公路工程招投标与合同管理试题

合集下载

建设工程招投标与合同管理综合检测卷试题2套及答案

建设工程招投标与合同管理综合检测卷试题2套及答案

《建设工程招投标与合同管理》(试卷一)一、单项选择题(每道题2分,共10道题,共20分)1、可以不采用...法定招标方式确定承包人的项目是()A、涉及国家安全或者抢险救灾的项目B、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目C、使用国际组织或外国政府资金的项目D、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目2、投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件,此为()A、要约B、要约邀请C、承诺D、承诺生效3、甲、乙、丙三家施工单位组成投标联合体进行投标,甲施工单位在A地,乙施工单位在B地,丙施工单位在C地,招标项目在D地,则该招投标项目必须在()的建设工程交易中心进行交易行为A、A地B、B地C、C地D、D地4、除专用条款另有约定外,合同文件的优先解释顺序是()A、协议书,中标通知书,本合同通用条款,本合同专用条款B、本合同专用条款,本合同通用条款,标准、规范及有关技术文件,图纸C、工程量清单,图纸,标准、规范及有关技术文件,中标通知书D、图纸、标准、规范及有关技术文件,工程量清单,投标书及其附件5、投标单位取得投标资格,获得投标文件之后的首要工作是()A、审核工程量清单B、编制施工方案或施工组织设计C、进行各项调查D、研究招标文件6、发包人供应的材料设备使用前,由()负责检验或试验A、发包人B、承包人C、工程师D、政府有关机构7、国际工程承包合同的争议解决应该首选()方式A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼8、采用工程总承包模式的建设项目,发包人可以将()等一系列工作全部发包给一家承包单位A、勘察、设计、施工和监理B、设计、施工、材料和设备采购C、资金筹措、设计、监理D、可行性研究、资金筹措、勘察设计9、关于招标信息发布的说法,错误..的是()A、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出B、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日C、招标人或其委托的招标代理机构应至少在2家指定的媒介发布招标公告D、招标人或其委托的招标代理机构在2个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当相同10、索赔是指在合同的实施过程中,合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而(),向对方提出的补偿要求A、拖延工期后B、遭受损失后C、产生分歧后D、提起公诉后二、多项选择题(每道题2分,共5道题,共10分)1、建设工程的招标方式包括()A、公开招标B、邀请招标C、议标D、联合招标E、国际招标2、投标有效期,实质上包括了招投标活动的()环节A、招标B、投标C、开标D、评标E、中标3、招投标的主体,包括()A、自然人B、事业单位法人C、社会团体法人D、合伙企业E、不具备法人资格的联营体4、建设工程施工合同争议的解决方式包括()A、和解B、诉讼C、提交争端裁决委员会D、提交工程师裁决E、调解5、关于索赔,下列说法正确的有()A、索赔是双方行为B、索赔是单方行为C、索赔是对立行为D、索赔是惩罚行为E、索赔是补偿行为三、判断题(每道题2分,共5道题,共10分)1、1892年在上海的江海关大楼工程招投标中中标,是我国招投标制度发展史上具有里程碑意义的事件。

17秋《工程招投标与合同管理》在线作业2满分答案

17秋《工程招投标与合同管理》在线作业2满分答案

17秋《工程招投标与合同管理》在线作业2试卷总分:100 得分:100一、单选题1.《监理合同》规定,由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误,以致增加工作量时,应是为 ()。

A. 额外服务B. 附加服务C. 延长服务D. 非监理服务正确答案:B2.经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是()。

A. 主合同B. 从合同C. 独立合同D. 无条件地必须履行的合同正确答案:B3.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔,承包商()。

A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求B. 认为要求合理,先行支付后再向业主索要C. 不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D. 不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告正确答案:C4. FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”,是指()。

A. 工程保修期B. 承包商的施工期C. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间满分:3 分正确答案:A5. 合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。

A. 行政法律关系B. 民事权利义务关系C. 刑事法律关系D. 经济侵权关系满分:3 分正确答案:B6.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以()为准。

A. 招标文件中的规定B. 现场考察时招标单位的口头解释C. 招标单位在会议上的口头解答D. 发给每个投标人的书面质疑解答文件正确答案:A7.根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指()。

