照明工程合同书

照明工程合同书

甲方：睢县住建局

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以求共同遵守。

第一条，工程概况

1、工程名称：南码头东睢州大道北侧路灯线更新维修；新世纪公园、北关凤雕灯架及砼基座；北门口广场景凤灯、路灯电缆线敷设；中心大街中段东侧路灯、高杆灯电缆线敷设、维修。

2、工程地点：南码头东；新世纪公园；北关凤雕；北门口广场；中心大街。

3、工程内容及要求：

第二条，工程期限

1、开工日期为第一笔预付款到帐后。

2、如遇下列情况，经甲方确认后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

（1）甲方在合同规定开工日期前不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。

（2）在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。

（3）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材

料价差款而影响施工进度者。

（4）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。

第三条，工程合同总价格

1、本工程合同总价为按甲方确认的工程量及报价清单计算总价。

2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：

（1）重大设计发生变更

（2）在施工中增加了工程项目

（3）其它

第四条，双方负责事项

（一）甲方

1、完工前，甲方负责工程电源到位（施工地点）

2、根据施工地区供电、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要，并负担电费。

3、负责提供乙方施工期间工具、材料存放和保管的地所。

4、负责对乙方施工期间已安装完毕的工程项目的安全保卫工作，以避免其他人员的偷盗、损毁行为的发生。

5、派驻施工现场的监理工程师或工程代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行。

6、工程如有变更或增加项目，应书面通知乙方，并对变更或增加项目的金额，工期及相关事宜进行确定。

7、工程竣工后，甲方应会同乙方于 5 内进行工程

验收，并按合同规定日期配合乙方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾数。

（二）乙方

1、按照全同约定条款，做好材料的制作，供应和管理。

2、按照合同约定的开工日期开工。

3、施工期间，应严格按照施工图与预算书中约定的材料说明进行施工，确保工程质量，如有变更项目，应及时通知甲方，待甲方书面确认后，方可使用。

4、施工期间，由于乙方原因发生的人身安全事故由乙方负责，但甲方应积极配合处理。

5、已完工的工程在交工前应负责保管，并清理好场地。

6、必须遵守合同约定的安全保卫条款，做好施工现场的防火治安工作。

7、工程验收合格后，在合同规定的保修期内属于乙方责任内的工程质量问题，负责无偿修缮。

第五条，工程价款的支付与结算

1、本合同签订后，甲方即支付不少于合同总价的%，计0 元，作为工程预付款。

2、工程主体结构完成后，甲方支付合同总价的%，作为工程进度款。

3、工程竣工验收合格日后，甲方即付工程总价款的% 0 元，一次性给乙方结清。

4、工程总价款的5%，计元作为工程质量保证金，一年后甲方一次性付给乙方。

第六条，违约责任

（一）乙方责任

1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，未能按照合同的规定履行自己的义务，造成甲方损失的，应按照发生的实际损失赔偿甲方。

2、工程交付时间不符合规定，每日按工程总价的2‰支付逾期违约金。

3、施工期间，如遇特殊情况，应与甲方协商解决，并以书面形式签字确认，否则，由此造成的损失乙方自行承担。

4、施工期间，发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定动作及时上报有关部门并通知甲方，同时按照相关规定，由事故责任方承担发生的费用。

（二）甲方责任

1、未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方，因此发生的实际损失。

2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失。

3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，双方对此即视同验收合格，交付使用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

4、超过合同规定的日期验收，按合同总价的%赔付，逾期违约金。

5、不按合同规定的时间支付工程款，甲方每日按总价款的2‰作为滞纳金偿付给乙方，否则，乙方停工待款。

6、施工期间如遇特殊情况，应与乙方取得联系协商解决，并以书面的形式签字确认，否则由此造成的损失，甲方自行承担。

第七条，争议的解决方式

合同执行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由上级主管部门调解，调解不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第八条，保修承诺及其他

霓虹灯保修壹年，终生维护。

第九条，本合同一式贰份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各壹份，合同签订后，甲乙双方有义务遵守合同中的各项条款，任何一方毁约需支付给对方工程总价款30%的毁约金，工程完工款项结清，保修到期，本合同自然失效，其它未尽事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签字：签字：

签订日期：年月日

《建设工程监理规范》培训试卷

单位：姓名：分数：监考人：阅卷人：

一.填空题（每题2分，共20分）

1.规范共分章和个附录，主要内容包括：总则，术语，项目监理机构及其设施，监理规划及监理实施细则，工程质量、造价、进度控制及的监理工作，、及施工合同争议处理，监理文件资料管理，设备采购与设备监造．相关服务等。工程监理单位应、独立、、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。建设工程监理与相关服务活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.项目监理机构的监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且、应满足建设工程监理工作需要，必要时可设总监理工程师代表。工程监理单位调换总监理工程师时，应征得建设单位；调换专业监理工程师时，总监理工程师应书面通知建设单位。一名注册监理工程师可担任一项建设工程