智能化工程施工合同91519

合集下载

(完整版)智能化工程施工合同

(完整版)智能化工程施工合同

(完整版)智能化工程施工合同智能化工程施工合同本合同由以下各方就智能化工程施工事宜达成一致,并即将生效。

合同主要内容:第一章合同的目的和范围1.1 合同目的本合同的目的在于明确各方在智能化工程施工过程中的权利和义务,规范合同履行的相关事宜,并确保工程的质量和进度。

1.2 合同范围本合同适合于智能化工程施工阶段,包括设计、采购、施工等环节。

第二章合同的主要条款2.1 项目描述详细描述智能化工程的基本需求、工作范围、工程图纸、技术规范等,确保供方清晰了解需求,并按照要求进行施工。

2.2 工程期限2.3 合同价款规定合同的总价款、支付方式、付款比例及节点,确保供方按时收到相应的款项。

2.4 材料采购明确供方和需方之间的材料采购责任及程序,确保所采购的材料符合相应的质量标准,并及时交付。

2.5 施工要求详细描述智能化工程的施工要求,包括施工环境、施工方案、安全措施等,确保施工过程安全、高效、符合质量要求。

2.6 管理与监督明确双方的管理和监督职责,包括工程管理人员、监理人员等,确保工程的顺利进行和质量控制。

2.7 合同变更与索赔规定合同变更的程序、要求和索赔的条件和方式,确保工程发生变更时,双方能够按照合同约定进行商议和处理。

第三章合同的履行与违约3.1 合同履行明确各方在合同履行过程中的义务和责任,包括供方按质量要求进行施工、需方提供必要的协助等。

3.2 违约责任规定双方违约责任及其处理方式,包括赔偿金额、违约金等。

第四章合同的终止4.1 合同解除规定合同可以解除的情况,包括不可抗力、合同履行发展缓慢等。

4.2 合同终止规定合同终止的条件和程序,包括双方商议一致、法律法规规定终止等。

第五章争议解决5.1 商议解决在合同履行过程中,如发生争议,双方应当通过商议解决,避免采取诉讼等法律手段。

5.2 诉讼解决如无法通过商议解决,可将争议提交合同所在地的仲裁机构、人民法院等解决。

附件一:工程图纸附件二:技术规范附件三:合同付款表附件四:施工许可证法律名词及注释:1. 工程图纸:指由设计师绘制的工程施工的图纸,包括平面图、剖面图等。

建筑智能化工程施工合同范本

建筑智能化工程施工合同范本

【建筑智能化工程施工合同】本合同由以下各方于【合同签署日期】签订:甲方(业主或建设单位):单位名称:_____________________地址:_____________________法定代表人:_____________________联系电话:_____________________乙方(智能化工程承包商或施工单位):单位名称:_____________________地址:_____________________法定代表人:_____________________联系电话:_____________________鉴于甲方拟委托乙方进行建筑智能化工程施工,双方经友好协商,特订立以下建筑智能化工程施工合同:一、工程内容1. 项目名称:【建筑智能化工程项目名称】2. 工程地址:【建筑智能化工程地址】3. 工程范围:【具体智能化范围、内容等】二、工期和进度1. 工期:本工程的智能化施工工期为【具体工期】,自【起始日期】至【结束日期】。

2. 进度计划:乙方应按照双方商定的进度计划进行智能化工程施工,并及时向甲方汇报工程进展情况。

三、工程报价1. 乙方提供的工程报价为【具体报价金额】(币种)。

2. 报价有效期:本报价的有效期为【报价有效期】,逾期作废。

四、付款方式1. 甲方应按照双方约定的付款方式向乙方支付工程款项。

2. 工程款支付时间及比例:【具体支付时间及比例】。

五、质量标准1. 乙方应保证施工质量符合国家和地方相关法规标准,并确保智能化工程的稳定运行和安全使用。

六、保修期1. 智能化工程的保修期为【具体保修期限】,自工程竣工验收合格之日起计算。

七、施工安全1. 乙方应制定详细的施工安全计划,并严格遵守国家和地方的安全生产法律法规,确保施工过程中的安全。

八、违约责任1. 任何一方违约,应向对方支付违约金。

违约金金额为违约方实际造成的损失的【违约金比例】倍。

九、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议,应由双方协商解决。

智能化工程施工合同

智能化工程施工合同

智能化工程施工合同1. 合同背景该合同是由甲方(业主)与乙方(承包商)签订,旨在规定智能化工程施工的相关事宜和双方之间的权利与义务。

2. 合同内容2.1 工程范围•智能化系统设计和集成:乙方应负责智能化系统的设计和集成,确保系统的稳定运行和正常功能。

•智能化设备供应和安装:乙方负责采购适用于智能化工程的设备,并进行合理的安装和调试。

•智能化系统测试和调试:乙方应对智能化系统进行全面测试和调试,确保系统的稳定性和完整性。

•智能化工程监控和维护:乙方应负责智能化工程的监控和维护,及时处理系统故障和问题。

2.2 工期和付款方式•工期:本合同约定的工期为____年/月/日至 ____年/月/日。

若因甲方原因导致工期延误,乙方有权重新协商调整工期。

–预付款:合同签订后的____天内,甲方应支付乙方总合同金额的____%作为预付款。

–进度款:根据工程进度,甲方应按照约定的比例支付款项给乙方。

–完工款:工程竣工后,甲方应支付乙方尚未支付的剩余款项。

2.3 质量保证和售后服务•质量保证:乙方对智能化工程的设备和系统质量负责,质保期为____年/月/日。

在质保期内,乙方应免费维修或更换因质量问题而导致的设备或系统故障。

•售后服务:质保期过后,乙方可提供有偿的维修和保养服务,具体费用和方式双方可协商。

2.4 违约责任•甲方违约责任:如果甲方未按照合同约定支付款项或未按时提供必要的工程条件,甲方应承担延期责任或相应的违约金。

•乙方违约责任:如果乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不达标,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方的损失。

3. 其他条款3.1 保密条款双方须对本合同内容进行保密,并禁止将合同内容透露给第三方,除非获得对方事先书面同意。

3.2 争议解决双方在履行合同过程中发生的争议应通过友好协商解决,如协商不成,应提交____仲裁委员会仲裁,其裁决为终局裁决。

3.3 合同变更对于合同内容的任何修改或变更,双方应共同签订书面协议并加盖公章。

智能化施工工程合同

智能化施工工程合同

智能化施工工程合同甲方(发包人):乙方(承包人):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致,就甲方智能化施工工程发包给乙方,乙方承包该工程事宜,签订本合同。

一、工程概况1.1 工程名称:________智能化施工工程1.2 工程地点:________1.3 工程简介:________智能化工程,项目总建筑面积约____平方米,包括________。

1.4 承包方式:乙方采用包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收的形式按综合包干单价承包本工程。

二、承包范围及工程内容2.1 承包范围:乙方负责本项目智能化施工工程中的各系统,各系统包括以下:(1)智能对讲系统(包括门禁系统、家庭安防报警系统);(2)电梯对讲系统;(3)闭路监控系统;(4)停车场收费管理系统;(5)公共广播音乐系统;(6)电子巡更系统;(7)周界防范系统;(8)防雷________。

2.2 乙方应按照合同约定的标准和质量要求,完成合同范围内的工程内容。

三、合同价格3.1 本工程合同总价为人民币____元(大写:____________________元整),上述费用包括工程设计、材料采购、施工、验收等所有费用。

