变电站项目管理服务合同

[2011]号

(工程)

项目管理服务合同

业主:

项目管理方:

签订地点:

签订日期:年月日

第一部分建设工程项目管理服务合同协议书

业主(全称):合肥海润光伏科技有限公司

项目管理方(全称):安徽省电力设计院

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程委托的项目管理服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

委托方委托项目管理方服务的工程概况如下:

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工程规模:

4. 建设内容:

5. 工程总投资:

可研批复投资估算万元。

6.建设工期(自正式开工之日起计):

2010年月日至2011年月日。

二、项目管理工作范围

(工程名称)项目计划统筹管理、工程招标管理、设备采购管理、设计管理、施工管理、报建报批管理、合同管理、造价管理、工程监理管理、工地管理、调试管理、竣工验收管理。

三、项目管理工作期限

(①合同签约②具体实施日期)后(①个日历天②至本项目前期工作结束③至竣工验收交付使用④本项目竣工验收交付使用后年)。

四、质量标准

1)成本目标:本工程投资概算约为×万元,成本目标控制在×万元以内。

2)质量目标:所有单位工程、分部工程质量标准目标,合格。

3)安全目标:无死亡事故、无重大伤人事故、无重大机械事故、无火灾、无中毒事故。

4)文明施工目标:按照“文明安全工地”的要求管理施工现场,争创“文明工地”。

5)项目采购目标:周密计划、组织安排,确保工程所需的所有设备材料满足施工进度的要求,其质量和性能价格比力争最优。

6)信息管理目标:建立标准、高效的信息沟通、文件管理和绩效报告机制,使相关的项目信息能及时、准确地产生、收集、分发和保存,便于检索查询,相关的工程建设资料完全符合城建档案要求。

7)风险管理目标:通过对项目进行活动分解的过程,有效地识别潜在的风险因素,制定风险应对措施,加强监控避免风险或将风险损失降低

8)项目移交目标:做好项目实施过程中的资料管理,做好竣工档案移交工作;根据使用人的运行管理方案,组织运行管理人员培训。

9)其他目标:a、实现设计、监理、总包、分包、供应商等各参建单位的协调工作,以保证主要目标的实现;

b、达到业主以及相关主管和监管部门满意的程度;该目标没有量化

的标准,需要与各方建立全方位的沟通渠道;

c、强化财务管理,通过公开、公正、公平的工作制度,积极配合审

计监督。

五、项目管理取费:

取费基价:费率: %

金额=取费基价×费率

金额(大写):元人民币。

¥:元。

在项目管理实施过程中奖励、附加工作、额外工作的取费按专用条款及通用条款有关约定执行。

六、履约保函、保险及担保

选项A:在项目管理实施过程中为保证项目管理方切实履行职责,项目管理方向委托方提供(①履约保函②保险③担保),额度为(①总合同额的%②万元)。

选项B:本合同项目管理方不需提供履约保函、保险及担保。

七、双方承诺

1、委托方承诺,遵守本合同中的各项约定,为项目管理方提供项目建设的必要条件并按本合同约定的期限、方式和币种,向项目管理方支付项目管理服务酬金。

2、项目管理方承诺,遵守本合同中的各项约定,按照项目管理的工作范围和内容,为实现本合同约定的项目目标,提供项目管理服务。

八、词语限定

本合同协议书的相关词语含义与通用条款、专用条款中的定义相同。

九、合同的订立及生效

合同订立时间:年月日

合同订立地点:

本合同双方约定后生效。

本合同一式份,具有同等法律效力,正本份,双方各执份,副本份,双方各执份。

委托方:(签章)项目管理方:(签章)地址:地址:

法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

邮编:邮编:

电话:电话:

第二部分通用条款

第1条一般规定

1.1 定义与解释

1.1.1 “通用条款”指根据法律、行政法规的规定,合同当事人在履行工程项目管理合同过程中所遵守的一般性条款,由本合同文件第1条至第18条组成。

1.1.2“专用条款”指根据工程项目管理服务的实际,对通用条款进行补充、修改和完善,并同意共同遵守的条款。

1.1.3“工程”指委托方委托项目管理方实施建设工程项目管理服务的建设工程。

1.1.4“项目管理工作”指项目管理方按照合同约定履行的建设工程项目管理服务,包括正常工作、附加工作和额外工作。

1.1.5“正常工作”指在附录A中约定的服务范围。

1.1.6“附加工作”指以下原因而增加的服务:①委托人委托项目管理范围以外,通过书面协议另外增加的工作内容;②因非项目管理方原因,使项目管理服务受到阻碍或延误,造成因增加工作量或持续时间而增加的工作。

1.17“额外工作”指正常工作和附加工作以外或由于非项目管理方原因而暂停或终止项目管理服务,其善后工作及恢复项目管理服务的工作。

1.1.8“工程项目管理”指从事工程项目管理的企业,受工程项目委托方委托,对工程建设全过程或分阶段进行专业化管理和服务的活动。

1.1.9“委托方”指在合同协议书中约定的,被称为委托方的当事人,包括其合法继承人和经许可的受让人。本合同中系指合肥海润光伏科技有限公司及其财产所有权的合法继承人。合同中出现的委托方、合肥海润光伏科技有限公司等类似描述均指委托方。

1.1.10“项目管理方”指在合同协议书中约定的,被委托方接受的具有工程项目管理资格的当事人,包括其合法继承人。本合同中系指安徽省电力设计院及其财产所有权的合法继承人和被许可受让人。

1.1.11“专业工作单位”指通过招标等方式选择承担本项目拆迁、勘察、设计、施工、监理、材料和设备供应及安装等工作,具备相应资质的单位。

1.1.12“委托方代表”指委托方指定的履行本合同的代表。

1.1.13“项目管理机构”指项目管理方派驻本工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.14“项目管理经理”指由项目管理方的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目管理机构工作的注册工程师(包括在相应的项目管理方注册的建筑工程师、建造师、监理工程师、结构工程师、造价工程师、咨询工程师)。

1.1.15“一方”指委托方或项目管理方;“双方”指委托人和项目管理方;“第三方”指除委托人和项目管理方以外与当事人一方或双方发生一定法律联系的、享有特定权利和义务的、其行为影响到合同当事人或其他受合同当事人行为影响的独立的民事主体。

1.1.16“日”是指一天零时至第二天零时的时间段。

1.1.17“月”是指按公历从该月中任何一天开始的一个公历月的时间段。

1.1.18“商定的补偿”是指专用条款中约定的根据本合同应付的附加款额。

1.1.19“建设资金”指按照合同应当支付给相应专业工作单位的预付款、进度款、竣工结算款、质保金等各类款项,该款项不包括项目管理酬金。

1.1.20“书面形式”指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括:电传、传真、电子数据交换和电子邮件。

1.1.21 “不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.1.21“工程延期”指由于不可抗力或委托方原因造成的工期拖延。

1.1.22“工程延误”指非不可抗力或委托方原因造成的工程拖延。

1.1.22根据本合同工程的特点,补充约定的其他定义。

1.1.23条款标题不能作为合同解释的依据。

1.2对合同文件的解释

1.2.1本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种(含)以上语言文字时,应以汉语为准。

1.2.2 合同文件的组成。合同文件相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)双方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件

(2)协议书

(3)本合同专用条款

(4)本合同通用条款

(5)合同附录

(6)中标通知书

(7)投标文件及其附录

(8)招标文件及其附录

(9)描述工程项目的技术性文件

(10)国家建设标准、规范及有关技术文件

双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致,并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时,在不影响工程正常进行的情况下,由当事人协商解决。当事人经协商未能达成一致的,根据本合同通用条款第16条及专用条款中关于争议解决的约定处理。

1.3法律法规及标准规范

本合同适用的法律法规是指国家的法律、行政法规,以及专用条款中约定的部门规章或项目所在地的地方法规、地方规章及标准规范。

1.4 保密事项

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任,未经同意,不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的,承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息,另一方须予以提供。当事人认为必要时,可签订保密协议,作为合同附件。

