抢修工程供电施工合同范本
电力抢修合同6篇
电力抢修合同6篇篇1甲方（委托方）：某某电力公司乙方（受托方）：某某电力抢修服务有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电力抢修服务事宜，达成如下协议：一、服务内容与范围1.1 乙方提供电力抢修服务，包括但不限于以下内容：（1）电力设备故障排除；（2）电力线路维修与更换；（3）电力抢修工程的施工与监督；（4）其他与电力抢修相关的服务。
1.2 乙方应根据甲方的需求，合理安排抢修人员和设备，确保抢修工作的及时性和有效性。
1.3 乙方抢修人员应具备相应的电力抢修技能和资质，确保抢修工作的专业性和安全性。
二、服务期限与时间2.1 本合同服务期限为一年，自签订之日起计算。
2.2 乙方应确保抢修服务的及时性，接到甲方抢修通知后，应立即组织人员前往抢修现场。
2.3 乙方抢修人员应实行24小时值班制度，确保随时能够响应甲方的抢修需求。
三、服务费用与支付方式3.1 甲方应按照本合同约定的服务费用向乙方支付抢修费用。
具体费用标准另行协商确定。
3.2 甲方应按照以下方式向乙方支付抢修费用：（1）每月支付一次，乙方应于每月初向甲方提交上个月的抢修费用明细表；（2）甲方审核确认后，将抢修费用通过银行转账方式支付给乙方；（3）乙方应提供相应的发票或收据作为收款依据。
3.3 若甲方未能按时支付抢修费用，乙方有权按照合同约定向甲方收取滞纳金。
滞纳金计算方式为：未支付金额的5‰乘以逾期天数。
四、权利与义务4.1 甲方的权利与义务：（1）甲方有权要求乙方提供符合合同约定的电力抢修服务；（2）甲方应提供必要的抢修设备和场地，并确保其安全性和可靠性；（3）甲方应按照合同约定及时支付抢修费用；（4）甲方应协助乙方解决抢修过程中的相关问题，确保抢修工作的顺利进行。
4.2 乙方的权利与义务：（1）乙方有权要求甲方提供必要的抢修设备和场地，并确保其安全性和可靠性；（2）乙方应按照合同约定的服务内容和服务期限，提供优质的电力抢修服务；（3）乙方应确保抢修人员的专业技能和资质符合要求；（4）乙方应实行24小时值班制度，确保随时能够响应甲方的抢修需求；（5）乙方应按照合同约定及时向甲方提交抢修费用明细表，并确保提供的发票或收据真实合法。
电力抢修合同模板
电力抢修合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电力抢修合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为电力用户，乙方为电力抢修服务提供商，为保证甲方电力设施的正常运行，甲乙双方经协商一致，就电力抢修服务事项达成如下合同：一、服务内容1. 乙方负责甲方电力设施的抢修工作，包括配电线路、变压器、电缆等设备的故障排除和修复。
2. 乙方应在接到甲方报修电话后，及时组织人员前往现场进行抢修，确保电力设施的恢复运行。
二、服务期限1. 本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年。
2. 合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约____年。
三、服务费用1. 乙方按照甲方提供的抢修服务清单，按照实际抢修工作量和抢修材料费用向甲方收取服务费用。
2. 甲方应在乙方提供服务后____个工作日内支付服务费用。
四、违约责任1. 如乙方未按照约定时间到达现场进行抢修，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为服务费用的____%。
2. 如甲方未按照约定时间支付服务费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
五、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________请根据您的实际情况填写以上空白内容，并在合同中注明具体的抢修服务清单、服务费用、违约金和滞纳金的比例等详细信息。
在签订合同前，请仔细阅读并理解合同的各项条款，如有需要，请咨询专业法律人士。
祝您签订顺利！。
电力抢修工程合同范本
电力抢修工程合同范本1. 合同简介本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）签订，双方经友好协商并遵循平等自愿的原则，就电力抢修工程进行合作，共同履行本合同约定的各项义务。
2. 合同条款2.1 工程内容甲方聘请乙方为电力抢修工程的承包商，工程包括但不限于以下内容：•提供抢修设备和工具；•对电力设施进行维修、改造和升级；•及时响应电力故障，保证抢修效率与质量。
2.2 工期要求甲方要求乙方按照合同约定的工期完成工程任务。
工期为自合同生效之日起，至电力抢修工程完工验收合格的日期止。
2.3 技术要求甲方要求乙方在进行电力抢修工程时，遵循国家相关法规和技术标准，确保工程质量和安全。
2.4 劳务合作甲方与乙方的合作是劳务合作关系，乙方派遣的工作人员必须具备相关资质和技能，并且符合国家有关劳动法规定。
2.5 付款方式甲方将根据工程进展和质量，按照以下付款方式向乙方支付工程款项：•预付款：工程开始前，甲方将支付工程总价款的20%作为预付款；•进度款：工程完成一定比例，甲方将支付相应进度款；•竣工款：工程完成并经过甲方验收合格后，甲方将支付剩余工程款项。
2.6 违约责任双方承诺在履行本合同过程中遵守合同的各项约定，若一方违约，需承担相应的责任并赔偿对方因此造成的损失。
