弱电工程设计合同
弱电系统工程合同书
弱电系统工程合同书1. 项目背景本项目是针对某公司新建办公楼的弱电系统工程设计、安装和调试，旨在为该公司提供安全、稳定且先进的弱电系统，满足办公楼的通信、网络和安防需求。
2. 项目概况•项目名称：弱电系统工程•合同双方：甲方（公司名称）、乙方（供应商名称）•合同金额： [填写金额]•项目开始： [填写开始日期]•项目结束： [填写结束日期]•项目地质： [填写办公楼地质]3.1 任务和范围3.2 硬件设备和软件系统甲方将按照双方共同商定的技术规范和要求，提供弱电系统硬件设备和软件系统所需的材料、设备、工具和技术支持。
3.3 项目进度和支付方式1.项目进度将根据双方协商达成的计划进行，乙方应确保按时完成各项任务；2.项目进度达到一定阶段后，甲方将根据约定支付相应的款项；3.最终款项将在项目竣工验收合格后支付给乙方。
3.4 质量保证乙方应确保提供的弱电系统符合国家、行业和甲方的相关规范和标准，并提供一定期限的质量保修服务。
3.5 保密条款双方同意在项目合作期间及之后，对于所涉及到的商业秘密和机密信息保密，不得泄露给第三方。
1.对于由于不可抗力因素（如自然灾害、战争等）造成的项目延期或的情况，双方应互相理解并协商解决；2.乙方在项目过程中可能遭受的设备故障、人为失误等损失，甲方不承担责任。
5. 合同变更和终止1.任何一方在执行过程中有任何变更需求，应书面通知对方，并经双方协商一致后，进行合同变更；2.如因特殊情况需要终止合同，应提前书面通知对方，并按照合同约定进行结算。
6. 知识产权除非另有约定，本项目中所有设计图纸、设备材料和软件系统的知识产权归乙方所有。
7. 法律适用和解决争议本合同适用于法律。
对于因执行本合同而产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成，可通过诉讼途径解决。
甲方（盖章）：__________________ 签字：__________________ 日期：_________________乙方（盖章）：__________________ 签字：__________________ 日期：_________________。
弱电工程设计合同范本6篇
弱电工程设计合同范本6篇篇1弱电工程设计合同范本甲方（设计方）：______________乙方（委托方）：______________鉴于乙方拟委托甲方进行弱电工程设计，并为明确双方权利和义务，经双方友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 项目名称：______________2. 项目地点：______________3. 项目范围：______________4. 工程内容：______________5. 甲方承担的设计范围：______________二、设计标准1. 本设计合同所述的设计内容应符合国家相关弱电工程设计规范。
2. 设计方应保证所提供的设计文件真实有效，并符合国家有关弱电工程设计标准要求。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用总额为______________人民币，乙方应按照合同约定的支付比例及时间向甲方支付设计费用。
2. 设计费用支付方式：______________四、设计工期1. 设计工期为______________，甲方应按照双方商定的设计工期完成工程设计任务。
2. 若因不可抗力等情况导致设计工期延迟，甲方应及时通知乙方，并经双方协商确定新的设计工期。
五、保密条款1. 双方应保守设计过程中所涉及的商业秘密及相关设计资料，未经对方书面许可，不得向任何第三方透露。
2. 如因一方违反保密条款导致对方损失的，违约方应承担相应的经济责任。
六、质量保证1. 设计方应保证所提供的设计文件符合国家相关标准，且具有较高的设计质量。
2. 设计方应对设计过程中出现的问题及时解决，并在乙方要求下进行修改完善。
七、合同解除及争议解决1. 若一方违反合同规定导致合同无法履行的，对方有权解除合同，并依法追究违约方责任。
2. 对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，如无法协商解决，应提交相关部门协助解决。
八、其他条款1. 本合同中未尽事宜，双方可以另行签署补充协议。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
弱电设计合同模板
弱电设计合同模板甲方，（委托方名称）。
乙方，（设计方名称）。
鉴于甲方拟开展某项工程项目，需要进行弱电系统设计，现甲乙双方经友好协商，就有关弱电设计事宜达成如下协议：一、项目概况。
1.1 项目名称，（项目名称）。
1.2 项目地址，（项目地址）。
1.3 项目概况，（项目概况）。
二、设计内容。
2.1 甲方委托乙方进行弱电系统设计，包括但不限于通信系统、监控系统、安防系统等。
2.2 设计范围，（设计范围具体内容）。
三、设计标准。
3.1 设计遵循国家相关标准和规范，符合工程实际需求。
3.2 设计应满足甲方提出的技术要求和功能需求。
四、设计阶段。
4.1 设计分为初步设计阶段、施工图设计阶段和竣工图设计阶段。
4.2 各阶段设计内容和交付时间，（详细列出各阶段设计内容和交付时间）。
五、设计费用。
5.1 设计费用总额为（具体金额），根据设计范围和工作量确定。
5.2 设计费用支付方式，（具体支付方式和时间节点）。
六、知识产权。
6.1 设计成果归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
6.2 甲方有权对设计成果进行合理利用，并对乙方进行适当的署名和酬劳。
七、保密条款。
7.1 双方应对设计过程中涉及的商业机密和技术秘密进行保密。
7.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露设计内容和技术细节。
八、违约责任。
8.1 若一方未能按约定时间和质量完成设计任务，应承担相应的违约责任。
8.2 违约方应赔偿对方因此造成的损失，并承担相关法律责任。
九、争议解决。
9.1 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至有关仲裁机构解决。
9.2 争议解决的相关费用由争议双方分担。
十、其他条款。
