建设工程其他合同
建设工程施工合同范本7篇
![建设工程施工合同范本7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/4da43385db38376baf1ffc4ffe4733687f21fc5f.png)
建设工程施工合同范本7篇第1篇示例:建设工程施工合同范本甲方:(委托方)鉴于甲方拟在某地进行建设工程项目,现就该工程的施工事宜达成如下协议:第一条项目名称甲方委托乙方完成的工程项目名称为:___________(以下简称该工程)。
第二条工程地点该工程位于___________地点。
根据甲方要求,乙方负责完成该工程的规划、设计、施工和竣工验收工作,并保证该工程符合相关标准和要求。
乙方应在签订合同后______天内开始施工,按照双方约定的工程进度完成该工程。
第五条施工价格1. 乙方应按照双方约定的工程进度,向甲方收取相应的施工款。
工程竣工后,乙方应提交工程结算书,甲方对工程情况满意后支付最后一笔款项。
2. 如乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。
第六条施工质量保证1. 乙方应按照相关规定和标准严格控制施工质量,确保该工程符合国家相关标准和甲方的要求。
施工过程中如出现质量问题,乙方应承担相应责任。
2. 乙方施工完成后应提供一年的维修保证期,对工程出现质量问题负责。
第七条竣工手续1. 工程竣工后,乙方应向甲方提供竣工验收报告和相应的竣工手续,包括相关证明文件、规范合格证明等。
2. 若竣工验收合格,甲方应在_______个工作日内支付尾款。
第八条合同变更1. 如甲方需要对工程项目进行变更,应提前与乙方沟通并签订书面变更协议。
变更后的费用由双方协商确定。
2. 未经双方一致同意,任何一方不得擅自变更合同条款。
第九条争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生争议,应友好协商解决。
协商不成的,可向有关部门申请调解或仲裁。
2. 合同解释权归双方共同拥有。
1. 合同期满后,若乙方未完成工程,双方可以协商终止合同,并按照相关法律法规执行。
2. 若一方违反合同内容,经另一方书面通知后未在规定时间内改正,对方有权提前终止合同。
第十一条其他事项1. 合同附件包括:工程设计图纸、物料清单、合同付款方式等。
2. 合同一式两份,甲乙双方各持一份,并具有同等法律效力。
建设工程合同分类
![建设工程合同分类](https://img.taocdn.com/s3/m/e6b32d53fd4ffe4733687e21af45b307e971f974.png)
建设工程合同分类
在建设工程领域,合同是确保各方利益和项目顺利进行的重要文件。
根据合同
的性质和内容,建设工程合同可以分为多种类型。
以下是一些常见的建设工程合同分类:
1. 总承包合同,总承包合同是由承包商承担项目的全部责任,包括设计、施工、材料采购等。
业主只需与总承包商签订一个合同,由总承包商负责协调和管理整个项目。
2. 分包合同,分包合同是指总承包商与其他专业承包商签订的合同,将项目的
一部分工程交由专业承包商负责。
分包合同通常由总承包商管理和监督,确保整个项目的顺利进行。
3. 设计与建造合同,设计与建造合同是由同一家公司承担设计和施工责任的合同。
这种类型的合同通常能够提高项目的效率和协调性,减少设计与施工之间的沟通成本和风险。
4. 建设管理合同,建设管理合同是由建设管理公司与业主签订的合同,建设管
理公司负责协调和管理项目的设计、招标、施工等各个阶段,以确保项目按时、按质完成。
5. 材料采购合同,材料采购合同是由业主与供应商签订的合同,用于采购项目
所需的各种材料和设备。
这种合同通常涉及到价格、交付时间、质量标准等方面的条款。
以上是建设工程合同的一些常见分类,每种类型的合同都有其特定的法律条款
和风险点。
作为合同范本专家,我能够根据客户的需求定制各种类型的建设工程合同范本,并提供相关的法律咨询和建议,以确保合同的合法性和有效性。
希望以上信息能够对您有所帮助。
建设工程合同三大类型包括
![建设工程合同三大类型包括](https://img.taocdn.com/s3/m/97f113ee970590c69ec3d5bbfd0a79563d1ed461.png)
建设工程合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
根据合同标的性质的不同,建设工程合同可以分为三种类型:建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。
一、建设工程勘察合同建设工程勘察合同是承包方进行工程勘察,发包人支付价款的合同。
勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。
工程勘察是工程建设的第一个环节,也是保证建设工程质量的基础环节。
为了确保工程勘察的质量,勘察合同的承包方必须是经国家或省级主管机关批准,持有《勘察许可证》,具有法人资格的勘察单位。
建设工程勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序,勘察合同由建设单位或有关单位提出委托,经与勘察部门协商,双方取得一致意见,即可签订。
任何违反国家规定的建设程序的勘察合同均是无效的。
二、建设工程设计合同建设工程设计合同是承包方进行工程设计,发包人支付价款的合同。
设计合同的标的是为建设工程需要而作的设计成果。
工程设计是工程建设的第二个环节,是保证建设工程质量的重要环节。
工程设计合同的承包方必须是经国家或省级主要机关批准,持有《设计许可证》,具有法人资格的设计单位。
设计合同的内容一般包括设计任务、设计深度、设计费用的计算和支付方式等。
三、建设工程施工合同建设工程施工合同是承包方进行工程施工,发包人支付价款的合同。
施工合同的标的是完成的工程量。
施工合同是工程建设过程中最主要的合同类型,它包含了工程建设的大部分工作内容。
施工合同的承包方必须是具有相应资质的施工单位,具有法人资格。