A. 只限承包商向业主索赔B. 业主无权向承包商索赔C. 业主与承包商之间的双向索赔D. 不包括承包商与分包商之间的索赔正确答案:C8.业主在()合同中承担的风险最小。

A. 可调总价B. 不可调总价C. 单价D. 成本加酬金满分:3 分正确答案:B9.在工程建设监理活动中,监理单位是()。

A. 业主的代理人B. 业主的委托人C. 施工合同的当事人D. 绝对独立的第三人正确答案:A10.自中标通知书发出()内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

交通部公路工程监理工程师考试《合同管理》题4及答案

交通部公路工程监理工程师考试《合同管理》题4及答案

合同管理试题4一、单项选择题:(10题,每题1分)1、法律关系是一种。

A、平等关系B、主体地位平等关系C、权利平等关系D、意志平等关系E、合同关系2、合同纠纷的处理方式有种。

A、1B、2C、3D、4E、53、我国经济合同的仲裁的发展经历了个过程,逐步和国际惯例接轨。

A、2B、3C、4D、5E、14、甲和乙因双方签订的经济合同发生纠纷,经调解无效,甲决定就合同纠纷。

A、提请仲裁B、先诉讼后仲裁C、先仲裁后诉讼D、同时诉讼和仲裁。

5、业主在确定中标单位并颁发中标通知书后,与中标单位的合同法律关系在形成。

A、颁发中标通知书之日起B、颁发中标通知书7天之后C、颁发中标通知书28天之后D、颁发中标通知1个月以后6、组成合同的下列文件如出现相互矛盾的情况,应以为准。

A、中标通知书B、投标书和投标书附录C、合同协议书及附件D、图纸7、业主投保“工程一切风险”后,工程项目建设过程中的。

A、一切风险转移给保险公司B、部分风险转移给保险公C、全部风险仍由业主承担D、全部风险转移给承包商8、建设工程合同纠纷的仲裁由的仲裁委员会仲裁。

A、工程所在地B、建设单位所在地C、双方选定D、施工单位所在地9、招标投标法规定开标的时间应当是。

A、提交投标文件截止时间的同一时间B、提交投标文件截止时间的24小时内C、提交投标文件截止时间的30天内D、提交投标文件截止时间的任何时间10、委托监理合同中所称的“监理人”是指。

A、项目监理机构B、监理单位C、总监理工程师D、监理单位的法定代表人11、双方签署的监理合同内写明的合同金额,是指的酬金。

A、正常监理工作B、附加监理工作C、额外监理工作D、包括正常、附加和额外监理工作12、合同被确认无效时,不影响效力。

A、清理条款B、结算条款C、违约责任条款D、解决争议的方法条款13、当监理工程师根据规定,对承包商同时给予费用补偿时。

A、工程师的决定为最终决定B、业主有权做出只增加费用补偿的决定C、由工程师与业主协商一致D、业主不得变更工程师已下达的决定14、当监理工程师与承包商就索赔问题经过谈判不能达成一致时,应。

招投标与合同管理练习题含答案

招投标与合同管理练习题含答案

招投标与合同管理练习题含答案一、单选题(共50题,每题1分,共50分)1、要约可以撤销。

撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。

A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案:D2、下列行为中,可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案:B3、依据《招标投标法》,某地公路部门就建设高速公路项目招标,则该项目的评标工作由 ( )来完成。

A、该公路部门的上级主管部门;B、该公路部门的领导;C、当地的政府部门;D、该公路部门依法组建的评标委员会;正确答案:D4、无效合同( )。

A、从宣告其无效之时起,就无效力B、出现纠纷后,就无效力C、从订立之时起,就无效力D、从履行之时起,就无效力正确答案:C5、中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。

A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案:B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案:A7、按照最新的观点,下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益,又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案:D8、业主在( )合同中承担的风险最小。

A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案:D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( ),并标明排列顺序。

A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案:B10、《合同法》规定,当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的,应当向( )承担违约责任。

A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案:B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为:① 总价合同;② 单价合同;③ 成本加酬金合同三种。

公路工程招投标与合同管理复习题 (1)

公路工程招投标与合同管理复习题 (1)

《公路工程招投标与合同管理》复习一、选择题(每题有1个或1个以上的正确选项,请从每题的备选答案中选出正确的答案,将其英文大写字母填入括号内。

)1、关于投标人的澄清,以下说法正确的是( C )。

A、评标委员会直接要求投标人澄清D、投标人可以不澄清而不影响评标结果C、评标委员会通过招标人要求投标人澄清B、投标人主动提出澄清2、投标项目给投标人带来的经营风险主要源于(BD )。

A、工程项目固有的风险B、工程成本不确定性C、工程收入的相对固定性D、投标的高成本和中标的低概率3、下列关于工程“四大控制”的正确表述是(ABC )。

A、进度最重要B、质量、安全最重要C、投资控制最重要D、有机统一,互为影响4、公路工程施工合同主体之一的承包商必须是( C )。

A、自然人B、非法人组织C、法人D、以上都可以5、我路工程合同争议的解决方式中,通常不能在同一次争议中均适用的方式是(D )。

A、和解和调解B、和解和仲裁C、调解和诉讼D、仲裁和诉讼6、承包商内部工人罢工造成的工程损失应由(B )承担。

A、业主B、承包商C、根据工程师指令确定D、保险公司7、投标文件包括(ABC )组成。

A、商务标书B、技术标书C、报价文件D、澄清资料8、用不平衡报价法可达到的目的有(BD )。

A、早收钱B、提高中标概率C、多收钱D、增加效益9、下列可以作为投标技巧的方法有(AB )。

A、扩大标价法B、逐步升级法C、不计成本报价法D、围标法10、我国公路工程合同体系中,居于核心位置的是(C )A、承包商B、工程师C、业主D、政府主管部门11、中标不具有的特征是( D )。