1.5币种

人民币。

第2条委托方

2.1委托方权利

2.1.1委托方有对工程规模、设计标准、规划设计的认定权。

2.1.2委托方有对设计使用功能要求和工艺设计要求的认定权。

2.1.3委托方有对工程设计变更的审批权。

2.1.4委托方有权对工程监理、施工、设备采购等专业工作单位招标工作进行全程监督和审核,委托方有权对项目管理单位合同谈判进行监督,委托方有权对项目管理方制定的合同进行审核。

2.1.5委托方有权对项目管理工程质量和施工进度进行监督,参与项目管理项目建设过程中的阶段性验收和竣工验收。

2.1.6委托方有权依法对项目管理单位进行检查和监督,并对项目管理方的违规行为予以查处和纠正。

2.1.7如委托方发现并有充分的证据证明项目管理方在建设过程中出现严重的违规现象或无法继续履行其职责时,委托方有权按照本合同通用条款第17.5款、第17.6款有关规定终止本合同,项目管理方承担违约责任。

2.2委托方义务

2.2.1委托方负责审批项目可行性研究报告、初步设计(含概算)。

2.2.2委托方负责按规定办理投资许可证。

2.2.3委托方应协调项目管理方与项目相关政府行政主管部门的关系。负责提供工程必要的项目建设条件和良好的外部环境。

2.2.4委托方协助项目管理方办理各项建设手续,负责缴纳规划、城市管理和相关政策性费用。

2.2.5委托方应按本合同通用条款第15条及专用条款的规定支付项目管理服务酬金。

2.3委托方责任

2.3.1委托方应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务,任何未按合同约定履行或未适当履行的行为,应视为违约,并承担相应的违约责任。

2.3.2因委托方责任使项目建设发生变化、暂停或终止,而造成项目管理方实际损失的,应按照附加工作、额外工作报酬记取方式调整项目管理酬金,同时委托方应承担相

应的赔偿责任。

2.3.3因不可抗力导致合同不能全部或部分履行,双方协商解决。

2.4 委托方代表

2.4.1委托方委派的代表,行使委托方权利,履行委托方义务。委托方代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。委托方代表根据合同约定向项目管理方发出的通知,以书面形式由其本人签字后送交项目管理方。

2.4.2委托方代表的姓名、职务和职权在专用条款约定。委托方决定替换其代表时,将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的前14天,以书面形式通知项目管理方。

第3条项目管理方

3.1项目管理方权利

3.1.1对工程规模、设计标准、规划设计向委托方提出合理化建议。

3.1.2施工工艺设计和使用功能要求等,可向委托方提出合理建议。

3.1.3根据国家相关规定的程序选择专业工作单位。

如果项目管理方有甲级招标代理资质,则允许项目管理方在征得委托方同意的前提下,进行招标工作,相关费用由委托方支付。

如果项目管理方有同类型监理甲级资质,则允许项目管理方在征得委托方同意的前提下,开展监理工作,相关费用由委托方支付。

3.1.4对工程设计中的技术问题,按照安全和优化原则,向设计单位提出建议。如果由于提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得委托方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,项目管理方有权要求设计单位更正。

3.1.5按照保证质量、保证工期和降低成本的原则,有权会同监理审核工程施工组织设计和技术方案,同时上报委托方。

3.1.6项目管理方在委托方授权下,可对施工、监理及大宗材料采购合同规定的义务提出变更。如果由此影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更需经委托方事先批准。

3.1.7项目管理方有权拒绝委托方提出的本合同约定之外或违反国家相关法律、法

规、政策的要求。

3.1.8项目管理方有权取得项目管理服务酬金,项目管理方开展项目管理工作过程中,因委托方原因的事由受到损失的,可以向委托方索赔。

3.2项目管理方义务

3.2.1项目管理方在履行本合同义务期间,应遵守国家有关法律、法规和政策,维护委托方的合法权益。

3.2.2负责按照批准的项目建议书批复内容,组织可行性研究报告和初步设计、施工图设计编制和报批工作,以及土地征用、房屋拆迁、环保、消防等有关手续报批工作。

3.2.3制定《项目管理规划大纲》、《项目管理实施规划》。

3.2.4项目管理方在委托方的监督下负责组织专业工作单位招标工作,签订相关合同,报有关部门备案。

3.2.5项目管理方应严格按照国家基本建设程序,按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理,认真履行项目管理合同及投标书中工程管理的内容的承诺,实现工程建设投资、工程进度、工程质量及安全目标。

3.2.6项目管理方应严格按照规定的工作范围和内容完成项目管理工作,收集相关资料,编制并向委托方报送工程进度报告和管理工作报告。并按约定时间向委托方汇报,接受委托方的监督。一经察觉可能会影响工程成本、工期和质量的事件时,项目管理方有义务尽早通知委托方。

3.2.7项目管理过程中若发生重大伤亡及其他安全事故,项目管理方负责紧急处理,做好善后工作,及时通知委托方。

3.2.8项目管理方管理该项目期间,负责协调各参建单位之间的关系。并从维护委托方利益出发,维持或改善周边相邻单位关系,而不应以该项目与周边相邻单位关系为由,延误或终止本合同的执行。

3.2.9负责完成本项目建设的风险管理、财务管理等工作,协助项目委托方配合政府审计部门完成对本项目的审计。

3.2.10委托方提供的设施和物品,属于委托方的财产。在项目管理工作完成或终止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托方。

3.3项目管理方责任

3.3.1项目管理方为项目建设期内的责任单位,在责任期内,应当履行约定的义务。项目管理方未能履行项目管理合同或未能完全履行项目管理合同,由项目管理方承担违约责任,情节严重的追究法律责任。

3.3.2项目管理方不得为追求投资节余而擅自缩小工程范围、降低工程质量标准、增大概算投资,否则应按专用合同条款约定承担相应违约责任。

3.3.3项目管理方对建设过程中的安全、健康与环境负有监督、管理的责任。

3.4项目管理机构

3.4.1项目管理方应根据本项目的建设规模和技术要求建立和健全与该工程建设管理相适应的组织机构,选派项目管理人员;向委托方报送委派的项目管理经理及项目管理机构主要人员名单;配备不低于投标书中承诺的管理及技术力量。

3.4.2在服务期限内,项目管理机构人员应保持相对稳定,以保证服务工作的正常进行。项目管理方可根据工程进展和业务需要对项目管理机构人员作出合理调整,但必须事先征得委托方同意并得到书面批准,且变更后的人员不得低于原提供的人员的条件。

3.4.3 如果项目管理人员存在以下情况之一,项目管理方应及时更换该项目管理人员:

(1)严重过失行为;

(2)违法或涉嫌犯罪;

(3)不能胜任所担任的岗位要求;

(4)严重违反职业道德。

3.5项目管理经理

3.5.1项目管理经理经授权并代表项目管理方负责履行本合同,全面负责本项目的项目管理工作。项目管理经理的姓名、具体职权在专用条款中约定。项目经理需离开项目现场须事先取得委托方同意,并指定一名有经验的人员临时代行其职责。项目管理经理违反上述约定的,按照本专用条款的约定,承担违约责任。

3.5.2在紧急情况下,且无法与委托方代表取得联系时,项目管理经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全,但须在事后48小时内向委托方代表送交书面

报告。

3.5.3 项目管理方需更换项目管理经理时,提前14天以书面形式通知委托方,并征得委托方的同意。继任的项目管理经理须继续履行第3.

