不可抗力与三类事件的区分与索赔
《国际贸易实务》8不可抗力及索赔
《国际贸易实务》8不可抗力及索赔在国际贸易的广袤海洋中，不可抗力及索赔如同暗礁与漩涡，时刻考验着贸易参与者的智慧和应对能力。
这两个概念紧密相连，却又各自有着独特的内涵和影响。
不可抗力，简而言之，是指那些无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。
这些情况可能包括自然灾害，如地震、海啸、飓风；也可能涵盖社会事件，像战争、罢工、政府禁令等。
当不可抗力事件发生时，它可能会对国际贸易合同的履行造成严重干扰甚至是完全阻断。
想象一下，一家中国的服装出口企业与一家美国的零售商签订了供货合同，约定在某个特定日期交付一批货物。
然而，在交货前夕，出口企业所在地区遭遇了罕见的暴雨洪涝灾害，工厂被淹，生产设备受损，货物无法按时完成生产和交付。
这就是一个典型的不可抗力事件。
在这种情况下，不可抗力事件对于合同的影响是多方面的。
首先，它可能导致合同的延迟履行。
如果不可抗力的影响是暂时的，且在合理时间内可以消除，那么合同双方可能会协商推迟履行合同的时间。
其次，不可抗力有时会导致合同的部分履行。
比如，上述案例中，虽然大部分货物无法按时交付，但可能有一小部分已经完成生产并且可以运输。
再者，极端情况下，不可抗力可能导致合同的解除。
如果不可抗力事件使得合同的履行变得完全不可能，或者继续履行合同会给一方带来极大的不公平，那么合同可能会被依法解除。
而索赔，则是在合同履行出现问题时，受损一方要求另一方给予赔偿的行为。
在国际贸易中，索赔的原因多种多样，可能是货物质量不符合合同约定，可能是交货延迟，也可能是包装损坏等。
当索赔发生时，需要明确责任的归属。
如果是由于卖方的过错导致了违约，比如货物质量存在严重问题，那么买方有权提出索赔，要求卖方赔偿损失。
损失的计算可能包括直接损失，如货物本身的价值损失；也可能包括间接损失，比如由于货物延迟交付导致买方生产线停工所产生的损失。
然而，当不可抗力事件发生时，索赔的情况就变得复杂起来。
一般来说，如果不可抗力事件被认定为是导致合同无法履行或违约的原因，那么遭受不可抗力影响的一方通常可以免除责任。
工程总承包合同中不可抗力的索赔
工程总承包合同中不可抗力的索赔一、引言在工程总承包合同中，不可抗力是指在合同签订后，由于不可预见、不可避免和不可克服的原因导致合同无法履行或者造成损失的情况。
不可抗力事件往往导致合同双方遭受损失，甚至影响工程项目的进展。
因此，在工程总承包合同中，不可抗力的认定和索赔成为合同管理的重要环节。
二、不可抗力的认定不可抗力的认定应当遵循以下原则：1. 不可预见性：不可抗力事件应当在合同签订时无法预见，即合同双方在签订合同时无法预料到该事件的发生。
2. 不可避免性：不可抗力事件的发生无法避免，即合同双方无法采取措施防止该事件的发生。
3. 不可克服性：不可抗力事件发生后，合同双方无法采取合理措施克服该事件的影响。
常见的不抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）以及政府行为（如政策调整、强制拆迁等）。
三、不可抗力的索赔当发生不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失时，合同双方可以依据合同条款进行索赔。
索赔主要包括以下几个方面：1. 延长工期：由于不可抗力事件导致工程进度受到影响，合同双方可以依据合同条款申请延长工期。
工期延长的时间应当根据不可抗力事件的影响程度和合同双方的实际情况确定。
2. 费用补偿：由于不可抗力事件导致合同履行所需费用增加，合同双方可以依据合同条款申请费用补偿。
费用补偿的范围包括 additional cost（额外费用）和direct loss（直接损失）。
3. 减少或取消合同义务：由于不可抗力事件导致合同无法履行或者合同履行变得不经济，合同双方可以依据合同条款协商减少或取消合同义务。
四、不可抗力索赔的程序1. 通知：合同一方发生不可抗力事件时，应当及时通知对方，并提供相关证明文件。