施工合同的内容一般包括工程建设的项目、工程量、工程质量、工程进度、工程价款、工程保修等。
总之,建设工程合同的三大类型包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。
这三种合同类型是工程建设过程中必不可少的,它们各自承担着不同的职责和任务,共同保证了工程建设的质量和进度。
建设工程合同七种分类
![建设工程合同七种分类](https://img.taocdn.com/s3/m/8ab9e456571252d380eb6294dd88d0d233d43cdd.png)
建设工程合同七种分类建设工程合同是指业主与承包商、供应商等相关参与者签订的一种约定,规定双方在建设工程过程中的权益、义务和责任的文件。
根据建设工程的不同特点和需求,可以将建设工程合同分为七种分类。
第一类:施工合同施工合同是最常见的一种建设工程合同,它规定了承包商在建设工程过程中的责任和义务,并明确了工程的质量要求、工期、报酬等具体细节。
这类合同以投标、招标等方式产生,确保施工过程的合法性和可控性。
第二类:设计合同设计合同是指以设计为主要内容的建设工程合同,主要包括方案设计、初步设计、施工图设计等内容。
设计师通过与业主协商达成一致,进行设计工作,并制定设计方案,确保工程的规划性和科学性。
第三类:咨询合同咨询合同主要是为了解决在建设工程过程中可能遇到的技术、管理等方面的问题而签订的。
咨询合同约定了咨询内容、咨询方式、咨询费用等具体细则,确保建设工程的可行性和可靠性。
第四类:设备租赁合同设备租赁合同是指业主与设备提供商签订的一种合同,主要规定了设备的租赁期限、租金、设备维护等事项。
通过租赁设备,业主可以满足建设工程的设备需求,提高工程的效率和质量。
第五类:物资采购合同物资采购合同是指业主与供应商签订的一种合同,主要规定了对所需物资的采购数量、质量要求、价格等具体细节。
通过与供应商的合作,业主可以保证建设工程所需物资的及时供应和质量保证。
第六类:勘察合同勘察合同是指业主与勘察机构签订的一种合同,主要约定了勘察的范围、要求、费用等事项。
通过勘察合同,业主可以获得建设工程所需的地质、气象等信息,为工程的规划和设计提供可靠的依据。
第七类:项目管理合同项目管理合同是指业主与项目管理机构签订的一种合同,主要规定了项目管理的具体内容、责任和权益。
通过项目管理合同,业主可以委托专业的项目管理机构对建设工程进行全程管理,提高工程的规范性和效益。
综上所述,建设工程合同根据不同的目的和内容可以分为施工合同、设计合同、咨询合同、设备租赁合同、物资采购合同、勘察合同和项目管理合同。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
![建设工程施工合同范本(示范文本)6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/410563680a4c2e3f5727a5e9856a561252d32128.png)
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________乙方(承包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就相关工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________工程规模:_______________________________________(具体描述工程规模)工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期:_____________________________竣工日期:_____________________________合同总工期:______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(大写):人民币__________元整,(小写):¥______元。
具体支付方式和时间如下:开工前预付一定比例款项,施工过程中按进度支付款项,竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工,应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合相关要求。
建设部 建设施工合同6篇
![建设部 建设施工合同6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/4e93494b0a4e767f5acfa1c7aa00b52acec79c6d.png)
建设部建设施工合同6篇篇1建设工程施工合同合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]乙方(承包方):[乙方公司名称]根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上,就本建设工程施工事项达成一致,特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程规模:[具体规模描述]4. 承包范围:[具体承包范围描述]二、合同工期1. 开工日期:XXXX年XX月XX日(以取得施工许可证之日起算)。
2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期顺延的情形:因不可抗力、设计变更、甲方原因造成延误等情形可顺延工期。
工期顺延的确认方式及程序应在本合同专用条款中约定。
三、质量标准与保修1. 本工程质量标准应达到国家质量评定的优良等级。
2. 乙方应按国家规范及本合同约定承担保修责任。
保修内容、范围、期限及保修金的支付等按本合同约定执行。
四、合同价格与支付1. 合同价格形式:固定总价合同/可调价格合同。
(可选择适用)。
具体计价方式、支付方式及调整原则在本合同专用条款中约定。
