建设工程施工专业承包合同模板(DOC 73页)

合集下载

建设施工承包合同完整版.doc

建设施工承包合同完整版.doc

建设施工承包合同完整版一、合同背景和目的1.1 本合同由承包人与业主共同签订,旨在规范双方在建设施工项目中的权利和义务,确保项目的顺利进行。

1.2 本合同涵盖了建设施工的全过程,包括工程的设计、采购、施工和验收等环节。

二、合同条款2.1 承包范围2.1.1 承包人应按照业主要求,负责本工程的设计和施工,并确保其按照有关法律法规和标准进行。

2.1.2 承包人应负责工程材料的采购,应保证采购的材料符合设计要求,并且能按时交付到工地。

2.2 施工期限2.2.1 承包人应按照合同约定的施工期限完成工程。

2.2.2 如果因不可抗力等原因导致工期延误,承包人应及时通知业主,并与业主商讨解决办法。

2.3 工程质量2.3.1 承包人应确保本工程的质量符合相关建设标准和规范。

2.3.2 在工程施工期间,承包人应配备足够的技术人员,并按照有关法规对他们进行培训和管理,确保施工质量。

2.4 工程变更2.4.1 如果业主要求对工程进行变更,承包人应及时提供变更方案和相应的报价,经双方协商一致后,可以进行工程变更。

2.4.2 工程变更引起的相关费用由业主负责支付。

2.5 付款方式2.5.1 业主应按照合同约定的支付方式和时间支付工程款项。

2.5.2 承包人应向业主提供准确的工程结算报告,并确保报告的真实有效。

2.6 保修期2.6.1 工程竣工后,承包人应提供一定的保修期,确保工程质量。

2.6.2 在保修期内,承包人应承担由工程质量引起的任何问题的修复责任。

三、合同终止与解除3.1 合同终止的情况3.1.1 工程完成并经业主验收合格后,合同终止。

3.1.2 双方协商一致解除合同。

3.1.3 一方违约,另一方可以根据合同约定解除合同。

3.2 合同终止后的责任3.2.1 合同终止后,双方应结算尚未完成的工作,并进行相关的工程交付手续。

3.2.2 如因一方违约而导致合同终止,违约方应承担相应的违约责任。

3.2.3 合同终止后,承包人应提供工程的完整文件资料,包括设计图纸、验收报告等。

建设工程施工专业承包合同范本5篇

建设工程施工专业承包合同范本5篇

建设工程施工专业承包合同范本5篇篇1发包方:[发包方名称]承包方:[承包方名称]工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]签约日期:XXXX年XX月XX日签约地点:[签约地点]一、合同概述本合同由发包方与承包方就本建设工程施工事项达成,双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本合同。

本合同规定了双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程顺利进行。

二、工程概况1. 工程名称:[工程名称]。

2. 工程地点:[具体地址]。

3. 工程内容:[详细施工内容]。

4. 承包方式:[采用的具体承包方式,如总承包、分项承包等]。

三、合同工期1. 开工日期:XXXX年XX月XX日。

2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日。

3. 工期顺延:如遇不可抗力因素导致工程停工,工期可相应顺延。

具体顺延时间由双方协商确定。

四、工程质量与验收1. 承包方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工,确保工程质量。

2. 工程竣工后,承包方应组织内部验收并向发包方提交验收申请。

发包方应在收到申请后的合理时间内组织验收。

3. 若工程质量不符合合同约定,发包方有权要求承包方返工或采取其他补救措施。

五、合同价款与支付1. 工程合同总价:[具体金额]。

2. 支付方式:分期支付。

包括预付款、进度款和尾款等,具体支付比例和节点由双方约定。

3. 结算方式:工程竣工验收合格后,双方按照合同约定进行结算。

如有变更或索赔事项,双方应协商解决。

六、材料设备供应1. 承包方应按照合同约定提供施工所需的材料设备。

2. 材料设备应符合国家相关标准和规范的要求,并提供相应的质量证明文件。

3. 若因承包方提供的材料设备质量问题导致工程停工或质量不符合要求,承包方应承担违约责任。

七、安全施工与文明施工1. 承包方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。

2. 承包方应负责施工现场的文明施工管理,保持现场整洁有序。

建筑工程施工承包合同范本(一)

