工程款结算协议书
工程款结算协议范本(五篇)
工程款结算协议范本欠款人（甲方）：_____，法人或者自然人身份证号码（附身份证复印件），联系地址，手机。
2.施工方（乙方）：_____3.工程项目：_____乙方负责甲方工程的施工，工程地址，工程内容，甲方应支付乙方工程款费用（大写）元。
现上述工程已于____年____月____日完工，经甲方验收合格，已投入使用，没有其他工程质量纠纷，施工方没有工程延期等一切违约事实。
4.欠款情况：_____甲方已支付工程款（大写）元，仍欠乙方工程款（大写）元。
5.甲方承诺，在____年____月____日前向乙方支付剩余款项，支付方式如下：_____1）____年____月____日前支付（大写）元2）____年____月____日前支付（大写）元3）____年____月____日前支付（大写）元6.收款银行账号：_____如甲方延迟支付的，按逾期未支付金额的2‰计收每日违约金，直至甲方支付完成为止。
如甲方违约支付，乙方可以在乙方所在地提起诉讼。
欠款人（签名及加按手印）：_____立据日期：_____连带保证人（签名及加按手印）：_____签名日期：_____工程款结算协议范本（二）业主单位名称：_____我单位承建的送审金额的_____万元，审后工程结算金额_____%，已支付工程进度款_____万元（佰拾工程，合同金额_____万元，。
至今已完成总工程量_____%支付我单角分），请贵单位按合同要求的万_____元为工程结算款，请批准。
施工单位：_____开户银行：_____账号：_____施工单位工程负责人：_____年监理意见：_____月日签名：____ 日期：_____业主代表意见：_____ 签名：____ 日期：_____分管领导意见：_____ 签名：____ 日期：_____站长意见：_____ 签名：____ 日期：_____ 责任编辑：_____工程款结算协议范本（三）房屋抵偿工程款协议书甲方：_____乙方：_____甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建_____花园工程款人民币_____元以_____花园_____套房屋抵偿。
工程款结算还款协议书范本3篇
工程款结算还款协议书范本3篇篇1工程款结算还款协议书范本甲方（甲方单位名称）：____________________地址：____________________联系人：____________________电话：____________________乙方（乙方单位名称）：____________________地址：____________________联系人：____________________电话：____________________根据《中华人民共和国合同法》和《工程款结算管理办法》等有关法律法规的规定，甲、乙双方自愿遵守以下约定，就工程款结算及还款事宜达成如下协议：一、结算基础1. 工程总造价为____________________（大写），结算货币为人民币。
2. 工作开始日期为____________________，合同工期为____________________。
二、结算方式1. 工程款结算按照“分段结算”的方式进行，具体分段及结算金额如下：第一阶段（XX年XX月-XX年XX月）：____________________（大写）；第二阶段（XX年XX月-XX年XX月）：____________________（大写）；第三阶段（XX年XX月-XX年XX月）：____________________（大写）；2. 每个工程款结算期限为____（天/月），结算货币为人民币。
三、结算标准1. 工程款结算应符合国家相关标准及合同约定，以质量合格并经甲方验收合格为准。
2. 如乙方在工程施工过程中产生的违约行为，应当按照合同约定扣除违约金并重新计算工程款结算金额。
四、工程款的支付及还款1. 工程款结算款项应在工程款结算书最终确认后_____（天/月）内支付给乙方，支付方式为____________________________________。
2. 如因不可抗力等原因导致工程款结算延迟支付，甲方应事先通知乙方，并延长支付期限。
工程款结算还款协议范本6篇
工程款结算还款协议范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方就____________工程项目签订承包合同，现就工程款结算及还款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议背景甲乙双方共同确认，乙方已经按照合同约定完成了工程项目的大部分工作，现进入工程款的结算阶段。
为保证工程款的顺利结算及还款，双方经过充分沟通，特订立本协议。
二、工程款项结算1. 双方同意依据承包合同的约定及实际情况，对已完成工程进行结算。
结算金额经双方确认后，以书面形式记录并签字盖章。
2. 结算过程中，双方应严格按照国家相关法律法规、政策及承包合同约定的计价标准、支付方式等进行核算。
3. 甲方在结算完成后，将按照约定支付乙方应得的工程款。
三、还款计划1. 乙方同意甲方分期支付工程款，具体还款计划如下：（1）首次还款金额：____________________元，支付时间为工程竣工验收合格后的______天内；（2）剩余款项：自首次还款之日起，按照每月/季度/年支付______元，直至全部款项还清。
具体支付时间、金额由双方另行约定。