2.7 不可抗力本合同所称不可抗力是指在合同签订之后，由于意外事件或相关方的原因，使得双方无法履行合同约定的义务，包括但不限于自然灾害、战争等。
一旦发生不可抗力情况，双方应及时通知对方并共同商讨解决方案。
2.8 争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。
如果协商不能解决，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
3. 合同生效及变更3.1 合同生效本合同经双方签字并盖章后生效，并自签署之日起有限期执行。
3.2 合同变更在履行本合同过程中，如对合同的内容需要调整或变更，双方应通过书面协议达成一致，并在协议生效前无权擅自变更合同。
电力工程抢修合同范本
电力工程抢修合同范本
甲方：（甲方名称）
乙方：（乙方名称）
一、项目名称：电力工程抢修
二、项目地点：（详细地址）
三、项目内容：根据甲方的需求，乙方将对电力设备进行抢修服务，包括但不限于故障排查、维修、更换零部件等工作。
四、工作时间：乙方将根据实际情况确定工作时间，确保在最短时间内完成抢修任务。
1. 抢修费用：根据实际工作量和材料消耗确定抢修费用，甲方应在工程完成后7个工作日内支付。
2. 材料费用：如需更换零部件等材料，乙方将提供详细清单，甲方应在收到清单后3个工作日内支付。
3. 差旅费用：如因工程需要，乙方工作人员需出差，差旅费用由甲方承担。
六、保修期：乙方对抢修工程提供（保修期限），在保修期内如出现同一故障，乙方将免费提供再次抢修服务。
七、违约责任：任何一方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
八、保密条款：双方应对在履行合同过程中获取的商业秘密和机密信息保密，未经对方书面同意不得泄露。
九、争议解决：因履行合同而发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交（仲裁机构/法院）解决。
十、其他事项：双方在履行合同过程中如有其他事项需协商解决，应及时沟通并达成一致意见。
十一、合同变更：未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。
十二、合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至抢修工程完成并经双方确认结束之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：___________ 签字：___________
日期：___________ 日期：___________。
电力工程抢修合同范本
电力工程抢修合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要对电力工程进行紧急抢修，乙方具备相应的资质和能力，经双方协商一致，特订立本合同。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在电力工程抢修过程中的权利、义务和责任，确保抢修工作的顺利进行。
第二条抢修工程内容乙方应根据甲方提供的工程图纸、技术要求和现场实际情况，对以下电力工程进行抢修：1. 电力线路的修复与加固；2. 电力设备的更换与调试；3. 其他经双方确认的抢修事项。
第三条工程质量标准乙方应按照国家及行业标准进行抢修，确保工程质量达到甲方要求。
第四条工程期限乙方应在合同签订之日起____天内完成抢修工程。
第五条工程费用1. 抢修工程的总费用为人民币（大写）：________元整（￥________）。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方工程预付款，金额为总费用的____%。
3. 抢修工程完工并经甲方验收合格后，甲方应在____天内支付剩余工程款项。
第六条工程验收1. 抢修工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后____天内完成验收，并出具验收报告。
3. 如工程未达到约定的质量标准，乙方应在接到甲方书面通知后____天内无偿进行整改。
第七条违约责任1. 如乙方未能在约定期限内完成抢修工程，应按日支付总工程费用____%的违约金。
2. 如甲方未按期支付工程款项，应按日支付未付款项____%的违约金。
第八条保修期乙方对抢修工程提供____年的保修服务，保修期内因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应无偿修复。
第九条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表（签字）：________________ 授权代表（签字）：____________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日签订地点：________________________ 签订地点：______________________。
电线抢修施工合同模板
电线抢修施工合同模板甲方（以下简称“供电方”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电线抢修工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概述1.1 工程名称：XXXX电线抢修工程项目1.2 工程地点：XXXX1.3 工程内容：根据甲方提供的抢修方案，乙方负责完成电线抢修工程的施工，包括但不限于电线杆更换、电线维修、电缆敷设等。