10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至设计任务完成之日终止。
10.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
以上就是弱电设计合同模板的内容，希望能对您有所帮助。
弱电工程合同范本5篇
弱电工程合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方弱电工程的建设达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程范围：包括但不限于视频监控、门禁系统、报警系统、公共广播系统等。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
此造价为包工包料造价，包含材料费、人工费、税费等一切相关费用。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项：（1）本合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；（2）工程完工并通过验收后，甲方支付乙方工程总造价的______%；（3）剩余______%作为质保金，工程保修期满后无质量问题一次性支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照相关国家标准、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 验收标准：按照相关国家标准、行业标准及本合同约定的内容进行验收。
五、工程保修及服务1. 保修期：工程竣工验收合格后，乙方提供为期______年的免费保修服务。
2. 保修范围：因乙方施工质量问题导致的故障及损坏。
3. 保修期间，乙方应在接到甲方维修通知后的______小时内响应，并在______小时内到达现场进行维修。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款千分之______的违约金。
弱电工程设计合同范本7篇
弱电工程设计合同范本7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（设计方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行弱电工程设计事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________弱电工程2. 项目地点：____________________3. 设计范围：涵盖视频监控、门禁系统、广播系统、计算机网络等弱电系统。
二、设计内容乙方应按照甲方的需求，提供包括但不限于以下设计内容：1. 系统架构设计；2. 设备选型与配置方案；3. 布线方案及图纸设计；4. 系统集成方案；5. 后期安装调试指导。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用总计：人民币________元整（大写：____________________元整）。
具体金额根据项目规模和复杂度协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点支付设计费用：（1）合同签订后，支付设计总费用的____%作为预付款；（2）乙方提交初步设计方案后，支付设计总费用的____%；（3）项目设计完成并经过甲方确认后，支付剩余的设计尾款。
四、设计周期与进度安排1. 乙方应在合同签订后____个工作日内开始设计，并在____个工作日内完成初步设计方案。
2. 初步设计方案确认后，乙方应在____个工作日内完成全部设计工作。
3. 若因甲方原因导致设计周期延误，乙方不承担任何责任。
五、设计成果交付与验收1. 乙方应按约定完成设计成果，并提交包括但不限于以下文件：（1）系统架构设计图；（2）设备配置清单及选型建议；（3）布线图纸及说明；（4）系统集成方案及实施指导。
2. 甲方应在收到设计成果后的____个工作日内进行验收，并签署验收意见。
如甲方对设计成果有异议，应书面通知乙方，乙方应在收到通知后及时进行修改。
六、知识产权及保密条款1. 乙方为本项目所设计的图纸、方案等知识产权归甲方所有。
弱电工程设计合同范本
弱电工程设计合同范本第一篇范文：合同编号：__________弱电工程设计合同甲方（委托方）：____________________乙方（设计方）：____________________鉴于甲方委托乙方进行弱电工程设计，为确保双方合法权益，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：弱电工程设计，包括但不限于综合布线、计算机网络、安防监控、楼宇自控等系统的设计。
二、合同期限2.1 本合同自双方签订之日起生效，至工程验收合格之日终止。
三、设计费用3.1 设计费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
3.2 设计费用支付方式：按工程进度分期支付，具体支付时间为：（1）合同签订后支付总额的30%；（2）设计成果提交并经甲方确认后支付总额的50%；（3）工程验收合格后支付总额的20%。
四、设计成果4.1 乙方应按照甲方的要求，提供完整、准确、规范的设计文件，包括设计说明书、设计图纸、设计概算等。
（1）符合国家及行业相关法律法规、规范和标准；（2）满足甲方提出的工程功能、质量、安全、环保等要求；（3）设计合理、经济、实用、美观。
五、知识产权5.1 本合同项下的设计成果的知识产权归乙方所有，甲方不得未经乙方书面同意，将设计成果用于本合同以外的其他项目。
5.2 甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经乙方书面同意，不得向第三方泄露。
六、违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违反合同，应承担相应的违约责任。
6.2 乙方未按约定时间、质量完成设计任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为设计费用的10%。
七、争议解决7.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