3.2 乙方在合同签订后____天内,向甲方提交工程预算,甲方审批预算后,乙方按照预算进行施工。

四、合同的履行4.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等,保障乙方正常施工。

4.2 乙方应按照合同约定的标准和质量要求,按时完成施工任务,并保证工程安全、文明施工。

4.3 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同款项,乙方应当按照合同约定的进度完成工程。

五、合同的变更和解除5.1 合同履行过程中,甲乙双方如需变更或解除合同,应协商一致,并签订书面变更或解除协议。

智能化工程施工合同

智能化工程施工合同
(2)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的60%;
(3)剩余的10%作为质保金,在质保期内无质量问题的情况下支付给乙方。
五、违约责任
5.1乙方未按照约定的工期完成工程的,应当按照合同约定向甲方支付违约金。
5.2乙方未按照约定的质量标准完成工程的,甲方有权要求乙方重新施工,并有权要求乙方支付违约金。
1.4工程预算:人民币________பைடு நூலகம்_元。
二、工程期限
2.1施工期限:自合同签订之日起至__________日止。
2.2乙方应按照约定的工期进度完成工程施工,如因乙方原因导致工程延期,甲方有权按照合同约定向乙方追讨违约金。
三、工程质量
3.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,保证工程质量。
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
甲方代表(签名):__________
乙方代表(签名):__________
签订日期:__________
智能化工程施工合同
智能化工程施工合同
甲方:__________
乙方:__________
鉴于甲方需要进行智能化工程施工,乙方具备智能化工程施工资质和经验,经双方协商,就智能化工程施工事项达成如下合同:
一、工程概况
1.1工程名称:__________智能化工程
1.2工程地点:__________
1.3工程内容:包括但不限于智能化系统的设计、设备采购、安装、调试、验收等。
3.2工程验收合格后,乙方应提供完整的施工资料和产品说明书,并负责为期一年的免费保修。
3.3如工程出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后____个工作日内到达现场进行处理,直到达到甲方的要求为止。

智能化工程施工合同范本

智能化工程施工合同范本
(2)工程进度达到50%时,委托方支付合同总金额的30%;
(3)工程进度达到90%时,委托方支付合同总金额的30%;
(4)工程竣工验收合格后,委托方支付合同总金额的10%作为质保金,质保期一年。
四、工程质量和售后服务
4.1承建方应严格按照国家相关标准和行业规范进行施工,确保工程质量。
4.期内因施工质量问题导致的设备损坏,承建方应免费维修或更换。
4.3质保期结束后,承建方提供有偿售后服务。
五、双方权利和义务
5.1委托方:
(1)提供施工场地、水、电等基础设施;
(2)协助承建方办理施工相关手续;
(3)按照合同约定支付工程款项;
(4)对工程进行监督检查。
5.2承建方:
(1)按照合同约定完成工程设计和施工;
(2)确保工程质量和进度;
(3)提供相关技术资料和培训;
智能化工程施工合同范本
甲方(以下简称“委托方”):
乙方(以下简称“承建方”):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,就委托方智能化工程项目的施工事项,达成以下合同内容:
一、工程概述
1.1工程名称:__________
1.2工程地点:__________
1.3工程内容:包括但不限于综合布线系统、安全防范系统、智能照明系统、背景音乐系统、智能家居系统等(具体以工程量清单为准)。
(4)遵守国家和地方的相关法律法规。
六、违约责任
6.1任何一方违反合同规定,导致合同无法履行,应承担违约责任。
6.2违约方应支付给守约方违约金,违约金为本合同总金额的10%。
七、争议解决
7.1双方在合同履行过程中发生的争议,应友好协商解决。
7.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。

智能化工程施工合同合同范本

智能化工程施工合同合同范本

智能化工程施工合同合同范本一、合同背景二、合同目的本合同旨在明确智能化工程施工的责任与义务,规范施工流程,保障双方的权益。

确保项目按照约定的质量、工期和费用进行,并达到双方期望的效果。

三、合同内容1. 项目概述•项目名称:•项目地点:•项目规模:•项目工期:2. 付款条款1.业主应按合同约定的工程进度节点进行付款,具体付款方式和比例如下:–预付款:合同签订后,业主应支付合同总金额的20%作为预付款;–进度款:根据工程进度的实际完成情况,每隔一个工期支付工程进度款项;–竣工决算款:工程完工验收合格后,业主应支付剩余款项;–其他款项:根据合同约定的变更、索赔、违约等情况支付相应款项。

2.业主应按时支付款项,并提供相应的付款凭证。

3. 施工责任和义务1.业主责任:–提供项目相关资料和要求;–组织协调项目进度;–提供合理的施工条件和安全保障;–及时支付款项。

2.承包商责任:–按照约定的质量、工期和费用进行施工;–提供项目进度报告;–组织合理的施工流程和施工人员;–配合业主进行项目验收。

4. 变更和索赔1.双方在项目进行过程中,如有需要变更合同的情况,应通过书面形式进行协商并签订变更合同。

2.如因不可抗力因素影响项目进度或产生额外费用,受影响方应及时提出索赔要求,并提供相关证明文件。

5. 工程质量保证1.承包商应确保工程施工符合国家相关标准和法规,并提供相关证明文件。

2.工程完成后,承包商应对工程质量负责,保修期为合同签订后的一年。

6. 违约责任1.若任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此而遭受的损失。

2.如因不可抗力因素导致无法履行合同的,双方均不承担责任。

四、合同生效与解除1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.在履行过程中,如一方无法继续履行合同或违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的责任和赔偿。

五、争议解决方式双方在履行本合同过程中如发生争议,应通过友好协商解决。

智能化施工(合同)范本(全文)

智能化施工(合同)范本(全文)

智能化施工合同范本1. 背景随着科技的不断发展,智能化施工技术在建筑行业中得到了广泛应用。

智能化施工通过引入先进的技术和设备,提高了施工效率,降低了成本,并对施工质量进行了有效控制。

为了明确双方的权益和责任,在进行智能化施工时,签订一份合同将具有重要的意义。

2. 合同目的本合同的目的是明确智能化施工项目中甲方和乙方的权益和责任,保障双方的合法权益,规范施工过程,确保施工项目按时、按质、按量完成。

3. 合同内容3.1 项目概述本项目名称为智能化施工项目,项目的详细规划和要求见附件1。

3.2 项目范围本项目的范围主要包括但不限于内容:•设计与规划•材料采购与供应•施工计划与安排•工程施工与监督3.3 合同期限本合同有效期自双方签署之日起,至项目完工并经验收合格之日止。