建筑工程施工承包合同范本(一)

建筑工程施工承包合同范本(一)一、甲方:(委托人名称)住所:(委托人住所)联系人:(委托人联系人)电话:(委托人联系电话)二、乙方:(承包人名称)住所:(承包人住所)联系人:(承包人联系人)电话:(承包人联系电话)鉴于甲方拟有关建筑工程之需求,乙方有承揽建筑工程之经验、技术与能力,双方根据平等自愿、协商一致的原则,达成如下承包合同:第一条合同描述1.1 本合同基于双方的协商一致,约定乙方将接受甲方委托,负责承揽以下具体建筑工程:(1)工程名称:(2)工程地址:(3)工程规模:1.2 乙方在承揽建筑工程时需遵守当地法律法规和相关政策,按照合同约定的工程质量、工程进度和工程安全要求开展工程施工。

第二条工程款项2.1 甲方应按照施工进度和合同约定支付工程款项给乙方,并于工程验收合格后的15个工作日内支付尾款。

2.2 工程款项支付方式及时间:(1)预付款:合同签订后的第三个工作日内支付预付款,金额为合同总额的【百分之】。

(2)进度款:按照工程进度,每个工程节点完成后的15个工作日内支付进度款,金额为合同总额的【百分之】。

(3)尾款:工程验收合格后的15个工作日内支付尾款,金额为合同总额的【百分之】。

2.3 工程款项支付方式:(1)甲方应以银行转账或现金支付的方式,将工程款项支付至乙方指定的账户。

(2)支付时需提供相应银行回单或支付凭证,作为支付的有效凭据。

第三条施工期限3.1 工程施工期限约定为:自【日期】起,至【日期】止。

3.2 如因不可抗力或其他合同约定外的原因导致工程进度延期,延期期限应另行协商确定,并进行合同修订。

第四条工程质量与验收4.1 乙方应按照国家建筑工程质量标准和工程设计规范承揽工程,确保工程质量满足合同约定和法律法规的要求。

4.2 工程竣工后,甲方有权对工程进行验收。

验收合格后,签署竣工验收书,并支付工程尾款。

4.3 如工程质量不符合合同约定或国家建筑工程质量标准,乙方应自行承担相应的整改责任和费用,直至达到合同约定的工程质量标准。

建设工程施工承包合同范本(2024精)

建设工程施工承包合同范本(2024精)

建设工程施工承包合同范本1. 合同背景及目的本合同由甲方(建设工程施工单位)与乙方(合同方)双方自愿平等协商,根据《合同法》及相关法律法规,就乙方承包甲方建设工程施工事宜达成一致,并共同遵守合同的约定。

2. 甲方甲方为建设工程的委托单位或业主,在此合同中应保证提供相应的工程设计文件、工程图纸、施工条件等,并负责按照法律法规建设工程。

3. 乙方乙方为合同承包商,具备从事建设工程施工的能力,并同意按合同约定的施工进度和质量标准,完成相关工程。

4. 工程范围和内容•建筑物的施工及装修工程•土木工程•铁路、道路及桥梁工程•水利工程•暖通工程•电气工程•其他合同双方约定的工程建设项目等5. 工程期限本合同约定的工程期限为______(具体日期/时间)。

双方应在合同签署之日起__日内按合同约定开始施工,并按时完成合同约定的建设工程。

6. 工程价款及支付方式6.1 工程总价款本合同约定的工程总价款为______(具体金额),包括工程施工、材料采购、设备租赁等所有费用。

具体价款及支付方式如下:6.2 工程款支付方式根据工程施工进度,甲方按照下列支付方式向乙方支付工程款:•工程施工开始后,乙方可提出预付款申请,并提供有效的银行担保。