2. 甲方应按照约定的时间和金额进行还款，如因甲方原因导致未能按时支付，甲方应承担违约责任。
3. 若乙方同意甲方延期还款，双方应签订书面补充协议，明确延期还款的具体事宜。
四、担保措施1. 甲方应提供有效的担保措施，确保工程款的按时支付。
担保措施包括但不限于第三方担保、抵押、质押等。
2. 担保措施的具体内容、形式由双方协商确定，并签订书面协议。
五、违约责任1. 甲方未按约定时间和金额支付工程款的，视为违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方实际损失等。
2. 乙方未按约定完成工程或存在其他违约行为的，亦应承担相应的违约责任。
3. 双方同意，违约金的计算方式为未支付金额的______%（百分比可根据实际情况调整）。
工程结算协议书范本6篇
工程结算协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已经签订了关于__________工程的建设施工合同，并已完成该工程的实际施工及竣工验收，现就该工程的结算事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方为明确工程结算的相关事宜，保证工程款项结算的公正、公平、合理，经过友好协商，共同制定本协议。
二、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________开工日期：_____________________竣工日期：_____________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款，遵循公平、公正、诚信的原则进行工程结算。
2. 结算依据为甲乙双方确认的工程量清单、合同单价、变更签证及补充协议等。
3. 结算过程中，应充分考虑工程实际完成情况、合同约定的质量标准和工期要求等因素。
四、结算金额经甲乙双方确认，本工程结算总金额为：人民币________元（大写：_____________________）。
该金额包含但不限于工程本身费用、变更费用、签证费用等。
五、支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。
2. 工程款支付方式：分期支付。
具体支付时间和金额如下：（1）本协议签署后______日内支付工程结算总金额的______%；（2）工程竣工验收合格并交付使用后______日内支付工程结算总金额的______%；（3）质量保证金为工程结算总金额的______，在工程质量保修期满无质量问题后______日内支付。
3. 乙方应提供合法有效的发票。
六、工程保修1. 乙方应按照合同约定承担工程保修责任，保修期限为______年。
2. 保修期间，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。
工程施工结算工作协议书样本(5篇)
工程施工结算工作协议书样本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数_____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
工程款结算三方协议10篇
工程款结算三方协议10篇工程款结算三方协议1原告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,电话：________________被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________诉讼请求：1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计________元。
2、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由：被告________委托被告________为其寻找进行石膏墙安装的人员。
________年________月________日,原告经被告________介绍同意为被告________所负责的________旅馆进行石膏隔墙的安装。
在进行安装之前,原告通过被告杨________同被告________协商先预付一部分款项,待安装完毕之后将剩余款项付清。
被告________在________年________月________日支付了预付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒绝再支付剩余款项。
________年________月________日,原告要求被告________量面积进行决算,被告________不但不予理会,还纠集其他人对原告进行殴打,原告拨打110,经过民警的调解,被告________同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费,并在一周内付清所欠的劳务费。
工程款结算还款协议书范本6篇
工程款结算还款协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方就工程项目签订了相关合同，现就工程款的结算与还款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程项目中的权益，确保工程款的结算与还款顺利进行，双方根据合同条款，共同制定本协议。
