施工合同纠纷案例(2021)
工程合同实际施工人合同纠纷案例
工程合同实际施工人合同纠纷案例某建筑公司（以下简称甲方）与一名实际施工人（以下简称乙方）签订了一份工程施工合同。
合同约定，乙方负责甲方某工程项目的具体施工工作，甲方按照合同约定支付工程款。
在施工过程中，由于乙方的施工质量未达到合同约定的标准，甲方要求乙方进行整改。
乙方虽然进行了整改，但整改后的工程质量仍然不符合要求。
因此，甲方决定终止合同，并拒绝支付剩余的工程款。
乙方对此表示不满，认为甲方未按照合同约定支付全部工程款，构成违约。
双方因此产生纠纷，最终将此事提交至法院进行裁决。
法院在审理此案时，首先对合同的内容进行了审查。
根据合同条款，乙方应保证工程质量符合国家标准和行业标准，且需按照甲方的要求进行施工。
乙方的施工质量未达到约定标准，且整改后仍未能满足要求。
因此，甲方有权根据合同约定终止合同。
法院对乙方的实际施工情况进行了调查。
调查发现，乙方在施工过程中存在偷工减料、使用劣质材料等行为，这直接导致了工程质量的问题。
根据《中华人民共和国民法典》的规定，乙方的行为已构成根本违约。
法院考虑到甲方因乙方的违约行为而产生的损失，包括重新招标、施工延期等造成的额外费用。
法院判决乙方应当赔偿甲方因此产生的损失，并驳回了乙方要求甲方支付剩余工程款的诉讼请求。
此案例表明，在实际施工过程中，施工方必须严格按照合同约定的质量标准进行施工，否则将面临合同被终止以及赔偿损失的风险。
同时，作为业主方，也应当在合同中明确施工质量的标准和验收流程，以便在出现问题时能够依法维护自己的权益。
工程合同的实际施工人合同纠纷案例提醒我们，合同的签订只是合作的起点，双方都应当严格履行合同义务，确保工程质量符合标准。
一旦出现纠纷，应当依法解决，以保护自身的合法权益不受侵害。
施工合同纠纷政府案例
施工合同纠纷政府案例某市政府决定在某市区内修建一座新的文化活动中心，该项目包括一个图书馆、一个剧院和一个博物馆。
市政府通过公开招标的方式选择了甲建筑公司作为承包商，并与甲建筑公司签订了施工合同。
合同规定甲建筑公司负责整个项目的施工，包括设计、采购、建造和安装等工作，合同金额为2亿元，工期为2年。
然而，在项目进行过程中，甲建筑公司遇到了一系列的问题。
首先，由于设计方案的更改，导致工程进度延误，甲建筑公司向市政府提出了延长工期的请求。
市政府经过审查后，同意了甲建筑公司的请求，并同意根据实际情况进行工期顺延。
然而，在项目接近尾声时，甲建筑公司又遇到了资金问题。
由于市场材料价格的上涨和工程进度的延误，甲建筑公司的成本大幅增加，而市政府的付款却未能及时到位。
甲建筑公司因此向市政府提出了追加付款的请求。
市政府对此表示异议，认为甲建筑公司应当自行承担因市场变化而导致的成本增加，并拒绝追加付款。
甲建筑公司无奈之下，向法院提起了诉讼，要求市政府承担因工期延误和成本增加而导致的损失。
法院在审理过程中，首先确认了甲建筑公司与市政府之间的施工合同的有效性。
然后，法院审查了甲建筑公司提出的追加付款请求，并对比了合同条款和相关法律法规。
最终，法院判决市政府败诉，要求市政府支付甲建筑公司因工期延误和成本增加而导致的损失。
法院认为，根据《中华人民共和国合同法》的规定，市政府作为发包人，在合同履行过程中应当履行合同义务，保障承包人的合法权益。
市政府未能及时支付工程款项，导致甲建筑公司的损失，应当承担相应的责任。
此案例中，甲建筑公司与市政府之间的施工合同纠纷得到了法院的公正审理。
法院依据合同法和相关法律法规，保护了甲建筑公司的合法权益，同时也对市政府的不当行为进行了纠正。
这个案例为政府在与企业签订合同过程中的行为提供了一个重要的参考，强调了政府在合同履行过程中的责任和义务。
同时，也提醒了政府在签订合同前应当充分了解项目的风险和成本，确保合同的履行能够顺利进行。
建筑工程施工合同纠纷指导性案例
建筑工程施工合同纠纷指导性案例一、案例背景。
话说有个建筑工程，甲方是个大开发商，乙方是个建筑公司。
双方签了施工合同，那合同老厚一沓子，密密麻麻全是条款。
乙方满心欢喜地进场施工了，想着这工程做完能赚一笔呢。
二、纠纷起因。
1. 工程进度款。
按照合同，乙方完成了一定阶段的工程，就该甲方付工程进度款了。
可是甲方呢，总是找各种理由拖着不给。
一会儿说财务流程没走完，一会儿又说乙方的工程质量好像有点小问题（其实就是鸡蛋里挑骨头）。
乙方这边可就急眼了，工人们等着发工资呢，材料供应商也在催款，这工程进度款不到位，工程都快没法往下干了。
2. 工程变更。
在施工过程中，甲方突然提出了一些工程变更的要求。
比如说原本设计的是普通的窗户，现在要改成高档的断桥铝窗户。
这一变，成本可就增加了不少。
