水电工施工承包合同范本
家装水电工承包合同6篇
家装水电工承包合同6篇篇1家装水电工承包合同甲方：（委托方）_____________身份证号码：__________________联系电话：_____________________地址：_________________________乙方：（承包方）______________身份证号码：__________________联系电话：_____________________地址：_________________________鉴于甲方有意对其家庭进行水电改造装修工程，甲方与乙方根据平等自愿、公平守信的原则，经友好协商，达成如下协议，以便确保双方权益，共同遵守：一、工程范围：1. 水电改造装修的施工项目包括但不限于：水管、电线、开关、插座、灯具、暖气等相关设施的改造及安装。
2. 工程施工地点：甲方家庭住宅（详细地址：___________________）。
3. 工程施工时间：自____年____月____日起，至____年____月____日止。
4. 工程变更：如在工程实施过程中需要对工程范围进行调整或增减项目，需双方共同商议决定并签订书面变更合同。
二、工程造价：1. 工程总造价为人民币（￥）____________________元整。
2. 付款方式：双方约定分期付款，首付款为总造价的____%（￥_____________），施工过程中按照工程进度支付相应款项。
3. 工程款支付方式：甲方应在每次工程款到期日期前向乙方支付相应款项，逾期支付的，甲方应承担逾期支付款项的利息。
三、工程质量：1. 乙方承诺依据甲方要求进行水电改造装修工程，保证工程质量符合国家相关标准。
2. 工程验收：甲方有权对工程质量进行验收，如发现质量问题，乙方应按照约定时间进行整改。
3. 整改责任：如因乙方工程质量问题导致工程整体质量不合格，乙方应承担返工、补偿等相应责任。
四、安全保障：1. 施工环境保障：乙方应保证工程施工现场的安全，确保施工过程中不影响甲方及周边居民的正常生活。
建筑水电承包合同范本6篇
建筑水电承包合同范本6篇第1篇示例：建筑水电承包合同范本甲方：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系方式：_____________鉴于甲方拟进行建筑水电工程的承包业务，乙方有能力并愿意接受甲方的承包委托，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承包建筑水电工程事宜达成如下合同：一、工程名称及地点：本合同工程名称为________，地点位于_____________。
二、合同价款及付款方式：1. 本合同总价款为________元整（大写：________），按照分期付款方式支付。
2. 首期款在双方签订合同后的7天内支付，账户详见附件；3. 合同履行过程中，乙方应按照甲方的支付要求，提供相应的发票和结算单。
三、工程工期：1. 本合同工程工期为________天，从合同生效之日起计算；2. 若因不可抗力因素或乙方原因导致工程延期，双方可协商调整工程工期；3. 超过约定工期，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量和安全：1. 乙方承包的建筑水电工程应符合国家相关法律法规和标准要求；2. 乙方应确保工程安全，加强施工现场的管理和监督，保障施工人员和周边居民的安全。
五、保修责任：乙方应对承包的建筑水电工程提供____年的保修期，保修范围包括因施工质量问题导致的设备损坏或工程质量问题。
六、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程质量问题或延期，乙方应按照双方约定的违约责任承担相应的经济赔偿；2. 甲方有权要求乙方进行违约金的相关赔偿，并要求暂停工程施工，直至乙方按要求履行合同义务。
七、其他事项：1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、争议解决：因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
以上为建筑水电承包合同范本，双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行并保证工程质量，维护双方的合法权益。
水电承包合同范本6篇
水电承包合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：___________（以下简称甲方）乙方（发包方）：___________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，在友好协商的基础上，就乙方委托甲方进行水电工程承包的相关事宜达成如下协议，并就有关事项达成共识，以便共同遵守：第一条工程名称：___________第二条工程位置：___________第三条工程规模：___________第四条工程内容：1. 乙方委托甲方承包_______（具体工程内容），工程质量应符合国家相关标准和规定。
2. 甲方应按照乙方提供的施工图纸、设计要求等资料，按时高质量完成项目工程。
第五条工程费用：1. 乙方应支付甲方工程承包费用_______万元人民币（大写）。
2. 工程费用支付方式为：分期支付，首期支付_______万元作为预付款，余款按照工程进度支付。
第六条完工期限：甲方应于_______年_______月_______日前完成工程，经验收合格后移交乙方。
第七条变更与违约：1. 若因不可抗力或其他不可预见因素，导致工程无法按时完成，甲方应当及时通知乙方，并重新协商调整工程完工期限。
2. 若甲方未按照约定完工期限完成工程，应承担相应违约责任，乙方有权要求甲方支付延期履约的违约金。
3. 若因乙方原因导致工程无法按时完成，乙方应支付相应的违约金。
第八条合同解除：1. 若因甲方原因，导致工程无法完成或质量不符合要求，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿相应损失。