1.4 工程期限：乙方应在甲方要求的工期内完成施工，工期具体以甲方书面通知为准。
二、施工要求2.1 乙方应按照甲方提供的抢修方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准及相关规定。
2.2 乙方应按照甲方要求，对施工过程中出现的问题及时进行整改，确保工程顺利进行。
2.3 乙方应确保施工过程中的人身安全和电力设施安全，防止发生安全事故。
2.4 乙方应按照甲方要求，对施工场地进行清理，确保施工完毕后场地整洁。
三、工程价款及支付3.1 工程价款：根据甲方提供的抢修方案，双方协商确定工程总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
3.2 支付方式：（1）甲方在合同签订后预付乙方工程总价款的30%作为预付款。
（2）乙方完成施工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的70%工程价款。
四、验收与保修4.1 工程验收：甲方应在乙方完成施工后及时进行验收，验收合格后支付剩余工程价款。
4.2 保修期限：自工程验收合格之日起，乙方应承担工程保修责任，保修期限为一年。
4.3 保修范围：包括但不限于工程质量问题、施工过程中的遗漏问题等。
五、违约责任5.1 乙方未按照甲方要求完成施工，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
5.2 乙方施工过程中出现质量问题，乙方应承担整改责任，并支付因此产生的费用。
5.3 甲方未按约定时间支付工程价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
电力抢修工程施工合同协议书范本
电力抢修工程施工合同协议书范本1. 合同双方2. 项目概述2.1 项目名称电力抢修工程。
2.2 项目描述本工程旨在为甲方提供电力抢修服务，确保甲方的电力设备在发生故障时能够及时修复，减少因停电而导致的损失。
2.3 施工范围2.4 工期本项目的预计工期为一个月，具体工期根据现场实际情况及双方协商确定。
3. 合同条款3.1 工程报价及支付方式1.甲方将向乙方支付工程费用，具体金额及支付方式如下：–工程总价：（金额）人民币–支付方式：•预付款：（金额）人民币，合同签订后五个工作日内支付。
•进度款：按工程进度支付，每完成（阶段）工程，向乙方支付相应比例款项。
•最终结算款：工程完工并经验收合格后，向乙方支付尾款。
2.乙方应当在收到付款通知后的五个工作日内开具相应的发票。
3.2 工程质量1.乙方应按照国家相关标准和甲方的要求，确保所提供的工程质量符合技术要求和合同规定。
2.如乙方提供的工程造成甲方的损失或引发纠纷，乙方将承担相应的法律责任。
3.3 工程变更1.在工程施工过程中，如发生变更需求，双方应当书面协商并签订工程变更合同。
2.工程变更所引起的价格、工期等方面的调整应双方协商一致，并在工程变更合同中明确。
3.4 施工保险1.乙方应按照相关法律法规要求，购买施工过程中所需的保险。
2.乙方应对施工过程中的人身伤亡事故、财产损失等承担相应的责任。
3.5 合同解除1.若因不可抗力等原因，导致无法履行本合同的一方，应及时通知另一方，并共同商讨解决方案。
2.如一方违反合同约定，且无法在合理期限内履行合同义务，另一方有权解除本合同，并要求对方承担违约责任。
3.6 争议解决合同双方如发生争议，应友好协商解决。
如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，在约定工期内有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
电力抢修施工合同范本
电力抢修施工合同范本合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方单位名称]地址：[甲方单位地址]法定代表人：[甲方单位法定代表人姓名]乙方（施工方）：[乙方单位名称]地址：[乙方单位地址]法定代表人：[乙方单位法定代表人姓名]鉴于甲方因电力设施故障需要紧急抢修，经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就本次电力抢修施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[抢修工程名称]2. 工程地点：[抢修工程地点]3. 工程内容：[详细描述抢修工程的具体内容，包括但不限于故障点定位、设备更换、线路修复等]4. 工程期限：自合同签订之日起至[具体日期]止（或根据实际情况约定工期）。
二、双方权利和义务1. 甲方权利和义务（1）提供工程所需的必要信息和资料；（2）协助乙方进行现场勘察，确认故障点及抢修方案；（3）按照约定支付抢修费用；（4）对乙方在施工过程中遵守法律法规、安全生产、工程质量等方面进行监督。
2. 乙方权利和义务（1）按照甲方要求及合同约定进行抢修施工；（2）确保施工过程中的安全生产，采取必要的安全防护措施；（3）保证抢修工程质量和工期；（4）及时向甲方报告工程进展情况和遇到的问题。
三、工程费用及支付方式1. 工程费用：本次抢修工程的总费用为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]），该费用包括但不限于人工费、材料费、设备费、运输费等。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后[具体天数]内支付乙方[预付款比例]%的预付款，即人民币[预付款金额]元（大写：[预付款金额汉字大写]）。