乙方按照甲方的要求做了变更，但是关于变更部分的费用，双方又产生了分歧。
甲方觉得这个变更没那么贵，乙方则拿出详细的成本计算，说这都是按照市场价格来的，少一分钱都不行。
三、解决过程。
1. 协商阶段。
双方先坐下来协商。
乙方的项目经理和甲方的项目负责人在会议室里谈了好几次。
乙方是苦口婆心，把自己的难处都摆出来，什么工人要罢工啦，供应商要断货啦。
甲方呢，也有自己的小算盘，就想少付点钱。
这协商来协商去，没个结果，双方还差点吵起来。
2. 仲裁/诉讼阶段。
没办法，乙方只能走法律途径了。
如果合同里约定了仲裁，那就去仲裁机构；如果没有，就向法院起诉。
这里假设是向法院起诉吧。
在法庭上，乙方拿出了合同，把关于工程进度款支付的条款指给法官看，还有工程变更的相关文件，包括甲方签字确认的变更通知，以及变更部分成本计算的详细清单。
甲方也不甘示弱，找了一些所谓的工程质量检测报告（其实有些检测方法都不正规）来试图说明乙方工程有问题所以不能付进度款，对于工程变更费用，就说乙方没有提前告知足够详细的价格情况。
法官可是个明白人，仔细审查了双方的证据。
对于甲方提出的工程质量问题，经过专业鉴定，发现根本就是些微不足道的小瑕疵，不影响工程进度款的支付。
建筑工程施工合同纠纷典型案例
建筑工程施工合同纠纷典型案例案例一：工程质量不符合约定某建筑公司与某房地产开发公司签订了一份建筑工程施工合同，约定由建筑公司承包一项住宅开发项目的施工任务。
合同签订后，建筑公司进场施工。
施工过程中，房地产公司发现部分楼房的墙体开裂、地面空鼓等质量问题，要求建筑公司返工重做。
建筑公司认为房地产公司在施工过程中未按照约定提供符合设计要求的建筑材料和设备，导致工程质量问题。
双方协商未果，房地产公司将建筑公司诉至法院，要求赔偿因工程质量问题造成的损失。
法院审理认为，建筑公司作为承包人应当按照合同约定对工程质量负责。
房地产公司作为发包人应当提供符合约定要求的建筑材料和设备。
经鉴定，部分楼房的墙体开裂、地面空鼓等问题确实存在质量问题。
最终法院判决建筑公司赔偿因工程质量问题造成的损失，并承担鉴定费用。
案例二：工期延误导致损失某市政公司与某建筑公司签订了一份道路施工合同，约定由建筑公司承包一条城市道路的施工任务。
合同签订后，建筑公司进场施工。
施工过程中，因市政公司未按照约定及时提供施工图纸和场地条件等原因，导致工程工期延误。
市政公司因工期延误遭受了经济损失。
双方协商未果，市政公司将建筑公司诉至法院，要求赔偿因工期延误造成的损失。
法院审理认为，建筑公司作为承包人应当按照合同约定按时完成施工任务。
市政公司作为发包人应当提供符合约定要求的施工图纸和场地条件等。
经鉴定，工程工期延误确实存在，且市政公司因工期延误遭受了经济损失。
最终法院判决建筑公司赔偿因工期延误造成的损失，并承担鉴定费用。
案例三：工程款支付纠纷某建筑公司与某农业开发公司签订了一份农业大棚施工合同，约定由建筑公司承包农业大棚的施工任务。
合同签订后，建筑公司进场施工。
施工过程中，农业开发公司未按约定支付工程进度款。
建筑公司经多次催告未果，停止了工程施工。
双方协商未果，建筑公司将农业开发公司诉至法院，要求支付工程进度款并解除合同。
法院审理认为，农业开发公司作为发包人应当按照合同约定按时支付工程进度款。
混凝土施工合同纠纷案例
混凝土施工合同纠纷案例一、案情简介某年某月，甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工方”）签订了一份混凝土施工合同，合同约定乙方负责甲方工程项目的混凝土浇筑施工。
合同中明确了混凝土的浇筑数量、质量标准、施工期限等内容。
合同签订后，乙方按照合同约定开始了施工。
在施工过程中，乙方发现混凝土的原材料质量存在问题，导致混凝土强度不符合合同约定的质量标准。
乙方于是向业主提出了整改要求，并要求延长施工期限。
业主拒绝了乙方的要求，认为乙方应当自行承担施工质量不合格的责任。
于是，乙方停止了施工，并向法院提起诉讼，要求业主承担因原材料质量问题导致的施工质量不合格的责任，并支付相应的违约金。
二、法院审理法院受理了乙方的诉讼请求，并依法进行了审理。
在审理过程中，法院查明以下事实：1. 乙方的施工行为符合合同约定的施工标准和质量要求；2. 混凝土的原材料质量确实存在问题，导致混凝土强度不符合合同约定的质量标准；3. 业主在签订合同时，已经知道混凝土原材料的质量问题，但未告知乙方；4. 业主在合同履行过程中，未能按照约定提供合格的混凝土原材料。
根据上述事实，法院认为，业主未能按照合同约定提供合格的混凝土原材料，导致混凝土强度不符合合同约定的质量标准，业主应当承担违约责任。
同时，由于业主在签订合同时已经知道混凝土原材料的质量问题，但未告知乙方，业主的行为构成欺诈。