2. 认定：合同双方依据合同条款和实际情况认定不可抗力事件是否符合不可抗力的认定条件。
3. 协商：合同双方依据合同条款和实际情况协商索赔事宜，包括工期延长、费用补偿等。
4. 仲裁或诉讼：当合同双方无法协商一致时，可以依据合同条款约定的仲裁或诉讼方式解决争议。
索赔、不可抗力与仲裁
索赔、不可抗力与仲裁的案例分析
案例一
某建筑工程合同约定了不可抗力和索赔条款。施工过程中，因地震导致工程严重受损。承包商提出索赔要求，双 方同意提交仲裁解决争议。仲裁机构根据合同约定和地震属于不可抗力事件的事实，裁定承包商的索赔成立。
案例二
某国际货物买卖合同约定了仲裁条款。买方收货后发现货物存在质量问题，要求卖方承担责任并赔偿损失。双方 协商不成，同意提交仲裁解决争议。仲裁机构根据合同约定和货物质量不符合要求的事实，裁定卖方承担赔偿责 任。
2. 协商解决
双方进行协商，寻求解决 方案。
3. 仲裁或诉讼
若协商无果，受损方可选 择仲裁或诉讼方式解决。
索赔的解决方式
协商解决
双方直接进行谈判，达成 一致意见。
仲裁解决
提交给仲裁机构进行仲裁， 根据仲裁结果进行赔偿。
诉讼解决
通过法律途径解决，由法 院判决赔偿事宜。
02 不可抗力
不可抗力的定义与类型
不可抗力事件的法律责任
法律责任认定
法律后果
根据不可抗力事件对合同履行的影响 程度，确定合同双方的法律责任。
如果一方因不可抗力事件违约，另一 方有权要求其承担相应的违约责任。
免责条款
在合同中约定不可抗力事件的免责条 款，以减轻或免除合同一方的法律责 任。
03 仲裁
仲裁的定义与特点
定义
仲裁是一种替代性争议解决方式，双方当事人 自愿将争议提交给仲裁机构或仲裁员，由其作
出裁决。
01
自愿性
双方当事人自愿选择仲裁方式解决争 议，不受司法管辖限制。
03
保密性
仲裁过程和裁决结果不公开，保护当事人的 商业秘密和隐私。
05
02
特点
不可抗力和意外事件的区别
不可抗力和意外事件的区别1，两者的范围程度不同。
不可抗力是指那些人力不可预见，或即使预见也无法避免的重大自然灾害或社会变故，比如大地震、飓风、战争、政变等。
不可抗力具有范围广、程度重大等特点，它与人本身的活动没有任何联系；而意外事件则是指当事人难以预料的偶发事件，如突生疾患、交通事故、遭遇劫匪等。
意外事件具有对象的特定性和后果的不确定性等特点，它与人的业务活动具有密切的联系；2，两者的可抗拒性不同。
不可抗力事件的发生具有不以人的意志为转移的必然性，在事件发生的区域内具有普遍性、广泛性和不可克服性，当事人的预见能力对事件发生本身不能产生任何实质性影响。
即不可抗力具有人的意志的不可抗拒性，无论人能否预见，其发生都是必然的。
不可抗力事件的发生与人的不能预见事实上并没有必然的联系，不可抗力事件的发生是人力所不能避免、不可抗拒和克服的；而意外事件则具有当事人难以预见，事件发生出乎其预料的偶然性的特点，意外事件不具有普遍性，它只对遭遇事件的当事人产生影响；即意外事件是完全出乎人的意料之外发生的，它是指在当事人已经尽到合理的谨慎和注意的情形下，仍然发生了事先难以预料的事件。
意外事件由于具有偶发性，它与人的不能预见存在着必然的联系。
而如果人能够预见，则就不能构成意外事件，由意外事件所可能引发的后果也是能够因为人的预防和努力而得以避免和克服的；3，两者的法律性质不同。
不可抗力是为国际惯例和各国合同法所明确的法定免责事由，而意外事件则不是。
比如根据我国《民法通则》第107条之规定：“因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事责任，法律另有规定的除外”。
我国《合同法》第117条第1款规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外”。
可见，不可抗力乃是法定的免责事由。
但是，不可抗力并不是意味着当事人可以推脱一切义务和责任，相反，当事人应当要在法律规定的条件下，履行告知等义务。
国际贸易中检验、索赔、不可抗力和仲裁
国际贸易中检验、索赔、不可抗力和仲裁在国际贸易中，检验、索赔、不可抗力和仲裁是与合同履行相关的重要问题。