弱电工程设计合同(模板)
弱电工程设计合同(模板)1. 合同概述本合同由甲方（委托方）与乙方（设计方）于年月日签订，旨在明确委托方对乙方进行弱电工程设计的要求和乙方提供设计服务的规范。
2. 项目背景委托方计划开展弱电工程改造项目，为了确保项目的顺利进行，需要乙方提供专业的弱电工程设计方案。
3. 设计范围网络布线设计：包括局域网和广域网的布线设计，包括线缆种类、布线路径等；通信系统设计：包括方式系统、对讲系统、广播系统等的设计；安防系统设计：包括门禁系统、监控系统、报警系统等的设计；机房设计：包括空调、供电、防火等系统的布局设计。
4. 设计要求符合相关法规和标准：乙方设计的弱电系统应符合国家相关法规和标准的要求；可行性分析：乙方应进行弱电系统的可行性分析，保证设计方案的可实施性；安全性设计：乙方应采取必要的安全措施，确保弱电系统的安全性；合理性设计：乙方应根据项目需求进行合理布线和设备选择，确保性价比最优。
5. 设计交付物弱电系统设计方案：包括设计思路、系统框架、布线图纸等；设计图纸：包括网络布线图、系统连接图等。
6. 交付时间和验收标准乙方应在合同签订后天内提交初步弱电系统设计方案，并在委托方确认后天内提交最终设计文件。
委托方将根据设计文件的实现程度、质量要求等，进行设计方案的验收。
7. 费用和支付方式委托方向乙方支付的设计费用为元，委托方应在合同签订后的天内支付设计费用的%作为预付款，余款在设计方案交付合格后天内支付。
8. 合同变更和解除任何一方在合同履行过程中，希望对合同进行变更或解除，应提前书面通知对方并取得对方的书面同意。
9. 争议解决本合同发生争议的，双方应友好协商解决，如无法协商一致的，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
10. 其他事项本合同未尽事宜由双方另行协商解决，并以书面形式作为补充协议。
弱电工程设计合同6篇
弱电工程设计合同6篇篇1甲方：[甲方公司或单位名称]乙方：[乙方公司或单位名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方弱电工程设计事项达成如下协议：一、合同目的与项目概述本合同旨在明确甲乙双方在设计弱电工程中的权利和义务，确保项目顺利进行。
工程包括综合布线系统、监控系统、网络系统、智能门禁系统等设计内容。
设计需满足行业标准及规范，确保系统稳定运行并符合相关法律法规要求。
项目总预算为人民币XX万元整。
二、合同范围与工作内容乙方应按照甲方的要求完成以下工作内容：系统架构设计、技术方案设计、设计图纸提供及现场技术解答等。
设计过程中应充分考虑甲方的实际需求，确保设计方案的合理性、可行性和安全性。
同时，乙方应按时提交设计方案，确保项目按时完成。
三、合同期限与进度安排本合同自双方签署之日起生效，设计周期为XX个月。
乙方应按照以下进度安排完成设计工作：合同签订后XX周内完成初步方案设计，初步方案设计通过后XX周内完成施工图纸设计，并在施工图确认后一周内提交验收成果。
具体项目进度应参照附录一中的时间表。
若遇到不可抗力因素导致无法按时履行合同义务时，应及时通知甲方并协商解决方案。
四、费用与支付方式本合同设计费用总额为人民币XX万元整（大写：[金额汉字大写]）。
支付方式如下：合同签订后XX日内支付总设计费用的XX%作为预付款；初步方案设计通过并经甲方确认后支付剩余款项的XX%；施工图确认后支付剩余款项的XX%。
具体费用明细参见附录二中的费用清单。
若因乙方原因导致项目延期交付的，乙方应扣除相应违约金。
若因甲方原因导致中途变更设计方案的，双方应另行协商设计费用的调整。
五、保密条款与知识产权乙方应对本合同涉及的所有技术资料和信息进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
所有设计成果的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自转让或许可第三方使用。
若因乙方违反保密义务导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
弱电工程设计合同范本
弱电工程设计合同范本甲方（委托方）：_________________________乙方（设计方）：_________________________鉴于甲方需要进行弱电工程设计，乙方具有相应的设计资质和经验，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就弱电工程设计事宜达成如下合同条款：第一条设计内容及要求1.1 设计范围：乙方负责甲方指定区域内的弱电系统设计，包括但不限于综合布线系统、安全防范系统、楼宇自动化系统等。
1.2 设计标准：乙方应依据国家及行业相关标准，结合甲方具体要求，进行设计。
1.3 设计成果：乙方应提供完整的设计图纸、说明书及相关技术文件。
第二条设计周期2.1 设计周期自合同签订之日起计算，共计____天。
2.2 若因甲方原因导致设计工作延期，乙方有权相应延长设计周期。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同总价款为人民币（大写）________元整（￥________元）。
3.2 甲方应在合同签订后____日内支付总价款的____%作为预付款。
3.3 设计成果经甲方确认后，甲方应在____日内支付剩余价款。
第四条设计成果的交付与确认4.1 乙方应在设计周期内完成设计工作，并按约定时间向甲方交付设计成果。
4.2 甲方应在收到设计成果后____日内完成审查，并提出修改意见。
4.3 乙方应根据甲方的修改意见，在____日内完成修改并重新提交。
第五条双方的权利与义务5.1 甲方有权对设计成果提出修改意见，乙方应予以配合。
5.2 乙方应保证设计成果的原创性，不得侵犯第三方的知识产权。
5.3 甲方应按合同约定支付设计费用，乙方应按约定提供设计服务。
第六条保密条款6.1 双方应对合同内容及在履行合同过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。
6.2 保密期限为合同履行完毕后____年。
第七条违约责任7.1 若甲方未按约定支付设计费用，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