三、判决结果根据以上审理情况，法院作出如下判决：1. 业主承担因混凝土原材料质量问题导致的施工质量不合格的责任；2. 业主支付乙方因施工质量不合格而产生的整改费用；3. 业主支付乙方因施工延误而产生的违约金；4. 业主向乙方支付因欺诈行为而产生的损害赔偿金。
四、案例分析本案例中，业主在签订合同时已知混凝土原材料的质量问题，但未告知乙方，构成欺诈行为。
在合同履行过程中，业主未能按照约定提供合格的混凝土原材料，导致施工质量不合格，应当承担违约责任。
根据《合同法》的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
建筑工程施工合同纠纷指导性案例
建筑工程施工合同纠纷指导性案例一、案例背景。
话说有个建筑工程，甲方是个开发商，想要盖一批高档住宅。
乙方呢，是一家建筑公司，那在建筑界也是小有名气的。
双方就签了一份施工合同，合同里各种条款密密麻麻，就像蚂蚁排队一样。
二、纠纷起因。
1. 工程进度款的争议。
按照合同规定，乙方完成了一定的工程进度后，就向甲方申请工程进度款。
乙方觉得自己已经按照计划把基础工程都做得妥妥当当的，就像搭积木搭好了稳固的底层一样。
可是甲方呢，却觉得乙方有些地方做得不够细致，比如说混凝土的浇筑表面有一些小瑕疵，虽然不影响整体结构，但是甲方就以此为由，只愿意支付合同约定进度款的80%。
乙方就不乐意了，这就好比我辛辛苦苦做了一顿饭，你却因为盘子上有点水渍就少给我饭钱，这哪行呢？2. 工程变更的矛盾。
在施工过程中，甲方突然要求改变房屋的户型设计。
这就像厨师都已经按照菜单炒了一半菜了，你突然说要换菜。
乙方就说可以改，但是得加钱，因为这意味着要重新调整施工计划，增加材料和人工成本。
甲方却觉得这只是小改动，不应该加太多钱，双方就这个变更的费用僵持不下。
三、纠纷解决过程。
1. 协商阶段。
双方开始坐下来协商，就像两个拳击手先放下拳头谈一谈一样。
乙方拿出各种工程数据和成本计算表，向甲方解释自己的诉求。
甲方也提出自己的看法，说那些小瑕疵确实影响整体的美观度。
这个协商过程就像一场拔河比赛，双方都不肯轻易让步。
2. 调解阶段。
协商不成，那就找个中间人来调解吧。
他们找了一个建筑行业的资深专家，这个专家就像一个裁判。
专家到施工现场看了看，又仔细研究了合同条款。
他对甲方说，那些小瑕疵确实不应该成为克扣进度款的主要理由，只要乙方能够在后续工程中改进就好。
对于工程变更的费用，专家根据市场行情和实际增加的工作量，给出了一个相对合理的价格范围。
双方听了专家的话，虽然心里还有点小九九，但也开始重新考虑自己的立场。
3. 仲裁或诉讼（如果走到这一步）如果调解还是不行，那就要走仲裁或者诉讼了。
建筑施工合同案例纠纷
建筑施工合同案例纠纷一、案例背景某年某月，甲公司与乙公司签订了一份建筑施工合同，约定由乙公司承建甲公司的一座办公楼。
合同中约定了工程范围、工程质量、工程进度、工程造价等内容。
合同签订后，乙公司开始组织施工。
二、纠纷产生在施工过程中，乙公司发现设计图纸中存在一些问题，导致施工进度受到影响。
乙公司及时与甲公司沟通，要求对设计图纸进行修改。
然而，甲公司却认为乙公司施工不力，导致进度延误，拒绝承担修改设计图纸的责任。
乙公司为了保证施工进度，不得不自行承担修改设计图纸的费用，共计数十万元。
三、合同争议乙公司认为，根据建筑施工合同的约定，甲公司应当提供完整的设计图纸，并承担因设计问题导致的施工延误责任。
而甲公司则认为，乙公司作为施工方，应当严格按照设计图纸施工，自行承担因施工不力导致的进度延误责任。
四、法律分析根据《中华人民共和国建筑法》第三十六条规定：“建筑施工企业应当按照设计文件和施工技术标准施工，保证工程质量。
”根据这一规定，乙公司作为施工方，有义务按照设计图纸和施工技术标准进行施工。
然而，在本案中，设计图纸的问题并非乙公司所能控制，乙公司在发现设计问题时，已经及时与甲公司沟通，要求修改设计图纸。
因此，乙公司不应承担因设计问题导致的施工延误责任。
根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条规定：“当事人一方违约，对方有权要求其承担违约责任。
”在本案中，甲公司作为设计图纸的提供方，未能提供完整、符合规范的设计图纸，导致施工进度延误，构成违约。
因此，甲公司应当承担因设计问题导致的施工延误责任。
五、纠纷解决在纠纷发生后，乙公司多次与甲公司协商，要求甲公司承担修改设计图纸的费用，但甲公司均拒绝履行。
乙公司无奈之下，只能向人民法院提起诉讼。
人民法院经审理认为，甲公司未能按照合同约定提供完整的设计图纸，导致施工进度延误，构成违约。