3.4 合同价格和支付方式3.4.1 合同价格本项目合同的总金额为X元(大写:人民币X元)。

3.4.2 支付方式根据工程进度和阶段性完成情况,乙方有权向甲方提交相应的付款申请。

甲方将在收到付款申请后的十个工作日内支付对应金额。

3.5 知识产权3.5.1 设计方面的知识产权设计方在项目中所提出的所有智能化施工设计的专利权归甲方所有。

3.5.2 施工方面的知识产权施工方在项目中所采用的施工技术和设备的专利权归乙方所有,甲方有权在项目完成后获取该知识产权的非独占使用权。

3.6 违约责任3.6.1 甲方违约责任甲方违约情况包括但不限于未按时支付款项、未提供合理的施工条件等情况。

若甲方发生违约情况,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。

3.6.2 乙方违约责任乙方违约情况包括但不限于未按规定时间完成工程、工程质量不符合要求等情况。

若乙方发生违约情况,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。

3.7 争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地的仲裁机构进行仲裁。

3.8 合同变更和解除3.8.1 合同变更任何一方有变更合同的要求,应提前提出书面申请,并经双方协商达成一致意见后方可变更合同。

智能化工程施工合同

智能化工程施工合同

智能化工程施工合同What is a classic? It takes about 100 years to become a classic.合同编号:智能化工程施工合同工程名称:项目智能化工程施工合同工程地点:甲方:乙方:年月日智能化工程施工合同甲方:乙方:依照中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规;结合广州市有关规定及本工程的具体情况遵循平等、自愿、诚实信用的原则..经甲乙双方友好协商;就乙方向甲方提供小区智能化设施安装事宜达成如下意向;订立本合同..1、工程项目1.1工程名称:1.2工程内容及范围:1.2.1乙方按照甲方审核确认后的施工图纸内容完成智能化设备及配套设施的安装..1.2.2 具体内容:小区监控系统、门禁一卡通及可视对讲系统、公共信息发布、周界防范、停车场管理系统具有远距离识别功能、背景音乐、电子巡更系统、室内弱电箱及综合布线、机房建设等..上述系统工程材料及设备详见乙方报价书..2、工期期限2.1开工日期:完工日期:总日历天数:2.2 如遇到下列情况;经甲、乙双方现场代表签证后;工期相应顺延..2.2.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的..2.2.2由于甲方或不可抗力原因影响施工的..3、质量标准乙方工程质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300中的智能建筑工程质量验收规范的规定..4、承包方式总价包干..包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包检测合格、包售后服务及维修、包总包配合费由乙方与总包单位协商并由乙方直接支付给总包单位、包国家规定需缴纳的所有税金等..5、合同价款及付款方式5.1合同总价:本合同总价为人民币大写:含税5.2合同价款支付方式5.2.1工程进度款按每月完成工程量的 %支付;乙方应在每月25日前;向甲方提交当月已完工程量报表..甲方收到工程量报表并审核通过后;7个工作日内向乙方支付工程进度款;5.2.2乙方应在工程竣工验收合格后7个日历天内向甲方提交竣工资料要求提供原件共四套;竣工资料经甲方审核通过且工程经政府相关部门验收合格后;双方核对乙方所完成部分的工程量;经甲乙双方签字确认后;甲方于7个工作日内向乙方支付至乙方所完成部分的工程量价款的 %;乙方所完成部分的工程量价款的 %作为工程质量保修金;在工程保修期满后将工程质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方..5.2.3乙方每批最后一批除外可视对讲设备进场且调试完毕并经甲方签字验收合格后;甲方于7个工作日内向乙方支付该批可视对讲设备费的 %;该批可视对讲设备费的 %作为可视对讲设备质量保修金;在可视对讲设备保修期满后将可视对讲设备质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方..5.2.4乙方应在最后一批可视对讲设备进场且调试完毕并经甲方签字验收合格后7个日历天内向甲方递交工程结算资料;双方按约定的合同价款确定办法进行结算..甲方在双方办理完毕本工程全部结算手续后7个工作日内支付最后一批可视对讲设备费的 %;该批可视对讲设备费的 %作为可视对讲设备质量保修金;在可视对讲设备保修期满后将可视对讲设备质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方..5.3乙方应提供足额合法合规的发票后;方可获得甲方支付的工程款;未及时足额提供正式合法合规的工程发票;甲方有权不支付当期工程进度款并且不承担任何相关责任..5.4“合同总价”为本工程包干总价;包括为符合验收规定的全部内容、合同规定的质量标准以及为工程安全、文明、准确施工和修补缺陷所需的全部工作内容和费用..除因甲方设计变更造成工程量另有增减外;合同总价不得变更..同时允许甲方对工程款的支付有30天宽限期;宽限期内;乙方不追究甲方延迟支付工程款的任何责任..6、合同文件组成及解释顺序6.1合同文件组成:1本合同;2乙方的报价书;3施工图纸;4经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件未加盖公司印章的文件视为无效文件..6.2本合同履行期间的解释顺序依照上述序列执行;但不限于各文件之间的相互解释;如有模棱两可或相悖之处;以所列时间在后的文件为准..7、双方的职责7.1甲方的职责:7.1.1甲方委派为甲方驻工地代表;负责项目管理;代表甲方实施管理的各项工作;负责办理与施工有关的各项事务;若在本工程实施过程中更换代表;需以书面形式通知乙方..7.1.2按约定向乙方支付工程款..7.1.3施工过程中;协调乙方与其他施工单位的关系..7.1.4如出现乙方借故拒绝或拖延甲方和监理工程师的指令;有权视情节对乙方做出处罚视情节处以人民币2000-10000元的经济处罚;并由乙方承担由此造成的一切损失..7.1.5甲方管理人员有权根据本合同约定对乙方违反相关进度、质量、安全生产、文明施工、环境保护、材料供应、劳务人员管理等方面的条款的行为开具处罚通知单并送达乙方..处罚通知单不因乙方未签字而失效;乙方亦不因未签收处罚通知单而免责..处罚金额甲方有权直接从乙方的工程款或结算款中扣除..7.1.6工程未经验收或验收未通过的;甲方强行使用;由此而发生的质量问题或其他问题;由甲方承担责任 ..7.1.7在产品使用前、使用中或保修期内;甲方或监理对产品的内在质量提出疑问时甲方可随时要求乙方把产品送交有关部门检验鉴定..若确属产品质量问题;由此造成的损失由乙方负责;非产品质量问题;则检验、检测费由提出方承担..7.1.8工程完工后;甲方组织专业人员在30个工作日内进行验收;逾期则视为甲方默认该项目合格..7.1.9协调各施工单位之间的工作内容和完成时间:做好乙方与土建总包方及各分包部门的协调工作;确保施工现场通水、通电;保证施工便道的通行..7.1.10如因甲方原因;造成工程工期延误;乙方有权向甲方申请工期延期..7.2乙方的职责:7.2.1乙方派张藏为乙方驻工地代表;权限:协调组织队伍完成施工任务;办理现场签证、工程结算等工作..若在本工程实施过程中更换代表;需以书面形式通知甲方..7.2.2 综合考虑本工程的配套工作;依约完成小区智能化工程的安装施工..7.2.3乙方施工前需报施工组织设计包含安全监督协议、企业及人员资质;经监理及甲方审批后方可施工..施工过程应按施工图纸、施工组织设计以及双方约定、选定的标准、规范;组织具有相应资格证书的技术熟练的工人进行施工作业;确保工程质量达到约定的标准;确保工期按时实现..甲方有权根据实际工程情况;随时要求乙方调整或增加现场作业人员;对此乙方必须执行..否则;由于乙方原因导致拖延工期;造成的损失由乙方承担..7.2.4本合同签订后7个日历天内;乙方须根据中华人民共和国劳动合同法、其他相关法律及当地政府机关规定或指示等为其分包人员购买并维持各类人身伤亡的赔偿责任保险及机械设备保险;保险期由工程施工合同开工之日起至工程竣工验收合格后30个日历天为止..乙方须负责和保障甲方免于承担任何因此产生的索赔、赔偿、诉讼、费用、收费及开支..上述所提到的保险费用;已经综合包含在本工程合同总价款中;乙方不得因此向甲方提出索赔或补偿..7.2.5乙方必须认可并接受甲方提供的施工环境、机械设备、作业条件、施工过程中应采取相应措施避免扰民;同时服从甲方管理人员的指挥;不得以此要求增加任何费用..7.2.6本合同内的工作内容;如乙方不能及时按甲方的要求完成;甲方有权指派其他施工队伍或人员以下简称第三方完成..第三方发生的各项费用由乙方承担;且第三方所发生的费用只需经甲方认可即可从乙方结算款中扣除..7.2.7做好施工管理工作;安排好工人的生产生活;杜绝其以任何理由滋事..如出现聚众闹事等行为视为乙方违约;乙方每次应向甲方支付违约金一万元;并承担由此给甲方造成的一切损失..7.2.8做好施工场地现有成品和设备、管线保护工作;承担因自身责任造成的损失和罚款..承担因自身工程产生的垃圾的清理外运工作及费用..7.2.9乙方施工期间如发生现场签证;应在现场事实发生日起的7个日历天内;报监理、甲方项目代表;签证要按甲方要求格式详细填写签证事件的时间、原因、内容、数量等内容;否则不予办理..乙方报送的签证必须经过乙方派驻现场代表、乙方法定代表人或委托人签认加盖公章;并经监理、甲方派驻现场代表及甲方相关人员审核签字、盖章确认后方可生效..逾期未办理现场签证的视为乙方放弃签证权力;对于格式不对、内容不全、签字签章不齐全的签证视为无效签证..若因为乙方施工原因或施工安全、质量等问题造成索赔或引起损失包括返工等;则乙方承担全部经济、法律责任并全额承担相应的损失费用..乙方负责及时缴纳乙方施工范围内行政验收等相关费用..服从甲方现场施工进度安排;在规定时间内组织展开施工工作;配合土建施工且不得影响土建单位及其他工序的施工进度..