2. 若合同解除，乙方应支付甲方已经完成的工作部分的费用，并支付相应的解约违约金。
第九条保修期限：甲方以工程竣工之日起_______年为保修期。
保修期内，如工程有质量问题，甲方应承担修复责任。
第十条其他事项：1. 甲方应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、质量和环保。
2. 甲方应加强安全管理，确保施工现场安全，避免事故发生。
水电安装施工承包合同6篇
水电安装施工承包合同6篇水电安装施工承包合同1发包单位：_____________(甲方)承包人：_____________ (乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况：工程名称：_____________工程水电安装(以下简称：本工程) 工程内容：强电、弱电：按施工图完成所有施工程任务，室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。
(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等) 防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。
给水、消防：按施工图完成所有给水、消防工程任务。
雨水：按施工图完成所有雨水工程任务。
污水：按施工图完成所有污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井。
施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：_____________项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。
第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容：㈠承包方式：乙方承包内容包括：人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。
㈡承包范围：包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。
验收合格以专业资质报告为准。
㈢承包的主要内容：见第一条第二款。
㈣甲方直接分包的其他专业工程，乙方需全力配合，协助完成。
第三条、合同工期：㈠乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为_____________日历天;开工日期为：_____________年_____________月_____________日，竣工日期为：_____________年_____________月_____________日。
家装水电工承包合同5篇
家装水电工承包合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行家庭装修水电工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程地址：_____________。
2. 工程内容：水、电安装，包括室内给排水管道安装、电线电缆铺设、灯具及开关安装等。
乙方按照甲方提供的设计图纸和施工要求进行施工。
二、工程期限工程开工日期：XXXX年XX月XX日；竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如因甲方原因导致工程停工，工期相应顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币____元整（￥_____元）。
此款项包括但不限于所有材料费、人工费及其他相关费用。
具体费用明细详见附件《工程报价清单》。
2. 甲方在工程开工前支付乙方工程总价款的XX%（￥_____元）作为预付款；工程进度过半后支付工程总价款的XX%（￥_____元）；工程竣工验收合格后XX个工作日内结清余款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家颁布的施工及验收规范的要求。
在施工中应保证水电工程的安全和功能性要求。
若工程质量不合格，乙方应负责返工并承担相应损失。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的XX个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书并办理移交手续。
若验收不合格，乙方应负责整改并承担相应损失。
五、工程变更及违约责任1. 双方在实际施工中，如遇到设计变更或其他原因需要变更工程内容或调整工程价款的，应提前XX天书面通知对方，并就变更内容进行协商确认后签订书面补充协议。
2. 任何一方违反本合同约定，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
若因违约导致合同无法继续履行的，守约方有权解除合同并要求违约方支付违约金。
违约金数额为工程总价款的XX%。
六、保修条款及售后服务1. 水电工程保修期为XX年，自竣工验收合格之日起计算。
工地水电安装工程承包协议书范本(8篇)
工地水电安装工程承包协议书范本发包方：湖北嘉晟置业有限责任公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程范围和内容：根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。
①强电部分：空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装;②给排水部分：冷、热水供水系统，全部排水系统开洞、敷设安装;③室内装饰装修部分：配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装（含室内家具上的开关、插座安装）等全部水电工程;④施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行承担。