7.2 若乙方未按约定时间交付设计成果，应按合同总价款的____%向甲方支付违约金。
弱电工程合同范本6篇
弱电工程合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方弱电工程项目的建设，达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________弱电工程项目。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程范围：监控系统、综合布线系统、计算机网络系统等弱电工程项目的设计、供应、安装、调试及售后服务等。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、合同价款及支付方式1. 本弱电工程项目总造价为人民币____元（大写：____元整）。
2. 甲方在合同签订后三个工作日内支付乙方工程总造价的__%作为预付款。
3. 乙方完成工程安装和调试工作，并经甲方验收合格后，甲方支付工程总造价的__%。
4. 工程质保金为工程总造价的__%，自验收合格之日起满一年后支付。
四、工程质量和验收1. 乙方应按照国家标准和相关行业标准进行设计和施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料及验收申请，甲方应在收到申请后三个工作日内组织验收。
3. 甲方验收合格后，应出具验收报告并签字确认。
如验收不合格，乙方应按要求进行整改。
五、保修和服务1. 乙方承诺对本项目提供一年的质保服务。
质保期内，如出现质量问题，乙方负责免费维修。
2. 质保期满后，乙方提供有偿维修服务。
维修范围和价格按照乙方的服务标准执行。
3. 乙方在接到甲方的维修请求后，应在最短时间内响应并处理。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款的__%作为违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的__%作为违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
弱电工程协议书5篇范本
弱电工程协议书范本1甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行弱电工程的设计、施工等相关事项，经友好协商，达成以下协议：一、工程概述1.1 工程名称：________弱电工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于网络系统、电话系统、监控系统、广播系统等的设计和施工。
二、工程设计和施工2.1 乙方负责根据甲方的需求进行弱电工程的设计，并提交设计方案及施工图纸。
设计方案应符合国家相关法律法规及行业标准，满足甲方的使用需求。
2.2 乙方按照设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
2.3 乙方应指派专业工程师对工程进行现场指导，确保工程质量和进度。
2.4 乙方应按照约定的时间节点完成工程，如有特殊情况需提前通知甲方，经甲方同意后方可调整工程进度。
三、工程质量和保修3.1 乙方应保证工程质量，确保工程达到约定的质量标准。
工程质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
3.2 工程验收合格后，乙方应提供一年的免费保修服务。
保修期内，如出现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内派员进行维修。
四、工程费用和支付4.1 工程总费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
4.2 甲方应按照约定的付款方式及时支付工程费用。
甲方未按时支付工程费用的，应按逾期付款金额的每日千分之五向乙方支付违约金。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交________人民法院诉讼解决。
弱电工程签合同
弱电工程签合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________一、工程内容：1.1 乙方负责甲方的弱电工程设计、施工、调试及验收等工作。
1.2 工程包括但不限于：综合布线系统、监控系统、门禁系统、广播系统、网络系统等。
二、工程质量：2.1 乙方必须按照国家相关规定和标准进行设计和施工，确保工程质量。
2.2 乙方应对其提供的设备和材料的质量负责，对施工过程中出现的问题应及时解决。
三、工程期限：3.1 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
3.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，双方协商解决。
四、工程费用：4.1 工程总费用为____元，包括设计费、施工费、设备费等。
4.2 甲方应在合同签订后____天内支付____%的预付款，余款在工程验收合格后支付。
五、违约责任：5.1 如乙方未按约定时间完成工程，应支付违约金。
5.2 如甲方未按约定时间支付款项，应支付违约金。
六、争议解决：6.1 本合同的解释权归甲方所有。
6.2 如双方在执行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
七、其他：7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
以上只是一份基本的弱电工程合同范本，具体内容需要根据实际情况进行调整。
在签订合同时，双方都应仔细阅读合同内容，明确各自的权利和义务，以保障各自的权益。
弱电工程是建筑工程中的重要一环，涉及到的内容非常广泛，包括综合布线系统、监控系统、门禁系统、广播系统、网络系统等。
因此，弱电工程合同的签订对于保障工程的顺利进行具有重要意义。
在签订合同时，双方都应明确各自的权利和义务，以保障各自的权益。
弱电工程设计合同范本