4.1款约定的职权。项目管理方未经委托方同意擅自更换项目管理经理的,根据本合同第14.2款承担违约责任。

3.5.4 委托方有权以书面形式通知更换其认为不称职的项目管理经理,项目管理方在接到更换通知后的14日内向委托方提出书面的改进报告。此后,委托方仍以书面形式通知更换时,项目管理方在接到第二次更换通知后的28日内更换,并将新任命的项目管理经理的姓名、简历以书面形式通知委托方。新任的项目经理继续履行第3.5.1款约定的权限。

第4条进度管理

4.1项目管理方按照委托方提供的进度目标,编制项目总体计划,并报委托方审批,以经委托方审批的总体进度计划作为整个项目进度管理的依据。

4.2项目管理方有权审核各专业工作单位的进度计划,对进度计划进行分级管理,通过不断的检查、调整、预测,提出相应的控制措施,确保实现工期目标。

4.3在项目实施过程中,项目管理方应进行进度计划值与实际值的比较,及时向委托方汇报进度控制情况。

4.4工程延期

4.4.1工程延期包括下列情况

(1)委托方原因;

(2)不可抗力;

(3)按照第3.1.4款、第3.1.6款或根据项目实施过程中的具体情况,由委托方批准的工程顺延。

4.4.2发生工程延期,委托方按照本合同专用条款1

5.1.3约定的附加工作计费标准向项目管理方支付报酬。同时项目管理方有权就因工程延期对项目管理方造成的其他损失索赔。

4.5工程延误

4.5.1工程延误包括下列情况

(1)项目管理方原因;

(2)专业工作单位原因。

4.5.2发生工期延误,项目管理方必须协同监理单位积极有效的进行进度控制,同时按照专用条款的约定承担违约责任。

第5条质量管理

5.1针对委托方提出的质量管理目标,建立相应的质量管理规划,并报送委托方认定。

5.2项目管理方应参加设计交底会议,分析、确定质量控制重点、难点;安排专业工作单位负责建筑工程实施过程中的质量控制工作。

5.3项目管理方在征得委托方认可后,有对工程上使用的材料的决定权。有权会同监理对施工质量进行检验。对不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知监理单位组织更换;对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全的施工作业,有权通知监理单位组织整改、返工。

5.4项目管理方负责组织质量事故的调查;监理单位负责组织质量问题整改。

5.5项目管理单位组织定期或不定期的质量检查会和分析会,分析、通报施工质量情况,协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。

5.6项目管理方对本建设项目实行终身负责制。项目移交前,负责签订各类保修服务协议,负责工程保修期内的修复管理工作。项目管理方负责建设工程和设备在国家规定保修期限内质量问题的解决。

第6条安全、文明管理

6.1项目管理应结合项目安全文明目标,编制安全文明管理规划及安全应急预案,并报送委托方审核。

6.2项目管理方应根据项目施工安全目标的要求配置必要的资源,确保施工安全,保证目标实现。

6.3项目管理方应当督促专业工作单位落实安全保证体系,不定期协同委托方组织工地安全文明检查,会同委托方、专业工作单位处理工地各种纠纷。

第7条成本管理

7.1项目管理方根据本项目成本控制目标,在保证质量和进度的前提下,结合《项目管理实施规划》,编制成本控制计划,对可能发生的成本进行预测,通过合理措施实现对工程成本的有效控制。

7.2项目管理单位负责编制年度、季度、月度资金使用计划,报送委托方审批。按照委托方对资金使用计划的审批意见,修正资金使用计划。依据委托方认可的资金使用计划,进行投资计划值与实际值的比较,控制项目成本。

7.3项目管理方负责在招投标、合同谈判、合同拟定过程中,对建设资金有关内容进行审核、分析。

7.4项目管理方负责审核专业工作单位合同中与建设资金有关的条款,有权按照第12条有关规定拨付建设资金。

第8条文档管理

8.1工程项目管理文件档案资料的管理应做到:注意时效、及时整理、真实可靠、内容齐全、分类有序。

8.2在工程项目实施前,项目管理方应对文件档案的编码、格式、份数等作统一规定;对各类文档归档建立相应的制度。

8.3工程项目管理文件档案资料的收集、整理、归档,由项目管理工程师负责,落实专人具体实施。

8.4在项目管理工作完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托方和有关部门移交。未征得委托人的同意,不得泄露与本工程有关的保密资料。

8.5委托方应当在专用条款约定的时间内免费向项目管理方提供与项目建设有关的技术资料、政府有关批准文件以及与该工程有关的其他资料,并保证上述资料的准确性、可靠性和完整性。

8.6委托方有权要求项目管理方提交按专用条款约定的各类项目管理文档,并对项目管理方在项目实施过程中形成文档有查阅权。

8.7委托方应及时审批项目管理方提交的相关文件,协调并解决在工程建设过程中由项目管理方提出的重大问题。

第9条隐蔽工程及中间验收

9.1需要质检的隐蔽工程和中间验收的部位,其分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在《项目管理实施规划》中约定。

9.2项目管理方,按照由委托方审批的《项目管理实施规划》中的有关规定,组织隐蔽工程及重要节点的检查与验收。

9.3 再检验。委托方、项目管理方有权对已经验收的隐蔽工程要求重新检验,专业工作单位按要求拆除覆盖、剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。经检验不合格时,由此发生的费用由专业工作单位承担,使工程关键路径延误时,竣工日期不予延长;经检验合格时,增加的费用、或工程关键路径的延误,作为一项变更。

第10条竣工验收

10.1委托方有权参与竣工验收,对项目管理方的工程竣工结算和财务决算进行监督。

10.2委托方应在项目建成、竣工验收合格后,在规定时间内与项目管理方办理项目移交手续。

10.3该项目竣工决算后28个工作日内,如有履约保证金,委托方应退还项目管理方提交的全部履约保证金。

10.4项目管理方有权签认工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限。

10.5项目管理方会同委托方及时组织竣工验收,并将验收合格的项目在规定时间内协助办理权属登记,并向委托方办理固定资产移交手续。

第11条突发事件处理

项目管理方在分析工程具体情况的基础上,编制各类突发事件及不可抗力事件的处理预案,积极应对建设过程中发生的各类突发事件及不可抗力事件,并及时通知委托人妥善处理。由于不可抗力造成的工期延期,按照第4.4款“工程延期”处理。

第12条资金拨付管理

本项目采用结算程序为:

12.1项目管理方在合同签订后14天内,提交整个项目的资金使用计划。委托方结合对项目具体情况于7日内对项目资金使用计划进行批复。项目管理方按照委托方批复,

对资金使用计划进行修正,并于批复后7日内,递交符合委托方要求的资金使用计划。

12.2项目管理方于专业工作单位提交付款凭证后7日内,对其进行审批,将审批结果递交委托方,由委托方审批后,进行支付。

12.3项目管理方配合政府审计部门完成对本项目的审计。

第13条变更与索赔

13.1项目管理方在委托方授权下,可以根据工程的实际进展情况,签发变更指令、评估变更。如果变更超过了专用条款约定的范围,则需经委托方批准。

13.2.项目管理方不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容。超出初步设计批复范围的变更,由设计或施工承包商提出,经项目管理方与相关方协调后,由项目管理方报委托方核准。

13.3有下列情况之一的,由项目管理单位提出,经委托方核准后方可变更。

(1)不可抗力导致重大损失的;

(2)因受地质等自然条件制约,资源、水文地质、工程地质情况有重大变化,施工图设计时有重大技术调整。

13.4项目管理方在项目管理工作中提出的优化变更,使委托方节约了工程项目投资,委托方按专用条款中的约定给予经济奖励。

13.5合同双方有权就对方原因造成的损失提出索赔,如果该索赔要求未能成立,则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。

第14条违约责任

14.1、委托方违约

当发生下列情况时:

(1)委托方未按合同约定按时支付项目管理管理费,而又未给出合理解释;

(2)因委托方责任使项目建设发生变化,而造成项目管理方实际损失的;

(3)委托方资金不能按时到位影响工程进度;

(4)委托方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

委托方承担违约责任,赔偿因其违约给项目管理方造成的经济损失,顺延延误的工期。双方在专用条款内约定委托方赔偿项目管理方损失的计算方法或者委托方应当支付违约金的数额。

14.2项目管理方违约

当发生下列情况时:

(1)因项目管理方原因不能按照协议书约定的竣工日期或顺延后的工期竣工;

(2)项目管理方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;

(3)未经委托方同意,项目管理方擅自更换项目经理,或者项目经理长期不在岗的。

(4)本款专用条款中描述的严重违规现象;