第二条工程期限1、本工程合同总工期为，自____年____月____日开工;____年____月____日竣工。
2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。
第三条工程人工费乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费，即15元/每平方米（已含室外工程量的人工费）第四条施工质量乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。
第五条材料的领用、保管、及退库乙方领用材料应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。
所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款3000元以上，情节严重者将送交公安部门处理。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：____________法定代表人（委托方负责人）：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承包水电劳务事宜，达成如下协议：一、项目描述1.1 甲方委托乙方进行水电工程的劳务承包，具体包括（列明具体的工程项目内容）。
1.2 工程地点：（具体工程项目的地址）。
1.3 工程合同金额：_______元整（大写）。
二、工程进度2.1 工程开工日期：____年____月____日。
三、工程质量要求3.1 乙方需严格按照合同约定的标准和要求开展工程施工，保证工程质量达到国家相关标准和规定。
3.2 如因乙方施工质量问题导致工程损坏或无法正常使用，乙方需承担相应的责任并进行修复或重建。
四、合同价款及支付方式4.1 工程合同总价款为_______元整（大写），具体的支付方式及进度如下：（列明工程款的分期付款比例和具体的支付日期）4.2 甲方需按照约定的支付进度及时支付相应的款项给乙方，逾期未支付的，需支付滞纳金。
五、合同违约责任5.1 任何一方未按照合同约定履行其义务，构成违约的，应承担违约责任。
5.2 如因乙方违约导致工程延误或造成损失的，乙方需承担由此引起的全部经济损失，包括但不限于违约金、赔偿金等。
六、保密义务6.1 双方应保护对方在履行本合同过程中获取的商业秘密和其他保密信息，不得泄露给第三方或用于自己的利益。
6.2 违反保密义务导致损失的，违约方应承担相应的法律责任。
七、争议解决7.1 本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 若双方因本合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交_______人民法院诉讼解决。
8. 其他事项8.1 本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上内容为水电劳务承包合同的范本，如有需要，请双方严格按照合同内容履行。
水电承包合同简单版范本7篇
水电承包合同简单版范本7篇第1篇示例：水电承包合同简单版范本合同编号：甲方（承包方）：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方进行水电设施的维护、修理或新建工程的承包事宜，达成如下协议，以兹遵守：第一条项目名称乙方委托甲方进行的水电设施维护、修理或新建工程项目名称为：第二条服务内容1. 甲方应按照乙方的要求，严格按照本合同规定，按时、质量保证地完成水电设施维护、修理或新建工程项目。
2. 甲方应根据实际情况确定工程进度，提前向乙方提交相关工程计划，经乙方同意后方可开始施工。
3. 甲方应严格遵守国家有关水电设施施工标准及规范，确保工程质量达标。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应按照甲方提出的施工方案确定工程总预算，具体费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2. 乙方应在签订本合同后，按照甲方提出的支付方式及进度，按时足额支付相关费用。
第四条质量保证及售后服务1. 甲方应对工程项目进行全程质量保证，确保工程达到设计要求并符合相关标准。
2. 甲方在工程验收合格后，应提供一定期限的售后服务，保障工程项目的正常运转。
第五条违约责任1. 若甲方未按照本合同规定履行义务或履行不符合要求，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方造成的损失。
2. 若乙方未按时支付费用或提供必要的协助，使甲方无法正常施工，应承担相应的违约责任。
第六条合同解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致或有合同约定解除的，应提前书面通知对方。
2. 本合同解除后，双方应互相清算未完成工程项目的费用，如有亏损，应由违约方承担相应责任。
第七条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本合同附件为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
日期：乙方（委托方）签字盖章：以上为水电承包合同简单版范本，仅供参考使用。
具体合同内容应根据实际情况进行调整，遵守相关法律法规。
希望双方签订合同后能够共同遵守，顺利完成工程项目。
水电施工承包合同范文(8篇)
水电施工承包合同范文（8篇）水电施工承包合同范文（8篇）水电施工承包合同范文篇1 甲方(发包方)乙方(承包方)一、工程概况：1、工程名称：淮南高铁东站地下室及人防工程(C区)项目2、工程范围：乙方按图施工，C区图纸范围内水电工的一切内容3、承包单价：二.承包内容及范围：1.乙方承包淮南高铁东站C区图纸范围内水电安装和施工，包括生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常维修工作等。