抢修工程完成后，甲方应在[具体天数]内支付剩余款项。
四、工程验收及保修1. 工程验收：抢修工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后[具体天数]内组织验收，验收合格后出具验收报告。
2. 保修期限：本次抢修工程自验收合格之日起保修期为[保修期限]个月。
保修期内因施工质量问题导致的故障，乙方应负责免费修复。
电线抢修施工合同范本
电线抢修施工合同范本1. 合同背景本合同由甲方（以下简称“承包商”）与乙方（以下简称“委托方”）签订，双方根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经友好协商，达成以下协议，共同遵守。
2. 项目描述委托方因发生电线故障，委托承包商进行抢修施工。
具体工作内容包括但不限于： - 故障检查与分析 - 线路修复与更换 - 设备检修与更新 - 安全评估与测试3. 合同条款3.1 工期本次抢修施工工期为从合同签订之日起至全部工程完工为止，预计工期为20个工作日。
3.2 工程费用委托方应向承包商支付以下费用： - 人工费用：根据实际工作量和人员投入进行计算，按照协议约定的单价进行支付； - 材料费用：承包商负责采购施工所需的材料，费用由委托方全额负责支付。
3.3 施工责任3.3.1 承包商应保证施工过程符合相关法律法规要求，并按照工程规范进行施工。
3.3.2 委托方应配合承包商的施工工作，提供必要的设备和场地以保证施工进展顺利。
3.4 违约责任3.4.1 如果委托方未按时支付相应费用，承包商有权暂停工程施工并申请索赔。
3.4.2 如果承包商未按照约定工期完成工程施工，委托方有权要求扣除相应费用并进行索赔。
3.5 保密条款承包商应对委托方的商业秘密和其他保密信息保密，并不得向任何第三方披露或使用。
4. 合同履行与变更4.1 合同履行双方应共同履行本合同约定的各项义务，并在合同生效之日起开始履行。
4.2 合同变更对于需要变更的事项，双方应协商一致，并经双方签字确认后方可生效。
5. 合同解除5.1 解除原因5.1.1 双方一致同意解除合同； 5.1.2 根据法律法规规定的其他原因。
5.2 解除程序解除合同时，一方应提前书面通知另一方，解除合同自通知日起生效。
6. 争议解决本合同的履行和解释应依据中华人民共和国的法律法规进行，对于因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交当地有管辖权的人民法院处理。
电力抢修合同协议书
甲方：XX供电公司乙方：XX抢修公司根据《中华人民共和国合同法》、《电力设施保护条例》及国家有关电力抢修的规定，为明确双方在电力抢修过程中的权利和义务，确保电力抢修工作顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XX电力抢修工程2. 工程内容：电力设施故障抢修、设备维护、现场勘查等3. 工程地点：XX地区4. 设计单位：XX供电公司5. 工期：自合同签订之日起至工程验收合格止6. 质量标准：符合国家电力行业相关质量标准及甲方要求7. 合同价款：人民币（大写）_______元整（小写）_______元，含税费。
二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）甲方有权要求乙方在规定时间内完成电力抢修任务；（2）甲方负责提供抢修现场所需设备、工具、材料及工作条件；（3）甲方负责对乙方进行现场指导、监督，确保抢修质量；（4）甲方负责在工程验收合格后支付合同价款。
2. 乙方权利和义务：（1）乙方应按照甲方要求，在规定时间内完成电力抢修任务；（2）乙方负责抢修现场的安全生产，确保施工人员的人身安全；（3）乙方应严格按照国家电力行业相关质量标准进行施工，确保抢修质量；（4）乙方负责施工过程中产生的垃圾清理，保持现场整洁；（5）乙方应配合甲方进行工程验收，对验收不合格的部分进行返工。
三、违约责任1. 若甲方未按时支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的千分之五；2. 若乙方未按时完成抢修任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的千分之五；3. 若任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
四、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：XX供电公司乙方（盖章）：XX抢修公司代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________签订日期：____年____月____日。
电力抢修施工合同
电力抢修施工合同甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力抢修工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：乙方负责甲方电力抢修施工，包括故障排查、维修、更换设备等。
1.4 工程工期：自双方签订合同之日起至工程完工之日止。
二、工程费用2.1 工程总价：人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。