根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条规定，甲公司应当承担违约责任。
因此，人民法院判决甲公司承担修改设计图纸的费用。
重庆市高级人民法院发布建设工程合同纠纷典型案例
重庆市高级人民法院发布建设工程合同纠纷典型案例文章属性•【公布机关】重庆市高级人民法院,重庆市高级人民法院,重庆市高级人民法院•【公布日期】2023.12.28•【分类】其他正文重庆市高级人民法院发布建设工程合同纠纷典型案例2022年12月28日，重庆市高级人民法院联合四川省高级人民法院共同发布《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》，对两地建设工程领域司法实践中普遍性法律适用问题进行规范和统一。
在《解答》发布一周年之际，为进一步统一裁判尺度，指导全市法院正确审理建设工程合同纠纷案件，强化法治宣传，重庆高院筛选出十个具有典型性的建设工程合同纠纷案例予以发布。
一、某控股公司诉某通信学校建设工程施工合同纠纷案——工程价款以审计为准的具体认定关键词民事建设工程施工合同审计条款工程结算裁判要旨1.发包人与承包人仅在建设工程施工合同中约定工程造价以审计为准，而未约定具体审计单位，人民法院根据工程性质、资金来源等可以确定审计性质及审计单位的，不应视为双方约定不明，审计单位应当据实确定。
2.审计单位依据承包人提供的结算资料对工程造价进行审计并形成具有结算性质的工程造价结算审核材料，发包人、承包人均加盖印章予以确认的，工程造价应当据此确定。
承包人在诉讼中又请求通过司法鉴定的方式确定工程造价的，人民法院不予支持。
基本案情某控股公司诉称：某控股公司与某通信学校签订《施工合同》，约定某控股公司承建某通信学校某科训大楼工程。
后某控股公司按约进场施工，现案涉工程已竣工验收合格，因双方未办理结算，某控股公司申请对案涉工程造价进行司法鉴定，并请求判令某通信学校支付尚欠工程款9992935元及相应利息。
某通信学校辩称：1.双方签订的《施工合同》约定合同价款最终以审计为准，某通信学校系军事单位，双方约定审计应指军队审计机构作出的审计。
2.军区评审中心依据双方确认的九份分项工程《工程结算审核定案表》作出的《工程结算审核报告书》应当作为案涉工程价款结算依据，某通信学校不欠付某控股公司工程款。
工程合同违约责任案例及分析
工程合同违约责任案例及分析一、案例一：工期延误的违约责任。
# （一）案例详情。
甲建筑公司和乙开发商签订了一份建设工程施工合同，合同约定甲公司负责为乙开发商建造一栋商业大楼，工期为24个月，从2019年1月1日起至2020年12月31日止。
如果甲公司未能按时竣工，每逾期一天，需按照工程总造价的万分之五向乙开发商支付违约金。
工程进行过程中，甲公司遇到了一些问题。
在基础工程施工阶段，由于地质勘察报告不准确，遇到了比预期更多的地下溶洞，处理这些溶洞花费了额外的3个月时间。
甲公司在施工过程中管理不善，导致部分施工材料供应不及时，又延误了2个月工期。
最终工程于2021年5月31日竣工。
# （二）分析。
1. 关于地质勘察报告不准确。
这属于一个可能影响工期的外部因素。
在工程合同中，如果地质勘察是由乙开发商负责委托进行的，那么乙开发商可能需要对这个因素导致的工期延误承担一定责任。
因为甲公司是基于乙开发商提供的地质勘察报告来制定施工计划的。
如果是甲公司自己负责地质勘察，那甲公司就不能以此为借口完全免责。
即使是乙开发商的责任，甲公司也应该及时通知乙开发商，并且采取合理的措施来减少延误时间。
在这个案例中，甲公司虽然遇到了溶洞问题，但它自身管理不善导致的材料供应不及时，也是造成总工期延误的重要原因。
2. 关于甲公司管理不善。
这完全是甲公司内部的问题，甲公司不能把这个责任推给任何外部因素。
甲公司因为自己的管理漏洞，导致材料供应不及时而延误工期，这是典型的违约行为。
3. 计算违约金。
工程原计划24个月竣工，实际于2021年5月31日竣工，总共延误了5个月（2021年1月1日 2021年5月31日）。
假设工程总造价为1亿元，按照每天万分之五的违约金计算，每个月按照30天算，那甲公司需要支付的违约金就是：100000000×0.0005×(5×30)= 7500000元。
二、案例二：工程质量不符合约定的违约责任。
建设工程施工纠纷合同案例
建设工程施工纠纷合同案例
案例一：
甲、乙双方签订了一份《建设工程施工合同》，约定由乙方承建甲方的住宅楼工程。
合同签订后，乙方按照合同约定完成了施工任务，但甲方未按照约定支付工程款，导致乙方无法支付农民工工资。
乙方多次向甲方催要工程款，但甲方始终以各种理由拒付。
最终，乙方起诉到法院，请求判令甲方支付工程款和逾期利息。