•工程施工进度达到% 时,甲方支付工程款%作为第一阶段款项。

•工程施工进度达到% 时,甲方支付工程款%作为第二阶段款项。

•工程竣工验收合格后,甲方支付剩余工程款 __% 。

7. 工程质量与保修期7.1 工程质量乙方在施工过程中应保证工程质量符合国家的相关法律法规和标准要求,并履行相关证明文件的办理程序。

7.2 工程保修期自工程竣工之日起,乙方提供免费维修保养服务,保修期为____(具体时间)。

8. 双方权利与义务8.1 甲方的权利与义务甲方有权按照合同约定要求乙方按时、按质量要求完成工程,并按合同约定支付工程款。

同时,甲方有权要求乙方进行工程质量检验,并有权对工程质量不符合合同约定的项目进行整改或退货等处理。

建设工程施工专业承包合同范本6篇

建设工程施工专业承包合同范本6篇

建设工程施工专业承包合同范本6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________二、承包范围及方式1. 承包范围:乙方负责按照甲方提供的施工图纸及说明,完成本工程全部施工任务。

包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、给排水、电气安装等。

2. 承包方式:本工程采用总价包干方式,包括人工、材料、机械等所有费用。

乙方应按照合同约定完成全部施工任务,并承担质量、安全、工期等风险。

三、工程期限1. 开工日期:自本合同签订之日起____天内开工。

2. 竣工日期:自开工之日起____天内完成全部施工任务。

3. 如有特殊情况,经甲乙双方协商一致,可以合理顺延工期。

四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范、验收标准等进行施工,确保工程质量。

2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后的____天内组织验收。

3. 如工程验收不合格,乙方应负责返修并承担相应费用。

五、工程造价及支付方式1. 工程总造价:人民币____元(大写:____元整)。

该造价已包括人工、材料、机械等所有费用。

2. 支付方式:甲方在合同签订后支付乙方工程总造价的____%作为预付款;工程竣工验收合格后支付剩余款项。

六、材料设备供应1. 本工程所需材料、设备由乙方负责采购并供应。

2. 乙方应确保材料、设备的质量,并承担相应责任。

七、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。

建设工程施工专业承包合同范本5篇

建设工程施工专业承包合同范本5篇

建设工程施工专业承包合同范本5篇篇1建设工程施工专业承包合同范本甲方:______________(委托方单位名称)乙方:______________(承包方单位名称)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方委托乙方在____________(工程项目名称)项目中进行施工工程的有关事项,达成如下协议:一、项目概况1.1 项目名称:____________(工程项目名称)1.2 项目地址:____________(工程项目地址)1.3 项目规模:____________(工程项目规模)1.4 项目工期:自____________年____月____日起至____________年____月____日止,共__________个月。

二、工程内容2.1 乙方应按照相关法律法规和规范要求,按照合同约定的工程内容,质量标准及工程进度,完成本工程项目的施工任务。

2.2 工程包括但不限于:____________(列明具体工程内容)2.3 甲方应在施工期间提供必要的协助、支持及协调工作。

三、合同价款及支付方式3.1 本项目总价款为____________(大写)元整。

3.2 价款支付方式:____________(具体支付方式)。

3.3 工程款项支付进度:按照工程进度和实际完成情况,分期支付。

四、质量保证4.1 乙方保证所提供的材料、设备及施工工艺符合国家法律法规和标准要求,保证工程质量符合合同约定的技术标准。

4.2 对于因乙方施工造成的工程问题,乙方应当承担相应责任并及时处理。

4.3 工程完工验收合格后,乙方应提供书面质量保证期,保修期为__________年。

五、工期与延期5.1 工程应完成时间为____________年____月____日。

5.2 若乙方因不可抗力等合同外原因延误工程进度,应书面通知甲方,并在合理的时间内提出延期方案,经甲方同意后可延期。

建设工程施工专业承包合同范本(3篇)

建设工程施工专业承包合同范本(3篇)

建设工程施工专业承包合同范本发包人(以下简称甲方):代表人:住址:承包人(以下简称乙方):责任人:住址:根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就_____项目_____型建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况1、工程名称:_____2、工程编号:_____ ;施工许可证号:_____;3、工程地点:_____4、工程范围:_____5、工程方式:双方商定采取下列第_____种方式。

(1)乙方包工、包料。

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(3)乙方包工、甲方包全部材料6、工程期限:(1)计划开工日期_____年_____月_____日,计划完工日期_____年_____月_____日,总共_____日历天。