二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程总造价：人民币_________元（大写：______________________元整）三、结算方式1. 甲方应按照合同约定支付乙方工程款。
2. 双方同意采用分期付款方式支付工程款，具体支付时间、金额如下：（1）第一期：自协议签订之日起___日内支付工程总造价的____%，即人民币______元；（2）第二期：工程完工并验收合格后___日内支付工程总造价的____%，即人民币______元；（3）第三期：自工程验收合格之日起满一年后，支付剩余款项。
3. 乙方应在每期款项到账后提供合法有效的发票。
四、还款事项1. 若甲方未能按期支付工程款，乙方有权要求甲方按照合同约定支付逾期违约金。
2. 甲方应按照本协议约定的期限，将每一期款项按时足额支付至乙方指定账户。
3. 乙方应确保工程质量符合合同约定，如因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担相应责任。
4. 若发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议条款的修改、补充应以书面形式进行，作为本协议的组成部分。
4. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
工程费用结算协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程费用结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程规模：_________________4. 工程类别：_________________5. 工程合同总价：人民币_____元整（大写：_______元整）。
二、工程费用结算原则1. 本协议遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。
2. 工程费用结算以工程实际完成情况为依据，严格按照合同约定执行。
3. 工程费用结算应遵循以下顺序：（1）按工程进度结算；（2）按分部分项工程结算；（3）按质保金、保修金等预留费用结算；（4）按合同约定进行结算。
三、工程费用结算方式1. 工程进度结算：（1）根据工程进度，按月或按工程阶段进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
2. 分部分项工程结算：（1）按照工程分部分项工程的实际情况进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
3. 质保金、保修金等预留费用结算：（1）质保金、保修金等预留费用按合同约定执行；（2）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
四、工程费用结算程序1. 乙方在工程进度或分部分项工程完成后，应及时向甲方提交工程量清单、工程款结算申请等结算资料。
2. 甲方收到乙方提交的结算资料后，应在五个工作日内进行审核，并确认结算金额。
工程款结算协议书范本(5篇)精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版工程款结算协议书工程款结算协议书范本（精选5篇）在社会一步步向前发展的今天，协议书使用的情况越来越多，签订协议书能够保证双方合作愉快。
那么协议书的格式，你掌握了吗以下是小编精心整理的工程款结算协议书范本（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程款结算协议书1甲方：乙方：甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
甲方：________乙方：______________年___月___日工程款结算协议书2甲方：________乙方：________________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。
该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。
工程款结算还款协议范本6篇
工程款结算还款协议范本6篇篇1工程款结算还款协议范本甲方：（借款人）身份证号码：联系地址：联系电话：乙方：（出借人）身份证号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方需向乙方借款，用于工程款结算，现双方经协商一致，特订立本协议，共同遵守各项约定：第一条借款用途1.1 甲方借款的用途为支付工程款结算。
第二条借款金额2.1 乙方同意向甲方出借款项人民币（大写）______________元整，数字为_____________元。
第三条利率及还款方式3.1 本次借款的利率为_____%，自借款发生之日起开始计息，利息计算方式为_______，还款方式为（等额本息/分期还款/到期还本付息等）。
第四条还款期限4.1 本次借款的还款期限为_______，自借款发生之日起至还款日为止。
第五条提前还款5.1 如甲方提前偿还借款，需提前通知乙方，并按照约定支付剩余本金及利息。
第六条违约责任6.1 如甲方未按时足额还款，应支付逾期罚息，逾期罚息按照_____%的标准计算。
第七条法律适用与争议解决7.1 本协议相关事宜，适用中华人民共和国法律。