甲方(盖章):[甲方公司合同专用章]法定代表人或授权代表(签字):[甲方法人或代表手写签名]地址:[甲方公司地址]联系电话:[甲方公司联系电话]日期:XXXX年XX月XX日乙方(盖章):[乙方公司合同专用章]法定代表人或授权代表(签字):[乙方法人或代表手写签名]地址:[乙方公司地址]联系电话:[乙方公司联系电话]日期:XXXX年XX月XX日----------------------------------------------------------------------------"由于具体的建设施工合同需要涉及诸多专业的法律条款和技术性细节,上述提供的合同协议仅为框架性的内容,具体的条款还需根据实际情况和法律要求进行详细约定和补充。
建设工程合同六大分类
![建设工程合同六大分类](https://img.taocdn.com/s3/m/9e1332a1f71fb7360b4c2e3f5727a5e9846a2779.png)
建设工程合同六大分类建设工程合同是指在建设工程过程中,发包人与承包人之间为实现特定的工程建设目标,明确双方权利义务关系的协议。
根据不同的标准,建设工程合同可以分为六大类。
一、按承发包方式分类1. 勘察设计或施工总承包合同:指发包人将整个建设工程的勘察、设计或施工任务全部委托给一个承包人,承包人按照合同约定完成工程建设的合同。
2. 单位工程承包合同:指发包人将建设工程中的一个单位工程委托给一个承包人,承包人按照合同约定完成该单位工程建设的合同。
3. 工程项目总承包合同:指发包人将整个工程项目的勘察、设计、施工等任务全部委托给一个承包人,承包人按照合同约定完成工程项目建设的合同。
4. BOT合同(特许权协议):指建设、运营、移交(Build-Operate-Transfer)模式,发包人授予承包人一定期限的特许权,承包人负责筹集资金、建设、运营工程项目,特许权期满后,项目设施无偿移交给发包人的合同。
二、按承包工程计价方式分类1. 总价合同:指发包人与承包人按照工程项目的总量、单价等确定合同价款,承包人按照合同约定完成工程建设的合同。
总价合同可分为固定总价合同和调价总价合同。
2. 单位合同:指发包人与承包人按照工程单位工程量价格确定合同价款,承包人按照合同约定完成工程建设的合同。
单位合同可分为估计工程量单价合同、纯单价合同、单位与包干混合合同等。
三、与建设工程有关的其他合同1. 建设工程委托监理合同:指发包人委托监理机构对工程建设的过程、质量、安全、进度等进行监督管理的合同。
2. 建设工程物资采购合同:指发包人或承包人为了工程建设需要,向供应商购买物资、设备、材料等商品的合同。
3. 建设工程保险合同:指发包人和承包人为防范工程建设过程中可能发生的意外风险,共同投保工程保险的合同。
4. 建设工程担保合同:指担保人与发包人、承包人之间,为保证承包人履行合同义务,担保人向发包人提供担保的合同。
四、按工程建设阶段分类1. 工程勘察合同:指发包人与勘察人就完成建设工程地理、地质状况的调查研究工作而达成的协议。
建设部建筑工程施工合同范本4篇
![建设部建筑工程施工合同范本4篇](https://img.taocdn.com/s3/m/8630b58f185f312b3169a45177232f60ddcce7d7.png)
建设部建筑工程施工合同范本4篇篇1建设部建筑工程施工合同范本第一章总则第一条为了规范建筑工程施工活动,维护当事人合法权益,根据《建设工程法》、《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,制定本合同范本。
第二条本合同适用于中华人民共和国境内建筑工程施工活动,包括新建、扩建、改建、装修等各类建筑工程施工。
第三条合同各方应当遵守诚实信用原则,履行合同义务,促进合同目的的实现。
第四条项目地址、合同金额、工程内容、开工日期、竣工日期等具体事项应当在合同正文中明确规定。
第五条本合同由甲、乙双方签订,具有法律效力。
第二章合同签订第六条合同各方应当向对方提供营业执照、法人代表授权书、身份证明等有效证件,确保签订合同的真实性。
第七条本合同经双方协商一致后签订,应当在正式合同文本上签字盖章,视为合同正式成立。
第八条本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
第九条本合同经双方签订后,不得擅自修改、变更,如有需要应当经双方书面确认。
第十条本合同自双方签订之日起生效。
第三章工程质量第十一条甲方应当按照国家有关建筑工程质量标准和规范进行施工,确保工程质量合格。
第十二条乙方应当配合并监督施工过程,及时发现并解决工程质量问题。
第十三条工程施工过程中如遇不可抗力等特殊情况,应当及时通知对方,并据实提出解决方案。
第十四条工程竣工后,双方应当共同验收工程质量,如发现问题应当及时协商解决。
第四章工程进度第十五条工程竣工日期应当按照合同规定执行,如遇特殊情况,应当提前向对方履行解释义务。
第十六条工程施工过程中如遇进度延误问题,应当及时协商解决,如因甲方原因造成延误,应当承担赔偿责任。
第十七条工程进度管理应当根据实际情况进行调整,如需延长施工期限,应当经过双方协商一致。
第十八条工程竣工后如发现进度问题,应当及时协商解决并确定赔偿办法。
第五章工程变更第十九条工程施工过程中如遇设计变更等问题,应当及时通知对方,经双方协商一致后方可变更。
建设工程合同样本(通用5篇)
![建设工程合同样本(通用5篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/2178feb6ed3a87c24028915f804d2b160b4e86f8.png)
建设工程合同样本(通用5篇)建设工程合同样本第1篇发包人(全称):__________________有限公司(以下简称甲方)承包方(全称):__________________(以下简称乙方)为保证工程在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程,主体结构工程,屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下:_______________________________________________________________ _________二、质量保修期质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。