2.2 付款方式：（1）甲方在合同签订后支付乙方工程总价的30%作为预付款。
（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的70%工程款。
（3）乙方开具等额的正规发票，甲方按期支付。
三、施工要求3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及规范进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方在施工过程中应严格遵循安全生产规定，确保施工安全。
3.4 乙方应承担施工过程中产生的所有税费及费用。
四、验收与保修4.1 工程完工后，甲方应组织验收，乙方应按照验收标准提供相关资料，配合甲方进行验收。
4.2 验收合格后，甲方应在合同约定的时间内支付剩余工程款。
4.3 工程验收合格后，乙方应按照合同约定提供一定的保修期，如在保修期内出现质量问题，乙方应负责维修或更换。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×0.1%×逾期天数。
5.2 乙方施工质量不符合约定的，乙方应负责返工、维修或更换，并承担相应费用。
5.3 甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×0.1%×逾期天数。
电力抢修施工合同范本
电力抢修施工合同范本甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力抢修施工事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：_______1.2 项目地点：_______1.3 项目内容：电力系统抢修施工，包括但不限于电力线路、配电设备、变压器等设施的检查、维修、更换及调试工作。
第二条施工期限2.1 本合同项下的电力抢修施工期限为_______，自合同签订之日起计算。
2.2 如因不可抗力等原因导致施工期限需要延长的，乙方应当及时通知甲方，并经甲方同意后，双方协商确定合理的延长期限。
第三条施工质量3.1 乙方应按照国家电力行业相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合要求。
3.2 乙方应保证施工过程中使用的材料、设备均符合国家标准，且质量合格。
3.3 甲方有权对施工质量进行监督和检查，乙方应予以配合。
第四条合同价款4.1 本合同项下的电力抢修施工价款为人民币_______元（大写：_______元整）。
4.2 甲方应在合同签订后_______日内支付合同价款的_______%作为预付款；剩余款项在施工完毕并经验收合格后_______日内一次性支付。
第五条双方权利义务5.1 甲方权利义务：（1）提供施工所需的场地、电源等条件；（2）协调解决施工过程中出现的问题；（3）按约定支付合同价款。
5.2 乙方权利义务：（1）按约定完成电力抢修施工任务；（2）确保施工安全和质量；（3）遵守甲方现场管理制度，保护现场环境。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
第七条争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
电力抢修工程合同范本
电力抢修工程合同范本甲方（电力公司名称）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（抢修工程公司名称）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[详细描述工程内容，包括但不限于抢修范围、工作量等]二、工程期限1. 本工程的工期为[工期天数]，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
（1）合同签订后[具体百分比]%作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，支付[具体百分比]%；（3）工程竣工验收合格后，支付[具体百分比]%；（4）剩余[具体百分比]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
四、质量标准1. 乙方应按照国家和行业标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[具体天数]日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供工程所需的相关资料和图纸；（2）按照合同约定支付工程价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的垃圾清理和场地恢复。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应向对方支付违约金，并承担由此给对方造成的损失。
2. 如因一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
电力抢修工程合同范本
电力抢修工程合同范本合同编号：_______甲方（供电单位）：_______乙方（抢修单位）：_______鉴于甲方承担电力供应保障职责，为确保电力设施安全运行，及时应对电力设施故障，现甲方委托乙方进行电力抢修工程，经双方协商一致，特订立本合同，以共同遵守。