这些问题通常在国际贸易合同中有明确的规定和条款。
1. 检验：在国际贸易中，双方通常会约定一定的检验标准和程序，以确保货物的质量和符合合同规定。
当货物到达目的地后，买方有权进行检验，以确保货物的质量和数量符合合同要求。
如果检验结果与合同要求不符，买方可以提出索赔或拒收货物。
2. 索赔：如果货物的质量或数量与合同要求不符，受影响的一方可以向对方提出索赔。
索赔的形式和程度取决于合同的具体条款和适用的法律。
索赔可能包括货物退换、价格调整或损失赔偿等。
3. 不可抗力：不可抗力是指在合同签订后，因不可预见的、不能避免的和不能克服的事件的发生，使得双方无法履行合同。
不可抗力事件可以是自然灾害、战争、政治动荡、劳工纠纷等。
在发生
不可抗力事件时，双方可以根据合同中的不可抗力条款进行协商，并可以暂时或永久地中止或解除合同。
4. 仲裁：在国际贸易合同中，双方通常会约定仲裁条款，以解决合同争议。
仲裁是一种非诉讼的争端解决方式，由一方或双方指定仲裁机构或仲裁员进行裁决。
仲裁裁决具有约束力，一般来说，仲裁决定不能上诉。
仲裁的优势在于弹性、高效和机会公平。
，在国际贸易中，检验、索赔、不可抗力和仲裁是处理合同纠纷和争议的重要方面。
双方应该在合同中明确规定相关条款，并在发生争议时按照协议的方式进行解决。
合同中的不可抗力和意外事件处理
合同中的不可抗力和意外事件处理在合同履行过程中，由于各种原因可能会出现不可抗力和意外事件，给合同的履行带来困扰和障碍。
对于这些突发事件，合同中通常会包含有关不可抗力和意外事件处理的条款，以保障各方的权益。
本文将就合同中的不可抗力和意外事件处理进行探讨，并提供相应的法律解释和建议。
1. 不可抗力的定义和适用范围不可抗力指的是无法预见、无法预防并无法克服的客观情况或力量，包括但不限于自然灾害、战争、恐怖袭击、政府行为、罢工、流行病等。
在处理合同中的不可抗力问题时，需要综合考虑该事件是否符合不可抗力的定义，且确保其对合同履行造成的影响是无可避免的和不可弥补的。
2. 不可抗力事件的影响和处理原则当不可抗力事件发生时，合同各方通常会受到一定程度的影响，包括但不限于履约延迟、无法履约、财产损失等。
根据国际商法和民事法律的通行规定，有以下几个处理原则：2.1 异常履行期限延长不可抗力事件发生后，一方或双方有权请求合同正常履行期限的延长。
合同各方应及时进行协商，并根据实际情况决定是否延期履行。
同时，还应考虑到不可抗力事件的影响程度、预计持续时间等因素，以便确定延期的具体期限。
2.2 不可抗力免责或减少责任根据合同中的约定和相关法律规定，当不可抗力事件发生时，受影响的一方可能会被免除或减少其在合同中的责任承担。
这需要具体根据合同的条款和相关法律规定来决定，以维护各方的合法权益。
3. 意外事件的定义及处理原则意外事件指的是合同当事人在缔约时无法预见并合理防范的、非不可抗力的突发事件，如设备故障、交通事故、火灾等。
与不可抗力事件不同，意外事件的发生通常是可以合理预防或减轻的。
在处理合同中的意外事件时，主要考虑以下几个原则：3.1 违约责任的判定在意外事件发生时，违约责任的判定应根据实际情况和合同的约定进行。
如果意外事件可以被证明是一方的过失或疏忽导致的，该方应承担相应的违约责任。
3.2 赔偿责任的界定在意外事件中，受害方有权要求损失的赔偿。
检验、索赔、不可抗力和仲裁
检验、索赔、不可抗力和仲裁[模板范本]正文：一、检验1.1 检验的目的检验的目的是确保所购买的产品或者服务符合合同约定的质量标准，并且能够满足使用者的需求和要求。
通过检验，可以及时发现和解决潜在问题，确保项目的顺利进行。
1.2 检验的程序（1）准备工作：确定检验标准、检验方法和检验要求。
（2）实施检验：根据检验标准和方法，对产品或者服务进行全面、系统的检查和测试。
（3）记录结果：将检验结果记录下来，包括合格、不合格和待验证等情况。
（4）处理不合格：对于不合格的产品或者服务，要及时采取措施进行整改或者重新交付。
1.3 检验的责任（1）供应商责任：供应商应该确保提供的产品或者服务符合质量标准，并且能够满足合同约定的要求。