法院经审理认为，甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》合法有效，双方应当按照合同约定履行义务。
甲方未按照约定支付工程款，构成违约，应当承担违约责任。
最终，法院判决甲方支付乙方工程款和逾期利息。
案例二：
甲、乙双方签订了一份《建设工程施工合同》，约定由乙方承建甲方的商业广场工程。
合同签订后，乙方进场施工，但因甲方未按照约定提供施工图纸和相关资料，导致乙方无法正常施工。
乙方多次催促甲方提供相关资料，但甲方始终未能提供。
最终，乙方起诉到法院，请求判令甲方提供相关资料并赔偿损失。
法院经审理认为，甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》合法有效，双方应当按照合同约定履行义务。
甲方未按照约定提供相关资料，构成违约，应当承担违约责任。
最终，法院判决甲方提供相关资料并赔偿乙方损失。
以上案例仅供参考，具体的法律问题需要咨询专业律师或查阅相关法律法规。
建设工程施工合同纠纷案例
Everyone has inertia and negative emotions. Successful people know how to manage their own emotions and overcome their inertia, and illuminate and inspire those around them like the sun.整合汇编简单易用（页眉可删）建设工程施工合同纠纷案例被告**公司辩称：**公司从未与原告丁**达成过任何协议，也未授权杨**将工程转包给丁**，杨**超越代理权将工程私下转包给丁**的行为无效。
**公司没有收取杨**的管理费，工程款也没有进入公司的账户，此外，丁**与杨**已经书面向**公司作出承诺，本案工程的盈亏及债权债务均与**公司无关。
在实际生活中，我国的城镇化建设在各省各地区正在逐步推进，伴随着城镇化建设的进程，基础设施建设项目、城中村改造项目、保障性住房建设项目等也随之展开，在这些建设项目中，一定会涉及建设工程施工合同，因此，也就产生了大量的建设工程施工合同纠纷。
下面，的就来介绍一起建设工程施工合同纠纷案例。
建设工程施工合同纠纷案例案情原告：余某。
被告：**建设集团有限公司。
被告：姚某。
*人民法院经审理查明：年5月25日，**建设集团有限公司与**房地产开发有限公司签订建设工程施工合同，约定**建设集团有限公司承包建设“恒诚?莱茵河畔”高尚住宅社区工程1#、2#标段的土建安装工程。
2003年8月19日，**建设集团有限公司与被告姚某签订经济责任制承包合同，约定**建设集团有限公司将其承包的住宅社区工程中的联排6幢、别墅70幢的土建安装工程承包给姚某。
2003年10月1日，姚某又与余某签订承包合同，将姚某承包的前述工程中的S1型别墅4幢、S2型别墅3幢、S4型别墅4幢、S5型别墅10幢及M1型别墅9幢的建设工程以包工包料形式承包给余某，并约定工程价款按照94定额及当地信息价别墅直接费上浮1%进行竣工决算，工程量按实际施工为准。
建设施工合同纠纷指导案例
建设施工合同纠纷指导案例一、案例背景。
话说有这么一个建筑工程，甲方是个开发商，想盖一片超级酷炫的住宅小区。
乙方呢，是个建筑公司，那也是在建筑界小有名气的。
双方一拍即合，签了建设施工合同，就开始动工了。
二、纠纷产生的原因。
1. 工程进度方面。
合同里规定好了每个阶段的工程进度，就像一场接力赛，每个阶段都有明确的时间节点。
可是施工到一半的时候，甲方觉得乙方的进度太慢了，就像乌龟爬一样。
乙方却觉得很委屈，说这不是他们的错呀，是因为甲方老是变更设计方案。
比如说，本来设计的是普通的楼梯，甲方突然说要改成那种旋转的艺术楼梯，这就得重新规划，肯定会耽误时间的。
2. 工程质量问题。
甲方在检查工程的时候，发现有些墙面不平整，就像波浪一样。
甲方就炸毛了，说这工程质量可不行啊。
乙方解释说，这是因为当时的建筑材料供应商提供的部分材料有点小问题，而且当时甲方催着赶进度，他们也没来得及仔细检查就继续施工了。
3. 工程款支付纠纷。
乙方觉得自己按照合同要求干了不少活了，就向甲方要钱，也就是工程款。
乙方心里想：“我都付出这么多劳动了，你得给我钱呀，我还要给工人发工资呢。
”可是甲方觉得乙方有些工程没有达到合同要求的标准，所以不愿意全额支付工程款，只愿意给一部分。
这就像两个人在菜市场讨价还价一样，谁也不让步。
三、解决纠纷的过程。
1. 协商阶段。
刚开始，双方还是比较理智的，坐下来协商。
乙方说：“大哥呀，你看这工程进度慢确实有原因，我们也在努力赶呢。