按国家现行工程验收规范及有关规定、工程施工图及变更通知书;行政单位审核、检测、验收意见进行施工 ..本合同项下所有工程资料及竣工资料由乙方负责制作;并协助甲方资料员完备有关的资料..工程完工后;办理竣工资料送甲方存查..乙方负责提供本工程安装所需全部辅助材料设备等;在安装期间;乙方负责保管好自身设备及部件;注意成品、半成品保护及防盗;直至验收合格移交甲方..负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用..负责向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续;并承担相关费用..负责组织乙方的专业安装队伍进场施工;同时配备专业管理人员实施现场监理..自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品..组织不超过三次安装现场对甲方工作人员进行系统管理操作及简单维修的培训;培训时间由甲方选定..可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训;使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作;以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行..8、材料、设备供应8.1本工程主要设备材料由乙方按照设计和有关标准送样报甲方确认后;方可用于工程施工..工程材料、设备由乙方自行提供供应至施工场地;并提供产品合格证明;对材料设备质量负责;并承担因质量不合格造成的返工等损失..8.2乙方提供的材料、设备;必须符合设计图纸和甲方确定的品牌、规格、型号、质量、等级要求详见经甲方确认的乙方报价书;若甲方发现乙方提供材料、设备不符合甲方确定的品牌、品质等;乙方除无条件拆除并重新提供符合乙方报价文件约定或甲方确定的品牌、品质的材料、设备外;还须向甲方支付该材料、设备费用20%的违约金;延误的工期不予顺延..8.3乙方提供的材料设备在使用前;应进行检验或试验;不合格的不得使用;未经报审、报验擅自使用或使用不合格材料、设备的;甲方有权责令乙方返工;返工费用全部由乙方承担;同时乙方向甲方支付每次2000元的违约金..若由此引起质量缺陷或质量事故无法返工的;除按质量缺陷或质量事故的处理方法处理外;乙方还须向甲方支付1万元的违约金..8.4乙方需要使用代用材料时;应经甲方认可后才能使用;由此增减的合同价款双方以书面形式议定..8.5乙方应自行承担所供材料的检验、试验费用;承担由于使用材料不当造成工程质量不合格等的一切费用..8.6 乙方已安装但未经验收的设施及器材由乙方负责保管..9、设计变更9.1施工中甲方对原工程设计进行变更;应在变更前及时向乙方发出书面变更通知;并给予合理的施工期限..9.2施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更..由乙方擅自变更而发生的费用和因此导致甲方的损失;均由乙方承担;延误的工期不予顺延..10、竣工验收与结算10.1 工程竣工验收以施工图及说明书、图纸会审记录;有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范为依据..10.2 隐蔽工程在乙方自检后填写记录表范围、数量、质量等;持表通知甲方及监理检查..甲方及监理接通知后2个工作日内到场验收;经检验合格并符合设计要求时;双方签字盖章后方可进行下一工序的施工..若甲方及监理在规定的时间内未到场;乙方可自检;确认合格后即可隐蔽施工;甲方及监理应予承认;事后甲方及监理提出复检;复检费用由甲方承担..复检结果不合格;返修费用由乙方承担;工期不顺延;反之;工期顺延..10.3工程完工具备验收条件时;乙方应提前通知甲方及相关部门按国家工程竣工验收有关规定进行验收;整理完整的完工或竣工资料、竣工验收报告等..验收时如工程内容未完成或质量不合格;由乙方在商定的时间内补建或返修后再进行验收;直至符合要求为止;并按验收合格的日期为竣工日期;由此发生的费用由乙方承担..10.4工程含单项工程未经验收;甲方提前使用或动用;视为工程质量合格;由此发生的质量或其他问题;由甲方负责..10.5工程结算时;乙方需按甲方要求提供完整的工程资料、竣工资料和结算资料;经监理、甲方审核合格后;方可获得甲方支付的工程款..若未按甲方要求提供;甲方有权不支付剩余工程款..10.6若因甲方设计变更造成工程量另有增减;则按双方约定的单价根据双方确认的增加或减少部分确定最终合同价款..11、工程质量保修11.1 工程质量保修期按中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例中有关规定;双方约定本工程质量保修期为工程验收合格之日起2年;保修期内;乙方对所供产品必须实行质量“三包”包修、包退、包换..工程质量保修金为合同总价的%;若因乙方原因造成的维修;保修金不受%比例的限制;超出部分仍由乙方承担..已经经过维修项目的保修期自维修日起顺延六个月;在顺延保修期内发生再次维修的费用由乙方承担..11.2在质量保修期内;甲方有权随时对本合同工程进行检查;如果在本合同工程中出现任何缺陷或其它不合格之处;则甲方可指令乙方进行修补、修复及重建..乙方应在接到指令后在24小时内进场施工;并在指令规定的时间内完成修补、修复及重建工作..若乙方未能按约定要求进场施工或规定时间内完成修补、修复及重建工作;乙方每次须向甲方支付1000元的违约金..11.3当工程出现上述约定的保修事宜时;甲方用电话或书面通知;乙方必须在24小时内派人进场维修..若甲方无法联系到乙方或乙方在接到通知后的2天内不派人维修;则甲方有权直接委托第三方进行维修;其与维修相关的一切费用及由此造成的业主索赔均由乙方承担;由甲方在保修金中予以扣除;对此乙方不得有任何异议..11.4 乙方委派为本工程的保修联系人;联系电话: 如联系人有变动;乙方应及时通知甲方;并发送人员变更联系单;联系单中应写明变更原因、变更人姓名及联系电话..12、违约责任12.1 甲方未按照合同的规定履行义务;出现以下情形时;由甲方承担相应责任;工期顺延..12.1.1 不按时交出施工场地、提供水、电接驳点..12.1.2在乙方发出付款通知且超过本合同约定的付款宽限期甲方仍未支付工程款;每延迟一天;甲方应向乙方支付逾期应付款万分之一的违约金;违约金总额不超过逾期应付款的千分之一..12.1.3 因工程设计变更;使已完工程拆改..12.2 乙方未按合同的规定履行义务;出现以下情形时;其损失由乙方承担;并处以违约金..12.2.1因乙方原因未能按时竣工即工程验收合格;乙方除应立即采取相应措施直至验收合格外;每延迟一天;乙方应向甲方支付本合同金额扣除可视对讲设备费万分之一的违约金;违约金总额不超过本合同金额扣除可视对讲设备费的千分之一;延期超过10天;甲方有权单方解除合同;乙方应退还甲方已支付的全部工程款并承担本合同金额扣除可视对讲设备费千分之二违约金;乙方还应赔偿因此给甲方造成的一切损失..12.2.2若乙方所提供的可视对讲设备未能按甲方书面通知的时间进场;每延迟一天乙方应向甲方支付可视对讲设备费万分之一的违约金;违约金总额不超过可视对讲设备费的千分之一;延期超过10天;甲方有权单方解除合同;且乙方应承担可视对讲设备费千分之二的违约金;还应赔偿因此给甲方造成的一切损失..12.2.3乙方未经甲方同意单方解除或终止本合同的;应全额返还甲方已支付的合同价款并向甲方支付合同金额20%的违约金;同时还应赔偿因此给甲方造成的一切损失..13、争议的解决13.1甲、乙方在履行合同时发生争议;可以和解或者要求第三人调解..30天内当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的;任何一方均可向本合同工程所在地人民法院提起诉讼..13.2争议发生后;除非出现下列情况的;双方都应继续履行合同;保持施工连续;保护好已完工程:1、单方违约导致合同确已无法履行;双方协议停止施工;2、调解要求停止施工;且为双方接受;3、法院要求停止施工..14、其他14.1不可抗力..不可抗力包括因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾;以及以下方面的自然灾害等:1六级以上的地震;2九级以上的大风;3持续降雨24小时且降雨量为 150 mm以上;440度以上并持续2天的高温天气..14.2不可抗力事件发生后;乙方应立即通知甲方;并在力所能及的条件下迅速采取措施;尽力减少损失..甲方认为应当暂停施工的;乙方应暂停施工..不可抗力事件结束后1天内;乙方应向甲方通报受害情况和损失情况;以及预计清理和修复的时间和费用..14.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:1甲、乙方人员伤亡由其所属单位负责;并各自承担相应费用;2乙方机械、设备、材料的损坏及停工损失;由乙方承担;3延误的工期经甲方确认后相应顺延..4凡本合同未涉及事项依据国家现行法律执行..15、合同的生效、终止和解除15.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效..15.2甲、乙方履行合同全部义务;工程结算价款支付完毕;本合同即告终止..15.3合同的解除..15.3.1甲、乙方协商一致;可以解除合同..15.3.2乙方如发生禁止的转让、转包情况;甲方有权解除合同..15.3.3有下列情形之一的;甲、乙方可以解除合同:1不可抗力致使合同无法履行;2因一方违约包括因发包人原因造成工程停建或缓建致使合同无法履行..3如果乙方出现不良社会影响及造成甲方品牌受损;甲方可终止合同..15.3.415.3.5合同解除后;乙方应做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;将装备和人员撤出施工场地..有过错的一方;应当赔偿因合同解除给对方造成的损失..15.4本合同未尽事宜;由双方友好协商解决..双方可以签订补充协议;补充协议是本合同的组成部分;具有与本合同同等的法律效力..15.5本合同附件是本合同的组成部分;具有同等法律效力..15.6本合同一式份;其中甲方保存份;乙方保存份;均具有同等效力..以下无正文甲方:公章乙方:公章法定代表人或法定代表人或委托代理人签字或盖章:委托代理人签字或盖章:年月日年月日。