弱电工程设计合同范本甲方（委托方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（受托方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________鉴于甲方拟进行弱电工程建设，乙方具备相关设计资质和经验，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：乙方根据甲方的要求，对弱电工程进行设计，包括但不限于系统方案设计、图纸设计、施工方案设计等。
4. 工程期限：自本合同签订之日起______个工作日内完成设计，如因甲方原因导致设计延误，工期相应顺延。
二、设计费用及支付方式1. 设计费用：本合同设计费用为人民币______元整（大写：_____________________元整）。
2. 支付方式：甲方应在本合同签订后______个工作日内，向乙方支付设计费用的______%作为预付款；乙方完成设计后，甲方应在______个工作日内支付设计费用的______%；剩余______%的设计费用在工程竣工验收合格后______个工作日内支付。
三、双方权利义务1. 甲方权利义务提供工程相关的资料和信息，协助乙方进行设计工作。
按照合同约定支付设计费用。
对乙方的设计成果进行审查，提出修改意见。
2. 乙方权利义务根据甲方的要求，进行弱电工程设计，确保设计符合国家相关标准和规范。
按照合同约定的时间和质量要求完成设计任务。
向甲方提供设计成果，并对设计成果进行解释和说明。
参加工程竣工验收，对存在的问题进行整改。
弱电工程合同书样本7篇
弱电工程合同书样本7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（全称）：[甲方公司名称]乙方（全称）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方弱电工程事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程范围：包括但不限于综合布线系统、监控系统、门禁系统、公共广播系统等。
二、合同金额及支付方式1. 工程总造价（人民币）：[具体金额]。
该造价为包工包料，包括材料费、人工费、运输费及其他相关费用。
2. 支付方式：本合同签订后，甲方应按以下比例支付款项：（1）合同签订后3日内，甲方支付乙方总造价的XX%作为预付款；（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方总造价的XX%；（3）剩余XX%作为质保金，验收合格满一年后支付。
三、工期及延误1. 工期：自本合同签订之日起计算，总工期为XX天。
如遇下列情况，工期顺延：（1）因甲方原因导致的停工；（2）不可抗力因素导致无法施工。
2. 延误责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，赔偿甲方损失。
四、技术标准与质量保证1. 乙方须按国家相关技术标准施工，确保工程质量达标。
2. 乙方提供的设备材料应符合国家相关质量标准，并符合环保要求。
3. 工程验收标准：按照国家标准及行业规范进行验收。
4. 质保期：工程验收合格后，质保期为一年。
质保期内出现质量问题，乙方负责免费维修。
五、工程变更及调整1. 甲方如需对工程项目进行调整或变更，应提前与乙方协商，并书面确认。
2. 双方根据实际情况协商调整工程价格及工期。
六、保密协议双方应对本合同内容及相关技术资料保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
双方应对本合同承担保密责任。
如因一方泄露导致对方损失，应承担相应的赔偿责任。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付款项，乙方有权停止施工，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按约定完成工程或工程质量不达标，乙方应承担违约责任，赔偿甲方损失。
弱电工程合同书样本5篇
弱电工程合同书样本5篇第1篇示例：弱电工程合同书样本甲方：（委托方）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方打算进行弱电工程建设，为了明确双方权利义务，保障工程质量和工程安全，经双方友好协商，特签订本合同，共同遵照履行。
第一条工程内容1. 甲方委托乙方进行弱电工程设计、施工和调试，并提供必要的配合。
2. 弱电工程项目包括但不限于：智能化安防系统、楼宇自控系统、通信网络系统等。
第二条工程条件1. 工程实行质量控制，按照国家相关规定和工程施工规范进行设计和施工。
2. 乙方应当按照甲方的要求，保证工程的进度、质量和安全。
3. 工程的材料和设备应符合国家标准，并提供相关证明文件。
第三条工程报价1. 乙方必须依据甲方提供的工程要求和工程量清单，按照合同规定报出工程项目的成本和费用。
2. 工程报价一旦签订合同，不得擅自提高或增加费用。
第四条工程进度1. 乙方应当按照合同约定的工程进度，按时完成各项工程任务。
2. 若因乙方原因导致工程延误，乙方应负责相应的违约责任。
第五条工程验收1. 工程完成后，双方应当进行工程验收。
验收合格后，乙方应向甲方交付相关资料和技术支持，以及提供一定期限内的售后服务。
2. 若工程存在未达标和质量问题，乙方应按照约定及时整改，并保证通过验收。
第六条合同变更1. 若因工程需要或其他特殊原因，需对合同进行变更，应当经过双方协商一致，并签订书面变更合同。
2. 变更合同的内容和范围应当明确具体，不得违反国家相关法律法规。
第七条违约责任1. 如因乙方原因造成工程不能按期完成或不能达到约定标准，乙方应当承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 如甲方未按照合同支付工程款项，造成乙方损失的，甲方应当依法赔偿乙方损失。
第八条合同终止1. 若因不可抗力或其他合同外的原因，导致工程无法进行或者无法继续履行合同，双方可以协商解除合同，并书面签订解除合同协议。
弱电合同范本
弱电合同范本甲方，（甲方名称）。
地址，（甲方地址）。
联系人，（联系人姓名）。
电话，（联系电话）。
乙方，（乙方名称）。
地址，（乙方地址）。
联系人，（联系人姓名）。
电话，（联系电话）。
鉴于甲方为乙方提供弱电工程设计、施工、调试等服务，双方经友好协商，达成以下合同：一、服务内容。
1. 甲方将根据乙方的需求，提供弱电系统设计、施工、调试等服务。