质量问题我们会整改的，但是你得先把一部分工程款给我们，这样我们才能继续好好干活呀。
”甲方却说：“老弟，你这工程质量不过关，我怎么能放心给你钱呢？而且你这进度得加快啊，不然我这房子不能按时交房，我得赔死了。
”双方你一言我一语，但是都没有达成一致意见。
2. 仲裁阶段（假设合同约定仲裁解决纠纷）没办法，乙方就根据合同约定申请仲裁了。
仲裁庭就像一个公正的裁判一样介入了。
仲裁员先让双方把证据都拿出来。
乙方拿出了甲方变更设计方案的文件，证明工程进度慢有甲方的原因。
建设工程施工合同矛盾纠纷案例
建设工程施工合同矛盾纠纷案例建设施工合同矛盾纠纷案例一、未完工工程承包人是否可以主张优先受偿工程款？案情简介：20___年5月28日，长城公司与宏伟公司签订《建设工程施工合同》，约定长城公司承建宏伟公司开发的宏伟大厦综合楼项目，合同总价款为3000万元，长城公司先行垫付1000万元，此后，宏伟公司按照工程进度支付工程款。
合同签订后，长城公司开始进场施工，并按照约定进行垫资，但直至主体结构完工，宏伟公司未向长城公司支付工程款。
由于长城公司无力垫资继续施工，工程于20__7年5月4日停工。
长城公司向法院提起诉讼，请求解除双方签订的《建设工程施工合同》，由宏伟公司支付工程款并承担违约责任，同时提出工程款的优先受偿权。
庭审期间，宏伟公司反诉提出已完工程存在质量问题，要求长城公司承担质量不合格的违约责任。
经法院委托鉴定部门对已完工程质量进行鉴定，鉴定结论为：工程存在质量通病，经适当整改后可以达到质量要求，并可以继续进行后期施工建设。
最高院民一庭审理意见：《合同法》第286条的规定是法律赋予承包人工程款优先受偿的权利。
从合同法规定的条文表述分析^p ，没有要求承包人优先受偿工程款以工程完工并经竣工验收为先决条件。
在合同解除的情况下，承包人为未完工工程亦享有优先受偿的权利。
涉案工程停工的责任在于宏伟公司，致使长城公司因资金不足而被迫停工；另外，建设工程施工合同中，存在一般性的质量瑕疵，是该类合同履行经常遇到的情况，通常经适当整改后可以继续施工建设，不会对工程的结构安全构成威胁。
因此，不能以质量不合格为由，限制长城公司工程款优先受偿的权利。
《合同法》第二百八十六条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
施工合同纠纷案例
施工合同纠纷案例甲方（业主）与乙方（承包商）签订了一份施工合同，约定工程在12个月内完成。
由于乙方在施工过程中遇到了不可预见的地质问题，导致工程进度严重延误。
甲方因此遭受了经济损失，并向乙方提出索赔。
双方就工程延期责任归属和赔偿金额产生纠纷，最终通过仲裁解决。
案例二：工程质量问题在一项住宅建设项目中，甲方发现乙方完成的工程存在质量问题，如墙体开裂、渗漏等。
甲方要求乙方进行修复，并承担相应的修复费用。
乙方则认为部分问题是由于甲方提供的建材不合格所致。
双方就质量问题的责任和修复费用分担产生争议，通过法律途径解决。
案例三：工程款支付纠纷甲方与乙方签订的施工合同中约定了分期支付工程款的条款。
然而，甲方在工程进行到一半时，以资金周转困难为由，未能按时支付应付款项。
乙方因此暂停施工，并要求甲方支付违约金。
双方就款项支付和工程暂停造成的损失产生纠纷，最终通过协商解决。
案例四：工程变更纠纷在施工过程中，甲方要求对原设计进行变更，增加了工程量。
乙方要求调整合同价格，以反映变更带来的额外成本。
甲方不同意增加费用，认为乙方应该在原合同价格内完成变更工程。
双方就工程变更的费用问题产生纠纷，通过调解解决。
案例五：工程保修期内纠纷工程完成后，甲方在保修期内发现工程存在缺陷，要求乙方进行维修。
乙方认为缺陷是由于甲方使用不当或第三方原因造成的，不属于保修责任范围。
双方就保修责任和维修义务产生争议，通过合同仲裁条款解决。
在处理施工合同纠纷时，通常需要参考合同条款、相关法律法规以及行业标准，通过协商、调解、仲裁或法律诉讼等方式解决。
施工合同 纠纷案例
施工合同纠纷案例合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________签订日期：_______________________签订地点：_______________________第一条：合同背景与争议简述1.1 工程背景说明① 甲乙双方于________年________月签订施工合同，约定由乙方负责甲方指定地点的施工任务。
② 施工内容涵盖建筑结构施工、电气安装、设备调试等多个环节，工程预算为________元。
③ 项目计划工期为________个月，施工期应从合同签订日起开始计算。
④ 施工完成后，乙方应向甲方交付竣工报告并承担质量保修责任，保修期为________年。