(2)开工前_____天,乙方向甲方发出开工通知书。

二、图纸和文件的保管与提供(1)图纸由工程师单独保管,但应免费提供给乙方两套复制件。

乙方需要更多复制件时,其费用自行负担。

除非为执行合同绝对需要,乙方在未经工程师同意的情况下,不得将甲方或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。

在发出缺陷责任证书时,乙方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。

(2)凡是延期开工或顺延工期的约定,都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。

三、工程质量1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。

2、乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准,工程一次验收合格率达到100%,优良率达到_____。

3、本工程的质量监督,由质量监督站负责,双方均应接受其对工程质量的监督与检查。

4、双方对工程质量的争议,请协议条款约定的质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此造成的损失,由败诉一方承担。

四、工程检查验收1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

建设施工承包合同完整版.doc正规范本(通用版)

建设施工承包合同完整版.doc正规范本(通用版)

建设施工承包合同完整版第一部分:合同背景和目的本合同由甲方(简称“乙方”)和乙方(简称“甲方”)签订,旨在规范双方在建设施工项目中的权利和义务,确保项目的顺利进行。

第二部分:项目描述1. 项目名称本项目的名称为。

2. 项目地点本项目的地点位于。

3. 项目范围本项目的范围包括但不限于:•••4. 项目工期本项目的工期为,自合同生效之日起计算,具体工期和完成时间由双方根据实际情况协商确定。

第三部分:合同条款1. 合同价格和支付方式1.1 本项目的总合同价格为。

1.2 乙方应按支付方式向甲方支付总合同价格:•在合同签订后的X天内,乙方需支付合同总价款的X%作为合同订金;•工程按阶段划分,每个阶段完成后,乙方应支付相应金额的工程款项;•最后合同款项应在工程竣工验收合格后的X天内付清。

1.3 支付款项应以银行转账的方式进行,具体账户信息将在合同签署后提供。

2. 工程质量和进度要求2.1 工程质量乙方应根据相关法律法规和建设工程规范,按照本合同约定的工程质量标准进行施工。

如发现施工过程中存在质量问题,甲方有权要求乙方进行整改或修改,并由乙方承担相应的费用。

2.2 工程进度乙方应按合同约定的工期和进度要求进行施工,如无正当理由导致施工进度延误,乙方应按照每延误一天支付相应金额的违约金给甲方。

3. 合同变更和终止3.1 合同变更如双方在项目实施过程中需要对合同内容进行变更,应经双方协商一致,并书面确认变更事项。

变更后的合同内容具有同等法律效力。

3.2 合同终止本合同在下列情况下可被解除:•双方协商一致解除;•无法实现合同目的的不可抗力事件发生;•甲方或乙方严重违反合同约定。

4. 违约责任4.1 甲方违约责任如果甲方未按合同约定支付款项或提供必要的协助与支持,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任,并可以解除本合同。

4.2 乙方违约责任如果乙方未按合同约定的质量标准和工期要求进行施工,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并可以解除本合同。

建设工程施工专业承包合同范本6篇

建设工程施工专业承包合同范本6篇

建设工程施工专业承包合同范本6篇篇1建设工程施工专业承包合同范本甲方:_________(委托方)乙方:_________(承包方)鉴于甲方拟将建设工程施工任务委托予乙方,经双方友好协商,达成如下协议:第一条合同的基本情况甲方承诺向乙方提供建设工程的相关资料和设计文件,确保施工过程中的材料、施工工艺和施工质量均符合法律法规和合同约定。