（2）采购方责任：采购方有权对供应商提供的产品或者服务进行检验，并要求供应商进行整改或者重新交付。
二、索赔2.1 索赔的原因索赔是指采购方因为供应商提供的产品或者服务存在质量问题或者合同履行不符而要求赔偿的行为。
索赔的原因可以包括但不限于：产品缺陷、交付延误、数量差异等。
2.2 索赔的程序（1）准备索赔材料：采购方应该准备充分的证明材料，包括合同、检验证明、通知函等。
（2）提出索赔：采购方应向供应商提出索赔请求，并要求供应商进行赔偿。
（3）处理索赔：供应商在收到索赔请求后，应及时进行回复，并根据实际情况进行赔偿或者商议解决。
2.3 索赔的结果索赔的结果可能包括但不限于：全额赔偿、部份赔偿、免除赔偿责任、重新交付等。
三、不可抗力3.1 不可抗力的定义不可抗力是指在合同履行过程中浮现的，不可预见、不可避免且不能克服的外部原因，使得合同的履行变得不可能或者丧失了实质性的意义。
3.2 不可抗力的判定（1）不可预见性：不可抗力需要是当事人无法预见的，即当事人在合同签订时不能预料到的事件。
（2）不可避免性：不可抗力需要是当事人无法通过合理的努力避免的，即当事人已竭力但无法克服的事件。
（3）不可克服性：不可抗力需要是当事人无法通过合理的努力克服的，即当事人已采取一切合理措施但无法使合同继续履行的事件。
国际贸易的索赔、仲裁及不可抗力
国际贸易的索赔、仲裁及不可抗力国际贸易的索赔、仲裁及不可抗力一、引言国际贸易领域中，索赔、仲裁及不可抗力是一些常见但又相对复杂的问题。
本文将详细探讨这些问题，并提供相关的法律名词和注释。
二、索赔1. 什么是索赔索赔是指一方向另一方要求补偿因对方违约、失职或其他原因导致的损失的行为。
国际贸易中的索赔通常涉及货物质量问题、交付延误等。
2. 索赔的有效性和程序为了使索赔有效，索赔方需提供必要的证据支持其主张，并经过合适的法律程序。
索赔程序可能涉及合同条款的解释和专家鉴定等。
3. 索赔的解决方式索赔可以通过协商、调解或仲裁等方式解决。
这些解决方式各有优缺点，索赔方需根据具体情况选择最合适的解决方式。
三、仲裁1. 什么是仲裁仲裁是指通过第三方仲裁机构来解决争议的方法。
在国际贸易中，仲裁通常比诉讼更为灵活和高效。
2. 仲裁的程序仲裁程序根据仲裁机构的规定进行，通常包括提交仲裁申请、答辩、听证、仲裁裁决等环节。
仲裁裁决具有法律效力。
3. 仲裁的优势和不足仲裁的优势在于灵活性、高效性和保密性，但也存在费用较高和难以执行裁决等问题。
当事方需谨慎选择仲裁机构和程序。
四、不可抗力1. 什么是不可抗力不可抗力是指不可预见、不可避免且无法克服的外部因素，如地震、战争、自然灾害等。
不可抗力免责条款在国际贸易合同中具有重要意义。
2. 不可抗力的适用条件不可抗力的适用需要满足以下条件：不可预见、不可避免、无法克服、直接影响履行合同且与当事人无关。
3. 不可抗力的影响不可抗力发生时，合同的履行可以暂时或永久免除责任。
但当事方仍需尽力减轻损失，并通知对方以免损失扩大。
附件：1. 相关合同书面证据（如合同、发票、报告等）2. 法律文件（如相关法律法规、国际贸易条款等）3. 证据材料（如照片、视频、证词等）法律名词及注释：1. 索赔（Clm）：指一方要求补偿因对方违约、失职或其他原因导致的损失的行为。
2. 仲裁（Arbitration）：通过第三方仲裁机构来解决争议的方法。
国际贸易的索赔仲裁与不可抗力
国际贸易的索赔仲裁与不可抗力在国际贸易中，尽管我们希望一切顺利进行，但时常会遇到一些无法预料的突发情况，这些情况常常被称为“不可抗力”。
不可抗力是指在合同签订后，因为不可预见和无法避免的外部原因，使合同中的一方或双方无法履行其合同责任。
当不可抗力事件发生时，唯一的选择可能是诉诸于索赔和仲裁机制，以维护各方的权益。
本文将探讨国际贸易中的索赔、仲裁以及与不可抗力相关的问题。
一、不可抗力及其影响不可抗力事件可能是自然灾害（如地震、洪水、台风等）或人为灾害（如战争、恐怖袭击、政治动乱等）。
这些事件会对国际贸易造成严重影响，导致供应链中断、货物损坏、交货延误等问题。
不可抗力事件的发生通常会使当事人难以履行合同规定的义务，因此索赔和仲裁成为解决纷争的重要手段。