1.2 合同争议起因① 甲方与乙方在施工过程中发生了多次沟通不畅，导致部分工程未按时完成。
② 乙方未按约定时间提交材料及施工进度，导致甲方的工程进度受到影响。
③ 甲方多次催促乙方施工进度，但乙方未能作出及时回应，造成了较大的工期延误。
④ 乙方要求调整原定支付计划，而甲方未同意，双方因此产生了争议。
1.3 争议解决途径① 双方同意在签订合同后，通过友好协商解决纠纷。
② 若协商无果，双方同意向有管辖权的法院提起诉讼解决。
③ 在争议解决期间，双方应继续履行合同的主要义务，除非出现不可抗力因素。
④ 若无法达成和解，双方同意选择第三方调解机构进行调解。
第二条：双方的权利与义务2.1 甲方的权利和义务① 甲方应按合同约定支付施工款项，并在约定时间内完成支付。
② 甲方应为乙方提供施工所需的必要条件，包括但不限于施工现场的配套设施和设备。
③ 甲方有权要求乙方提交工程进度报告，并对工程质量进行监督。
④甲方有权根据合同条款对乙方未按时完成任务的情况提出合理的违约处罚。
2.2 乙方的权利和义务① 乙方应按照合同约定的施工标准和工期完成任务，确保工程质量符合设计要求。
施工合同纠纷调解案例
施工合同纠纷调解案例一、案情简介某年某月，甲方（某房地产开发公司）与乙方（某建筑公司）签订了一份《建设工程施工合同》，约定乙方承建甲方开发的某住宅小区项目。
合同中明确了工程范围、工程质量、工程进度、工程造价等内容。
施工过程中，由于甲方资金紧张，未能按照合同约定的进度支付工程款，导致乙方施工进度受到影响。
乙方多次催讨工程款无果，为了保证施工进度和自身权益，决定暂停施工。
甲方意识到问题的严重性，积极与乙方进行沟通，但双方在工程款的支付和工程进度方面产生分歧，未能达成一致。
二、调解过程1. 甲方和乙方决定通过调解解决纠纷，于是向当地人民法院申请调解。
法院受理案件后，指派了一名经验丰富的审判员担任调解员。
2. 调解员在了解双方纠纷的实际情况后，组织双方进行面对面的调解。
调解员耐心倾听双方的诉求和意见，并详细解释合同的相关条款和法律规定。
3. 调解员针对双方的争议，提出了一系列合理的调解方案。
首先，调解员建议甲方尽快支付欠付的工程款，以保证乙方的施工进度和权益。
同时，调解员也建议乙方在收到工程款后，尽快恢复施工，确保项目按期完成。
4. 在调解员的努力下，双方逐渐缩小了分歧，最终达成了一致意见。
甲方同意在一个月内支付欠付的工程款，乙方则同意在收到工程款后立即恢复施工。
三、调解结果根据双方达成的调解协议，甲方在规定的时间内支付了欠付的工程款，乙方也按照约定恢复了施工。
双方继续履行合同，确保了工程的顺利进行。
通过调解，双方成功地解决了合同纠纷，避免了长时间的法律诉讼和更大的经济损失。
双方对调解结果表示满意，并对调解员的工作表示感谢。
四、案例分析1. 本案中，施工合同纠纷的产生主要是由于甲方资金紧张，未能按照合同约定支付工程款。
这提醒甲方在签订合同时，应充分考虑资金问题，确保按照合同约定履行合同义务。
2. 乙方在遇到欠款问题时，采取了合理的措施暂停施工，以保护自身权益。
这表明乙方在合同履行过程中，注重维护自身的合法权益。
廊坊工程合同纠纷案例
廊坊工程合同纠纷案例在廊坊市某建设项目中，甲方（建设单位）与乙方（承包商）签订了一份建筑工程施工合同。
合同约定了工程的范围、质量要求、工期以及付款方式等关键条款。
在施工过程中，由于多种原因，工程出现了延期和质量问题，双方因此产生了纠纷。
乙方在施工过程中遇到了不可预见的地质问题，导致工程进度受阻。
乙方认为，根据合同中的“不可抗力”条款，应当给予工期顺延。
而甲方则认为，乙方未能及时采取合理措施，对工期延误负有主要责任，因此不同意顺延工期。
关于工程质量问题，甲方发现部分建筑材料不符合合同规定的标准，要求乙方返工并赔偿损失。
乙方则辩称，材料供应由甲方指定的供应商提供，乙方仅负责施工，不应承担由此产生的质量责任。
在此情况下，双方未能通过协商解决争议，最终选择将纠纷提交至法院。
法院审理后认为，乙方在遇到不可预见的地质问题时，应及时通知甲方，并采取合理措施减少损失。
同时，对于质量问题，由于材料供应涉及甲方指定的供应商，乙方确有权要求甲方承担相应责任。
经过审理，法院判决如下：1. 对于工程延期问题，认定乙方在遇到不可抗力情况时，未尽到及时通知和采取合理措施的义务，因此不予顺延工期。
但考虑到不可预见的地质问题对工程进度的影响，适当减免乙方的违约责任。
2. 对于质量问题，甲方作为材料供应的指定方，应对不合格材料承担责任。
乙方需负责返工以确保工程质量达到合同要求，但甲方应承担由此产生的返工费用。
3. 双方应根据法院判决，重新协商确定工程的最终交付日期和相关费用的支付事宜。
