙方支付工程款项。
垫资协议书5篇
垫资协议书5篇篇1甲方（投资方）：_________________________乙方（资金需求方）：_______________________鉴于甲乙双方经过友好协商，为解决乙方在____________项目的资金短缺问题，甲方同意为乙方垫资。
为明确双方的权利义务，达成如下协议：一、协议目的甲方同意为乙方在____________项目的建设提供垫资服务，确保项目顺利进行。
乙方应按照本协议约定的条件和期限偿还垫资款项。
二、垫资金额及支付方式1. 垫资金额：人民币_________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照乙方的需求，以转账、电汇或其他双方约定的方式支付垫资款项。
三、资金使用及监管1. 乙方应确保垫资款项用于本协议约定的项目，不得挪作他用。
2. 甲方有权对垫资款项的使用情况进行监督和检查，乙方应提供必要的协助和配合。
3. 如乙方未按约定使用垫资款项，甲方有权要求乙方立即归还垫资款项及所产生的相关费用。
四、垫资期限及还款计划1. 垫资期限：自本协议生效之日起至____________（具体时间）。
2. 还款计划：（1）乙方应于垫资期限内的每个月底前向甲方支付不少于人民币_________元的利息；（2）项目竣工后，乙方应按照约定比例逐步偿还垫资本金，并于_____________（具体时间）前全部还清。
五、担保措施1. 乙方应提供有效的担保措施，确保本协议项下的债务得到履行。
担保措施包括但不限于第三方担保、不动产抵押、动产质押等。
2. 乙方如未能按时履行还款义务，甲方有权依法处置担保物，实现其债权。
六、违约责任1. 乙方如未按本协议约定的期限和方式偿还垫资款项，应按照逾期未还款项金额的_____%向甲方支付违约金。
2. 乙方如违反本协议约定的其他义务，甲方有权要求乙方承担因此产生的全部损失。
3. 甲方如未按本协议约定履行垫资义务，应按照未垫资金额的_____%向乙方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工承包垫资协议书
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目：总建筑面积约____ 平方米（____栋楼）。
四、进场时间：定于____年__ 月底前（以进场通知书为准）。
五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。
六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期：
自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为____ 天。
八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
九、工程造价：本工程投资额约____ 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准：
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价：执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算；
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
十一、付款办式：
1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。
利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金__万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。