(5)项目管理方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

项目管理方承担违约责任,赔偿因其违约对委托方造成的损失。双方在专用条款内约定项目管理方赔偿委托方损失的计算方法或者项目管理方应当支付违约金的数额。

14.3、当一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

14.4、由于一方违约而致本协议解除,违约方需承担解除相关合同而承担的违约金、赔偿金及处理争议的费用。

第15条项目管理费的支付

15.1、正常的项目管理费、附加工作和额外工作的报酬,按照合同专用条款中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。

15.2、支付项目管理报酬所采用的货币币种、汇率由合同专用条款1.5约定。

15.3、项目管理工作结束后,根据管理目标完成情况,给予奖励或处罚。奖励和惩罚计算方法及支付方式按照合同专用条款执行。

15.4、如果委托方在规定的支付期限内未支付工程项目管理报酬,自规定支付之日起,应当向项目管理方支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

15.5、如果委托方对项目管理方提交的项目管理费用支付申请单中的任何一项费用

或其中一部分费用提出异议时,应当在收到项目管理方提交的支付申请单7日内以书面形式向项目管理方发出异议通知,无异议部分的费用应按期支付。

第16条争议解决

在合同执行过程中引起的争议,应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,协调后争议仍未解决时,应按专用条款约定提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

第17条合同生效、变更与终止

17.1.按协议书中的约定生效。

17.2.由于委托方的原因致使项目管理工作受到阻碍、延误、暂停或终止,以至发生了附加工作或延长了持续时间,项目管理方应将此情况与可能产生的影响及时通知委托方,委托方应采取相应的措施。项目管理方完成项目管理工作的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。由于委托方未采取相应措施,项目管理方可继续暂停执行全部或部分项目管理工作,在暂停28日后,项目管理方有权提出解除合同。委托方承担相应的违约责任。

17.3.在委托项目管理合同签订后,非双方原因,使得项目管理方不能全部或部分执行项目管理工作时,项目管理方应当立即通知委托方。项目管理服务的完成时间应予延长。当恢复执行项目管理工作时,应当增加不超过14天的时间用于恢复执行项目管理工作。并按双方约定的数量支付项目管理工作报酬。

17.4.项目管理方在应当获得项目管理费用之日起28天内仍未收到项目管理费用,而委托方又未对项目管理方提出任何书面解释时,或已暂停执行项目管理工作时限超过6个月的,项目管理可向委托方发出终止合同的通知,发出通知后14日内未得到委托方答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二次通知发出后42日内仍未得到委托方答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分项目管理工作。委托方应承担违约责任。

17.5.当项目管理方未履行全部或部分项目管理义务,而又无正当理由,委托方可发出指明其未履行义务的通知。若委托方发出通知后14日内没有收到答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二次通知发出后42日内仍未得到项目管理方答复,合同即行终止。项目管理方承担违约责任。

17.6.当事人一方要求变更或解除合同,应当在28日前以书面形式通知另一方。因解除合同使另一方遭受损失的,除依法可以免除责任的情况外,应由责任方负责赔偿。

17.7.项目管理方与委托方办理完成项目移交手续,并经委托方审核通过工程竣工财务决算,项目管理方收到项目管理报酬尾款后,本合同即终止。

17.8.本合同解除后,合同约定的有关的结算、清理、争议条款仍然有效。

第18条项目管理方免责条款

18.1项目管理方对委托方决策不承担责任。

18.2项目管理方对委托方在工程实施过程中的投资决策及资金拨付决策对工程项目造成的影响不承担责任。

18.3因不可抗力对工程项目建设造成的影响,项目管理方不承担责任;因不可抗力对项目管理工作实施造成的影响,见第2.3.3款。

18.4项目管理方的其它免责条款,由双方另行约定。

项目管理服务合同样本(合同示范文本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-033198 项目管理服务合同样本(合同

项目管理服务合同样本(合同示范文 本) 项目管理服务合同范文一 委托方(甲方): 项目管理方(乙方): 签订日期: 合同内容 委托方(甲方): 项目管理方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目的工程管理服务事项协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称:居然德胜家居广场 1.2 建设地点:茵特拉根广场 1.3 建设内容:室内外装修

1.4 预计的建设工期:60天 第二条项目管理工作范围 2.1 设计管理 内容包括平面功能的审核审定、对设计进度和设计质量进行跟踪管理。 2.2 变更管理 内容包括对设计文件质量的控制、在项目的设计管理、进度管理以及合同管理。加强与业主方、设计方、施工方及相关部门的协调沟通,尽量减少项目变更的发生。一旦发生设计变更,应加强技术把关,审核设计变更的必要性和科学性。 2.3 施工管理 内容包括依托监理单位对施工质量的监督管理,侧重对监理单位的监 督、协调施工现场各方的关系。 2.4 资料管理 根据建设过程资料专业性、及时性等特点,应按照国家有关建设工程资料管理的规定,对工程管理过程中有保存价值的各种文字、图表的声像等有关材料进行搜集、积累、整理和归档,直到工程管理过程完成,移交形成一整套文件档案。 第三条项目管理服务费及其服务期限 3.1 项目管理服务费 经双方友好协商,本合同的项目管理服务费用为人民币:万元整( 万元) 3.2 服务期限:预计的项目建设工期 3.3 支付方式 3.3.1 本合同生效后个工作日内,甲方支付项目管理服务费总额的 %,计万元。

建设工程项目管理服务合同范本

(工程) 项目管理服务合同 业主: 项目管理方: 签订地点: 签订日期:年月日

第一部分建设工程项目管理服务合同协议书 业主(全称):某光伏科技 项目管理方(全称):省电力 依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程委托的项目管理服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 委托方委托项目管理方服务的工程概况如下: 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程规模: 4. 建设容: 5. 工程总投资: 可研批复投资估算万元。 6.建设工期(自正式开工之日起计): 2010年月日至2011年月日。 二、项目管理工作围 (工程名称)项目计划统筹管理、工程招标管理、设备采购管理、设计管理、施工管理、报建报批管理、合同管理、造价管理、工程监理管理、工地管理、调试管理、竣工验收管理。

三、项目管理工作期限 (①合同签约②具体实施日期)后(①个日历天②至本项目前期工作结束③至竣工验收交付使用④本项目竣工验收交付使用后年)。 四、质量标准 1)成本目标:本工程投资概算约为×万元,成本目标控制在×万元以。 2)质量目标:所有单位工程、分部工程质量标准目标,合格。 3)安全目标:无死亡事故、无重大伤人事故、无重大机械事故、无火灾、无中毒事故。 4)文明施工目标:按照“文明安全工地”的要求管理施工现场,争创“文明工地”。 5)项目采购目标:周密计划、组织安排,确保工程所需的所有设备材料满足施工进度的要求,其质量和性能价格比力争最优。 6)信息管理目标:建立标准、高效的信息沟通、文件管理和绩效报告机制,使相关的项目信息能及时、准确地产生、收集、分发和保存,便于检索查询,相关的工程建设资料完全符合城建档案要求。 7)风险管理目标:通过对项目进行活动分解的过程,有效地识别潜在的风险因素,制定风险应对措施,加强监控避免风险或将风险损失降低 8)项目移交目标:做好项目实施过程中的资料管理,做好竣工档案移交工作;根据使用人的运行管理方案,组织运行管理人员培训。 9)其他目标:a、实现设计、监理、总包、分包、供应商等各参建单位的协调工作,以保证主要目标的实现; b、达到业主以及相关主管和监管部门满意的程度;该目标没有量化 的标准,需要与各方建立全方位的沟通渠道; c、强化财务管理,通过公开、公正、公平的工作制度,积极配合审 计监督。 五、项目管理取费:

项目管理咨询服务合同书范本

项目管理咨询服务合同书 聘请方(甲方):北京新徽商联盟投资有限公司 受聘方(乙方):北京慧恒新瑞咨询服务有限公司 甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,就甲方聘请乙方为甲方投资开发的新时代广场项目的项目管理咨询顾问,提供全程管理咨询服务事宜,经协商一致,于2013年5月【 6 】日签署本合同书,以资共守。 第一条项目概况 1、项目名称:新时代广场 2、项目位置:湖北高新技术产业开发区内 3、项目建设用地:约300亩 第二条服务范围 甲方聘请乙方为项目管理咨询顾问,为甲方投资开发的新时代广场项目提供全程管理询服务,服务范围包括但不限于: 1、项目定位及发展战略决策规划。 2、项目投资咨询及项目可行性研究。 3、项目前期、工程施工、规划验收等全程的管理咨询服务。 4、协助甲方完成项目开发过程中政府相关部门行政审批手续。 5、负责处理项目开发过程中与政府相关部门协调沟通事宜。 6、协助甲方完善企业管理制度,包括薪酬设计、营销策划等。 7、其他与该项目有关的咨询服务。 第三条乙方服务人员 乙方承诺由吴赐天本人为主带领其他员工共同完成本合同书约定的服务事项,经甲方同意,乙方可指派其他人员协助完成服务事项。 第四条服务年限 自本合同书签订之日起至新时代广场项目通过整体验收并取得房屋所有权证书之日起三十日止。 第五条服务费、服务费的结算和支付

在乙方严格按本合同书约定提供服务的基础上,双方同意分阶段计算并按下列约定的付款条件支付给乙方服务费: 第1阶段:协助甲方于2013年6月10日前,至迟于2013年6月30日前完成新时代广场项目设计方案行政审批工作,甲方于新时代广场项目设计方案行政审批通过后【2】日内向乙方支付服务费人民币【10000】元。 第2阶段:协助甲方于2013年05月20日前,至迟于2013年05月25日前完成新时代广场项目施工图审查工作,甲方于新时代广场项目施工图审查通过后【2】日内向乙方支付服务费人民币【10000】元。 第3阶段:协助甲方于2013年06月15日前,至迟于2013年06月20日前取得建筑工程施工许可证,甲方于取得建筑工程施工许可证后【2】日内向乙方支付服务费人民币【10000】元。 第4阶段:甲方于新时代广场项目建设工程竣工验收备案后【2】日内向乙方支付服务费人民币【6000】元。 第5阶段:甲方于新时代广场项目取得房屋所有权证书后【2】日内向乙方支付服务费人民币【4000】元。 双方知悉并确认: 1、上述费用为乙方提供新时代广场项目全程管理咨询服务的服务费用总额,除上述服务费外,乙方不得要求甲方另行支付任何费用。乙方在咨询服务过程中支付出的任何费用,由乙方自行承担。 2、乙方应在甲方支付每阶段的服务费前向甲方提供正规合法的发票,否则甲方有权拒绝付款,并不承担逾期付款的违约责任。 第六条双方的权利和义务 1、甲方应恪守本合同书约定,按本合同书的约定支付服务费用。 2、乙方应恪守本合同书约定,本着诚信原则,尽最大努力完成本合同书约定的服务内容。 第七条保密 双方知悉并确认,在本合同书签署及履行过程中所获悉的对方包括但不限于书面、口头等信息,均为对方的商业秘密,任何一方均应严格保密,未经对方同意,不得以任何形式向任何第三方进行披露。本保密条款永久有效。

建设工程项目管理委托合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 建设工程项目管理委托合同

编号:FS-DY-20185 建设工程项目管理委托合同 工程项目名称:wto研究中心楼和外籍教师招待所 委托人:上海xxxxx学院 管理人:上海xxxxx咨询有限公司 签定地点:上海市 签订日期:年月日 建设工程委托项目管理服务合同 委托人上海对外贸易学院与项目管理人上海建科建设监理咨询有限公司经双方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托管理人管理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称:wto研究中心楼和外籍教师招待所 工程地点:古北路620号 工程规模:建筑面积8,000平方米 总投资:1,256万元人民币

二、项目管理服务内容: 1、前期管理: ① 办理建设工程规划许可证; ② 负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续,并办理相关的施工许可证; ③ 配合学校做好设计、施工、监理等招标的监督、协调,并提供相关服务; ④ 协助学校进行设计工作的协调,提供优化建议,使其成果符合学校要求; ⑤ 协助学校对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和能力考察; ⑥ 项目的其他前期管理工作; 2、全过程项目协调 ① 编制项目管理的工作内容和控制方法; ② 负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作; ③ 负责协调投资监理工程监理之间的工作; ④ 其他项目管理工作。

建设工程项目管理服务合同

编号:______________ 建设工程项目管理服务合同 甲方:_______________________________ 乙方:_______________________________ 签订日期:________ 年 _____ 月______ 日 委托方(甲方):项目管理方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目的工程管理服务事项协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2建设地点: 1.3工程规模: 1.4建设内容: 1.5工程总投资: 1.6预计的建设工期: 第二条项目管理工作范围 2.1设计管理 内容包括设计任务书的编制、平面功能的审核审定、对设计进度和设计质量进行跟踪管理。 2.2招投标管理 内容包括对设备、建安工程的招投标管理。所发生的额外费用由甲方承担。 2.3合同管理 内容包括合同的签署、履行、变更、索赔和争议解决等。 2.4变更管理 内容包括对设计文件质量的控制、在项目的前期对项目的策划、设计管理、进度管理以及合同管理。加强与业主方、设计方、施工方及政府相关部门的协调沟通,尽量减少项目变更的发生。一旦发生设计变更,应加强技术把关,审核设计变更的必要性和科学性,并完善设计变更的有关手续,避免不必要的纠纷。 2.5施工管理 内容包括依托监理单位对施工质量的监督管理,侧重对监理单位的监督、协调施工现场

各方的关系。 2.6投资管理 主要内容包括审核施工过程中的变更费用,进行成本控制管理和竣工结算管理等。 2.7资料管理 根据建设过程资料专业性、及时性等特点,应按照国家有关建设工程资料管理的规定,对工程管理过程中有保存价值的各种文字、图表的声像等有关材料进行搜集、积累、整理和归档,直到工程管理过程完成,移交形成一整套文件档案。 第三条项目管理服务费及其服务期限 3.1项目管理服务费 依据国家有关规定,经双方友好协商,本合同的项目管理服务费用为人民币:万元整(万元) 3.2服务期限:预计的项目建设工期 3.2.1若非甲方原因导致建设工程逾期,从而导致服务期延长,乙方不应追加服务费,且应承担相应的违约责任。 3.2.2若非乙方原因造成建设工程逾期,且逾期时间超过6个月,乙方应追加服务费。 3.3支付方式 3.3.1本合同生效后14个工作日内,甲方支付项目管理服务费总额的20%,计万丿元。 332乙方提交初步设计文件且经甲方审查通过后7天内,甲方支付管理费总额的20%计万元。 3.3.3乙方完成主要设备及施工招标后7天内,甲方支付管理费总额的20%计万 丿元。

工程管理服务合同

工程管理服务合同 工程管理是物业公司服务工作的重要组成部分。那么签订工程管理服务合同需要注意什么呢?以下是在小编为大家整理的工程管理服务合同范文,感谢您的阅读。 工程管理服务合同范文1 委托方(甲方): 项目管理方(乙方): 签订日期: 合同内容 委托方(甲方): 项目管理方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目的工程管理服务事项协商一致,签订本合同。 第一条工程概况

1.1 工程名称:居然德胜家居广场 1.2 建设地点:茵特拉根广场 1.3 建设内容:室内外装修 1.4 预计的建设工期:60天 第二条项目管理工作范围 2.1 设计管理 内容包括平面功能的审核审定、对设计进度和设计质量进行跟踪管理。 2.2 变更管理 内容包括对设计文件质量的控制、在项目的设计管理、进度管理以及合同管理。加强与业主方、设计方、施工方及相关部门的协调沟通,尽量减少项目变更的发生。一旦发生设计变更,应加强技术把关,审核设计变更的必要性和科学性。 2.3 施工管理 内容包括依托监理单位对施工质量的监督管理,侧重对监理单位的监 2.4 资料管理