第一条工程项目及内容1.1 工程名称：_______电力抢修工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：（1）对电力设施进行定期检查、维护；（2）对电力设施故障进行紧急抢修；（3）提供电力设施抢修所需的技术支持和服务。
第二条工程期限2.1 本合同工程期限为_______个月，自合同签订之日起计算。
2.2 乙方应按照甲方要求，确保抢修工程及时完成，不得延误。
第三条工程费用3.1 本合同工程费用为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2 乙方应按照甲方要求，提供详细的工程费用预算，经甲方审核同意后支付。
3.3 工程费用支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方预付款人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元；（2）进度款：乙方完成合同约定的工程进度后，甲方按照实际完成工程量支付进度款；（3）结算款：工程全部完成后，甲方按照合同约定的结算方式支付乙方结算款。
第四条工程质量及验收4.1 乙方应确保抢修工程的质量，符合国家相关标准及甲方要求。
4.2 工程验收：（1）乙方完成合同约定的工程内容后，应向甲方提交工程验收报告；（2）甲方应在收到验收报告后_______个工作日内组织验收；（3）验收合格后，甲方应向乙方支付结算款。
第五条违约责任5.1 乙方未能按照合同约定完成抢修工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的_______%。
5.2 乙方未按合同约定质量完成抢修工程，甲方有权要求乙方承担修复费用，直至达到合同约定的质量标准。
第六条保密条款6.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。
电力抢修工程合同范本
电力抢修工程合同范本甲方（委托方）： _________乙方（承包方）： _________鉴于：1. 甲方是一家电力设施的使用者和管理者，需要对电力设施进行抢修服务。
2. 乙方是一家专业的电力抢修服务提供商，愿意并有能力提供相关服务。
双方本着平等自愿、公平互利的原则，就甲方委托乙方进行电力抢修工程事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：_______1.2 项目地点：_______1.3 项目内容：包括但不限于电力设施的检测、维修、更换零部件等抢修工作。
第二条乙方职责2.1 乙方应按照甲方的要求和本合同的约定，提供专业的电力抢修服务。
2.2 乙方应确保其工作人员具备相应的资质和经验，能够高效、安全地完成抢修工作。
2.3 乙方应按照甲方的要求提供必要的抢修设备和材料。
第三条甲方职责3.1 甲方应提供电力设施的详细信息和图纸，以便乙方进行抢修工作。
3.2 甲方应确保乙方能够顺利进入抢修现场，并为乙方提供必要的工作条件。
3.3 甲方应按照本合同的约定支付抢修费用。
第四条抢修费用4.1 双方同意，本项目的抢修费用为人民币_______元（大写：____________________元整）。
4.2 甲方应在抢修工作完成后_______日内支付全部抢修费用。
第五条合同期限5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至抢修工作完成并验收合格之日终止。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按照本合同的约定完成抢修工作，应向甲方支付违约金，违约金的数额为抢修费用的_______%。
6.2 如甲方未能按照本合同的约定支付抢修费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的数额为应付款项的_______%。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他条款8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
供电工程抢修合同
供电工程抢修合同合同编号：_________甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需要进行紧急的供电工程抢修工作，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 抢修地点：_________2. 抢修内容：_________3. 抢修原因：_________4. 预计抢修时间：从____年____月____日至____年____月____日。
二、抢修要求1. 乙方应按照国家有关标准和行业规范进行抢修工作，确保工程质量。
2. 乙方应在接到甲方通知后____小时内到达现场，并在规定时间内完成抢修任务。
3. 乙方应采取安全措施，确保抢修过程中的人员和设备安全。
三、合同价格1. 抢修费用总额为：____元人民币。
2. 费用包括材料费、人工费、机械使用费等所有相关费用。
3. 付款方式：甲方在乙方完成抢修并通过验收后____日内支付全部费用。
四、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成抢修工作，应向甲方支付违约金，违约金的数额为每日延误时间的____%。