A、法律性B、风险性C、唯一性D、随机性12、下列哪些不是公路建设市场的主体?( D )A、项目公司B、施工单位C、监理单位D、政府13、下列哪些不是合同签订必须要经过的程序?(BC )A、要约B、要约邀请C、新要约D、承诺14、工程招标项目合同成立的时间为( D )。

A、购买招标文件B、中标通知书送达C、投标书送达;D、提交履约担保。

公路工程经济-施工合同管理(二)_真题-无答案

公路工程经济-施工合同管理(二)_真题-无答案

公路工程经济-施工合同管理(二)(总分100,考试时间90分钟)一、单项选择题1. 下列______适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的建设项目。

A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.施工合同2. 下列______中,业主需承担项目实际发生的一切费用,即承担项目的全部风险。

A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.施工合同3. 在工程网络计划中,工作M的最早开始时间为第28天,其持续时间为9天。

该工作有三项紧后工作,它们的最迟开始时间分别为第40天、第43天和第48天,则工作M的总时差为______天。

A.20 B.11 C.3D.124. 在工程网络计划中,如果某项工作拖延的时间超过其自由时差,则______。

A.必定影响其紧后工作的最早开始时间 B.必定影响工程总工期 C.该项工作必定变为关键工作 D.对其后续工作及工程总工期无影响5. 如下表所示,组织无节拍流水施工,其总工期是______天。

施工过程编号施工段编号1 2 3 4A 2 3 3 2B 2 2 3 3C 3 3 3 2A.15B.16C.17D.186. 因监理工程师在施工阶段管理不当,给承包人造成了损失,承包人应当要求______给予补偿。

A.监理人 B.总监理工程师 C.发包人 D.发包人和监理人7. 承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,应由______承担。

A.承包人 B.发包人 C.设计单位 D.监理工程师8. 在紧急情况下,监理人的口头变更指示,承包人应遵照执行。

承包人应在收到口头变更指示后______天内,向监理人发出书面确认函。

A.1 B.3 C.5 D.79. 下列事项中,索赔不成立的是______。

A.设计单位未及时供应施工图纸 B.施工单位施工机械损坏 C.业主原因要求暂停全部项目 D.因设计变更而导致工程内容增加10. 下列关于建设工程索赔程序的说法正确的是______。

2019年招标师考试《合同管理》试题及答案(卷五)

2019年招标师考试《合同管理》试题及答案(卷五)

2019年招标师考试《合同管理》试题及答案(卷五)1 ()是指受益人要求原证的通知行或其他银行以原证为基础,另开一张内容相似的新信用证。

A.可转让信用证B.对开信用证C.对背信用证D.循环信用证参考答案:C2 ()是招标的第一个环节,标志着招标投标活动的开始。

A.招标公告B.资格审查C.投标D.评标参考答案:A3 以下关于附期限合同的说法中错误的是()。

A.附限期的合同,是指以将来确定到来的一定期限作为合同生效或者终止的根据的合同B.限期合同中的限期可分为生效限期和终止期限C.附期限合同中限期可以是一个具体的期日D.附限期的合同,是指合同当事人设定一定的条件,并将条件的成就与否作为决定效力发生或消灭的根据合同参考答案:D4 根据《国有土地使用权出让和转让暂行条例》各类用地使用权出让的最高年限说法中不正确的是()。

A.居住用地70年B.工业用地50年C.教育、科技、体育用地40年D.商业、旅游、娱乐用地40年参考答案:C5 根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定,合同当事人可以协商确定缺陷责任期,并且可以约定期限延长,但缺陷责任期最长不超过()个月。

A.6B.12C.18D.24参考答案:D6下列关于招标采购合同管理特点中错误的是()。

A.合同管理周期长B.合同管理系统性强C.合同变更少D.合同管理效益显著参考答案:C7 关于保函,以下说法错误的是()。

A.根据兑付条件的不同,保函一般分为见索即付的保函和有条件保函B.保函的实质是留置担保C.保函是指银行、保险公司、担保公司或者个人应申请人的请求,向第三方开立的一种书面信用担保D.保函又称保证书参考答案:B8 以下关于建设工程合同说法错误的是()。

A.建设工程施工总承包企业资质包括房屋建筑、公路工程、铁路工程等10个类别B.建设工程施工专业承包企业资质包括地基基础专业工程、幕墙工程、建筑装修工程等36个专业C.建设工程施工合同可以分为施工总承包合同、施工专业分包合同以及施工劳务合同D.建设工程施工劳务承包企业资质不进行类别和等级划分,统一为劳务企业资质参考答案:A9 ()是指由一方预先拟定合同的条款,对方只能表示接受或不接受,即订立或不订立合同,而不能就合同的条款内容与拟定方进行协商的合同。