二、索赔与仲裁的作用在国际贸易中，索赔是指受到不可抗力事件影响的一方向对方主张损失赔偿的行为。
索赔可以通过协商、调解或诉讼等方式进行处理。
尽管索赔可能会导致时间和资源的浪费，但当事人往往希望通过索赔来维护其利益。
仲裁是一种常用的解决国际贸易纠纷的方式。
与传统的诉讼相比，仲裁具有程序简单、效率高、保密性好等优势。
在处理不可抗力事件引起的纠纷时，当事人可以选择仲裁机构，按照合同约定或双方协商选择仲裁地点、仲裁庭成员。
仲裁裁决具有强制执行力，因此对当事人具有相对的约束力。
三、索赔仲裁的注意事项在国际贸易的索赔仲裁中，有一些重要的注意事项需要注意。
首先，当事人应在合同中明确约定不可抗力事件的定义和范围，以确保双方对于该事件的理解一致。
其次，当事人应及时通知对方当不可抗力事件发生时，以免耽误赔偿的机会。
第三，当事人应保留与不可抗力事件相关的证据，以证明其无法履行合同义务的合理性。
此外，在选择仲裁机构和仲裁程序时，当事人应着重考虑仲裁机构的声誉、专业性和成本等因素。
合同中对仲裁的约定应明确仲裁机构的名称，并规定仲裁程序的细节。
四、灵活性与公正性的平衡在处理国际贸易的索赔仲裁时，需要平衡灵活性和公正性。
国际贸易的索赔、仲裁及不可抗力
国际贸易的索赔、仲裁及不可抗力国际贸易的索赔、仲裁及不可抗力在国际贸易中，由于各种因素的影响，可能会出现合同履行过程中的争议和纠纷。
为了解决这些争端，国际贸易中普遍采用索赔、仲裁等方式进行处理。
由于国际贸易活动受到各种不可抗力因素的制约，不可抗力也成为国际贸易中的一个重要概念。
索赔在国际贸易中，索赔是指当一方认为对方未能履行合同义务或造成损失时，向对方主张赔偿的一种行为。
索赔可以基于合同约定或法律法规进行，其目的是为了维护自身利益和权益。
索赔的方式多种多样，可以是口头或书面的索赔申请，也可以通过诉讼等途径进行。
在索赔过程中，需要提供相关证据和资料，以证明索赔的合理性和依据。
索赔的处理结果可能是支付赔偿金、修复损失或者进行其他补偿措施。
仲裁仲裁是解决国际贸易纠纷常用的一种方式。
与诉讼不同，仲裁是一种私下解决争议的方法，其结果一般由一名或多名仲裁员作出。
仲裁的优点是程序简单、费用较低、灵活性强，可以根据具体情况灵活安排时间和地点，适用于跨国贸易纠纷。
国际贸易仲裁通常基于国际仲裁机构的规则和程序进行，国际商会仲裁院（ICC）、伦敦国际仲裁院（LCIA）等。
仲裁的结果一般具有强制执行力，可以通过国际民事诉讼程序来执行。
不可抗力不可抗力是指在国际贸易中，由于自然灾害、政府政策、战争等不可预见且无法控制的原因，导致合同当事人无法履行合同义务的情况。
在不可抗力情况下，合同当事人可以免除或延期履行合同，也不承担过失责任。
不可抗力是一个相对主观的概念，需要根据具体情况来判断是否符合不可抗力的要求。
如果一方主张不可抗力，通常需要提供相关证据和事实来证明其遇到了真正的不可抗力情况。
不可抗力通常具有一定的影响力，可能导致合同解除、修改或者延期等结果。
在国际贸易中，合同双方通常会在合同中约定不可抗力的相关条款，以便在发生不可抗力情况时进行合理的处理和应对。
国际贸易的索赔、仲裁及不可抗力是国际贸易中常见的问题和概念。
通过合理的索赔、仲裁方式可以解决纠纷，保护当事人的利益。
不可抗力及案例
应当加强管理，在可能的范围减
C
少或者避开不可抗力事件的发生；
发生后应当尽量减少损失。
不可抗力发生后双方的工作
承包人应在力所能及的条件下迅速采 取措施，尽量减少损失；
发包人应协助承包人采取措施。
பைடு நூலகம்
3.不可抗力的承担
01
因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下 方法分别承担：
02
工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财 产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设 备的损害，由发包人承担；
《合同管理案例三》参考答案