第二条工程范围乙方作为承包方,承诺按照甲方提供的建设工程设计文件和要求,完成整个建设工程的施工任务,包括但不限于土建工程、设备安装、设备调试等。

第三条施工期限合同约定的工程施工期限为______天/月,自合同生效之日起开始计算。

若因不可抗力等特殊情况导致工期延长,双方应协商重新确定施工期限。

第四条工程价格1. 工程价格为_______(大写)人民币整。

2. 工程价格包括但不限于劳务费、材料费、设备费、运输费等相关成本。

甲方应按照合同约定的进度和验收标准,及时支付相应的工程款项。

3. 如因工程变更、增减或者其他原因导致工程价格的变动,双方应重新协商确定新的工程价格。

第五条施工质量与验收1. 施工质量应符合国家标准和法律法规的要求,甲方有权对工程质量进行检查和验收。

2. 工程竣工验收合格后,乙方应出具相应的竣工验收报告和保修承诺书。

若发现工程存在质量问题,乙方应承担相应的责任并及时进行整改。

第六条安全与责任1. 双方应严格遵守施工安全规范,保障施工现场和工人安全。

2. 若因乙方违反安全规定导致的事故,乙方应承担相应的法律责任。

第七条合同解除1. 若因一方违约,严重影响工程进度或施工质量,对另一方造成严重损失,另一方有权解除合同并追求法律责任。

2. 若因不可抗力等因素导致合同无法履行,双方不承担违约责任,但应及时通知对方并协商解决方案。

第八条争议解决1. 因履行本合同发生争议,双方应友好协商解决。

协商不成的,可向有关部门申请调解或诉诸法律途径解决。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。

建设工程施工承包合同范本5篇

建设工程施工承包合同范本5篇

建设工程施工承包合同范本5篇篇1发包方(简称甲方):_________承包方(简称乙方):_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程承包方式:_________4. 工程范围和内容:_________第二条合同工期1. 本合同签订后,乙方应尽快做好人员、设备等准备工作,并按时进场施工。

2. 本合同工期为:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

3. 甲方要求比合同工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

第三条工程质量标准和保修期1. 工程质量必须达到合格标准。

2. 保修期自工程竣工验收之日起,按国家有关规定执行。

3. 保修期内因乙方施工质量问题造成的损害,乙方应负责无偿维修。

第四条工程合同价款及支付方式1. 本工程合同价款为:大写_________元,小写_________元。

2. 甲方在签订合同后,按合同价款的10%向乙方支付预付款。

待工程竣工验收合格后,甲方将剩余款项一次性支付乙方。

3. 乙方在收到预付款后,应尽快组织人员、设备等进场施工,确保工程按时开工。

4. 甲方在支付款项时,应确保资金安全,避免向不明身份的个人或单位支付款项。

如因甲方原因导致的资金损失,由甲方自行承担。

5. 乙方在收到款项后,应向甲方提供合法、有效的发票和收据等证明文件。

如因乙方原因导致的发票和收据等证明文件无法提供或虚假,由乙方自行承担法律责任。

第五条施工组织设计和工期延误处理1. 乙方应根据施工场地的实际情况和甲方的要求,编制详细的施工组织设计。

施工组织设计应包括施工进度计划、施工方案、质量保证措施等内容。

乙方应在签订合同后尽快提交施工组织设计给甲方审批。

2. 因甲方原因造成工期延误时,乙方应及时向甲方提出书面报告,说明延误的原因和损失情况。

建设工程施工承包合同书模板3篇

建设工程施工承包合同书模板3篇

建设工程施工承包合同书模板3篇篇1建设工程施工承包合同书模板双方经友好协商一致,就_____(工程名称)的施工承包事宜达成如下协议:一、工程名称及位置:______(填写工程名称及位置)。