7.2 本协议如有任何争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第八条本协议自双方签字生效，至借款全部偿还完毕止。
甲方（借款人）：乙方（出借人）：签字：签字：日期：日期：篇2工程款结算还款协议范本甲方：（甲方的具体名称）地址：（甲方的详细地址）电话：（甲方的联系电话）乙方：（乙方的具体名称）地址：（乙方的详细地址）电话：（乙方的联系电话）鉴于，甲方委托乙方进行某项工程项目施工，双方就工程款的结算及还款事宜达成如下协议：第一条工程款的结算1.1 甲方与乙方协商确定工程款的结算方式为：每月一次结算，结算单据包括工程实际完成情况、工程验收情况、工程款支付方式等。
1.2 工程款应当在乙方提交有效的发票或其他结算单据后的15个工作日内支付给乙方，支付方式为：（具体填写支付方式，如银行转账、支票等）。
工程结算协议书范本5篇
工程结算协议书范本5篇第1篇示例：工程结算协议书范本甲方：（委托方）__________（单位名称）乙方：（承包方）__________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利、公平交易的原则，就甲方委托乙方进行工程项目的施工和结算事宜达成如下协议：一、工程项目的基本信息1. 工程项目名称：__________2. 工程项目地点：__________3. 工程项目规模及内容：__________4. 合同约定工程工期：__________二、工程结算的方式1. 工程结算的基准：__________（总价合同/单价合同）2. 工程结算的依据：根据实际工程完成情况，结合合同约定的付款方式进行工程结算。
3. 工程结算的时间节点：每个月底结算上一月的工程款项，最终结算在工程项目验收合格后进行。
三、工程结算的内容1. 工程款项包括但不限于：工程施工、材料、设备、人工、管理费等相关费用。
2. 工程结算的方式：经过甲乙双方确认，通过现金/银行转账等方式进行结算。
四、工程结算的程序1. 乙方应在每月底向甲方提交结算报告，说明本月工程进度，总结工程款项情况。
2. 甲方应在收到结算报告后在五个工作日内审核确认。
3. 经过双方确认的结算金额，由甲方按照合同约定的付款方式进行支付。
五、工程结算的保证1. 双方承诺在工程结算过程中不得私自增减款项，如有异议应协商解决。
2. 工程结算完成后需甲方签字确认并盖章，作为结算的有效凭证。
六、工程结算争议的处理1. 在工程结算过程中如有争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，可向有关部门申请仲裁或法律诉讼。
七、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期自工程项目完工确认之日起算。
2. 未尽事宜，双方可协商补充修改，补充协议具有同等效力。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上即为本工程结算协议书的范本，具体内容可根据具体情况进行修改和补充。
工程结算协议书范本6篇
工程结算协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲方与乙方经过友好协商，就甲方的工程项目承包事宜达成一致，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为了明确双方在工程结算过程中的权利和义务，特订立本工程结算协议书。
一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在工程结算过程中的权利与义务，确保工程款项的准确结算，保障双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程进度：已竣工验收合格三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款及国家相关法规进行工程结算。
2. 结算依据：本工程结算依据包括但不限于工程合同、施工图纸、变更通知、现场签证等。
3. 结算方式：按照合同约定的计价方式进行结算。
四、结算内容1. 工程款结算：甲乙双方根据合同约定及实际工程量进行工程款结算。
2. 变更、签证款项结算：根据实际变更、签证情况，按照合同约定的计价方式进行结算。
3. 其他款项结算：包括但不限于质保金、预付款返还等，按照合同约定进行结算。
五、结算时间1. 乙方应在工程竣工验收合格后提交结算资料。
2. 甲方收到结算资料后，应在约定时间内完成审核工作。
3. 双方对结算结果达成一致后，签订本结算协议。
六、付款方式1. 甲乙双方应按照合同约定的付款方式进行付款。
2. 付款周期：按照约定周期进行付款。
3. 付款保障：甲方在付款前，乙方需提供相应的发票及收款证明。
七、质量保证1. 乙方应保证承包工程的施工质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应费用。
八、违约责任1. 若甲方未按约定时间完成结算审核工作，应承担违约责任。
工程款结算协议书(通用14篇)
工程款结算协议书（通用14篇）工程款结算协议书（通用14篇）工程款结算协议书篇1甲方：乙方：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，根据《大方县县城城市道路工程建设协议书》的商定，遵照公平、自愿和诚恳信用的原则，经甲、乙双方协商全都，订立本协议。