16秋北交《公路工程招投标与合同管理》在线作业二教程

16秋北交《公路工程招投标与合同管理》在线作业二教程

北交《公路工程招投标与合同管理》在线作业二一、单选题(共 10 道试题,共 30 分。

1. 自中标通知书发出(内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

A. 15天B. 21天C. 30天D. 35天正确答案:2. 经济合同当事人订立的“保证合同” ,其法律形式是 (。

A. 主合同B. 从合同C. 独立合同D. 无条件地必须履行的合同正确答案:3. 受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是 (。

A. 建设单位B. 施工单位C. 招标代理D. 设计单位正确答案:4. 委托任务并负责支付报酬的一方称 (。

A. 承包人B. 发包人C. 出资人D. 出工人正确答案:5. 施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为 (。

A. 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B. 中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C. 中标通知书、投标书、协议书、图纸D. 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸正确答案:6. 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工, 为此分包商向承包商提出索赔 , 承包商 (。

A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求B. 认为要求合理,先行支付后再向业主索要C. 不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D. 不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告正确答案:7. 与邀请招标相比,公开招标的最大优点是 (。

A. 节省招标费用B. 招标时间短C. 减小合同履行过程中承包不违约的风险D. 竞争激烈正确答案:8. 材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内,采购方应 (。

A. 拒付货款并索赔B. 按照订购数量及时付款C. 按照实际交货数量及时付款D. 待供货方补足数量后再付正确答案:9. 工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为 (。

A. 停工责任在发包人, 由发包人承担所发生的追加合同价款, 赔偿承包商由此造成的损失, 相应顺延工期B. 停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期C. 停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任D. 停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延正确答案:10. 下列说法不正确的是 (。

《工程招投标与合同管理》模拟试题 (二)

《工程招投标与合同管理》模拟试题 (二)

《工程招投标与合同管理》模拟试题(二)一、选择题(1 至20 题为单项选择题;21 至25 题为多项选择题)(共 50 分)1、合同订立过程中,承诺自()时生效。

A、发出B、要约人了解其内容C、合同生效D、达到要约人2、一般由一个或几个大承包商或开发商牵头联合金融界组成财团,,就某个工程项目向政府提出建议和申请,取得建设和经营该项目的许可。

这些项目一般都是大型公共工程和基础设施,如隧道、港口、高速公路、电厂等。

政府若同意建议和申请,则将建设和经营该项目的特许权授予财团。

财团负责资金筹集、工程设计和施工的全部工作;竣工后,在特许期内经营该项目,通过向用户收取费用回收投资、偿还贷款并获取利润;特许期满将该项目无偿地移交给政府经营管理,此种方式称为()A、建设全过程承包B、阶段承包C、建造—经营—转让承包D、分包3、在法律上,工程施工合同的成立可分为要约和()两个阶段。

A、履约B、承诺C、要约邀请D、违约4、法人是指具有权利能力和民事行为能力独立享有民事权力和承担,民事义务的()。

A、自然人B、公民C、领导者D、组织5、在合同订立过程中有()行为的,给对方造成损失的,行为人应当承担损害赔偿责任。

A、故意抬高价格的B、合同订立过程中因情况变化而退出谈判的C、合同谈判缺乏诚意D、故意隐瞒与合同有关的重要事实6、在下列合同中,()合同是可撤销的合同A、当事人的意思表示。

不真实B、恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益D、违反法律强制规定的7、仲裁委员会的仲裁做出以后,当事人应当履行。

当一方当事人不履行仲裁决议时,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。

A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会8、()是合同当事人双方权利义务公同指向的对象,即合同法律关系的客体。

A、标的B、货物C、质量D、数量9、在建设工程施工中,施工许可证的申请者是()。

公路工程合同管理复习题

公路工程合同管理复习题

《公路工程合同管理》复习题一、单选题1、工程施工投标的主体是(C、承包商)。

2、某施工合同经法院确认无效后,应认为该合同从(A、订立施工合同)日起无效。

3、在施工合同中期付款时,对承包人施工质量不合格部分,发包人有权拒付该部分的工程款,这是发包人行使的(A、同时履行抗辩权)。

5、在下列合同中,(C、在订立时显失公平的)合同是可撤销的合同。

9、采用综合评分法进行评标时,以(A、得分最高的)投标书为最优。

10、合同当事人双方权利义务共同指向的对象是(A、标的)。

12、建设工程设计合同履行时,(C、修改预算)是承包人的义务。

15、保证合同的当事人是指(C、保证人和债权人)。

17、按照诉讼的地域管辖规定,建设工程合同纠纷应由(A、工程所在地)的人民法院管辖。

18、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指(D、因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失,要求对方承担赔偿责任)。

21、依据《合同法》规定,当事人在合同中既约定定金,又约定违约金时,若一方违约,对方(A、可选择违约金条款或定金条款)追究违约方的赔偿责任。

22、代理是代理人在代理权限内,以(B、被代理人)的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

23、执行政府定价的合同,如果当事人一方逾期交付货物,遇政府价格上调时,则应按(A、原价格)执行。

24、合同法律关系的要素不包括(C.合同法律关系行为)25、下列(D 智力成果)属于合同法律关系的客体。

27、依《担保法》规定,能够(C.留置)的财产仅限于动产,且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债权人才有可能实施。