(完整版)智能化工程施工合同(范本)(2024精)

(完整版)智能化工程施工合同(范本)(2024精)

(完整版)智能化工程施工合同(范本)第一章总则第二条根据双方的协商一致,在遵守有关法律法规和规章制度的基础上,发包方将智能化工程施工任务承包给承包方,并承诺按合同规定支付相应款项。

第三条本合同按照合同法的相关规定订立,具有法律效力,并受到法律保护。

第二章工程内容和标准第四条工程内容1.承包方应按照发包方提供的智能化工程设计文件,承担智能化工程施工任务。

2.承包方应按照工程图纸及设计要求,完成设备安装、电气布线、系统调试等工程内容。

第五条工程标准1.施工应符合国家相关法规、标准及行业规范。

2.施工质量应满足设计要求,达到工程验收标准。

3.如果发包方有特殊要求,双方应另行协商确定。

第三章工期和付款第六条工期1.工程的施工期限为合同签订后个工作日,具体日期双方另行协商。

2.如因不可抗力等原因导致工期延误的,双方应协商解决,并根据实际情况适当调整工期。

第七条付款方式1.发包方向承包方支付定金元(大写)。

2.发包方在验收合格后,向承包方支付尾款元(大写)。

3.发包方按照完成工程阶段,提供工程进度和款项支付计划,双方按计划进行付款。

第八条违约责任1.如果承包方未按合同约定的工期完成工程,需按照延期天数向发包方支付违约金(按合同总金额的X%计算)。

2.如果承包方的工程质量未达到验收标准,需承担相应的返工费用,并按照实际延误天数向发包方支付违约金(按合同总金额的X %计算)。

第四章合同变更和解除第九条合同变更1.在施工过程中,如遇特殊情况需要修改合同内容,双方应书面协商,达成一致后签订合同变更协议。

2.合同变更内容应包括变更的具体事项、理由及相关费用的调整等内容。

第十条合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同,双方可以协商解除合同,解除合同应书面通知对方。

2.如一方在履行合同过程中出现违约行为,对方有权解除合同,并可以要求违约方赔偿相应损失。

第五章保密和知识产权第十一条保密1.双方应保守对方的商业秘密,未经对方同意不得泄露或向第三方提供。

(完整版)智能化工程施工合同

(完整版)智能化工程施工合同

(完整版)智能化工程施工合同智能化工程施工合同甲方:XXX公司法定代表人:XXX注册地址:XXX乙方:YYY公司法定代表人:YYY注册地址:YYY签订日期:XXXX年XX月XX日一、协议或合同的目的和背景甲方是一家专业从事智能化工程施工的公司,乙方是一家有丰富经验的工程施工公司。

为了合作开展一项智能化工程项目,双方达成以下合作协议。

二、具体的条款和条件1. 甲方负责提供智能化工程的设计方案和技术支持,乙方负责实施施工工作,并保证按照设计方案进行施工。

2. 双方应当在工程施工过程中保持密切沟通,及时解决出现的问题,确保工程顺利进行。

3. 工程施工过程中如需对设计方案进行调整,需经双方协商一致后方可实施。

4. 工程施工完成后,甲方有权对工程质量进行验收,乙方需保证工程质量符合相关标准和要求。

三、保密事项双方应当保守工程设计方案和施工过程中涉及的技术信息,不得向第三方泄露,保证工程的技术机密性。

四、不可抗力因素的处理如因不可抗力因素导致工程施工无法继续,双方应当及时协商处理方式,合理安排工程进度。

五、协议终止的条件1. 双方经协商一致达成协议终止的决定。

2. 一方严重违反合同约定,影响工程进展和质量,另一方有权提前终止合同。

六、违约和争议解决方式如一方违约,应当赔偿对方因此造成的损失。

如双方发生争议,应当通过友好协商解决,如协商不成,可向有关部门申请调解或仲裁。

七、其他附加条款1. 本合同自双方签字生效,有效期为XXXX年。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

以上为智能化工程施工合同的完整内容,双方应当严格遵守合同约定,共同完成工程项目,实现合作共赢。

愿双方合作愉快!。

通用范文(正式版)智能化工程施工合同

通用范文(正式版)智能化工程施工合同

智能化工程施工合同1. 引言本文档根据智能化工程施工的需求,制定了智能化工程施工合同。

该合同旨在确保合同双方在智能化工程施工的过程中的权益和责任,并规定了施工过程中的各种条款和约定。

2. 合同双方本合同由两个方面签订:•甲方:指智能化工程施工的委托人/业主。

在本合同中,甲方有权获得智能化工程设施的所有权和使用权。

•乙方:指承接智能化工程施工的承包商/施工单位。

乙方将负责按照甲方的要求和标准完成智能化工程的施工。

3. 工程描述本合同涉及的智能化工程施工包括内容:•制定智能化工程施工方案和计划;•采购、安装和调试智能化工程设备和系统;•提供相关的技术支持和培训;•完成智能化工程施工,并按时交付。

4. 项目时间表根据双方的协商,智能化工程施工的时间表如下:•开始日期:____________________•预计完成日期:_________________•确认日期:_____________________双方应在合同签订后的5个工作日内推进项目,并按照时间表的要求完成每个阶段的工作。

5. 付款条款甲方将按照方式支付智能化工程施工的费用:•预付款:在合同签订后的第一个月支付合同总金额的30%作为预付款;•进度付款:根据工程进展情况,甲方将在工程完成的不同阶段支付合同总金额的相应比例;•最终付款:在工程施工完成并验收合格后,甲方将支付剩余的合同金额。

6. 质量保证•甲方有权对智能化工程施工进行质量检查,并及时提出整改要求;•若发现施工存在质量问题,乙方应及时进行整改,并承担因此产生的费用;•乙方对智能化工程施工所使用的材料和设备负责,应严格按照相关标准进行选择和使用。

7. 保密条款双方都应保守智能化工程施工的相关信息,不得将其透露给第三方。

如有违反保密约定的行为,违约方需承担相应的法律责任。

8. 变更和解除•变更:若双方在智能化工程施工过程中需进行变更,应经过书面协商达成一致,并签订变更协议;•解除:若一方违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的损失和违约责任。

智能化工程施工(合同)范本

智能化工程施工(合同)范本

智能化工程施工合同范本1. 引言本合同是由甲方(简称“发包方”)与乙方(简称“承包方”)就智能化工程施工事宜达成的协议。

双方经友好协商,本着互利互惠的原则,达成如下合作内容:2. 项目概述1.项目名称:智能化工程施工项目2.项目地点:(填写具体项目所在地)3.项目范围:(详细描述项目的具体工作内容,包括但不限于)a.设计与工程实施计划b.设备采购与安装c.系统集成与调试d.完工验收与交付4.项目工期:(填写项目预计开始和结束的时间)5.项目预算:(填写项目总预算金额)3. 条款3.1 价款与支付方式1.发包方将按照合同约定的阶段性工作完成情况,对承包方支付相应的款项。

2.各阶段款项支付比例如下:a.第一阶段:%(填写阶段一完成后的支付比例)b.第二阶段:%(填写阶段二完成后的支付比例)c.…(根据项目需求填写更多阶段的支付比例)3.2 保证金1.承包方须在合同签订之日起天内,向发包方支付保证金,金额为项目总预算的%。