二、合同标的:本工程总造价为______万元,包括建筑工程、装饰工程、设备安装工程、电气工程、给排水工程等,具体工程内容和范围详见附件《工程量清单》。

三、施工期限:本工程工期为______年月日至______年月日,包括土地开发、建筑设计、审批、施工等全部工作,具体工期详见附件《工程进度计划表》。

四、质量标准:施工单位应按照《建筑工程质量验收标准》(GB 50300-2013)的规定,确保工程质量符合国家标准。

五、合同价款及付款方式:总价款______万元,按______次(或______月)支付,具体支付方式详见附件《付款方式协议》。

六、安全生产责任:双方应严格遵守《建筑施工安全生产管理条例》和其他相关法律法规,确保施工过程中的安全生产以及工地环境的安全。

七、变更、索赔和解决争议:如遇到工程变更、索赔或纠纷,应通过友好协商解决,若不能达成一致意见,应提交仲裁委员会处理。

八、违约责任:任何一方违反合同规定,需承担违约责任,损失由违约方承担。

九、其他条款:双方还约定______(具体条款另行附表)。

十、合同生效及解除:本合同自双方盖章生效,并至工程竣工验收结束。

十一、争议解决方式:本合同的订立、效力、解释、履行、及争议解决,均适用中华人民共和国法律。

十二、附则:合同的解释权属双方约定,如遇合同条款漏洞,应进行友好协商解决。

甲方(盖章):________日期:______年______月______日乙方(盖章):________日期:______年______月______日附件:1. 《工程量清单》2. 《工程进度计划表》3. 《付款方式协议》4. 《其他附表》以上为本合同的项目内容,双方如对内容有异议,请在签署本合同前进行了解和讨论,使双方达成真实的合作共识。

建筑工程承包施工(合同)模板完整版.doc

建筑工程承包施工(合同)模板完整版.doc

建筑工程承包施工合同模板完整版[TOC]1. 合同签订日期日期:[填写合同签订日期]2. 合同双方信息2.1 委托方(甲方)•全称:•法定代表人:•地质:•联系方式:2.2 承包方(乙方)•全称:•法定代表人:•地质:•联系方式:3. 工程基本信息•工程名称:•工程地点:•工程规模:•工程周期:•工程价款:•工程款支付方式:4. 合同目的和约定4.1 目的本合同的目的是明确双方在建筑工程承包施工过程中的权利和义务,确保工程按照合同约定进行,并保证合同按时履行。

4.2 合同条款在签订本合同的基础上,双方达成约定:4.2.1 工程内容乙方应根据甲方的要求和工程设计图纸,按照相关法律法规和技术标准,承担工程的全面施工和管理责任。

4.2.2 工程质量乙方在建设过程中应严格按照法律法规和技术标准,保证工程质量符合国家标准,并承担因施工质量不合格引起的责任和赔偿。

4.2.3 工程进度乙方应按照合同约定的工期完成施工,如有延期需求,应提前向甲方提出,并经甲方同意方可延期。

4.2.4 工程价款支付甲方将工程价款按照支付方式和时间节点支付给乙方。

甲方应按时支付工程款项,乙方应提供相应的工程进度和质量报告。

4.2.5 工程变更如需对工程内容进行变更,双方应经过书面协商一致,签订补充协议。

未经协商一致的工程变更将视为违约行为。

4.2.6 工程保险乙方应按照国家有关规定,购买合适的工程保险,确保工程施工和工程质量,保障甲方的利益。

4.2.7 工程竣工验收工程竣工后,甲方有权要求乙方进行竣工验收,验收合格后方可支付尾款。

4.2.8 违约责任若任何一方违约,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因违约所造成的损失。

4.2.9 合同解除在情况下,合同可被解除:•双方达成书面一致解除协议;•一方丧失经营能力或宣布破产;•一方发生不可抗力等无法履行合同责任的情况。

5. 其他约定5.1 争议解决双方在履行合同过程中如发生争议,应友好协商解决。

建筑工程承包合同范本专业版5篇

建筑工程承包合同范本专业版5篇

建筑工程承包合同范本专业版5篇篇1建筑工程承包合同范本专业版第一部分总则甲方(承包方):_______________(以下简称甲方)乙方(承建方):_______________(以下简称乙方)鉴于甲方需要进行建筑工程的承包,乙方具有相关的建筑工程承建资质,双方经友好协商,达成如下合同,共同遵守,共同履行。

第二部分工程内容1. 工程名称:__________________2. 工程地点:__________________3. 工程规模:__________________4. 工程内容:__________________第三部分工程进度1. 工程开工时间:_______________2. 工程竣工时间:_______________3. 工程验收时间:_______________第四部分合同价款1. 工程价款总额:_______________2. 支付方式:_______________3. 工程进度款:_______________4. 工程质量保证金:_______________第五部分质量要求1. 工程材料要求:_______________2. 工程施工要求:_______________3. 工程验收标准:_______________第六部分违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应违约责任;2. 如因甲方原因导致工程延期,甲方应承担相应违约责任;3. 如因不可抗力原因导致工程无法完成,双方免除责任;4. 其他相关违约责任约定:_______________第七部分争议解决1. 双方如发生争议,应友好协商解决,协商不成的,可向有关仲裁机构申请仲裁;2. 仲裁裁决为最终裁决。