28、(D.标的)是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

30、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时,应以(C、书面回函解答 )为准。

32、合同生效后,当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的,最后应当采用(D 不动产所在地)确定。

北交20春季《公路工程招投标与合同管理》在线作业二.doc

北交20春季《公路工程招投标与合同管理》在线作业二.doc

1.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应()。

A.由承包商承担的风险责任B.给予费用补偿并顺延工期C.给予费用补偿但不顺延工期D.给予工期顺延但不给费用补偿【参考答案】: D2.监理招标主要是对监理单位()的选择。

A.报价B.能力C.监理人员数量D.设备【参考答案】: B3.业主在()合同中承担的风险最小。

A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金【参考答案】: B4.材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内,采购方应()。

A.拒付货款并索赔B.按照订购数量及时付款C.按照实际交货数量及时付款D.待供货方补足数量后再付【参考答案】: C5.受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是()。

A.建设单位B.施工单位C.招标代理D.设计单位【参考答案】: C6.下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是().A.台风B.施工进度严重滞后C.施工质量存在严重缺陷D.承包人改变施工顺序【参考答案】: A7.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔,承包商()。

A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理,先行支付后再向业主索要C.不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告【参考答案】: C8.《监理合同》规定,由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误,以致增加工作量时,应是为 ()。

A.额外服务B.附加服务C.延长服务D.非监理服务【参考答案】: B9.合同价款可以有多种约定方式,其不包括()。

A.固定价格合同B.可调整价格合同C.固定价格加酬金合同D.成本加酬金合同【参考答案】: C10.下列各项中,()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。

A.建设用地征用完毕,施工图纸完成B.概算已经批准,建设项目已正式列入计划C.招标文件已经编制好D.建设资金、建材、设备来源已经落实【参考答案】: C11.当合同中关于价款或者报酬不明确的,可以()。

工程招投标与合同管理模拟题

工程招投标与合同管理模拟题

工程招投标和合同管理模拟试题一、填空题()1.依据建设部《建筑业企业资质管理规定》,将建筑业企业资质分为(施工总承包)、(专业承包)、(劳务分包)。

2.《中华人民共和国招标投标法》,自(2000年1月1日)实施。

3.《中华人民共和国合同法》,自(1999年10月1日)实施。

4.依据建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》,将工程设计资质分为(工程设计综合资质)、(工程设计行业资质)、(工程设计专项资质)。

5.投标文件包括(投标书)、(商务标)、(技术标)。

6.投标人依据招标文件载明的项目实际状况,拟在中标后将中标项目的部分(非主体)、(非关键性)工作进行分包的,应当在投标文件中载明。

7.投标人不得以低于(成本)的报价竞标,也不得以(他人名义)投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

8.1999年发布的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201),主要适用于施工总承包合同。

是由(《协议书》)、(《通用条款》)、(《专用条款》)三部分组成。

9.依据《中华人民共和国招投标法》,招标方式分为(公开招标)、(邀请招标)。

10.联合体中标的,联合体各方应当(共同)和招标人签订合同,就中标项目向招标人担当(连带责任)。

11.项目招标在开标时,由(招标人)主持,邀请全部的(投标人)参加。

12.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(30)天内,依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

13.招投标活动的基本原则是(公开)、(公允)、(公正)、(恳切信用)。

14.整个招标投标过程,经过(招标)、(投标)和(定标)。

15.FIDIC合同为(单价合同)的计价方式。

16.工程质量保修金一般不超过施工合同价款的(3%)。

17.施工合同按计价方式来分为(总价合同)、(单价合同)、(成本加酬金合同)。

二、单项选择题()1.承包人仅供应劳务而不担当供应任何材料的义务,此种承包方式称为(A)。

A 包工不包料B 统包C 包工部分包料D 包工包料2.若业主拟定的合同条件过于苛刻,为使业主修改合同,可准备"两个报价",并阐明,若按原合同规定,投标报价为某一数值,但倘如合同作某些修改,则投标报价为另一数值,即比前一数值的报价低确定的百分点,以此吸引对方修改合同。

山西省交通运输厅公路工程招标投标管理办法379号文试题

山西省交通运输厅公路工程招标投标管理办法379号文试题

山西省交通运输厅公路工程招标投标管理办法379号文试题您的姓名: [填空题] *_________________________________一、单选题(每题1分,共30分)1、负责省建高速公路新(改)建工程项目招标投标活动的监督管理的是()。

[单选题] *A.省交通运输厅(正确答案)B.省公路局C.省高速公路管理局D.各设区的市交通运输局2、施工招标采用资格预审方式的,在()批准后,可以进行资格预审。

[单选题] *A.工程可行性研究报告B.概预算文件C.施工图设计文件D.初步设计文件(正确答案)3、高速公路和普通干线公路新(改)建项目的施工招标,当同一工程类别有()个及以上标段时,应采用资格预审办法对投标人进行资格审查。