2.保证金将用于保障项目实施过程中的合同履行义务,一旦承包方履行合同义务,保证金将在项目验收合格后退还。

3.3 变更与索赔1.如因发包方或业主要求对合同工程进行变更,应由双方协商确定变更内容、工期和价款的调整。

2.若因不可抗力等原因导致项目无法按合同约定完成,双方应及时通知对方并商定相应补偿措施。

3.4 完工验收与交付1.承包方须按合同约定的工期和质量标准完成合同工程。

2.发包方有权对工程质量进行验收,如发现质量问题,承包方应及时整改。

3.工程验收合格后,承包方应将项目交付给发包方。

4. 保密条款1.双方应对合作期间所获得的机密信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露或使用。

2.合同解除、终止或履行完毕后,双方仍应继续保密,不因解除、终止或履行完毕而解除保密义务。

5. 违约责任1.若双方任何一方违反合同的规定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。

2.如因一方违约导致合同终止,违约方应向守约方支付违约金,违约金金额为项目总预算的%。

智能化工程施工合同范本

智能化工程施工合同范本

智能化工程施工合同范本
甲方:(委托人名称)
地址:(委托人地址)
联系方式:(联系电话)
乙方:(承包商名称)
地址:(承包商地址)
联系方式:(联系电话)
鉴于甲方拟委托乙方进行智能化工程施工,双方经友好协商一致,达成如下合同:
一、项目名称:智能化工程施工
二、项目地点:(具体地点)
三、工程内容:根据甲方的要求,乙方将完成以下工程内容:
1. 参与项目的规划设计和方案研究;
2. 设计智能化系统的整体架构和功能;
3. 采购和安装智能化设备;
4. 进行系统调试和优化;
5. 提供系统使用培训服务。

四、工程期限:工程施工期限为(具体时间),双方商定延期需要提前书面沟通并签订相关补充协议。

五、工程费用:甲方应按照合同约定的支付方式支付工程费用,具体金额为(具体数额)。

六、质量保证:乙方承诺工程施工符合相关法律法规和标准要求,如出现质量问题,乙方应承担修复责任。

七、知识产权:乙方在工程中所提供的设计方案和技术成果,归甲方所有。

八、保密条款:双方应对涉及到的商业机密和技术资料保密,未经对方授权不得泄露给第三方。

九、违约责任:如任何一方未履行合同约定,应承担相应的违约责任。

十、其他事项:双方在工程施工过程中发生的其他事项,应及时协商解决并签订相关协议。

十一、合同解释:本合同的解释权归双方共同所有。

甲方(盖章):乙方(盖章):
签订日期:签订日期:。

建筑智能化工程合同范本(6篇)

建筑智能化工程合同范本(6篇)

建筑智能化工程合同范本(6篇)建筑智能化工程合同范本(通用6篇)建筑智能化工程合同范本篇1发包方甲方:施工方乙方:双方经友好协商,按照《中华人民共和国合同法》等有关规定,就工程一事一致达成如下合同条款:一、工程名称及地点1、工程名称:2、工程地点:二、工程范围及内容1、工程范围:见附件清单2、工程内容:按合同的设备清单进行管线敷设、设备安装调试及耗材的提供等,参与配合整个系统的联调。

三、合同条款1、工程总价款为人民币______元,大写:______。

报价内容包括:安装集成施工费、机房设备安装、二次搬运费用、耗材、1年维保服务费用、税费及施工过程中涉及到的其他一切相关费用。

四、工期及验收1、工期为天,即从年月日至年月日止。

2、如工程项目增加或发生变更,双方可重新议定工期。

五、工程质量本工程的验收标准为:1、本工程的质量等级为优良,验收标准为中华人民共和国国家标准;2、甲方的投标文件或技术方案要求。

六、甲方义务1、及时提供施工条件包括施工主材、场地等,并提供施工所需的水、电、热力等接口,保证乙方施工的合理需要。

2、审核乙方施工方案,并监督实施。

3、指定工地代表协调工程的有关事宜,办理有关手续,监督工程进度及质量。

4、竣工时及时组织各有关单位进行验收。

七、乙方义务1、根据甲方提供的设计要求,认真研究,并根据施工现场的条件制定切实可行的施工方案。

若因忽视上述情况而引起的损害,由乙方独立承担全部责任。

2、乙方在施工过程中应遵守当地政府和国家有关部门、项目建设单位或总包单位管理部门对施工现场的有关管理规定。

因乙方违反有关管理规定所造成的一切损失由乙方负责。

3、施工过程中,因乙方或乙方人员的原因造成的人身损害和财产损失,由乙方自己负责。

4、施工结束,及时清理施工现场,做到人走场清,保持文明施工。

因乙方导致工程验收拖延的,乙方应承担相关违约责任。

5、乙方负责将甲方运至施工现场的设备及材料及时装卸在现场专用仓库或指定场地,从乙方收到甲方设备材料起,乙方负责保障甲方设备财产安全,造成设备材料丢失或人为损坏的由乙方负责。

智能化施工合同范本,适用于智能化工程

智能化施工合同范本,适用于智能化工程

智能化施工合同范本1. 合同概述本合同由甲方(施工公司)与乙方(业主)签订,双方共同约定合作在智能化工程项目中的相关事项。

本合同以规范和保障双方权益,确保项目按照合同约定完成为目的。

2. 项目概述本项目为智能化工程项目,包括(项目1)、(项目2)、(项目3)等内容。

详细项目范围和工作任务以附件1中的工程计划和任务清单为准。

3. 项目周期和交付时间本项目总工期为(总工期)工作日,具体交付时间以附件1中的工程计划为准。

甲方需按照工程计划保证项目按时交付。

4. 工作质量和标准甲方需按照国家相关标准和规定进行智能化工程施工,并确保工作质量达到相关要求。

甲方需保证施工期间和项目交付后的服务和维护,并向乙方提供技术支持。

5. 付款方式和金额根据工程计划的进展和里程碑的完成情况,乙方将按照合同约定的付款方式和比例支付相应的款项。

具体付款方式和金额以附件2的付款计划为准。

6. 变更和索赔6.1变更:若双方在项目实施过程中需要对合同条款进行修改,应通过书面形式提出变更请求,并经双方共同确认和签字。

变更后的条款将作为本合同的附加协议,具有合同效力。

6.2索赔:如因一方违约导致本合同的任何争议或损失,另一方有权提出索赔请求,索赔金额应包括实际损失和其他因违约造成的相关费用等。

7. 知识产权保护双方在合作中产生的所有知识产权和技术资料,包括但不限于技术方案、设计图纸、软件等,归乙方所有。

甲方不得擅自复制、传播或向第三方披露相关内容。

8. 违约责任一方如严重违反本合同的任何条款,另一方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任。

违约方还需赔偿因此给对方造成的损失。

9. 不可抗力由于不可抗力因素(如自然灾害、战争、政府禁令等)导致无法按照合同约定执行的,双方可以协商解除合同或暂停履行。

根据情况调整项目周期和交付时间,并减少或豁免相应的责任。

10. 合同解除10.1双方协商一致:双方可根据实际情况协商解除合同,解除后双方互不承担责任。

智能化工程承包施工合同(3篇)

智能化工程承包施工合同(3篇)

第1篇甲方(发包人):[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(承包人):[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需要将智能化工程的建设项目委托乙方进行施工,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。

一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程内容,包括但不限于弱电系统、智能监控系统、综合布线系统、网络设备系统、公共安全防范系统等]4. 工程总投资:[工程总投资]5. 工程工期:[工程工期]二、承包范围及工程内容1. 乙方负责本工程的设计、施工、设备材料供应、安装、调试、验收等工作。

2. 承包范围包括但不限于以下系统:(1)弱电系统:综合布线、网络设备、电话系统、广播系统等;(2)智能监控系统:视频监控系统、门禁系统、访客管理系统等;(3)综合布线系统:网络布线、语音布线、有线电视布线等;(4)网络设备系统:接入交换机、路由器、防火墙等;(5)公共安全防范系统:视频监控系统、门禁系统、入侵报警系统等;(6)其他相关系统:如有需要,可另行协商增加。

三、合同价款及支付方式1. 合同价款:[合同价款]2. 支付方式:(1)合同签订后,甲方支付合同价款的30%作为预付款;(2)工程进度达到合同约定节点,甲方支付相应工程款的60%;(3)工程验收合格后,甲方支付剩余10%的尾款;(4)如因乙方原因导致工程延期,甲方有权扣除相应工程款。