分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家规定,结合具体工程约定质量保修期如下:1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年;4.装修工程为2年;5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年。
三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费用从质量保修金扣除。
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。
非承包施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的________%;五、质量保修金的返还甲方在质量保修期满后天内,将剩余保修金返还乙方。
建设工程劳务合同(通用6篇)
![建设工程劳务合同(通用6篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/0b7d4c6bb207e87101f69e3143323968011cf4da.png)
建设工程劳务合同(通用6篇)建设工程劳务合同篇1承包方(甲方):住址:分包方(乙方):住址:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿和诚实信用原则,双方就___________________建设项目的工程劳务分包合作事项协商一致,签订本劳务分包合同,双方共同遵照执行。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程工期:计划开工日期:_______年______月______日,计划竣工日期:_______年______月______日,总工期_______天。
4、承包方式:5、工程造价:二、工程价款的结算方式甲方收到建设单位拨付的工程款后,按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。
三、材料提供本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。
四、质量条款本项目的质量标准为省级优良。
乙方应坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。
五、安全条款1、乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
2、加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
六、甲方责任1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
4、甲方委派驻工地代表,监督乙方的工作。
5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
七、乙方责任1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
![建设工程施工合同范本(示范文本)6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/6e3f5c8329ea81c758f5f61fb7360b4c2f3f2a43.png)
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。
2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。
建设工程施工合同范本(通用10篇)
![建设工程施工合同范本(通用10篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/5a27f24fb94ae45c3b3567ec102de2bd9605de00.png)
建设工程施工合同范本(通用10篇)建设工程施工合同范本(通用10篇)随着人们法律意识的建立,越来越多事情需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。
那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的建设工程施工合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
建设工程施工合同篇1承包方:(甲方)施工单位:(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务,搞好配合协调,确保工期和工程质量,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,经双方充分协商,签订本合同,以资共同遵守执行。
一、工程名称:山韵佳苑B区二、工程单价:壹拾叁元(13.00)每米三、工程内容范围:四、承包方式:单包人工 (工程量约23000m)五、工程造价:大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元六、结算方式:合同单价不变,工程量按实结算,办好签证,验收手续。
七、施工方案和工期:施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。
乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督,严格按图施工。