[单选题] *A.一B.二(正确答案)C.三D.四4、公路工程施工、试验检测招标评标,应采用()评标办法。

[单选题] *A.技术评分最低标价法B.综合评分法C.合理低价法(正确答案)D.经评审的最低投标价法5、评标完成后,评标委员会应当向招标人提交书面评标报告,推荐()名中标候选人。

[单选题] *A.1(正确答案)B.2C.3D.1-36、招标人应于评标结束后()日内,在交通运输主管部门政府网站上公示中标候选人,公示期不少于()日。

[单选题] *A.5,3B.3,5(正确答案)C.3,3D.5,57、在确定中标人后()日内,招标人向项目监督人备案招标投标情况书面报告。

[单选题] *A.10B.15(正确答案)C.20D.308、招标人代表产生方式:由招标人推荐至少()名候选人,均从事公路行业相关工作八年以上,具有高级职称或者同等专业水平,项目监督人在评标现场从中随机抽取1名产生。

[单选题] *A.2B.3(正确答案)C.4D.59、采用技术评分最低标价法类似业绩分值权重为(): [单选题] *A.10-20%B.20-30%C.30-40%(正确答案)D.25%-35%10、采用合理低价法进行评分的项目,下浮系数应从()中,按照步长(),由投标人代表或现场监督在开标现场随机抽取确定。

2021本科《工程招标与合同管理》试题

2021本科《工程招标与合同管理》试题

2021年4月高等教育自学考试《工程招标与合同管理》试题课程代码:06289一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)1.施工承包合同中的经济法律关系客体是指( C )A.业主 B.承包商C.合同标的 D.合同条款2.债务人以不转移对特定财产的占有的方式,将该财产作为债权担保的是( D )A.保 B.质押C.留置 D.抵押3.某项目设计费用为100万元,合同中约定定金为12%,发包方己支付定金,但是承包方不履行合同,此时,承包方应该返还给发包方的费用是( C )A.100万元 B.24万元C.12万元 D.依据发包方损失定4.建设工程招标标底的价格的组成应包括成本、利润和( D )A.现场管理费 B.工程建设费C.风险金 D.税金5.在国际招标程序中,议标作为一种常见的方式,其实质是一种( C )A.国际竞争性招标 B.国际有限招标C.非竞争性招标 D.两阶段招标6.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工。

工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同( C ) A.不成 B.成立C.无效 D.可撤销7.根据《招标投标法》的有关规定,一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数量不得少于( B )A.2家 B.3家C.4家 D.7家8.工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是( A )A.设计方案的优劣 B.设计任务完成的进度C.设计取费的标准 D.设计单位的资历9.施工合同中索赔的性质属于( A )A.经济补偿 B.经济惩罚C.经济制裁 D.经济补偿和经济制裁10.建设工程纠纷解决的几种途径中,是依靠国家强制力来实现的是( C )A.和解 B.调解 C.诉讼 D.仲裁11.在项目招标的评标结束后,中标人的投标保证金退还应当在( C )A.发出中标通知书后 B.完成评标后C.提交履约担保后 D.合同履行完毕后12.下列各项中,属于监理合同中监理人享有的权利是( D )A.工程规模的决定权 B.总设计人的决定权C.总承包人的决定权 D.施工分包单位决定权13.选择承包商时,通常都要设置对申请投标单位资格预审的方式是( A )A.公开招标 B.邀请招标C.议标 D.比价招标14.要约人要撤销要约,撤销要约通知到达对方应在( A )A.要约到达对方之前 B.对方承诺到达要约人之前C.对方发出承诺之前 D.对方承诺生效之后15.工程工期紧急,如桥梁被洪水冲垮,宜采用( D )A.总价可调合同 B.总价不可调合同C.单价合同 D.成本加酬金合同二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)16.根据《民法通则》规定,其调整对象是平等主体之间的财产关系和人身关系。

工程招投标与合同管理问答题

工程招投标与合同管理问答题

工程招投标与合同管理问答题1. 什么是工程招投标?工程招投标是指工程项目委托单位通过公开招标的方式,向社会公众公开发出请求,邀请符合条件的投标人参与竞标,以选择合适的承包商或供应商,进行工程项目的实施或供应。

工程招投标过程中,委托单位根据招标文件的要求,收集投标人的技术能力、经济实力等方面的信息,并通过评标来选定中标人。

2. 工程招投标的目的是什么?工程招投标的主要目的是为了实现公开、公正、公平、公开竞争的原则,确保使用最佳的技术、合理的价格和公正的竞争来选定最优质的承包商或供应商。