四、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付每日万分之五的违约金。

2. 乙方未按约定完成工程,应向甲方支付每日万分之五的违约金。

3. 任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

五、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决。

2. 协商不成的,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

智能化工程施工合同

智能化工程施工合同

智能化工程施工合同智能化工程施工合同甲方:(以下简称乙方)地址:电话:电话:传真:邮编:法定代表人(负责人):乙方:(以下简称甲方)地址:电话:电话:传真:邮编:法定代表人(负责人):为了保证智能化工程在建设过程中的顺利进行,根据双方合作意愿,经协商一致,签订本合同,达成如下条款:第一条工程名称及工程概况本合同的工程名称为xxx智能化工程。

该工程的位置在xxx市,建设项目包括xxx,xxx等设施,总工程面积为xxx平方米,总工程估算为xxx万元。

乙方负责施工,甲方负责提供必要的事项和要求。

第二条合同价格及付款方式1、合同价格:合同价格为xxx万元,包括工程量清单和机械使用费用。

乙方在合同约定的工期内按照建设进度,按规定收取其劳务和材料费用。

2、付款方式:甲方负责给予工程所需的资金,在工程完成前,合同款项已支付为享受该工程建设的必要条件。

第三条工程执行标准本工程执行标准为国家有关智能化工程的技术规范、质量标准、安全标准及施工条例等相关标准,乙方应严格按照该标准执行本工程。

如需更改,应经甲方同意。

第四条工程计划与实施进度1、施工时间:自签订合同之日起,工期为xxx天。

2、工程计划:施工过程中,乙方应按照规定的时间表进行施工,必须符合合同约定的交钥匙日期。

3、实施进度:乙方应按照工程计划进行施工,务必保证工期和施工质量。

第五条工程变更和修缮1、工程变更:在工程实施过程中,若发现无法按合同实施的情况,应及时通知甲方,经双方协商一致,可进行工程变更。

2、修缮:乙方须在工程竣工验收期间免费负责检查、修缮其责任范围内的工程问题。

第六条质保义务和施工期保修1、质保期:施工完成后,自交付甲方之日起,设备质量保证期为一年。

2、质量保证:乙方保证施工过程中不得使用劣质、不符合国家相关标准的设备材料,确保设备质量达到国家标准。

3、施工期保修:乙方对实行质保和在施工期内出现的设备故障免费修缮。

第七条保险乙方有责任为本工程购买建设工程项目保险,包括工程质量保险、施工外包保险、施工人员意外保险、第三者责任险及其他必要保险。

智能化施工工程合同(3篇)

智能化施工工程合同(3篇)

第1篇合同编号:_______甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行智能化施工工程事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:主要包括智能化系统集成、网络布线、弱电安装、设备采购及安装调试等。

4. 工程规模:____________________5. 工程总投资:人民币_______万元整。

二、合同工期1. 工程开工日期:_______年_______月_______日。

2. 工程竣工日期:_______年_______月_______日。

3. 工期延误责任:因乙方原因造成工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付_______元人民币的违约金;因甲方原因造成工期延误,甲方应承担由此产生的损失。

三、工程款项1. 乙方在工程开工前,向甲方提交以下材料:(1)营业执照副本复印件;(2)资质证书副本复印件;(3)安全生产许可证副本复印件;(4)项目负责人及施工人员的资格证书复印件。

2. 甲方在收到乙方提交的上述材料后,支付合同总价款的_______%作为预付款。

3. 工程进度款支付方式:(1)工程进度款按实际完成工程量支付,每月支付一次;(2)甲方在收到乙方提交的工程进度款申请及相关证明材料后,应在_______个工作日内支付工程进度款;(3)工程进度款支付比例为:完成工程量的_______%。

4. 工程竣工结算款支付:(1)工程竣工验收合格后,乙方提交竣工结算报告及相关资料;(2)甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及资料后,应在_______个工作日内进行审核,并支付竣工结算款。

四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工,确保工程质量达到国家标准。

智能化智能化工程施工合同

智能化智能化工程施工合同

智能化智能化工程施工合同乙方(承包商):____________________鉴于甲方拟进行智能化工程施工,乙方具有相应的施工能力,双方经友好协商,达成如下合同:第一条工程内容及范围1.1 乙方应按照甲方提供的智能化工程设计图纸及相关技术要求,完成以下工程内容:________________。

1.2 乙方应在合同约定的工期内,完成上述工程内容的全部施工任务。

第二条工程质量标准2.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量符合设计要求和甲方的使用需求。

2.2 乙方应对施工过程中出现的质量问题负责,及时整改并承担相应责任。

第三条工程进度安排3.1 乙方应根据甲方的要求,制定详细的工程进度计划,并在合同签订后_________日内提交给甲方。

3.2 乙方应按照工程进度计划组织施工,确保工程按期完成。

如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担违约责任。

第四条工程价格及支付方式4.1 本工程总价为人民币_________元整(大写:__________________________元整),包含所有材料费、人工费、管理费等费用。

4.2 甲方应按以下方式支付工程款:(1)预付款:合同签订后_________日内,甲方支付工程总价的________%作为预付款;(2)进度款:乙方每完成一项工程内容,经甲方验收合格后,甲方支付该工程内容的________%款项;(3)竣工款:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的________%款项。

第五条保修条款5.1 本工程质量保修期为自竣工验收合格之日起计算,为期_________个月。

在保修期内,如出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后_________日内上门维修,并承担相应费用。

5.2 如因甲方原因导致工程质量问题,乙方不承担保修责任。

第六条违约责任6.1 双方同意,如一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担违约责任,赔偿对方的损失。

6.2 如因不可抗力因素导致本合同无法履行或需变更、解除的,双方应及时协商解决。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

**项目**期智能化工程施工合同(主要条款)甲方(发包人):乙方(承包人):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商,签订本合同以资共同遵守。

第一部分专用条款第一条工程概况1.工程名称:2.承包方式:3.工程地点:4.工程内容:监理单位:5.总监:6.甲方代表:7.乙方代表:第二条承包范围**项目**期施工图纸范围内智能化的所有内容,包括设计变更、现场签证及甲方安排的其他工作。

包括联网黑白可视楼宇对讲子系统、小区闭路电视监控子系统、小区周界红外防范子系统、电子巡更子系统、背景音乐子系统、电梯五方对讲子系统(仅电梯机房到监控中心布线)。

第三条合同价款、优惠率工程合同价为***元(大写:***万元整)。

合同优惠率为***%。

第四条合同工期计划开工日期为***,工程总工期***日历天。

如果开工时间有变,以甲方或者监理工程师下发的开工令为准。

双方在确定总工期及各项控制工期时,以充分考虑了可能出现的下雨、下雪、高温、寒冷天气、停水停电、节假日、农忙时节等多种因素。

乙方不得再以上述因素造成的工期迟延要求顺延工期;第五条技术及图纸要求1. 甲方向乙方提供施工图纸***套,施工图纸规定及其他补充文件均为有效文件。

2. 材料选定:3. 图纸技术要求:第六条质量标准1. 本工程质量标准:***。

2. 本工程验收依据1)正式施工图及相关技术文件2)住宅小区智能化系统工程验收及标准3)国家颁布的有关规范。

第七条工程进度款支付工程款采用银行转帐方式,乙方在每次申请付款前必须出具完整而且合法的工程款发票、付款申请书等资料,在支付95%结算款时必须提交全额工程款发票。

1. 完成预埋穿线工作后,支付至合同总价的20%;2. 设备全部进场安装完成,调试合格支付至合同总价的70%;3. 工程竣工验收合格、结算完成后支付至结算价的95%;4. 余款5%质保金,在质保期满后,无质量问题,一次性无息结清。

5. 施工中水电取费方法:施工、生活水电费由乙方与现在工程总包单位协商解决,费用由乙方承担。

第八条甲供材、甲控材范围(无)甲供材:具体详见附表。

甲控材:具体详见附表。

第九条工程结算本合同为可调总价合同,图纸范围内投标报价中漏算、错算项,结算时均不予调整。

合同价款仅在以下情况可调整,并执行合同优惠率。

经甲方认可的施工过程中发生的设计变更、现场签证;工程量计算依据变更图纸、资料及现场签证资料,材料、设备价格按照投标文件内价格调整,原投标书中不包含的项目按施工当期季度拦头价计入,计价取费程序同原投标文件。