2. 甲方将根据乙方的要求，提供相关的技术支持和维护服务。
二、服务标准。
1. 甲方应按照国家有关标准和乙方的要求，提供符合质量要求的弱电工程服务。
2. 甲方应按时完成工程设计、施工和调试等工作，确保工程进度和质量。
3. 甲方应提供弱电系统的技术支持和维护服务，保障系统的正常运行。
三、服务费用。
1. 乙方应按照双方协商的费用标准，按时足额支付甲方的服务费用。
2. 如因乙方原因导致工程延期或增加费用的，乙方应承担相应责任并支付额外费用。
四、保密条款。
双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密和技术资料等保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
五、违约责任。
1. 任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解决，但应提前通知对方并尽快恢复履行合同。
六、其他条款。
1. 合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 合同签订后，如需修改或补充，须经双方协商一致，并签订书面协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为《弱电合同范本》，双方经过充分协商并对合同内容达成一致意见后签署生效。
弱电工程设计合同5篇
弱电工程设计合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（设计方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就弱电工程进行设计，乙方具备相关设计资质和能力，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成以下设计合同：一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]。
2. 项目地点：[项目地点]。
3. 设计范围：包括但不限于视频监控、门禁系统、网络布线、综合布线系统等弱电工程的设计。
二、设计内容1. 乙方应根据甲方的需求，提供详细的设计方案，包括系统架构设计、设备选型、线路布局等。
2. 乙方需按照国家标准和行业规范进行设计，确保设计方案的可行性、安全性和稳定性。
3. 乙方应提供必要的设计说明，包括设计理念、技术特点、操作指南等。
三、设计周期与进度1. 乙方应在合同签订后[具体天数]天内完成初步设计方案。
2. 双方应共同确定设计方案的评审时间，并在评审通过后进入下一步设计。
3. 乙方应按甲方要求的进度完成设计任务，如遇特殊情况，应及时通知甲方并共同协商解决。
四、费用及支付方式1. 设计费用：总设计费用为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应按以下节点支付设计费用：合同签订后[具体天数]内支付[比例]%作为预付款；设计方案经评审合格后支付[比例]；项目设计完成并提交成果后支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后提供正规的发票。
五、知识产权与保密条款1. 乙方对完成的设计方案享有知识产权。
2. 双方应保密合作期间获取的对方商业秘密及技术资料。
3. 未经甲方许可，乙方不得将设计方案泄露给第三方。
六、验收与交付1. 乙方完成设计后，应提交相应的设计成果，包括设计图纸、计算书、说明文件等。
2. 甲方应在收到设计成果后的[具体天数]内进行验收，并书面确认。
3. 如设计成果存在缺陷，乙方应负责修改直至满足甲方需求。
弱电合同范本(通用5篇)
弱电合同范本（通用5篇）弱电合同1甲方(全称)：乙方(全称)：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。
第一条：工程项目1：工程名称：2：工程地点：3：工程范围本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目;第二条：工程内容甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。
第三条：差异调整甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。
第四条：承包方式本工程乙方以包人工、包设备(详见附件：弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。
第五条：双方责任1：甲方责任1)：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料;2)：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;3)：确定工程的变更事项;4)：负责申报工程验收;5)：办理竣工结算;6)：按合同确定付款方式按时支付工程款。
7)：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。
2：乙方责任1)：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试;2)：负责按甲方审定的设计施工图进行施工;3)：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作;4)：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责;5)：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试;6)：配合甲方的验收工作。
第六条：工程进度及工期本工程总工期为__个工作日，从__年___月__日施工开始至__年_____月_____日，整个工程施工结束。
第七条：工程验收乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。
弱电工程合同模板最新通用