2. 如因乙方原因导致抢修质量不合格，乙方应负责无偿重新抢修直至合格。
五、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
电力抢修合同模板
电力抢修合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电力抢修合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方为电力用户，乙方为电力抢修服务提供商，为了保障双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
一、服务内容1. 乙方负责在甲方发生电力故障时，提供及时的抢修服务，确保甲方电力设施恢复正常运行。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供专业的电力抢修方案，并对抢修过程进行详细记录。
二、服务范围1. 乙方负责抢修甲方的电力设施，包括配电线路、变压器、电缆、开关设备等。
2. 乙方应提供24小时全天候服务，确保甲方在发生电力故障时，能够及时得到维修。
三、服务期限本合同自双方签字之日起生效，有效期为____年。
除非一方提前终止本合同，否则本合同将自动续约。
四、服务费用1. 乙方在提供抢修服务时，应向甲方开具正规发票，甲方按照双方约定的费用支付抢修费用。
2. 抢修费用的计算方式为：工时费+材料费。
具体费率双方另行商定。
五、违约责任1. 乙方在约定时间内未能提供抢修服务的，应按照甲方损失的程度支付违约金。
2. 甲方未按照约定时间支付服务费用的，应支付乙方逾期付款的违约金。
六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________请根据您的实际情况修改和完善本合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
在签订正式合同前，建议您咨询专业律师意见。
谢谢！。
电力抢修简单合同范本
电力抢修简单合同范本乙方（承包方）：_________鉴于甲方在_____（日期）遭遇突发性电力故障，现需紧急抢修以恢复供电。
经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就电力抢修事宜达成如下合同：一、合同目的确保甲方电力系统迅速、高效地完成抢修工作，保障电力设施的正常运行和安全使用。
二、抢修范围及内容1. 乙方负责对甲方受影响的电力设施进行全面检查，确定故障原因。
2. 乙方须进行必要的维修或更换受损配件，包括但不限于导线、开关、保护装置等。
3. 乙方应确保所有维修工作符合国家电力行业的安全标准。
三、抢修时间及要求1. 抢修工作应在接到甲方通知后的____小时内开始。
2. 预计抢修时间为____小时，若遇特殊情况，双方应重新协商确定完成时间。
3. 乙方应保证提供连续不间断的抢修服务，直至电力系统完全恢复正常运行。
四、质量保证1. 乙方应保证所使用材料和设备均为合格品，并符合相关质量标准。
2. 抢修完成后，乙方应对所做工作提供至少____个月的质保期。
3. 在质保期内，如出现因抢修质量问题导致的电力故障，乙方应负责无偿修复。
五、费用支付1. 抢修费用根据实际工作量及更换材料的费用来计算。
2. 甲方应在抢修工作开始前支付预估费用的____%作为定金。
3. 抢修完毕且验收合格后，甲方应支付剩余费用。
六、违约责任1. 如乙方未能在约定时间内完成抢修工作，应按未完成部分的____%向甲方支付违约金。
2. 如因乙方原因导致抢修质量不合格，乙方应承担返工费用，并赔偿因此给甲方造成的损失。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对于合同执行过程中出现的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、附件本合同附带的图纸、技术资料等均为合同不可分割的一部分。
九、签字盖章甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
电力抢修施工合同范本
电力抢修施工合同范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力抢修施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方负责对甲方的电力设施进行抢修施工，包括但不限于故障排查、紧急修复、设备更换等。
1.4 工程期限：乙方应在接到甲方抢修通知后的第一时间内前往现场进行施工，并在甲方要求的工期内完成抢修工作。
1.5 工程质量：乙方应保证抢修施工的质量符合国家相关法律法规和电力行业标准，确保电力设施的安全稳定运行。
二、合同价格2.1 合同总价：本合同的合同总价根据甲方提供的抢修项目清单和乙方报价进行计算，具体金额如下：（此处列出具体金额）2.2 支付方式：甲方在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例为（%）%；剩余款项在乙方完成抢修施工并经甲方验收合格后支付。
2.3 价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等因素导致合同总价发生变动，甲乙双方可按实际情况进行价格调整。
三、合同履行3.1 乙方应按照甲方提供的抢修项目清单和要求，按时完成抢修施工。
3.2 乙方应保证抢修施工的安全，严格按照国家相关法律法规和电力行业标准进行施工，确保施工过程中不发生安全事故。