工期包括:开工日期按实际开工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期顺延:①天气原因②设计变更③地质原因④场地影响⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因八、付款方式:首期:机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。
中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。
末期:施工完成后甲方付工程总造价的90%。
余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。
九、乙方在施工期内,甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量,如发现不符有关规定时,甲方有权指正,乙方应负责及时改正。
十、乙方在施工中,如乙方责任者发生工伤,设备损坏等事故,均由乙方自行负责处理及赔偿,甲方概不负责。
十一、甲乙双方应明确工作代表,甲方工地代表同志,监理单位工地代表徐惠明同志,乙方工地代表孙海燕同志。
十二、工程质量验收,由甲方会同乙方等有关单位,对工程按规定进行总体验收。
建设工程合同六大分类包括
![建设工程合同六大分类包括](https://img.taocdn.com/s3/m/9d071cbaafaad1f34693daef5ef7ba0d4b736d79.png)
建设工程合同六大分类建设工程合同是指发包人和承包人之间就完成特定的建设工程任务,明确双方权利义务的协议。
根据不同的标准,建设工程合同可以分为六大类。
一、按承发包方式分类1. 勘察设计或施工总承包合同:发包人将建设工程的勘察、设计、施工等全部任务一并发包给一个具备相应资质条件的承包人。
2. 单位工程承包合同:发包人将一个单位工程的建设任务发包给承包人。
3. 工程项目总承包合同:发包人将一个工程项目的全部或部分建设任务发包给承包人,承包人承担项目的设计、采购、施工等任务。
4. BOT合同(特许权协议):指政府将基础设施项目的建设、运营和维护权授予私营企业,私营企业在特许权期限内运营项目并获取收益,特许权期限结束后,项目无偿移交给政府。
二、按承包工程计价方式分类1. 总价合同:根据工程项目的全部工程量和任务,双方协商确定一个总价,承包人完成工程后,发包人支付约定的总价。
2. 单位合同:按照工程项目的各个单位工程或分部分项工程进行计价,双方约定单价,承包人完成工程后,发包人根据实际完成的工程量支付相应的价款。
3. 成本加酬金合同:承包人按实际发生的工程成本加上约定的酬金向发包人结算。
三、与建设工程有关的其他合同1. 建设工程委托监理合同:发包人委托监理机构对建设工程的质量和进度进行监督、检查和控制。
2. 建设工程物资采购合同:发包人或承包人采购建设工程所需的原材料、设备等物资的合同。
3. 建设工程保险合同:为防范工程建设过程中可能出现的风险,发包人和承包人之间就保险事项达成协议的合同。
4. 建设工程担保合同:为确保建设工程的顺利进行,各方之间就提供担保事项达成协议的合同。
四、按工程建设阶段分类1. 工程勘察合同:发包人与勘察人就完成建设工程勘察任务明确双方权利义务的协议。
2. 工程设计合同:发包人与设计人就完成建设工程设计任务明确双方权利义务的协议。
3. 工程施工合同:发包人与承包人为完成建设工程项目的施工任务明确双方权利义务的协议。
住建部建设工程合同模板(必备6篇)
![住建部建设工程合同模板(必备6篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/0f6948aa760bf78a6529647d27284b73f24236cf.png)
住建部建设工程合同模板第1篇发包方:_____________承包方:_____________签约时间:_________________签约地点:_________________为了保证_____________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《_合同法》、《_建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程名称:________________二、建筑面积(工程形式):________________三、施工地点:_____________四、工期:_________________(一)开工:_________________年_____月_____日;(二)竣工:_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。
五、承包形式:______________六、工程质量标准:______________七、工程价款:_________________共计人民币元。
八、付款方式:_________________本合同生效后支付合同款项的_____%,计_______ ___元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的_____%,计__________元;质保金_ _____元,质保期满后支付。
九、质保期:_________________年。
十、双方的责任义务(一)发包方的责任义务1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;(二)承包方的责任义务1、按发包方要求及图纸要求进行施工;2、如期完成施工任务;3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;5、教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他(一)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
建设工程合同协议书(3篇)
![建设工程合同协议书(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/e19740bb85868762caaedd3383c4bb4cf6ecb773.png)