一、项目概况：本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥________万元(大写：万元)人民币，其中征地拆迁费用约￥________万元(大写：________元)人民币。
道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。
二、项目建设完成时间：本工程项目于年月日前完成，在年月日前竣工验收。
三、工程价款决算原则：本工程项目由大方县县城出让土地获得者根据所得土地量，价格折合80万亩进行投资建设，其工程价款依据根据《贵州省建筑工程计价定额(________版)》及现行贵州省有关调整文件，由甲方根据经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。
工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的全部发生的工程费用经审计部门审计后，根据审计报告确认数予以认可。
四、工程费用支付方式：所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。
实际建设投资部分，甲方将依据审计结果送县财政局予以支付。
五、其他本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。
六、协议生效本协议经双方签字盖章后生效。
协议订立时间：年月日协议订立地点：甲方：(公章)乙方：(公章)法定代表人：法定代表人：或托付代理人：或托付代理人:地址：地址：联系电话：联系电话：年月日年月日工程款结算协议书篇2甲方：开发商，我方住宅地：法定代表人：乙方：总包方住宅地：法定代表人：甲乙双方经友好协商，就以甲方所开发的商品房抵顶甲方应付乙方的工程款事项，协议全都如下：一、因履行双方于年月日签订《、总包合同》(合同编号为或者合同暂定总价款为元)，甲方欠付乙方工程款，乙方同意甲方以其开发建设的小区号楼的房产予以抵顶。
工程结算协议书范本9篇
工程结算协议书范本9篇第1篇示例：工程结算协议书范本甲方（委托方）：（简称甲方）乙方（承包方）：（简称乙方）经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承担的工程项目的结算事宜达成如下协议：一、工程项目基本情况甲方委托乙方承担的工程项目名称、施工地点、工程内容、工程标段划分等详细情况详见《工程委托合同书》，甲、乙双方均对上述内容有清晰的了解。
二、施工进度及验收乙方应严格按照合同要求履行施工任务，保质保量完成工程项目，并按照合同约定的时间节点提交各项竣工资料。
甲方应及时组织相关部门进行工程验收，确认工程质量及工程量，并在工程验收合格的基础上按合同约定支付工程款。
三、结算方式1. 工程结算的基本方式为【（具体结算方式）】，根据合同约定，结算金额为□总价□数量及单价□按进度支付。
2. 工程结算的标准按照国家有关规定、行业标准及双方签订的合同进行计算，其中包括工程造价、工程量清单、变更、索赔、税金等等。
3. 工程结算过程中，如有发现工程量清单、工程变更、索赔及其他有关内容，应当及时进行书面通知并遵守合同约定的相关程序。
4. 工程结算的最终金额以双方签字盖章的结算书为准，在结算完毕后甲方应及时支付款项。
四、结算程序和时间1. 乙方应在本次工程验收合格后的15个工作日内提交结算资料，并申请结算。
2. 甲方应在收到乙方提交的结算资料后的10个工作日内完成初步审核，并及时通知乙方如有问题需要调整的事项。
3. 乙方应在得知初步审核结果后的5个工作日内及时修改并重新提交相关资料。
4. 甲方应在收到乙方重新提交的资料后的5个工作日内完成最终的结算审核工作，并出具结算通知书，甲乙双方签字确认后该结算通知书即为双方的结算依据。
五、结算的附加条件1. 如在工程施工过程中发现或者须要进行相应的工程变更，应当填写相关的变更资料进行结算；2. 工程结算的最终金额除了直接涉及的工程造价、工程量清单等之外，还包括各项税金的结算；3. 工程结算的最终金额在签订结算书之日起生效，并按照合同约定的时间支付给乙方。
工程结算协议书_范本(3篇)
第1篇甲方：（项目业主名称）地址：（项目业主地址）联系人：（项目业主联系人姓名）联系电话：（项目业主联系电话）乙方：（施工单位名称）地址：（施工单位地址）联系人：（施工单位联系人姓名）联系电话：（施工单位联系电话）鉴于：1. 甲方为（项目名称）的建设单位，乙方为（项目名称）的施工单位。
2. 双方于（签订合同日期）签订了《（项目名称）施工合同》（以下简称“施工合同”），合同编号为：（合同编号）。
3. 根据施工合同的约定，工程已按期完工，并经甲方验收合格。
4. 现根据施工合同及国家有关工程结算的法律法规，双方就工程结算事宜达成如下协议：一、工程结算依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国建筑法》3. 《建筑工程施工合同示范文本》4. 《建筑工程施工质量管理条例》5. 《建筑工程施工安全监督管理条例》6. 《建筑工程造价管理规定》7. 《（项目名称）施工合同》8. 工程设计文件、施工图纸、变更通知单、签证单等9. 甲方提供的其他相关资料二、工程结算范围1. 本工程结算范围包括施工合同约定的全部工程内容和施工图范围内的所有工程量。
2. 工程结算范围不包括施工合同约定外的工程内容和施工图范围外的工程量。
三、工程结算方式1. 工程结算采用按实结算的方式，即根据实际完成的工程量和合同约定的单价进行结算。