根据建设过程资料专业性、及时性等特点,应按照国家有关建设工程资料管理的规定,对工程管理过程中有保存价值的各种文字、图表的声像等有关材料进行搜集、积累、整理和归档,直到工程管理过程完成,移交形成一整套文件档案。 第三条项目管理服务费及其服务期限 3.1 项目管理服务费 经双方友好协商,本合同的项目管理服务费用为人民币:万元整( 万元) 3.2 服务期限:预计的项目建设工期 3.3 支付方式 3.3.1 本合同生效后个工作日内,甲方支付项目管理服务费总额的%,计万元。 3.3.2 阶段性验收后且经甲方审查通过后天内,甲方支付管理费总额的20%,计万元; 3.3.3 竣工验收后,甲方支付管理费总额的20% 第四条项目管理方(乙方)的责任与义务 4.1 乙方权利

建设工程项目管理委托合同

建设工程项目管理委托合同 第一章合同双方 1.1 委托方:公安部第一研究所(以下简称“甲方”) 地址:北京市海淀区首都体育馆南路1号 电话: 传真: 1.2受托方:北京国金管理咨询有限公司(以下简称“乙方”) 地址:北京市海淀区首都体育馆南路1号 电话: 传真: 1.3甲方是公安部直属综合性研究所,是国内警用装备最大的科研生产基地,并 为全国公安及社会公共安全防范部门提供器材与技术服务。 乙方是具有建设项目全过程管理能力的工程咨询企业。 甲方拟在自 第二章委托管理工作范围及内容 2.1 项目的功能策划及论证

甲方委托乙方配合进行项目的功能策划与论证,在甲方进行的工作的基础上,从项目整体规划分期开发的原则出发,并准备有关资料申领项目的规划意见书,必要时,申请调整项目的控制性详规条件,并办理所需手续。 2.2 项目建筑设计方案的招标(征集) 甲方委托乙方以经甲方批准的功能需求报告为依据,进行项目整体建筑设计方案的招标或征集,侧重于一期开发项目建筑设计方案的需求协助甲方选定其中 优秀的方案,并在深化与完善方案设计的基础上完成方案的专家论证和政府审批,进而协助甲方与中标(中选)的设计方签订工程设计承包合同。 2.3 办理开发建设的政府手续 甲方委托乙方于该项目开发前期及工程建设期间,在各项工作现状的基础上,负责或配合甲方继续进行政府规定的立项、规划、土地、建设、市政公用、街道和其它政府主管部门的各项手续,组织协调有关工作。上述手续于工作包括但不限于项目建议书与可行性研究报告的编制与报批,办理建设经济适用住房所需手续,建设用地规划许可证、国有土地使用证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、房屋产权及租赁许可证、组织建设用地的评估并协调签订国有土地使用合同;组织消防、人防、园林、交通及节水的报批;办理市政各口(包括雨污水、供水、供电、天然气、电信、道路、绿化、环卫环保)方案的咨询与审批,办理市政工程规划许可证、施工许可证及验收接用手续。 乙方的工作应无损于该项目手续方面已取得的成果,保证手续符合法律法规和政策的要求,保证在办理和协调各项手续的过程中不耽搁该项目进度、技术、质量、成本计划的实现,并尽可能保证甲方对规划和建设的其它要求。 乙方无权以办理责任范围内的手续遇到困难为由,延误或中止本合同的执行。 2.4 处理与项目周边单位的关系

工程建设项目管理合同范本

工程建设项目管理合同 工程项目名称:石家庄广播电视采编播综合业务大楼委托方:石家庄广播电视局(总台) 服务方:石家庄汇通工程建设监理有限公司

工程建设项目管理合同 建设单位:石家庄广播电视局(总台) 项目管理单位:石家庄汇通工程建设监理有限公司 根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例,结合工程的具体情况,经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方对第二条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务,并就具体事项达成如下一致协议。 第一条词语定义 1.1业主:在协议书中约定,具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.2项目管理单位:在协议中约定的,具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的,接受业主单位委托的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.3项目经理:企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的委托代理人。 1.4设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.5监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.6代理单位:指受发包人的合法委托,以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作,并具有相应资质等级证书的单位。 1.7承包单位:在协议书中约定,被项目发包人接受的具有工程项目施工承

包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。 1.8造价咨询单位:指业主委托的负责本工程造价咨询并取得相应工程造价咨询资质等级证书的单位。 1.9工程:指业主和管理单位在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.10项目管理酬金:指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。 1.11工程前期:指自工程立项起至工程设计完成止的阶段。 1.12施工准备期:自施工图设计开始起至签发开工令为止的阶段。 1.13施工实施期:自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。 1.14竣工验收期:承包人按施工合同完成了项目全部任务,提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。 1.15造价咨询:指具有造价咨询资质的单位受发包方的委托对工程项目进行造价控制的活动。 1.16施工监理:指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明施工进行控制的监理活动。 1.17管理期限:协议书中约定的服务期限。 1.18开工日期:指发包人、承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.19竣工日期:指发包人、承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。 1.20图纸:指发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施

工程项目管理服务合同[1]

工程项目管理服务合同 项目名称: 建设地点: 委托方(甲方): 项目管理方(乙方): 签订日期:

委托方(甲方): 项目管理方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目的工程管理服务事项协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2建设地点: 1.3工程规模: 1.4建设内容: 1.5工程中标价格: 1.6建设工期: 第二条项目管理工作范围 2.1项目管理范围:现场施工管理、工程资料、竣工结算三大板块,其临时设施、办公设备设施由甲方负责。 2.1.1负责项目现场施工管理。 2.1.2编制施工组织设计、安全措施、专项施工方案。 2.1.3对劳务公司施工技术书面交底,组织图纸会审

2.1.4单位工程每层只放4根主控线,引测至楼层标高控制点,其余建筑物线标高由劳务公司负责。 2.2.1对劳务公司施工质量按照设计、规范、验评标准进行检查、检查验收监督,发现问题及时提出,限期完成。 2.2.2组织项目部,专检合格后通知监理、业主、质监站验收,其业务费由甲方支付。 2.2.3组织工程分项、分部单位工程验收,其业务费由甲方负责。 2.3.1对工程安全管理按JGJ59-99安全检查验收评分标准进行管理,发现安全隐患及违章操作,及时指出责令限期整改以及相应罚款。 2.4.1工期:按合同工期编制总进度计划,每月进度计划,组织好原材料、劳务技术人员,机械设备,施工条件必须具备,工程重点落实在劳务公司和甲方,采用奖惩管理办法。 2.2负责项目工程资料 2.2.1负责工程按设计图、变更内容随进度完善、收集、整理工程资料。 2.2.2原材料及两块送样,其试验费用由甲方负责,人工费由乙方负责。 2.2.3甲方负责提供原材料的检验合格报告及出厂合格证。 2.2.4竣工结算: 2.2.4.1负责随工程进度提供工程量单。 2.2.4.2依据设计图纸、竣工资料相关文件办理竣工结算。

项目管理合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 项目管理合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

项目管理合同 委托人:_____________________________ 项目管理单位:_______________________ 签订日期:_______ 年______ 月_____ 日第一部分项目管理协议书 委托人: 法定代表人: 注册地址: 项目管理单位: 法定代表人: 注册地址:

根据《中华人民共和国合同法》,为保证建设工程项目工作的顺利实施,充分发挥投资 效益,严格控制投资概算,经委托人与项目管理单位双方协商同意,签订本合同。 一、项目概况 1. 项目名称:工程项目管理服务 2. 工程地点: 3. 工程规模:项目占地平方米,总建筑面积约万平方米。主要包括。 4. 项目总投资:项目计划建设资元, 5. 工期:计划年月动工建设,年月投入开业使用。 二、项目管理范围和内容 项目管理公司向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同第三部分合同条件中议定工程范围内的管理业务。 三、项目管理费 1. _____________________________________________________ 双方在本合同中约定的项目管理费用总额为:万元大写: 元整 本项费用为项目管理单位进行本项目在本合同中约定的“正常工作”服务费用酬金,该服务费为总价包死金额,不因项目过程中投资金额、服务难度等因素相关变化进行调整。该服务费不包括为实施项目所需交纳政府主管部门的各项手续费、委托人应缴纳的 各种测试费及公关营销费、协调周边关系所发生的费用、聘请的各专业的专家费用、必须的相关评审、检测费用。