损坏的施工设备，受伤的施工人员以及由此造成的 人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担； 总结：“承包人管自己，发包人管其他。” 工期顺延。
03
发包人、承包人员各自伤亡由其所在单位负责，并承担 相应费用；
04
承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的
01
必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担； 02 工程所需清理、修复费用，由发包人承担； 03 延误的工期相应顺延。
因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不
《合同管理案例三》参考答案
03 02 01
【问题】 3（续答）
对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理：
对于前期的季节性大雨这是一个有经验的承包商预先 能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造 成的时间和费用损失不能给予赔偿。
《合同管理案例三》参考答案
对于后期特大暴雨引起的山洪暴发不能视 为一个有经验的承包商预先能够合理估计 的因素，应按不可抗力处理由此引起的索 赔问题。
房等实施以及已施工的部分基础被
损失赔偿中的不可抗力问题解析
损失赔偿中的不可抗力问题解析损失赔偿是法律领域中一个重要的概念，涉及到多个方面，其中一个关键问题就是不可抗力。
不可抗力指的是无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，比如自然灾害或政治事件等。
在损失赔偿中，不可抗力的问题常常成为争议的焦点。
本文将对损失赔偿中的不可抗力问题进行解析。
一、不可抗力的定义不可抗力是指在合同履行过程中，出现以当事人无法预见、无法避免、无法克服的客观情况下，导致当事人不能履行合同约定义务或者不能实现合同目的的情形。
这些客观情况包括自然灾害、战争、动乱、政府法规改变等。
由于不可抗力的发生是无法预测的，因此当事人在合同中通常会约定相关的不可抗力条款来界定双方的责任与义务。
二、不可抗力的适用条件不可抗力的适用条件主要包括以下几个方面：1. 无法预见性：不可抗力事件应当是当事人在合同签订时无法预见到的，即当事人无法合理地预测到该事件的发生。
2. 不能避免性：不可抗力事件发生后，当事人无法采取合理措施来避免或减轻其影响。
3. 不能克服性：不可抗力事件发生后，当事人尽了合理的努力，但仍然无法克服其影响，导致无法履行合同约定义务或实现合同目的。
三、不可抗力的影响不可抗力事件的发生会对损失赔偿产生一定的影响：1. 豁免责任：当不可抗力事件发生时，受影响的当事人可以豁免其应承担的责任。
根据合同约定或相关法律规定，如果当事人履行合同的一方由于不可抗力无法履行合同义务，对方无权要求其承担违约责任。
2. 合理免责：当不可抗力事件导致履行合同约定义务变得不可能或丧失合同目的时，受影响的当事人有权请求免除或减轻其对损失的赔偿责任。
3. 双方协商解决：当不可抗力事件发生时，当事人应积极与对方协商解决，尽量减少损失，并在协商一致的基础上进行合理的赔偿安排。
四、不可抗力的约定在合同中，当事人可以采取一些预防措施来应对不可抗力的发生：1. 不可抗力条款：合同中通常会设置不可抗力条款，明确规定不可抗力的定义、适用条件以及对双方权利义务的影响等内容。
不可抗力保险及索赔规定
不可抗力保险及索赔规定1 不可抗力的确认不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。
合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
2 不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