2.乙方包工包料，涉及水电所有的材料及施工用到的工具。
3.提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。
负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
三、双方的权利和义务水电工程承包合同1、甲方提供必要的安全设施及生活设施及水电。
2、乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担，甲方概不负责。
3、乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失由乙方全权承担。
施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。
4、乙方需文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。
5、乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成每月下达的施工任务。
如因甲方因素造成工期延误则工期顺延。
6、乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
7、乙方需按照规定为水电工人购买人身保险。
四.付款方式：每月25日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月25日支付给乙方进度款的百分之七十(依据总承包方合同付款方式)。
五、结算方式：工程完工后，双方结算，乙方准备好结算依据，依照公司大合同进行结算。
六.安全事宜1.进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙班长负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。
作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。
2.实施安全、文明施工。
水电包工承包合同范本(合集5篇)
水电包工承包合同范本（合集5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电包工承包合同范本（合集5篇）水电包工承包合同范本第1篇甲方：__________（发包方）乙方：__________（承包方）发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下：一、工程概况1、工程名称及面积：野丁小区14#楼水电、消防安装， 1.1万平米2、承包内容：本楼水电、消防安装工程3、承包方式：包工包料4、质量等级：合格二、合同价工程总造价金额(大写)：约壹仟叁佰肆拾万元、水电、消防总造价金额(大写)：约壹佰陆拾万元、本工程的付款依据为以上合同价为基准。
水电工程承包合同范本最新6篇
水电工程承包合同范本最新6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方水电工程承包给乙方事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________水电工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程范围：包括给水、排水、电气等系统的安装、调试及维修。
二、承包方式本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购所需材料并安排施工人员进行施工。
甲方提供必要的工作条件及施工环境。
三、合同总价及付款方式1. 本工程合同总价为人民币_________元（大写：_________元整）。
该总价包括材料费、人工费、运输费及其他相关费用。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；工程完工并验收合格后，支付合同总价的65%；剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工期要求1. 乙方应根据甲方要求及工程实际情况制定合理的工作计划，确保工程按时完成。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织人员进行自检，并向甲方提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改直至达到验收标准。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，乙方应承担相应责任。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付款项，应支付乙方逾期付款违约金。
水电施工合同范本标准版(推荐5篇)
水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________ 水电工单项工程施工承包合同
发包方：__________________________
承包方：__________________________
签订日期：_____ 年____ 月_____ 日
发包方：（简称甲方）：_________________________________
承包方：（简称乙方）：_________________ 身份证号码： ____________________________________
为了更好地保护甲乙双方的利益，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条工程概况
1、施工地址：_______________________________________________________