弱电工程合同模板最新通用合同编号：__________合同签署日期：____年__月__日甲方（委托方）：1. 名称：____________________________2. 地址：____________________________3. 法定代表人：____________________4. 联系电话：______________________5. 电子邮箱：______________________乙方（承包方）：1. 名称：____________________________2. 地址：____________________________3. 法定代表人：____________________4. 联系电话：______________________5. 电子邮箱：______________________鉴于甲方愿意委托乙方承担弱电工程，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于弱电系统设计、设备采购、安装、调试、验收等。
1.4 工程规模：____________________1.5 工程预算：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。
第二条合同价格及支付方式2.1 合同总价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。
2.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程预算的10%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程预算的50%。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的40%。
（4）乙方开具等额的正规发票。
第三条工程期限3.1 工程开工日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
弱电工程设计合同篇一：弱电设计合同包人：计人：弱电设计合同工程名称：发设发包人：设计人：发包人委托设计人承担设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1．1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1．3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段及设计费等见下表：第三条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：设计程序：（1）签定合同后，发包人提供设计需求给设计人，设计人根据设计需求先向发包人提交设计概要。
（2）设计人交付设计概要后，发包人组织讨论并提出意见。
（3）设计人根据发包人所提意见进行施工图设计。
（4）设计人提交施工图（审查稿）供审图中心或建筑设计单位审查。
（5）设计人根据审图中心或建筑设计单位审查意见修改后提交施工图。
（6）设计时间是指发包人提供完整设计资料后的设计时间。
第四条付款方式经双方商定，本合同的设计费为万元人民币。
如因设计工作量增加，则按增加部分概算造价的％另计取设计费。
设计费支付进度详见下表：第五条双方责任发包人责任：发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件时间超过合同第三条规定的，交付设计文件时间顺延。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或补充合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在设计人提交正式设计资料和文件后，如因发包人的原因使设计需求大量变更的，发包人将酌情给予另外的设计费补偿。
发包人应保护设计人的设计、文件、资料、图纸、数据、设计软件和专利技术。
未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况并给设计人造成经济损失，设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任：设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责，施工图深度满足施工招标要求。
设计服务内容包括：技术方案设计、施工图设计、设计变更和修改、提供施工招标的技术要求和设备清单、施工过程技术指导及监督、参加工程验收。
设计人采用的主要技术标准是：《智能建筑设计标准》GB/T50314-XX 《中国人民共和国公共安全行业标准》 GA/T75-94 《建筑智能化系统工程设计标准》 DBJ13-32-XX《安全防范工程技术规范》 GB50348-XX 《入侵报警系统工程设计规范》 GB50394-XX 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-XX 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-XX 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-XX 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-1994 《厅堂扩声系统设计规范》 GB50371-XX 《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 《电子计算机场地通用规范》GB/T 2887-XX 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-XX 《建筑物防雷设计规范（XX年修）》GB50057-94 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 设计人按本合同第二条和第三条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第六条违约责任：在合同履行期间，发包人由于自身有因单方要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按设计费的一半支付；超过一半时，按设计费的全部支付。