3 不可抗力后果的承担3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。
不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
不可抗力和第三方责任
不可抗力和第三方责任协议书双方：（甲方）______和（乙方）______鉴于以下事实：1. 甲方和乙方（以下统称为“双方”）希望就_____（任务名称）活动达成协议；2. 双方希望明确不可抗力和第三方责任的相关事项。
基于上述事实，双方在互惠互利的基础上达成以下协议：第一条定义1.1 “不可抗力”是指由于自然灾害、战争、恐怖主义行为、政府行为、计算机病毒或黑客攻击等任何不可预见或不能克服的事件、情况或原因，以及其他超出双方合理控制范围的事件。
1.2 “第三方责任”是指不属于甲方或乙方的责任，并由第三方（非双方合同当事人）导致的损失、责任或索赔。
第二条不可抗力2.1 双方同意，在不可抗力事件之下，对不能履行合同项下的义务不承担违约责任。
2.2 出现不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并且双方将采取一切力所能及的措施，尽量减少该事件可能对合同履行造成的不利影响。
2.3 如果不可抗力事件持续超过______天，任何一方有权解除本协议而不承担违约责任。
第三条第三方责任3.1 双方同意，如果由于第三方的行为、错误或疏忽造成损失、责任或索赔，受影响方应采取合理的措施，减少损失并保护自身权益。
3.2 受影响方应及时通知对方，并协商解决第三方责任问题，以减少可能产生的不利影响。
3.3 如有需要，受影响方可以采取相应的法律行动来追究第三方的责任，并保留对方向第三方寻求索赔和赔偿的权利。
第四条其他事项4.1 本协议经双方签字盖章后生效，并应遵守国家相关法律法规。
4.2 本协议未明示约定的事宜应另行商议并签订补充协议。
4.3 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
在确认了本协议的每一项条款和内容后，请双方代表在下方签字盖章，以示同意和接受。
甲方：乙方：日期：日期：。
保险中的不可抗力责任如何认定
保险中的不可抗力责任如何认定在保险领域，不可抗力责任的认定是一个复杂但又至关重要的问题。
不可抗力通常是指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。
然而，在具体的保险合同中，对于不可抗力责任的界定和认定并非总是清晰明确，这可能会引发保险双方的争议和纠纷。
首先，我们需要明确什么可以被认定为不可抗力事件。
常见的不可抗力事件包括自然灾害，如地震、洪水、台风等；社会异常事件，如战争、罢工、骚乱等；以及政府行为，如颁布新的法律法规导致某些活动无法进行等。
但需要注意的是，并非所有这些事件在任何情况下都一定被认定为不可抗力。
对于自然灾害，其严重程度和突发性往往是判断是否构成不可抗力的重要因素。
例如，一场罕见的超强地震，其破坏力巨大且难以预测，通常会被视为不可抗力。
但如果是一个地区常见的、有一定规律可循的小型地震，保险公司可能会认为被保险人应该有所预见和防范，从而不将其认定为不可抗力。
社会异常事件如战争和罢工，其认定也需要综合考虑多方面因素。
战争的规模、性质和影响范围是关键。
如果是局部的、小规模的冲突，可能不被认定为不可抗力；而大规模的、影响广泛的战争则更有可能被视为不可抗力。
罢工事件同样如此，如果是个别企业或行业的小规模罢工，且对保险标的的影响有限，可能不构成不可抗力；但如果是涉及多个行业、地区的大规模罢工，导致社会经济秩序严重混乱，就可能被认定为不可抗力。
政府行为作为不可抗力的一种，其认定相对较为复杂。
政府颁布的新法规如果是突然且对保险标的产生了直接的、不可逆转的影响，且被保险人无法通过合理的措施来避免这种影响，那么可能被认定为不可抗力。
但如果政府的法规是在一定的预告期内发布，或者被保险人有足够的时间和机会来调整其行为以适应法规的变化，那么就不一定能被认定为不可抗力。
在保险合同中，对于不可抗力责任的约定通常会对认定结果产生重要影响。