2. 工程量计算按照国家或地方规定的工程量计算规则执行。
四、工程结算价格1. 工程结算价格以施工合同约定的单价和实际完成的工程量为基础计算。
2. 施工合同约定的单价如有调整，按照施工合同约定或双方协商一致的原则进行调整。
3. 实际完成的工程量以甲方提供的工程量清单和乙方提交的工程量审核报告为准。
五、工程结算程序1. 乙方在工程完工后，向甲方提交工程量清单和工程结算报告。
2. 甲方在收到乙方提交的工程量清单和工程结算报告后，组织有关人员进行审核，并在（审核期限）内完成审核工作。
3. 审核合格的工程量清单和工程结算报告，经双方签字确认后生效。
工程款结算协议范文(7篇)
工程款结算协议范文甲方：乙方：丙方：甲方、乙方于____年____月____日签订了_____项目工程施工合同（以下简称合同），合同编号为，合同金额为_____元，结算额_____元;该合同工程内容已完成并投入使用，现甲方仍欠乙方工程款_____元;经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议：一、抵款、抵房手续办理相关约定1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房，甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方，三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。
2、该商品房位于____市____区路号____室，建筑面积为____平方米，单价元/平方米，房屋总额为_____元人民币。
不论乙方转让给丙方单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房买卖合同》;3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。
4、丙方从乙方处购得此房，部分房款交于乙方，丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。
5、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成;二、以房抵款金额及方式：1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款_____万元;2、抵付方式：乙方给甲方开具工程款发票，甲方给丙方开具商品房收款收据（购房发票事宜在购房合同中约定）。
3、若甲方抵付工程款额不足支付所有房款，其余房款，三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。
4、抵付工程款后的工程款余额，甲方同意按支付给乙方。
三、其它1、本协议未尽事宜，由三方协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
2、本协议自三方签字盖章之日起生效。
一式6份，甲乙丙方各执两份。
甲方：_____ 乙方：_____法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 经办人：_____ 经办人：_____丙方：身份证号码：住址：____年____月____日工程款结算协议范文（二）工程合约编号：_____工程地点：_____项目名称：_____工程名称：_____工程建设单位（甲方）：_____承包单位（乙方）：_____根据甲方与乙方签订的《工程合同》及补充协议、相关竣工资料，经甲方审核，并经双方友好协商，达成竣工结算协议如下：一、双方一致同意乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为：人民币_____整（￥_____元），此结算金额为双方认可的最终结算金额，该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。
工程款结算还款协议书范本6篇
工程款结算还款协议书范本6篇第1篇示例：工程款结算还款协议书甲方（施工单位）：（公司名称）地址：法定代表人：电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、公平互利的原则，就本工程的款项结算及还款事宜达成如下协议：第一条工程款结算方式1.甲方应按照合同约定的进度和质量要求完成本次工程，并向乙方提供相应的结算材料。
2.工程款结算方式为XX方式，即甲方先行垫付工程费用，并在乙方验收合格后由乙方支付相应款项。
第二条工程款支付期限1.甲方完成工程后应向乙方提供结算清单，乙方自收到结算清单之日起XX日内完成工程款的支付。
2.若因乙方原因导致支付延迟，甲方有权要求乙方支付逾期款项的利息，利息按照xx%的标准计算。
第四条异议处理1.如在结算过程中发生异议，甲、乙双方应及时沟通协商解决。
2.如协商无果，甲、乙双方可向有关部门申请仲裁解决。
第五条其他约定1.本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程款结清之日终止。
2.未尽事宜，双方可协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《工程款结算还款协议书》文本，甲、乙双方经审核确认，签字盖章生效。