如有土建内容签证增加(包括人孔井、手孔井、土方挖填等),执行《河南省建设工程工程量清单综合单价》(A、B、C册)、配套的费用定额、补充定额及河南省郑州市工程造价管理部门的有关文件规定,并按原投标书中优惠率同比例优惠。

第十条质保期质保期***年,自工程竣工验收合格之日起计算。

第十一条履约保证金额度1. 本工程履约保证金***元,(大写:***万元整)作为乙方履行合同的担保。

2. 履约保证金在工程正式交工验收合格后,凭招标人开据的专用收据,无息退回。

第十二条合同附件第二部分通用条款第一条甲方责任1. 向乙方提供施工图纸,组织图纸会审和设计技术交底,协调总包关系;2. 对工程质量进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜;3. 负责协调提供电源、水源接口;4. 负责提供水准点与坐标控制点,并对其准确性负责;5. 执行合同并督促监理方及时做好质量和进度的控制工作;6. 按照合同约定支付工程款。

第二条乙方责任1. 接受甲方组织的施工图纸或施工工艺说明的现场交底,拟定施工方案和工程进度计划。

工程施工过程中发生变更,乙方必须无条件根据甲方要求进行施工;2. 开工前5日内乙方需将拟定的施工组织设计(施工方案)和工程进度计划上报监理审核,并经甲方确认后实施;3. 乙方应承担施工现场的安全保卫及夜间现场照明、施工场地交通、环卫和施工噪音管理等工作。

由于乙方现场管理不善等原因造成的施工事故,乙方承担全部责任,并负责赔偿由此给甲方造成的一切损失。

4. 乙方应对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木进行保护。

需采取特殊措施时应经甲方批准后实施,发生的费用由甲方承担。

因乙方未采取措施及其他乙方原因造成的损失由乙方自行承担赔偿责任;5. 按要求组织施工,在保证质量的前提下按期完成任务,同时在施工过程中应随时配合甲方及监理抽检;6. 乙方应接受甲方所委托的监理单位的监督、检查;严格执行施工验收标准、规范、安全操作规程,做好各项质量检查记录;7. 乙方应按照相关规定做好施工现场安全生产、文明施工、清洁卫生工作并承担相应责任。

8. 乙方不得以甲方工程款支付未到位为理由停工或延误工期。

9. 施工中未经甲方同意和有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线;10. 负责工程竣工验收前的成品保护工作,负责工程所需材料的保管工作,并承担相应的费用;11. 负责承担施工中造成对其他单位成品破坏的赔偿和修复义务;12. 积极与工程总包单位配合,整理好各类相关资料,按照甲方及有关部门要求的标准、时间提交竣工验收资料。

13. 组织好承建工程的验收工作,参与竣工验收、编制工程结算;14. 施工用水、用电费用由乙方自行承担。

第三条关于甲控材、甲供材的约定1. 自乙方进场开工之日起15日历天之内,乙方须向甲方项目工程部提交该施工项目的全部《甲控材进场计划》(格式:附录一),进场计划中技术要求应尽量详尽,如直径、厚度、容重、等级及相关的特殊要求等等。

该进场计划需经甲方项目工程部、乙方、监理单位签字、盖章确认;2. 甲控材在实际进场前,乙方须提前30天,报送《甲控材料认价申请单》(格式:附录二)。

如6月1日进场的材料,4月30日前须审批完成转至招标采购部。

否则,因甲控材进场而耽误的工期由乙方承担。

3. 甲供材部分,由乙方负责施工。

4. 甲供材进场,由甲方工程部组织监理单位、供货单位、施工单位一起对材料名称、数量、规格等级、包装等方面进行检查验收,本着“并填写《甲供材料/设备验收单》(格式:附录三)一式五份,四方签字后转项目成本部一份。

5. 若实际有退货情况,须填写《甲供材料退货单》(格式:附录四)一式五份,由甲方工程部、监理单位、供货单位、施工单位签字确认,转项目成本部一份。

第四条关于设计变更及现场签证管理的约定1. 乙方作为一个有经验的承包商,对施工图纸不明确、明显错误的地方乙方应及时发现并提前一周向甲方提出确认,未经甲方确认,不能擅自施工。

否则,由此造成的工期、费用损失由乙方自行承担;2. 施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。

否则,由此造成的工期、费用损失由乙方自行承担,同时甲方有权要求乙方赔偿由此造成的一切损失;3. 乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经甲方同意。

甲方同意采用乙方合理化建议,甲方可根据所节省的费用或获得的利益给予乙方适当的奖励;4. “设计修改通知单”、“工程技术联系单”、“技术核定单”必须经甲方规划设计中心总经理签字认可,并且盖有技术专用章;未经签字、盖章认可,不得视为变更的有效凭证,乙方不得执行;5. “设计修改通知单”、“工程技术联系单”、“技术核定单”在施工完成后14日内,必须办理《变更实施现场确认单》后(格式:附录五)方可计入工程结算;6. 监理单位收到《变更实施现场确认单》,核实变更发生的真实性;7. 甲方工程部收到《变更实施现场确认单》,对变更发生的真实性、合理性进行确认,转送甲方项目成本部;8. 现场签证必须经甲方项目公司总经理签字认可,并且盖有甲方项目工程部公章方为有效;否则,不得作为索赔的有效凭证,不计入工程结算;9. 设计变更及现场签证引起的费用增加不随工程进度款支付,在结算完成时随结算付款节点一次性支付,并执行合同优惠率。

第五条关于工程结算管理的约定一、工程竣工结算条件:1. 施工前必须签订施工合同;2. 工程质量达到合同约定的验收标准;3. “工程竣工验收技术资料”满足现行规范要求,且完整、清晰、准确;4. 竣工结算资料完整、合格;5. 乙方已将工程现场移交甲方并办理完毕移交手续。

二、结算所需资料:工程竣工验收合格后一个月内,乙方需提交竣工结算资料和工程结算书至项目工程部,包含:1. 工程竣工验收合格单一份;2. 合同文本一份;3. 经甲方项目工程部经理签字认可,并且盖有甲方项目工程部公章的竣工图一套。

4. 《设计修改通知单》、《工程技术联系单》、《技术核定单》资料一套及明细清单一份;5. 《变更实施现场确认单》一套及明细清单一份;6. 《现场签证》一套及明细清单一份;7. 涉及费用调整的工程通知单、工程罚款单一套;8. 施工方结算书一份,须施工方签字盖章;9. 必要时需提交相关隐蔽验收资料。

以上资料全部由乙方提供,乙方应保证资料的真实性、完整性,甲方有权对其真实性、完整性进行审核确认,经甲方审核确认后方可进入结算程序。

第六条关于工期的约定1. 合同开工时间按照甲方项目工程部或者监理工程师下发的开工令为准;乙方应按照合同要求的工期施工,若工程进度滞后超过10天,甲方有权单方面无条件终止合同,由此造成的一切损失由乙方承担。

2. 工期顺延:如遇下列情况之一,经甲方确认,乙方可顺延工期:(1)因不可抗力、甲方或主体施工单位所造成的工程延误,工期顺延(以监理、甲方签字确认的签证单为准);(2)非乙方原因导致的停水、停电造成停工,且停水、停电连续影响8小时以上;(3)因重大设计变更或甲方原因造成停工,经合同双方确认后,工期顺延;(4)甲方提供的现场条件不符合施工要求,需要停工整改。

如遇下列情况之一,工期不予顺延:(1)因乙方原因造成的停水、停电造成停工;(2)因乙方施工质量不合格,造成的工程返工整改,维修;(3)因乙方劳动力组织不到位,造成工程进度缓慢;(4)乙方拖欠工人工资,造成进度缓慢或停工;(5)其他非甲方原因造成的工程延误。

第七条质量与检验1. 本工程承包方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工,工程竣工验收后,质量如达不到投标须知和图纸设计的质量标准,承包方须整改至合格为止;2. 双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。

双方均有责任,由双方根据其责任分别承担;3. 工程施工样板先行,样板经甲方及监理工程师确认后方可批量生产、安装。

乙方应严格按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方和监理的检查检验,为检查检验提供便利条件。

相关文档
最新文档