一些保险合同可能会明确列举哪些情况属于不可抗力，哪些不属于；有些合同可能会对不可抗力的定义进行详细的描述和解释；而还有一些合同可能对不可抗力的规定较为模糊或简单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用的要求。发包人认为该事件应按不可抗力事件处理，同意延长工期，补偿部分费用。
请问该事件性质的界定，你认为是发包人正确，还是承包人正确？说明理由。 承包人正确。 理由：不利物质条件的特征为不可预见，可以处理，本事件属于不利物质条件；而 不可抗力事件的特征为不可预见，不可避免，不能克服。
2014建筑实务（二建）
索赔工期：10+5=15天 索赔费用：15+30=45万元
市政实务二建2010真题
某施工单位在施工某承台开挖基坑时发现文物，按上级有关部门要求停工30d， 导致总工期拖延10d，未发生直接成本损失。 针对本事件，项目部可以提出哪些索赔要求？说明理由。
可以提出工期索赔和费用索赔。 理由：因为发现文物属于非施工方原因（不可预见、不可预料），并导致工期延误 增加了管理成本。
费外，不同意支付其他索赔费用。
请列式计算该事件中建设单位应该支付的索赔费用是多少万元。(保留两位小数) 建设单位应该支付的索赔费用=人员窝工费+机械租赁费+管理费+保函手续费+资
金利息+专业分包停工损失费=18+3+2+0.1+0.3+9=32.4万元
2014机电实务（二建）
某中型机电安装工程项目，开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司
某施工单位在基坑施工过程中，发现古化石，造成停工2个月。施工总承包大内
提出了索赔报告，索赔工期2个月，索赔费用34.55万元。索赔费用经项目监理机构核 实，人工窝工费18万元，机械租赁费用3万元，管理费2万元，保函手续费0.1万元， 资金利息0.3万元，利润0.69万元，专业分包停工损失费9万元，规费0.47万元，税金 0.99万元。经审查，建设单位同意延长工期2个月;除同意支付人员窝工费、机械租赁
个人理解，三类事件
化石文物
不利物质条件
异常恶劣气候条件
工期可以索赔，人员窝工费和机械窝工费均不可索赔
个人理解，不可抗力
2013示范合同文本
2013清单计价规范
工期可以索赔，人员窝工费和机械窝工费均不可索赔
感谢您的支持！ Thank You For your support
谢谢倾听·本讲结束！
SHSUNEDU
主题讨论1
请说出你的观点
教学模块的区别（精讲随学、必考点睛、冲刺复习、封闭集训等）， 亲，你怎么看？ 请大胆说出你的观点。
SHSUNEDU
头脑风暴1
不可抗力与三类事件的区分与索赔
请说出你的观点
不可抗力、化石文物、不利物质条件、异常恶劣的气候条件这四类事件发生时： • 承包人可以进行哪些索赔？（工期、人员窝工费、机械窝工费、……）
• 不可抗力与异常恶劣的气候条件如何进行区分？
请大胆说出你的观点。
三类事件
化石文物
不利物质条件
异常恶劣的气候条件
化石文物的原始出处
不利物质条件的原始出处
异常恶劣气候条件的原始出处
不可抗力的原始出处
不可抗力的原始出处
Hale Waihona Puke 不可抗力的原始出处《2013清单计价规范》
水利水电二建2014真题
某施工单位在岸坡开挖过程中，遇到局部深层淤泥层，该情况在发包人提供的地 质资料中未能反映。承包人及时向发包人和监理人进行汇报，并采取措施进行了处理。 该工作实际持续时间为40天。承包人以不利物质条件为缘由，提出延长工期和增加费
延误工期10天，并造成窝工费及其它经济损失共计15万元；C公司租赁的大型吊车因 维修延误工期3天，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增 加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元， 施工机具维修费5万元。
请列式计算该事件中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。