3.3 乙方应按照甲方要求，提供与抢修施工相关的技术资料和文件。
3.4 甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同价款。
四、合同的变更和解除4.1 甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。
4.2 在合同执行过程中，如甲乙双方同意变更或解除合同，应按实际情况办理相关手续，并按照合同约定承担相应的责任。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定完成抢修施工的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
电力抢修施工合同模板
电力抢修施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电力抢修施工合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行电力抢修施工，为确保施工过程的顺利进行，明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程预算：__________二、合同工期2.1 合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、甲方的权利和义务3.1 甲方应按照合同约定提供施工场地，确保乙方施工顺利进行。
3.2 甲方应按时支付工程款，配合乙方完成施工。
3.3 甲方应提供施工所需的相关资料和信息，确保乙方能够按时完成施工。
四、乙方的权利和义务4.1 乙方应按照合同约定的内容和标准完成施工。
4.2 乙方应保证施工安全，遵守相关法律法规，确保施工质量。
4.3 乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。
五、工程价款及支付方式5.1 工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
5.2 甲方支付工程款的方式如下：（1）合同签订后____天内，甲方支付乙方工程总价的____%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的____%；（3）剩余款项在工程交付使用后____天内支付。
六、合同的解除和终止6.1 在合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
6.2 一方违反合同规定，严重影响到合同的正常履行，另一方有权终止合同。
七、争议解决本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
抢修工程施工合同
工程名称:福州天润万和茶业有限公司变压器抢修工程建设单位：福州天润万和茶业有限公司
施工方：福建顺发电力建设有限公司武夷山分公司签订日期：2018年09月20日
合同条款
建设单位：福州天润万和茶业有限公司（以下简称甲方）施工方：福建顺发电力建设有限公司武夷山分公司（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲、乙双方在本工程施工及使用过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程名称：福州天润万和茶业有限公司变压器抢修工程
二、工程地点：兴田镇仙店村洋墩岩
三、工程内容：1、抢修更换变压器80KVA1台（12500元）2、高压避雷器1组（含工资3500元）3、调试（8500元）。
3、工期：10个工作日
3.1开工日期：具备开工条件后开工，具体由甲方确定。
3.1竣工日期：开工后10个工作日内完工，遇雨、雪天气、龙卷风等《安规》禁止施工的不可抗力则工期顺延及以当地供电公司停电接火时间为准。
4、本工程造价为固定价¥24500.00 元（大写: 贰万肆仟伍佰元整），材料由乙方提供，乙方负责施工。
本工程青苗及土地赔偿由甲方负责，如因甲方原因需修改原设计方案而造成的费用增加，由甲方负责支付。
4.1工程价款支付方法：合同签订后甲方预先支付工程款贰万壹仟元，乙方进场施工完成送电，七个工作日内日余款甲方一次性支付给乙方。
五、双方责任
5.1甲方责任
5.1.1提供施工要求并现场向乙方交底。
5.1.2负责施工所需的线路通道，并承担相关费用。
5.1.3按照合同第4.1条规定按期向乙方支付工程款。
5.2乙方责任
5.2.1按甲方提供的图纸和国家有关的标准、规程、规范组织施工，保证工程质量和进度。
5.2.2在施工过程中，遵守有关安全文明施工管理规定，确保安全文明施工。
5.2.3乙方对整个工程的安装质量和施工安全负责，工程验收合格后（以通过供电公司接火验收为准）。
5.2.4负责协调与供电公司关系。
5.2.5保修期为一年，不含雷击。
6、施工安全要求
6.1乙方要严格按施工安全规范要求施工，遵守供电公司的安全生产规范。
7、本合同经双方签字盖章后生效。
履行合同义务，施工验收合格后失效。
8、甲、乙双方未尽事宜，应友好协商解决，如协商不成，由人民法院解决。
9、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
经双方签字盖章后生效均具有同等的法律效力。
甲方：福州天润万和茶业有限公司乙方：福建顺发电力建设有
限公司武夷山分公司电话：电话：
签字日期：年月日签字日期：年月日。