项目建设管理委托合同

项目管理委托合同 订立合同单位: 委托方:(以下简称甲方) 受托方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及市政府颁布的《武汉市政府投资项目管理办法(试行)》(武政[2005]6号)和《武汉市非经营性政府投资项目实行代建制管理办法(试行)的通知》(武政[2005]7号)精神,遵照国家法律法规、平等、自愿、公平和诚信原则,经协商,甲方同意委托乙方实施全过程代建,全面负责该项目的建设管理。为了明确双方职责,特订立本合同,以资双方共同遵守: 一、工程概况 1、项目名称: __________ 2、建设地点: ______ 3、主要建设内容: 4、总投资及资金来源: (按审定的预算执行) 5、工程质量: 6、建设工期: 二、委托事项 受托方应负责__________项目的建设管理。主要事项有: 1、负责组建代建项目部,制定工程代建大纲,在合同履行期间,按月、季向甲方报告代建工作情况; 2、负责招标代理、造价咨询、监理及建设过程的全过程代建管理;

3、编制工程招标文件,组织建设工程施工及设备材料的招投标工作; 4、负责项目施工阶段设计技术交底、图纸会审以及施工单位施工组织计划的审核;办理现场变更及签证手续,并提出审核意见; 5、制定工期、质量、投资、安全、文明施工管理目标,并进行控制和检查; 6、协调各承包人(施工、专业分包等单位)的业务活动; 7、审查施工单位的施工进度计划并监督其执行,并按各承包人施工进度报告提出付款计划建议; 8、提出合理可行的施工技术措施以加快工程进度,保证现场安全; 9、主持现场施工管理例会,解决处理施工中存在的问题或提出合理化建议和整改措施; 10、协助甲方办理工程决算审计。 三、双方的职责、义务 (一)乙方的职责、义务 1、完成委托事项,实施委托事项完全符合国家及地方法规、法律及甲方的要求,做好建设项目三控二管一协调(三控:指控制投资、质量、工期;二管:指合同和信息的管理;一协调:指协调施工中有关各方关系)工作,确保建设工期、质量、安全目标实现; 2、负责申报办理本项目所需规划、土地、环境、供水供电、绿化、消防、城管、交管等有关手续; 3、做好该建设项目投资控制,科学的项目管理,提高投资效益,编制工程月进度计划并于每月25日(如遇节假日顺延)上报甲方; 4、工程竣工后负责向甲方提供3套竣工图和 3套工程竣工资料; 5、乙方必须按确定目标的标准进行管理,要求建设项目建筑质量等级为“合格”;

项目管理承包合同(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 项目管理承包合同(合同示范文 本) The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.

项目管理承包合同(合同示范文本) 乙方:__________________ 为提高工程建设管理水平,有效保证工程进度、质量、安全和投资效益,规范建筑市场秩序,根据国家建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》大力推进项目管理的要求,在深入调研分析政府投资公益性项目各种组织实施模式的基础上,结合本项目特点,决定____________公司为建设项目(以下称本项目)项目管理承包实施单位。为明确双方的权利义务关系,本着平等互利,公平公正,诚实守信的原则,经双方充分协商,签订本合同,以资共同遵守。 一、本项目概况 1.1 项目名称:__________________ 1.2 项目地点:____________________________________。

1.3 项目规模 1.3.1 用地面积:____________ 1.3.2 建筑面积:____________,其中地下部分建筑面积____________平方米,地上部分建筑面积____________平方米。1.3.3 绿化率:____________ % 二、项目管理范围及要求 1.工作模式 本项目采用委托管理的方式实施,甲方将整体工程的项目管理工作一次性委托乙方进行,乙方按合同约定成立专业的项目管理组(名单见附件一),承担项目报批、招标代理、设计管理、采购管理、施工管理、设备及系统试运行管理、组织竣工验收等服务,代表业主对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等的管理和控制,承担相应的管理责任。 本项目所涉及的施工、采购等招投标决策事宜包括重大合同的审定以及重大变更事项,由浙江美术馆工程建设招标领导小组研究决定,特别重大的事项由招标领导小组提请省美术馆建设协调小组审定。

工程项目委托管理合同(详细版)

工程项目委托管理合同 本项目委托管理合同(“本合同”)由以下各方于年月日签订:,一家依据法律设立的【有限责任公司】,其【法定代表人/负责人】为:;注册地址为;(“管理方”) 和,一家依据法律设立的【有限责任公司】,其【法定代表人/负责人】为:;注册地址为;(“业主方”)。 鉴于,业主方通过方式选择管理方,希望委托管理方就本合同项下之项目提供项目管理服务,管理方同意接受该委托。 因此,双方达成如下协议: 第1条项目概况 项目名称:。 位置坐落:。 项目工程内容:。 第2条基于业主方对管理方的付款,管理方同意按照本合同之规定履行服务。管理方已合法取得并持续持有资质。 第3条基于管理方对业主方提供的服务,业主方同意按照本合同约定的期限和方式向管理方进行付款。 第4条除本合同另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 4.1 本协议书; 4.2 合同条件; 4.3 合同条件之附件; 4.4 双方当事人就本合同项下交易协商一致并以书面形式签署的补充协议、文件、备忘录、会议纪要等;

4.5 其他:。 上述文件均为本合同不可分割的组成部分,应被作为整体进行阅读和理解。 第5条本协议书中的用语及其含义与下文提及的《合同条件》中赋予它们的含义相同。 第6条本合同自生效日(定义见下)起生效,在项目按相关法律法规、适用技术标准和规范验收合格,并在后终止。 本合同谨于前文所载明之日期,由管理方和业主方正式签署并交付,以资证明。 合同条件 第一条词语定义 1.1 “关联公司” 指直接或间接地控制管理方或业主方、被管理方或业主方所控制或与管理方或业主方受共同控制的任何公司、合伙或其他实体。就本合同而言,“控制”一词 (1)在法人实体情况下系指,直接或间接地拥有有关实体至少50%的股权,并享有董事选取表决权; (2)在非法人实体情况下系指,直接或间接地拥有有关实体至少50%的权益,并享有管理及制定政策的权利。 1.2 “里程碑”指本合同附件所述关键项目进度节点。 1.3 “保密信息”指由业主方向管理方或其顾问以口头、图纸、书面或任何其他形式披露的,或由管理方或其顾问代表业主方开发的所有与本合同及/或业主方相关的信息,包括所有权信息、商业秘密、业务、医药品、研发行为、加工工序、方法、策略体系、环境及财务信息、价格、材料、工程技术或其他信息或资料,以及与前述任何事项有关的任何事实情况。保密信息包括但不限于本合同的条款与条件。保密信息不包括下列信息:

建设工程项目管理服务合同协议(示范文本)

编号:_____________建设工程项目管理服务合同 委托方:_________________________________________ 项目管理方:_______________________ 签订日期:_______年______月______日

委托方(全称): 项目管理方(全称): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程委托的项目管理服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 委托方委托项目管理方服务的工程概况如下: 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程规模: 4. 建设内容: 5. 工程总投资: 6.建设工期(自正式开工之日起计): 二、项目管理工作范围 三、项目管理工作期限 四、质量标准 五、项目管理取费: 取费基价: 费率: 金额(大写):_______元人民币。 ¥:_______元。 在项目管理实施过程中奖励、附加工作、额外工作的取费按专用条款及通用条款有关约定执行。 六、履约保函、保险及担保 选项a:在项目管理实施过程中为保证项目管理方切实履行职责,项目管理方向委托方提供(①履约保函②保险③担保),额度为(①总合同额的_______% ②万元)。 选项b:本合同项目管理方不需提供履约保函、保险及担保。 七、双方承诺