通过招标的方式,能够吸引更多的竞争者参与进来,促进市场经济的健康发展,提高工程质量,保证资源的合理利用。

3. 工程招标文件包括哪些内容?工程招标文件是招标人编制的用于公开招标的文件,是投标人参与竞标的依据和操作指南。

通常包括以下内容:•招标公告:公开招标信息的通告,包含了招标项目的基本信息、投标人参与资格要求、投标文件的提交要求等。

•标书说明:详细阐述招标项目的技术要求、合同约定、投标人资质要求等内容。

•投标文件格式模板:规定了投标人需要编制的投标文件的格式和内容要求。

•技术规格书:详细说明了招标项目的技术规格、标准和要求。

•合同草案:招标人制定的合同草案,用于与中标人进行最终合同的签订和执行。

•附件和相关资料:包括了工程图纸、报价表、施工进度计划等相关文件。

4. 工程招标中经常遇到的投标人资格要求有哪些?在工程招标中,通常会有一些投标人资格要求,以筛选出符合条件的投标人。

这些要求可能包括:•注册资格要求:投标人需具备相关的注册证书或资质证书,证明其具备从事特定类型工程项目的资格。

•技术能力要求:投标人需要证明具备相应的技术能力,包括工程经验、技术团队、设备能力等。

•经济实力要求:投标人需要证明具备足够的经济实力,能够承担工程项目的经济风险。

•法律合规要求:投标人需要证明遵守法律法规,无违法记录。

•信誉要求:投标人需要证明具有良好的商业信誉和声誉。

2014年公路监理工程师考试 合同管理模拟题二

2014年公路监理工程师考试 合同管理模拟题二

2014年交通部公路工程监理工程师考试《合同管理》模拟题二一、单选题(10题/10分)1、要约是指:A.希望和他人订立合同的意思表示 B.同意和他人订立合同的意思表示C.希望他人向自己发出订立合同的意思表示 D招标公告2、根据《合同法》的规定,要约在时生效:A.受要约人确认受到要约 B.要约到达受要约人C.受要约人作出承诺 D.要约人发出要约3、投标是:A.要约邀请 B.承诺 C.要约 D.履约4、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.10 B.30 C.15 D.605、施工合同文件的优先顺序是(排前者优先):A.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款B.中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款C.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款D.中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款6、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目,最适用于:A.总价合同 B单价合同 C.成本加酬金合同 D.总承包合同7、项目经理的更换,承包人应当至少于更换前天以书面形式通知发包人。

A.7 B.10 C.14 D.158、工程开工前,应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险,支付保险费。

A.承包人 B.发包人C.承包人与发包人分别D.向承包人与发包人均不9、当一方当事人不履行仲裁裁决时,另一方当事人可以A.向仲裁委员会申请强制执行 B.再申请仲裁C.向法院申请强制执行D.向法院提请诉讼10、如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时,须经审批。

A.原设计单位 B.发包人 C.工程师 D.原审批单位二、多项选择题:(40题/40分)1、合同法律关系的客体包括:A、禁止流通物;B、完成一定的工作;C、建筑物;D、智力成果;E、货币。

2、无权的代理行为包括:A、代理人接受委托与自己签订经济合同;B、代理人授权范围内与第三方协商签订了损害委托人利益了经济合同;C、代理人以被代理人的名义,与其所代理的其它人订立合同;D、在授权书有限时间内与第三方签订了超越代理权限的合同;E、代理人在委托授权书的有效期终止后,与第三方签订了原委托受权书内容范围内的合同。

2022年二建《公路管理与实务》公路工程施工合同管理23道(带答案解析)

2022年二建《公路管理与实务》公路工程施工合同管理23道(带答案解析)

二建公路管理与实务第 1题:单选题(本题1分)合同文件有:(1)技术规范;(2)中标通知书;(3)图纸;(4)公路工程专用合同条款;(5)项目专用合同条款;(6)已标价工程量清单。

下列优先级顺序正确的是()。

A、(1)(3)(2)(5)(6)(4)B、(2)(5)(4)(1)(3)(6)C、(2)(3)(1)(4)(5)(6)D、(2)(1)(3)(6)(4)(5)【正确答案】:B【答案解析】:新版教材P264 ,该题主要考察的是合同文件的优先顺序,教材P243 根据《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)的规定,组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。

除项目专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下: (1) 合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);(2)中标通知书(3) 投标函及投标函附录;(4) 项目专用合同条款;(5) 公路工程专用合同条款;(6) 通用合同条款;(7) 技术规范;(8)图纸;(9) 已标价工程量清单;(10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;(11)其他合同文件。

第 2题:单选题(本题1分)调值公式计算时固定要素比重为0.2,人工费是可调因素的一半,人工费的比重为()。

A、0.5B、0.25C、0.2D、0.4【正确答案】:D【答案解析】:新版教材P269 ,该题主要考察的是调值公式计算,教材P249 代表各有关费用(如人工费、钢材费用、水泥费用等)在合同总价中所占的比重,a。

+ai +a2 +a3 +...= 1;第 3题:单选题(本题1分)施工中,监理工程师在收到承包人书面建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的,应在收到承包人书面建议后的()天内作出变更指示。

A、10B、14C、16D、20【正确答案】:B【答案解析】:新版教材P266 ,该题主要考察的是变更程序,教材P245 监理工程师在收到承包人书面建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的,应在收到承包人书面建议后的1 4天内做出变更指示。