建设工程合同协议书发包方(甲方):_____地址:_____ 邮码:_____ 电话:_____ 法定代表人:_____ 职务:_____ 承包方(乙方):_____地址:_____ 邮码:_____ 电话:_____ 法定代表人:_____ 职务:_____ 依照《中华人民共和国民法典》和_____市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称:_____二、工程地点:_____三、工程编号:_____四、工程范围和内容:全部工程建筑面积_____平方米。
(各单项工程详见工程项目一览表)五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币_____元,其中:人工费_____元。
(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自_____年_____月_____日开工,至_____年_____月_____日竣工。
(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。
三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。
顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条物资供应一、全部工程所需的物资按下列第(_____)项供应方式办理:1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。
其他材料由乙方负责采购供应。
2.统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。
3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
房屋建设工程合同6篇
![房屋建设工程合同6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/66a079eca0c7aa00b52acfc789eb172dec639953.png)
房屋建设工程合同6篇房屋建设工程合同 (1) 发包人(全称):_________承包人(全称):__________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:___________工程地点:___________工程内容:___________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_______资金来源:___________二、工程承包范围承包范围:___________三、合同工期开工日期:___________竣工日期:___________合同工期总日历天数___天。
四、质量标准工程质量标准:_________五、合同价款金额(大写):______元(人民币)$:______元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____年__月__日合同订立地点:___________本合同双方约定___________后生效。
甲方:乙方:房屋建设工程合同 (2) 甲方:江孜公路段乙方:_________________________上述双方经过友好协商,现就甲方处于江孜县上海东路31号公路段院内值班室建设,达成如下合同条款:第一条合同标的物所处位置:江孜县上海东路31号(建筑面积约 42 平方米,合同价款以实际建筑面积为准);标的物建设工期为20__年 4 月 13 日至20__年 5 月 26 日;值班室建设费用为 1600.00 元/平方米;承包方式为全包方式。
建设工程施工合同(通用版)5篇
![建设工程施工合同(通用版)5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/7a21818fc0c708a1284ac850ad02de80d4d806f1.png)
建设工程施工合同(通用版)5篇篇1建设工程施工合同(通用版)第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动,明确双方的权利和义务,保障合同的履行,特制定本合同。
第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。
第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件,由乙方进行实质性的建设工程施工,确保工程质量。
第4条合同的签订本合同经双方协商,共同遵守签订,具有合同法律效力。
第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
第6条合同的变更经双方协商一致,可以变更本合同的相关内容。
第7条合同的解除双方协商一致,经法定程序,可以解除本合同。
第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。
第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。
第10条工程位置建设工程位于__________。
第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。
第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准,符合设计要求。
第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。
第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位,负责本工程的具体实施。
第15条施工监理丙方为施工监理单位,负责对工程实施过程进行监督和管理。