第2篇示例：工程款结算还款协议书范本甲方：（单位名称）地址：法定代表人：电话：鉴于甲方与乙方就某工程项目的施工、结算及还款事宜达成协议，为明确双方的权利和义务，特制定本协议如下：一、工程款结算及支付方式1.1 乙方应按照合同约定，按照工程进度及质量完成相关施工任务，并提供相关的结算资料。
1.2 甲方应在收到乙方提交的结算资料后，及时进行审核确认，并根据实际工程进度支付相应的工程款。
1.3 工程款支付方式为：（具体规定支付方式，如银行转账等）2.1 乙方应按照合同约定的支付期限及付款条件，按时还清应付款项。
2.2 如因特殊原因导致付款延迟或有变动，应提前与甲方进行沟通并获得同意，双方可以协商调整相关还款时间及方式。
三、违约责任3.1 若一方违约导致另一方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
工程施工结算工作协议书范文(6篇)
工程施工结算工作协议书范文甲方（委托人）：_____ 联系地址：_____ 联系电话：_____乙方（居间人）：_____ 联系地址：_____ 联系电话：_____甲乙方为了发挥双方的优势，根据双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就____省____市（县）工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_____签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。
甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付，则按未按时支付金额的（10）%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为合同额的3%（三个居间人共计），即万元2、居间成功后，在甲方与建设单位签定合同后支付万元;在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付%即万元;3、甲方可以转帐的方式支付，并且按照不同比例分别转入三个居间人账户，（共计合同额的3%）居间人居间费用的%;居间人居间费用的%;居间人居间费用的%.五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程款结算协议书
工程款结算支付协议发包方:应城市南方休闲广场 ,以下简称甲方, 住所: 电话:
法定代表人:
承包方:武汉世达装饰设计工程有限公司,以下简称乙方,
住所:武汉市武昌中山湖北省粮食局旁电话:
法定代表人:周世界
甲乙双方根据《合同法》、《建筑法》及国家相关法律规定～就乙方所承接甲方开发的“应城市南方休闲广场”室内装饰工程工程款结算支付事宜达成如下事宜～并以资双方共同信守:
第一条:合同履行及工程状况
2009 年12月6日～甲方与乙方就“应城市南方休闲广场”室内装饰工程签订了《建筑装饰合同》～乙方以包工包料形式承包应城市南方休闲广场”室内装饰工程～合同暂定工程价款为肆佰万元～工程完工后据实结算～工期2个月～该项目已如期竣工交付～并经甲方验收已于2010年月日开业运营～但甲方未能按原合同约定支付工程款已给乙方企业运营造成了重大阻碍及损失。
第二条:结算工程总价及已支付工程款
经甲乙双方结算确认～应城市南方休闲广场装修工程总价款共计伍佰捌拾捌万元整～截止本协议签订之日～乙方实际已向甲方支付建设工程款贰佰贰拾肆万元整～剩余工程款叁佰陆拾肆万元整尚未支付。
第三条:工程款支付计划及优惠
本着团结协作互利互赢的原则～双方在此相互确认～甲方按如下时限支付欠付工程款项:
1、2011年月日前～支付工程款万元,2011年月日前～支付工程款万元,2011年月日前～支付工程款万元,
2、如甲方依照本合同约定支付了如上工程款项～则剩余未支付的工程款万元～甲方可不再支付乙方免除其支付义务～如甲方未按照如上时限支付上述工程款项～则甲方应按结算工程款伍佰捌拾捌万元整的全额支付～乙方同时有权追究甲方延期付款的违约责任。
第四条:
甲方如不能按期足额支付欠付工程款项～每延迟一日按欠付工程款总额的0.5%承担违约金～并承担因此给乙方造成的损失。
第五条:甲乙双方共同确认～基于双方债权债务关系明确～双方同意本协议签订后向公证机构申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
甲方承诺如不能履行工程款支付义务～乙方可持本合同及相关公证文书向有管辖权的人民法院申请强制执行～甲方应向乙方支付全部未付款项～甲方愿意接受人民法院的强制执行。
双方应积极配合完成公证事宜～公证约定仅为解决双方工程款纠纷可采取途径的补充～公证与否并不影响本合同的成立与生效。
第六条:纠纷解决及联系方式
本合同履行过程中如有纠纷～由双方协商解决～协商解决不成～由乙方所在地法院解决纠纷。
甲、乙双方在此确定～如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化～应及时书面告知对方～如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况～将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第七条:其他
1、本协议正本一式四份～每份均具有同等法律效力～本协议自双方签字盖章之日起生效。
2、本协议未尽事宜～可由双方通过友好协商方式解决～另行签订补充协议。
发包方:应城市南方休闲广场 ,以下简称甲方, 签约代表:
时间:
承包方:武汉世达装饰设计工程有限公司,以下简称乙方,
签约代表:
时间:。