1、委托方承诺,遵守本合同中的各项约定,为项目管理方提供项目建设的必要条件并按本合同约定的期限、方式和币种,向项目管理方支付项目管理服务酬金。 2、项目管理方承诺,遵守本合同中的各项约定,按照项目管理的工作范围和内容,为实现本合同约定的项目目标,提供项目管理服务。 八、词语限定 本合同协议书的相关词语含义与通用条款、专用条款中的定义相同。 九、合同的订立及生效 合同订立时间: 合同订立地点: 本合同一式_______份,具有同等法律效力,正本_______份,双方各执_______份,副本_______份,双方各执_______份。 委托方:(签章)项目管理方:(签章) 地址:地址: 法定代表人:(签章)法定代表人:(签章) 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 邮编: 电话: 邮编:电话:

项目管理合同(样本)

项目管理合同 甲方: 乙方: 日期:年月日

第一部分协议书 委托人与受托人经双方协商一致,签订本协议书。 一、委托人委托项目管理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下: 工程名称: 建设地点: 工程规模: 工程估算: 工期:。 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条件》中赋予它们的定 义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ⑴本合同协议书 ⑵本合同专用条件及附录A; ⑶本合同通用条件; ⑷中标通知书; ⑸在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件; ⑹投标书及其附件; ⑺招标文件及其附件(或描述项目管理项目的技术性文件); ⑻设计文件及其审查批复文件; ⑼标准、规范及有关技术文件。 构成本合同的文件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。 四、受托人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定 范围内的项目管理业务。 五、委托人向受托人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向受托人支 付报酬。 本合同自开始实施,至完成。 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。 委托人:(签章)PM:(签章) 住所:住所: 法定代表人:(签章)法定代表人:(签章) 开户银行:开户银行: 账号:账号: 邮编:邮编: 电话:电话: 本合同签订于:年月日

第二部分通用条件 词语定义、适用范围和法规 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义: 1、“项目”是指本协议书专用条件中指定的,并为之提供项目管理服务的项目。 2、“服务’是指PM根据本建设工程委托项目管理合同所提供的服务;包括正常服务、附加服务和额外服务。 2.1“正常服务”是指附录A中列出的各项正常服务。 2.2“附加服务”是指:①委托人委托项目管理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内客;②由于委托人或承包人原因,使项目管理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。 2.3“额外服务”是指正常服务和附加服务以外,但根据协议书第二十五条的规定,PM必须履行的服务。 3、“工程”是指为完成项目所实施的永久性工程,包括提供给委托人的设备、设施及其它物品。 4、“委托人”是本建设工程委托项目管理合同中所指的、聘用PM的一方,及其合法继承人和允许的受让人。 5、“PM”是本建设工程委托项目管理合同中所指的、受委托人聘用提供项目管理服务的一方,及其合法继承人和允许的受让人。 6、“项目经理”是指由PM任命全面履行本合同的负责人。 7、“项目经理部”是指由PM组建实施具体项目管理工作的机构。 8、“第三方”是指委托人、PM以外的其他有关当事方或法人实体。 9、“专业工作单位”是指由PM通过招标等方式选择承担本项目勘察、设计、施工、监理、检测、材料和设备供应及安装等工作,具备相应资质的单位。 10、“合同”是指与本建设工程委托项目管理合同委托的工程项目管理服务有关的委托人与任何第三方签订的合同。 11、“合同期限”是指合同有效期限,包括前期项目管理期限、实施期项目管理期限和后期项目管理期限。 12、“日”是指从任何一个子夜至下一个午夜的时间段。

工程项目管理委托合同简易版

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 工程项目管理委托合同简 易版

工程项目管理委托合同简易版 温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 委托人: 受托人: 委托人系工程的业主,受托人是一家具有 相应建设工程项目管理经验的公司,委托人现 委托受托人承担该项目的工程管理工作,双方 依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、 法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则,就工程的委托管理事项经友好协商,达成 如下一致意见并订立本合同,以资共同遵守。 一、工程概况 工程名称: 地点:

工程建设规模: 投资规模: 目前工程形象进度: (工程概况的具体内容由双方根据项目所处的不同建设阶段的不同情况进行填写) 二、委托工作范围和内容 委托管理工作范围和内容由双方在合同条款中具体约定。 二、项目管理费 项目管理费总额大写:。 小写:。 该项目管理费总额为受托人按照本合同约定完成工程项目管理的正常工作所收取的管理费,受托人完成工程项目管理的附加工作和额外工作所发生的费用由双方在合同中另行约

项目管理服务合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT277 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 项目管理服务合同通用范本

项目管理服务合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 甲方: 乙方: 本着诚信合作、共同发展的原则,经友好协商,双方就人力资源管理咨询服务项目达成以下协议: 一、服务范围 乙方为甲方的设计和指导实施人力资源管理系统,具体包括以下内容: 1.1人力资源管理现状的调研分析 1.1.1通过标准问卷、现场访谈、资料查阅等方式对甲方进行全方位人力资源管理现状的调研诊断。

工程项目管理委托合同范文

工程项目管理委托合同范文 工程项目管理委托合同范文1 甲方(项目承包、建设单位): 乙方(受委托项目管理单位): 根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例,结合工程的具体情况,经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方对第一条中所明确的工程项目进行 全过程项目管理服务,并就具体事项达成如下一致协议。 第一条组成本合同的文件 第二条工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑面积: 项目合同金额: 第三条项目管理服务方式 本工程由甲方委托乙方并在甲方领导之下实施项目管理,提供全过程 建设管理和咨询服务。 乙方派出由专业技术人员、管理人员等与甲方人员组成的项目管理班 子对工程前期、施工阶段、竣工验收,根据甲方确定的项目功能定位、建 设标准、设计方案、施工规模等进行计划、组织、控制和协调等管理和咨 询服务。 第四条项目管理的依据 第五条乙方管理内容和职责 1、工程前期。 2、项目施工策划。 3、项目建设前期工作及人员架构组织。 4、施工项目组织、协调管理。 5、合同管理、过程资料管理(协助甲方完成过程中的合同签订, 甲方具有合同签订的控制权)。 6、工程进度管理。 7、工程质量管理。 8、竣工验收及交付使用(如甲方要求自己后期自行负责,可将词条更 换为:乙方为甲方培养自有团队)。

9、乙方按期向甲方递交财务报表,并接受甲方的监督和审查。 第六条甲方职责 1. 资金落实 负责本工程建设资金的落实,按合同规定和工程进度要求,按期核定、确保工程款、材料设备采购款和市政配套费及本工程中发生的各类行政主 管部门所收的各项费用等及时到位,并支付给本工程各施工、供货承包单 位和其它合同单位。 2. 3. 按本合同规定按期支付项目管理费。 第七条服务班子的组成乙方人员由詹稳先生(简历附后)为带头 管理人员,并配备具有一定实践经验的人员组成工作班子,名单在项目组 织架构中明确,进行本工程的项目管理,根据工程进度逐步到位随时进行 补充调整,乙方人员如不称职,甲方有权提出更换。甲乙双方协商由于甲 方原因或项目需求时对人员进行调整补充产生的相关费用应甲方承担。 第八条服务期限 自项目立项合同签订至工程竣工验收日。如未按时完工,服务时间时 间自至。 第九条服务的费用与支付 1、本工程项目管理暂按元工程项目总金额为计费基数,项目管理费 率为,项目管理酬金为万元(大写:万元)。 2、乙方暂履行本合同期间,凡属乙方管理团队内之内所产生的劳务费、工资、奖金由乙方自行负担。非团队内成员产生费用与乙方无关。 4、支付给政府管理部门及与工程有关的费用,如设计、施工招标管 理费,施工招标代理费、监理费、设计费、设计方案补偿费,设计、施工 招标过程中的会务费,工程竣工资料编制费,增补晒图费, 5、乙方必须遵守职业道德,在承担本工程项目管理工作范围之内不 应获取超出本合同范围外的与本项目相关利益的收入。尤其不得借项目管 理的工作,牟取不利于甲方利益的收入。 6、本工程项目项目管理费以人民币结算,按项目进展分期支付,各 期支付数额规定如下: 7、由于甲方原因增加乙方工作量。如由于甲方原因引起工程的重大 变更,建设规模或建设标准的调整而导致乙方工作量的大幅度增减,根据 实际工作量的增加,双方友好协商解决。

相关文档
最新文档