招投标试卷及答案

招投标试卷及答案

《公路工程招标与投标》试题A一、填空(每空1分,共15分)1.招标投标的基本原则有()()()()。

2.施工监理招标的主要方式分为()()。

3.暂定金额的常见形式有()()()。

4.投标担保的形式有()()()。

5.施工承包合同按计价方式不同分为()()()三种类型。

二、单项选择(每题1分,共10分)1.下列文件不是合同文件组成部分的是()A、投标人的现场勘察资料;B、中标通知书;C、补遗书;D、投标书。

2.根据《公路工程国内招标文件范本》(2003年)规定,工程量清单共分为()章。

A、6;B、7;C、8;D、9。

3.施工招标中履约担保金额一般为合同价格的()A、1%;B、5%;C、10%;D、20%4.投标人应密封的投标文件内容有()A、授权书;B、投标书及投标担保;C、标价的工程量清单;D、全部投标文件。

5.与投标人编制工程量清单报价无关的内容有()A、质量规定;B、技术规范;C、设计文件;D、计量支付方法。

6.施工单项合同估算价在()以上的,必须进行招标。

A、1000万元;B、200万元;C、300万元;D、2000万元。

7.《公路工程国内招标文件范本》(2003版)规定,在投标截止前()天,可以用补遗书的方式修改招标文件。

A、28;B、21;C、15;D、30。

8.下列招标,价格不应作为评标第一要素的是()A、勘察设计招标;B、施工招标;C、施工监理招标;D、材料设备采购招标。

9.在监理招标评标中,技术性评标和财务性评标分别占的分值比例为()A、80%,20%;B、20%,80%;C、50%,50%;D、40%,60%。

10.在评标过程中,招标人可以对投标价格做出的修改是()A、与投标人谈判修改;B、除按评标委员会提出的算术性修改外,均不能修改;C、予以降低;D、予以提高三、多项选择(每题2分,多选不得分,少选得1分。

共20分)1.施工单位的投标报价在投标以后()A、投标截止以前可以修改;B、开标后不可以修改;C、不能修改;D、定标以前可以修改。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《公路工程招投标与合同管理》考试试卷
姓名单位学号分数
一、填空题。

每空1分,共24分
1.招投标的基本原则为:、、。

2.招投标合同通用条款共分条款,内容涵盖部分。

3.招投标的合法原则包括:合法、合法、合法、
合法等要求。

4.公路工程施工投标书的组成包
括:、、、、。

5.公路工程施工投标价的费用构成:、、。

6.合同法律关系的构成要素:、、。

7.索赔事件的解决方法:、、、。

二、选择题每题2分,共12分
1、施工投标中的报价技巧包括:( )
a采用FIDIC模式b先亏后盈法
c兼顾双方利益d许诺优惠条件e突然降价法
2、合同的法律特征()
a合同是一种民事法律行为;
b合同是双方或多方共同的民事法律行为;
c签订合同是为了在当事人之间设立、变更、终止财产性的民事权利和义务;
d订立、履行合同应当遵纪守法;
e合同依法成立即具有法律约束力。

3、():对于一般工程,它是评价投标人是否具有施工组织能力的依据;对
于技术复杂工程它是评标、决标的重要依据。

a施工组织建议书b施工成本
c工程量清单d利润和税金 e 施工机械配备表
4、合同依法成立,即具有法律约束力,任何一方不可擅自变更和解除合同,应
该全面履行。

但如果出现客观的或法定的事由导致合同无法履行或不应履行,那么,当事人可根据法律规定的程序()。

a中止合同 b变更合同 c合同撤销
d解除合同e终止合同
5、合同争议的解决程序:()
a协商为主, b债务清偿, c从一而终,
d调解优先 e裁审自择
6、建设工程合同应当采用书面形式订立,一般情况下,招标行为属于(),投标行为属于(),中标人发出中标通知书则是合同的()。

()到达投标人时合同生效。

a承诺 b 要约c保证d 约束e要求
三、判断题(对√打,错×打。

每题2分,共16分)
1.企业参加投标竞争不单纯中为了中标,最终的目的是为了中标后取得良好的
经济效益。

()
2.法人是具有权力和行为能力,并依法享有民事权力和承担民事义务的人。

()
3.只有法人才能代表企业进行生产和经营活动,签订经济合同。

()
4.招标合同应授予费用估算最低的标书,但不一定是价格最低的标书。

()
5.招投标是建设市场的一种交易方式。

是在双方(投标人和招标人)同意基础
上的一种买卖行为。

()
6.招投标方式是合同的订立方式,招标过程是合同的形成的过程;( )
7.招投标是一种法律行为。

招投标过程是要约和承诺的实现过程(投送标书是
一种要约行为,签发中标通知书是一种承诺行为),是当事人双方合同法律关系产生的过程。

( )
8.招投标行为是一种法律行为,所以他必须要受到法律的规范和约束,服从法
律的规定和要求。

( )
四、概念题(每题4分,共16分)
1.双信封制
2.索赔
3.公开招标
五、问答题(每题8分,共36分)
1.施工项目应具备的条件
2.你认为企业是否进行公路工程施工投标应考虑的主要因素有哪些?
3.公路工程投标的主要程序有哪些?
4.你对目前招投标市场有什么看法?。

相关文档
最新文档