发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付篇二：弱电智能化设计合同中牟县农村信用合作联社中牟金融大厦建筑智能化系统工程设计合同工程名称：中牟金融大厦建筑智能化系统工程设计工程地点：中牟县商都大道与雁鸣街交叉口合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：建筑智能化工程设计与施工二级发包人：中牟县农村信用合作联社设计人：郑州三信机房电子技术有限公司签订日期： XX年7月15日发包人：中牟县农村信用合作联社设计人：发包人委托设计人承担中牟金融大厦建筑智能化系统工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：备注：如设计人认为发包人未如期履行上述提交资料义务时，应在发包人逾期之日起3日内以书面形式向发包人提出履行要求。
逾期设计人未提出履行要求的，则视为发包人已经完全按照本合同的约定履行了提交资料义务。
此后，设计人不得再以任何理由和方式向发包人主张责任或作为抗辩理由。
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：第五条本合同设计收费为固定总价，为_玖万陆仟元人民币。
设计费支付进度详见下表。
说明：1.提交各阶段设计文件经确认后支付各阶段设计费，每次付款前，设计人须向发包人提供符合发包人财务要求的正规发票，否则发包人有权拒绝付款。
2.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任发包人责任：发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
因发包人重大变更或修改设计而引起工作量的减少，需双方协商并补充协议，并应随工作量减少，设计费也相应减少。
合同生效后，发包人可要求终止或解除合同但必须书面通知设计人，因发包人原因导致合同解除的，发包人需付清其已书面确认的设计资料和文件所对应的设计费用，且设计人收取的定金不予退还。
发包人应按本合同第六条规定的金额和时间向设计人支付设计费用。
发包人要求设计人比合同规定时间提前提交设计文件时应及时与设计人协商，根据图纸完成的质量情况支付赶工费。
设计人提供的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件等的著作权属于发包人所有，设计人仅享有署名权。
发包人应指定一名代表对项目负责，发包人代表应对设计人递交的文件在次日起5个工作日内答复或决定，以避免对设计人的工作进度产生不必要的延误。
设计人责任：设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
设计人采用的主要技术标准是：国家及行业标准设计合理使用年限为年。
设计人交付的设计文本和有关设计资料参加有关的设计审查，设计人根据审查和修改意见，负责必要的修改、调整和补充。
设计人按合同约定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
对于在设计过程中的局部变更设计，设计人应无偿提供服务、出图。
在施工过程中，设计人必须派驻设计相关人员常驻现场进行指导和及时处理相关设计问题，所有费用由设计人承担。
设计人常驻现场代表有事需暂时离开，必须在不影响工程需要的前提下且经发包人同意。
设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付各阶段的设计文件；由于设计人自身原因，延误了按合同附件一规定设计资料和文本的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二的违约金。
设计人负责修改或完善设计文件出现的错误或遗漏，并承担由于设计文件出现的错误或遗漏给发包人造成的设计责任，并赔偿发包人的损失。
合同生效后，设计人要求终止或解除合同时，设计人应双倍返还定金，并承担由此给发包人造成的全部损失。
设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三方泄漏、转让发包人提交的技术、经济资料，如发生以上情况，发包人有权向设计人索赔。
设计人应保证其向发包人提供的设计材料、文件，不存在任何侵犯第三人权利的情况，如因此发生争议，由设计人负责，给发包人造成损失的，设计人应当赔偿。
设计人需要按我办资金分析进行限额设计，如超出限价，进行处罚。
弱电桥架设计高度应满足使用功能，弱电机房布置应合理。
第七条违约责任：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据已经发包人书面确认的设计资料支付相应设计费。
发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期未付款的，按照逾期付款额同期银行贷款利息向设计人支付违约金。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人不承担违约责任。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人篇三：弱电工程设计合同弱电工程设计合同发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》、布线设计施工下列标准：－iso11801 国际建筑通用布线标准－ieee 100 base-t 100兆以太－ccitt isdn 综合业务数据络标准－ieee 802．3 10base-t 光纤分布数据接口（fddi）标准－ieee 802．5 token ring 络标准同时满足下列安装与设计规范h 中国民用建筑电气设计规范（jgj/t16-92）h 智能建筑设计标准（ebd-03-95）h 工业企业通信设计规范（cecs 09：89）h 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（cecs 72：97）h 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（cecs 72：97）以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、概况1．甲方弱电工程系合法使用。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。