第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定,在保证质量的前提下,合理选材、施工。
第17条安全管理乙方应制定安全生产计划,加强现场管理,确保工程施工安全。
第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施,并确保环境污染的最小化。
第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议,双方应友好协商解决。
第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后,乙方应邀请丙方进行完工验收,符合质量要求后,可进行竣工验收。
第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。
第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。
建设工程合同(通用15篇)
![建设工程合同(通用15篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/7d68faf66e1aff00bed5b9f3f90f76c661374cf6.png)
建设工程合同(通用15篇)建设工程合同1甲方(委托人):___________________________乙方(居间人):___________________________甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就____________省_____________________工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。
甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。
乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。
否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。
否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。
工程建设其他费合同审核
![工程建设其他费合同审核](https://img.taocdn.com/s3/m/26cc248429ea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2acb.png)
工程建设其他费合同审核
一、合同主体信息
在合同的开头部分,需要明确双方的基本信息,包括甲方(业主)和乙方(承包商或服务
提供方)的名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等。
这是民法典律效力的基础,也是日后可能出现纠纷时的重要依据。
二、服务内容与标准
详细列明乙方将为甲方提供的服务内容,包括但不限于工程设计、监理、咨询等具体服务
项目。
同时,应明确服务的标准和要求,如设计深度、监理频次、咨询报告的提交时间等,确保服务的质量和效率。
三、费用支付条款
合同中应详细规定费用的支付方式、支付时间、支付条件等。
例如,可以设定分期付款的
方式,根据工程进度或服务完成情况来逐步支付费用。
还应注明费用的计算方法、是否含税、税费的承担方等内容。
四、违约责任
明确双方违反合同约定时应承担的责任,包括违约金的数额、赔偿范围、责任追究的程序等。
这有助于约束双方严格履行合同,减少违约行为的发生。
五、争议解决机制
设定争议解决的方式和程序,如协商解决、调解、仲裁或诉讼等。
同时,应明确争议解决
的地点和适用的法律,为可能出现的争议提供解决途径。
六、附加条款
根据实际情况,双方可以协商增加一些特殊条款,如保密协议、知识产权归属、合同变更
和终止的条件等。
七、签字盖章
合同最后应有双方法定代表人或授权代表的签字,并加盖公章或合同专用章,以示认可和
承诺。
八、附件
如果有相关的技术规范、图纸、费用明细表等附件,应在合同中列明,并作为合同不可分
割的一部分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程其他合同
第4章
建设工程其他合同
返回总目录
4.1
第4章 建设工程其他合同
本章内容
•建设工程勘察设计合同 •建设工程委托监理合同 •练 习 题
4.2
第4章 建设工程其他合同
4.1建设工程勘察设计合同
一、建设工程勘察设计合同概述 工程勘察和设计是工程建设活动必不
可少的程序。建设工程在施工之前,必须 要查明、分析、评价建设场地的地质、地 理、环境特征和岩土工程条件,还要对建 设工程所需的技术、经济、资源、环境等 条件进行综合分析和论证。根据建设工程 的要求所进行的上述活动就是工程勘察和 设计。
4.5
第4章 建设工程其他合同
《建设工程勘察合同》示范文本分 为两种。其中,GF-2000-0203版本适用 于岩土工程勘察、水文地质(含凿井)、 工程测量和工程物探;GF-2000-0210版 本适用于岩土工程设计、治理和监测。
《建设工程设计合同》示范文本也 分为两种。其中,GF-2000-0209版本适 用于民用建设工程的设计;GF-20000210版本适用于专业建设工程的设计。
4.11
第4章 建设工程其他合同
第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及 付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间 工,4.1_.1_本年工_程_的月勘察_工_作日定提于交_勘_察年成_果_资月料_,_由日于开 发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料 时,按本合同第六条规定办理。
4ห้องสมุดไป่ตู้3
第4章 建设工程其他合同