通过本案，我们可以看到，在工程合同纠纷中，合同条款的明确约定和双方的沟通协作至关重要。
在遇到不可抗力或其他影响合同履行的情况时，应及时采取措施并通知对方，以减少不必要的损失和争议。
同时，对于工程质量和材料供应等问题，应在合同中明确各方的责任和义务，以便在出现问题时能够有效解决。
施工合同案例
施工合同案例某施工合同案例近年来，随着城市建设的快速发展，建筑行业迎来了黄金发展期。
然而，由于建设项目的复杂性和规模，施工合同纠纷也逐渐增多。
在这样的背景下，我记得有一位朋友小李就遇到了一起关于施工合同的纠纷案例，让我们一起来看看。
小李是一家建筑公司的合同经理，负责与客户签订施工合同并协调工程进度。
有一次，他与一家房地产开发公司签订了一项地下车库的施工合同。
合同明确规定了合同金额、工期、质量标准等内容，并约定了双方的权利和义务。
然而，合同履行的过程中，出现了以下纠纷。
首先，开发公司要求在工程进行过程中对设计方案进行修改，这违背了合同规定。
小李详细了解了开发公司的要求并与开发公司进行了充分的沟通，最终达成了一致意见，并在补充协议中明确了修改后的设计方案。
其次，由于土地使用权未最终办理完毕，开发公司要求延长工期。
小李根据合同的约定，向开发公司说明了延期可能带来的成本增加和不利影响，并提出了一些解决方案。
最终，双方达成共识，同意在工期上进行适当的调整。
此外，由于一些意外原因，工程进展没有按照预期进行，进而导致了工程款项支付问题。
小李通过与开发公司的沟通，及时解决了这个问题，并妥善安排了下一阶段的工程款支付。
在施工合同履行的过程中，小李也充分发挥了作为合同经理的职责，积极与开发公司保持沟通，及时解决问题。
他还定期对现场进行巡查，确保合同的质量要求得到满足，并在施工过程中提出了一些建设性的意见。
最终，在双方的共同努力下，这个地下车库项目成功地完成了。
开发公司对小李所做的工作给予了高度评价，并表示愿意与小李所在的建筑公司继续合作。
这个案例告诉我们，在施工合同的履行过程中，双方应该保持良好的沟通与合作。
合同经理作为双方的桥梁和纽带，应积极履行职责，及时解决问题，化解纠纷。
同时，双方要严格按照合同约定履行各自的义务，遵循诚实信用的原则。
总之，施工合同的执行需要双方共同努力，更需要各方的理解和支持。
只有通过合作与沟通，解决问题，才能保证施工合同的顺利履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
The role of the contract is first to protect the legitimate rights of both parties. If the terms of the contract are violated, the contract is evidence that the other party seeks justice.
（合同范本）
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
施工合同纠纷案例(2021)
施工合同纠纷案例(2021)
合同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。
“口说无凭，立字为证”，如果有一方违反约定而不满足另一方的要求，合同就是另一方讨回公道的证据。
下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。
【案情】
20XX年5月25日，被告浙江中南建设集团有限公司(以下简称中南公司)与浙江恒诚房地产开发有限公司签订建设工程施工合同，约定中南公司承包建设“恒诚·莱茵河畔”高尚住宅社区工程1#、2#标段的土建安装工程。
同年8月19日，中南公司与被告姚卫军签订经济责任制承包合同，约定中南公司将其承包的住宅社区工程中的联排6幢、别墅70幢的土建安装工程承包给姚卫军。
同年10月1日，姚卫军又与原告余贤明签订承包合同，将其承包的前述工程中的30幢别墅的建设工程以包工包料形式承包给原告，并约定工程价款按照94定额及当地信息价别墅直接费上浮1%进行竣工决算，工程量按实际施工为准。
之后，原告按照合同约定进行实际施工。
20XX年4月13日，小区工程(包括原告实际施工的30幢别墅)总体通过竣工验收。
经计算，原告实际施工后，姚卫军应支付原告按照约定结算方式计算的工程总价款为5054452.78元，姚卫军已支付原告4135480元，至今尚欠918972.78
元未支付。
余贤明向法院起诉，要求姚卫军支付欠付工程款，并由中南公司承担连带责任。
XX设计有限公司
Your Name Design Co., Ltd.。