第八部分其他事项1. 本合同如有补充、变更等,应经双方书面确认;2. 本合同自双方签字生效;3. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):_______________签订日期:_______________以上为建筑工程承包合同范本专业版,甲乙双方应当遵守以上约定,共同履行合同义务。

建筑工程专业承包合同优秀样本3篇

建筑工程专业承包合同优秀样本3篇

建筑工程专业承包合同优秀样本3篇篇1建筑工程专业承包合同优秀样本合同编号:____________________甲方(承包方):______________乙方(业主方):______________经双方友好协商,就甲方承包乙方的建筑工程,特订立本合同,共同遵守,共同履行。

第一条工程名称及位置乙方委托甲方承包的工程名称为_______工程,其位置为_______。

第二条工程内容本工程的具体内容为:1.______部分2.______部分3.______部分...第三条工程进度乙方授权甲方在______年______月______日开始进行本工程的施工,并要求在______年______月______日完成工程。

第四条施工要求1.甲方应按照国家有关规定和要求,保证工程质量,确保施工安全。

2.甲方需要遵守当地相关法律法规,履行相关安全生产、环保、劳动卫生等义务。

3.甲方应按照乙方的要求,严格执行施工方案,确保按时完工。

第五条费用及支付方式1.乙方应根据工程实际情况支付甲方工程款项,具体支付方式为______。

2.如发生工程变更,费用另行协商。

第六条保修期工程竣工后,甲方应对工程实行______年保修期。

第七条违约责任1.如甲方未按照约定时限完成工程,应承担违约责任,每延迟一天罚款______元。

2.如乙方未按时支付工程款项,应承担滞纳金______%的违约责任。

第八条变更和解除1.如需变更合同内容,需双方协商一致并签署书面变更协议。

2.任何一方未履行合同义务,必须提前______日向对方送达通知书,解除本合同。

第九条其他事项未尽事宜,双方可另行协商解决。

第十条合同生效本合同经双方签字盖章后生效,有效期从签署之日起至工程竣工验收。

甲方(承包方):乙方(业主方):签字:______ 签字:______日期:______ 日期:______以上为建筑工程专业承包合同样本,双方应严格按照合同内容执行,确保工程顺利进行,达到预期目标。

