装修合同纠纷民事反诉状

装修合同纠纷民事反诉状（样本）

反诉人（本诉被告）：前海量子科技软装设计有限公司，住所地前海量子市2号楼102室。电话94888

法定代表人：李煜，系该公司经理

被反诉人（本诉原告）：前海星球房地产开发集团有限公司，住所地前海量子市金2号。电话：09106

法定代表人：刘洒，系该公司总经理

反诉请求：

1、请求依判决被反诉人向反诉人支付工程款263935元；

2、请求依法判决被反诉人支付反诉人已支付的材料货款000元（已付材料款扣减预付款后的金额）；

3、请求依法判决被反诉人支付反诉人合同违约金 0元；

4、本案诉讼费用由被反诉人承担。

事实与理由：

反诉人与被反认人于2020年6月28日签订《装修工程》施工合同，约定由反认人为被反诉人装修城市美丽4#楼层室内装修（局部改造），承包方式采取包工、合同价款为固定总价879786元，含人工费、材料费、机械费、利润等。付款方式合同签定5日内预付总价款款的30%，即263935元，水电及墙面顶面油漆工程完工后验收后付至合同价款的60%，即263935元。卫浴、设备安装等全部工程完工验收后付至合同结算价的95%，即87978元，预留质保金5%43992元保修期满一后支付。合同签订后，反认人按照合同约定组织采购材料，分别于2020年5月12日与第三方签订〈〉合同，总价款，已支付定金和材料款 1 元。以上材料款共计已支付第三方元。反诉人严格按照合同约定组织施工人员进场施工，每一项材料进场和施工内容均

由被反诉人工地负责人签字确认，但被反诉人在反诉人按照合同约定施工至水电及墙面顶面油漆工程完工具备付款条件拖延付款，并通知反诉人暂停施工，反认人根据被反诉人安排停工。后被反认人负责人要求反诉人垫资将装修竣工后付款，反诉人认为被反诉人因在法院已经被起诉和执行案件非常多，且未执行案件金额高，且已列为失信被执行人，故反诉人不同意垫资将工程竣工，为此双方发生矛盾。被反认人在未通知反诉人协商解决的情况下，以反诉人违约起诉至法院要求退还已付款及违约金，严重违背诚信，系恶意诉讼以达到解除合同拒付工程款的目的。为此，反诉人认为被反诉人违约在前，应当在解除合同的情况下，支付已施工的工程量价款及已采购不可能退货的材料款。

综上，反诉人认为被反诉人违约在先，且以实际的行为表示不履行合同并向法院起诉解除合同，反诉人享有要求被反诉人先履行合同的抗权辩，因此，被反诉人应当已采购的材料款的支付，如果反诉人不履行反诉人已与第三方签订的材料采购合同，反诉人保留因第三人追究合同违约的产生的损失由反诉人的承担的诉权。对于已完工工程量应当由被反诉人支付工程款。对于反诉人已支付材料款应当被反诉人按照实际金额支付反诉人（反诉人诉请中已扣减预付款作为已支付材料款的部分金额）。反诉人认为，反诉人依法依约享有向被反诉人主张合同中约定的违约金。故诉诸贵院，请法院依法予以支持。

此致

量子市人民法院

具状人：

2020年10月12日