2、承包范围：（1）___________________________________________________________________________ （2） __________________________________________________________________________________
（3）被甲方确认属于应由水电工施工的所有设计变更及设计增加的项目。
3、承包方式：___________________
第二条工程时间（分二阶段）
1、施工时间：本水电工单项工程的水电预埋工程从______________________ 至________________计____ 天。
灯具、洁具安装工程从开关、灯具到达施工现场之日至水电工程全部完工计________天。
2、乙方必须在合同规定时间内完成施工，如不能按时完成任务，每逾期一天由乙方按每天___ 元赔偿给甲方。
3、如施工项目遇到设计方案变更，工程量增加或减少，或遇到不可抗力的外来因素（如长时间
停电等）影响正常施工的，由甲方签字确认，重新核算完工时间。
第三条工程质量
1、工程质量：本工程质量为________________ 。
2、本工程以施工图纸、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91 ）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
乙
方严格按照甲方提供的施工图纸和甲方的施工交底要求进行施工，并随时接受甲方的管理和监
督。
施工结束后，经甲方现场验收签字合格认可后，方视为施工完成。
验收不合格，经整改仍不能达到要求，甲方有权让乙方无条件退场，并另外安排其它人员进行维修整改，由此所发生的经
济损失由乙方全部承担，乙方不得无理取闹。
3、其它质量要求：
第四条材料供应
1、施工所需的设备及工具（包括凳子、梯子、临时用电插板、灯炮、切割片等）由乙方自备。
所需材料，乙方应提前一天向甲方提供详细清单。
2、乙方接收材料时，应清点数量并检查质量。
对不符合施工要求的材料，有权要求甲方退换。
乙方接收材料后岀现质量及数量问题，造成返工及退货的，由乙方承担，并赔偿甲方的损失。
第五条工程管理及安全生产
1、乙方每天必须达到甲方规定的_______ 人以上并不得岀现徒弟和闲杂人员，每少一人处以每天元罚款，有特殊情况，须提前一天向甲方说明情况，不得无故旷工。
乙方无故旷工（或者甲方在
24小时内无法联系到乙方本人的），甲方有权解除合同，乙方无条件退场，并赔偿因旷工给甲方
造成的一切经济损失。
2、乙方在施工期间必须服从甲方管理，不得以各种理由（如材料不齐全、施工逻辑顺序、多工
种交叉作业影响本工种施工等原因）停工或减少施工人员，发生以上情况，甲方将按乙方无故旷
3、由于乙方施工原因造成的原因，施工过程中，遇到需要变更、调换、选色差等施工问题时，
必须及时向甲方汇报情况，擅自处理或错误施工操作造成返工及其它损失的，由乙方承担全部赔
偿责任。
4、乙方在施工中必须保证工地卫生清洁，施工所产生的建筑垃圾必须当日清理。
若不能当日清
理的，甲方将派人清理，并以每人每次100元标准从乙方承包款中扣除。
5、乙方要做好文明施工，不赌博、不打架、不吸烟酗酒、不损坏公物、不随地大小便。
因违反上述规定，导致人身及财产损失的，由乙方承担全部责任。
6、乙方进场前，与甲方、前期施工人员三方共同对施工现场进行检查记录，完成交接手续。
交
接后岀现遗失或损坏的，由乙方按原价赔偿，并承担维修所发生的全部费用。
7、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生人身伤害及财产安全、火灾等事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第六条承包款的支付及结算
1、双方商定本合同价款采用第______________ 种。
A、固定总价价格（一次性包死）。
B、可调总价价格（固定单价）。
2、承包价格：（1）_________________________________________________________________________ （2）________________________________________________________________________________
（3）合同中没有约定的价格双方另行协商确定，协商不成，甲乙双方同意__________ 程预算定额（2003）》规定单价计取。
3、付款方式：（1）水电工工程的预埋工程全部完工并验收合格后，甲方支付乙方至工程承包款
的% ;
（2）水电工工程全部完工并验收合格后，甲方支付乙方至工程承包款的_% ;
（3）甲乙承接的本项工程全部竣工验收移交业主且工程款收进达95%以上，甲方支付乙方至工程承包款的95%;余款5%乍为保修金，保修期为一年，保修期满后一次性付清。
第七条工程保修
乙方必须保证本工程在甲方与业主签订的工程合同保修期内的维修工作，若乙方在接到甲方维修
通知三天内不到场维修，或者三天内无法联系到本人的，则甲方另派维修人员进行维修，所发生
的费用从乙方工程保修金或其它工程项目承包款中扣除，乙方不得以任何理由否认该项费用。
乙 方：（签字） 联系电话： 1、 因一方违约，使合同无法继续履行时，守约方有权通知对方解除本合同，并要求由责任方赔 偿由此造成的经济损失。
2、乙方因违反本合同条款规定所受到的赔偿或罚款金额，甲方直接从乙方本工程或其它工程承 包款项中扣除。
3、 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。
甲、
乙双方不愿通过协商解决或者协商解决不成的，本合同在执行中发生的争议双方同意提交
____ 仲裁委员会仲裁（甲、乙双方未在本合同中约定仲裁机构， 事后又未达成书面仲裁协议的， 可向 工程所在地人民法院提起诉讼） 。
4、 本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效，工程竣工结算后除保修条款外其它条
款终止，保修期满后所有条款自行终止，以上未尽事另行协商。
甲方：（盖章）
联系电话：
年 月。