工程勘察设计活动是一项专业性极强的活动, 必须由具备法定条件的专门机构和专业人员来完 成。通常,建设工程的业主与从事工程勘察设计 的专门机构签订勘察设计委托合同进行勘察设计 活动。
《合同法》第二百六十九条规定:建设工程 合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的 合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工 合同。第二百七十条规定:建设工程合同应当采 用书面形式。上述规定说明,勘察、设计合同必 须采用书面形式订立。
4.4
第4章 建设工程其他合同
由于勘察设计活动的内容相当复杂,规定 发包人和承包人权利义务的合同内容十分专业 化,为使勘察设计合同的签订和履行能够顺利 进行,建设部和国家工商行政管理总局于2000 年联合颁布了《建设工程勘察设计合同管理办 法2合00同》0, -》02并(0G3推F,-荐2G0使0F0-用2-002《0009建-0,2设0G4工F)和-程20《勘00建察-0设2合1工0同)程示》设范(G计文F本。该示范文本虽不强制使用,但由于其条款 设计的科学性和完备性有利于明确双方的技术 经济责任、保护双方的合法权益,从而成为了 勘察设计活动中发包方和承包方的明智选择。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书 或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工 作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、 窝工等)时,工期顺延。
4.12
第4章 建设工程其他合同
4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收 费标准__ 计取费用;或以“预算包 干”、“中标价加签证”、“实际完 成工作量结算”等方式计取收费。国 家规定的收费标准中没有规定的收费 项目,由发包人、勘察人另行议定。
4.9
第4章 建设工程其他合同
第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并 对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线 范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围 的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的 坐标与标高资料。
4.14
第4章 建设工程其他合同
第五条 发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式
向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二 条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸 的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若 因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸 不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察 工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时, 由发包人承担民事责任。
4.13
第4章 建设工程其他合同
4.2.2本工程勘察费预算为 __元(大写 ),合 同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘 察费的20%作为定金,计__元(本合同履行后, 定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型 勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度_ _%时,向勘察人支付预算勘察费的__ %的 工程进度款,计__ 元;勘察工作结束后 天 内,发包人向勘察人支付预算勘察费的__ %, 计__元;提交勘察成果资料后10天内,发包 人应一次付清全部工程费用。
4.6
第4章 建设工程其他合同
以上两种合同的示范文本虽因内容的 不同而各有两个版本,但从条款来看,其 实质都不外乎《合同法》第十二条所规定 的内容,即当事人名称和住所,标的,数 量,质量,价款或酬金,履行期限、地点 和方式,违约责任,解决争议的方法等。
4.7
第4章 建设工程其他合同
二、 《建设工程勘察合同<示范文本>》的内容 适用于岩土工程、水文地质(含凿井)、工程测量和工
程物探的勘察合同示范文本GF-2000-0203条款如下: 工程名称: 工程地点: 勘察证书等级: 签订日期: 发包人: 勘察人: 发包人委托勘察人承担 任务。根据《中华人民共和
国合同法》及国家有关法规,发包人、勘察人协商一致签 订本合同。
4.8
第4章 建设工程其他合同
第一条 工程概况 1.1工程名称 1.2工程建设地点 1.3工程规模、特征 1.4工程勘察任务委托文号、日期 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求 1.6承接方式 1.7预计勘察工作量
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、 电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分 布图。
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发 包4人.10 需向勘察人支付相应费用。
第4章 建设工程其他合同
第三条 勘察人向发包人提交勘察成 果资料并对其质量负责;勘察人负责 向发包人提交勘察成果资料四份,发 包人要求增加的份数另行收费。