建设施工承包合同完整版.doc

建设施工承包合同完整版.doc

建设施工承包合同完整版1. 合同背景2. 项目概况2.1 项目名称本项目的名称为__________。

2.2 项目地点本项目位于__________。

2.3 建设规模本项目的建设规模为__________。

2.4 工期要求本项目的工期为__________。

3. 合同条款3.1 工程范围3.1.1 承包单位应按照本合同的约定,负责本项目的全部建设工程,包括但不限于__________。

3.1.2 承包单位应保证在工程范围内的施工质量和进度。

3.2 工程价格3.2.1 本项目的总工程价款为__________。

3.2.2 工程价款将根据工程实际进展情况按照约定的支付比例进行分期支付。

3.3 工期管理3.3.1 承包单位应按照项目的工期要求,制定详细的工期计划,并提交给建设单位审核。

3.3.2 承包单位应按照工期计划的要求,按时完成各项工程,并保证施工进度符合合同约定。

3.4 质量保证3.4.1 承包单位应按照国家有关建设工程的法律法规和标准规范,保证施工质量符合合同约定和相关标准。

3.4.2 若施工过程中发现质量问题,承包单位应及时采取纠正措施,确保质量问题得到解决。

3.4.3 建设单位有权进行质量抽查,若发现质量问题,承包单位应承担相应的修复责任。

3.5 安全管理3.5.1 承包单位应严格按照国家有关建设工程的安全规定进行施工,并采取必要的安全措施,确保施工过程中的安全。

3.5.2 若发生施工安全事故,承包单位应及时采取措施进行救援和处置,并立即报告建设单位。

3.6 变更和索赔3.6.1 若因建设单位的原因需要对合同进行变更,应经双方协商一致,并书面确认。

3.6.2 若对合同的变更给承包单位造成损失的,建设单位应赔偿相应的损失。

3.6.3 若因承包单位原因延误工程进度或产生额外费用的,建设单位有权要求承担相应的责任和费用。

3.7 合同终止3.7.1 若因不可抗力或其他无法预见、无法避免的原因,导致无法继续履行合同的,双方可协商解除合同。

建设工程承包合同式样.DOC

建设工程承包合同式样.DOC

建设工程承包合同式样.DOC承包方:_____(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。

1、工程名称:______2、工程地点:______3、工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方米。

4、承包内容:5、建筑安装工程造价:共计人民币____份元。

6、工程价款和费用的结算依据和付款办法:(1)……(2)……7、工程开工日期:____年__月__日8、工程竣工日期:____年__月__日9、工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

10、甲方主要义务:(1)……(2)……11、乙方主要义务(1)……(2)……12、违约责任:(1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____‰计算违约金。

(2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰计算违约金。

(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

(4)工程竣工后保险期一年。

采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费修理。

属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。

13、本合同附件:共___份14、合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。

至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。

但保修一条除外。

15、本合同正本两份,双方各执一份。

副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送建设银行一份。

发包方:______(盖章)法定代表人(签字):_____承包方:______(盖章)法定代表人(签字):_____签约日期:____年__月__日。

2023工程建设承包标准合同完整版.doc

2023工程建设承包标准合同完整版.doc

工程建设承包合同完整版1. 合同背景该工程建设承包合同(简称“合同”)由甲方(承包人)与乙方(承包商)于[合同签订日期]签订,并自[合同生效日期]起生效。

根据本合同,乙方将承担工程建设项目的设计、施工和管理,并实现合同规定的质量、进度和成本目标。

2. 合同目的本合同的目的是明确双方各自的权责,并确保工程建设项目的顺利进行,达到预定的目标。

3. 合同条款3.1 项目概况项目名称:[项目名称]项目地点:[项目地点]项目范围:[项目范围]项目工期:[项目工期]3.2 乙方的义务3.2.1 设计阶段的义务乙方应根据甲方提供的相关资料、要求和设计标准,进行项目的规划和设计,并在规定的时间内提交设计方案。

3.2.2 施工阶段的义务乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工,保证施工质量和进度,并负责组织协调各项施工工作。

3.2.3 质量和安全管理乙方应制定和执行质量管理计划和安全管理计划,确保项目的质量和安全符合相关法规和标准要求。

3.2.4 管理和监督乙方应指派专人负责项目的管理和监督,并及时向甲方报告项目进展情况和存在的问题。

3.3 甲方的义务3.3.1 项目资金支持甲方按合同约定的方式和时间向乙方支付工程建设款项,并提供必要的资金支持。

3.3.2 技术支持和配合甲方应根据乙方的要求,提供必要的技术支持和配合,包括但不限于提供工程资料、提供现场施工方便和解决工程问题等。

3.3.3 监督和验收甲方应对乙方的施工质量和进度进行监督,并按合同约定的程序进行工程的验收。

3.4 合同价款根据工程建设的实际情况以及合同中约定的付款方式和时间,甲方应支付给乙方约定的合同价款。

3.5 变更和解除合同3.5.1 变更如出现工程变更,必须由双方协商并签订书面变更协议,明确变更内容、条件和责任,并调整合同价款和工期。

3.5.2 解除如因乙方原因无法履行合同义务,或甲乙双方协商一致,可以解除合同。

解除合同后,甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程施工专业承包合同模板(DOC 73页)合同编号:LTZY- - - - 建设工程施工专业承包合同工程名称:***项目室内精装修工程施工承包合同工程地点:发包人:承包人:二○一七年一月第一部分专业承包合同协议书发包人(以下简称甲方):公司承包人(以下简称乙方):公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.项目名称**** 项目2.专业承包工程名称**** 工程3.专业承包工程地点**** 。

4.专业承包工程范围及界面精装修总承包施工和管理、协调分包工程的施工管理。

承包人需要对上述范围内的工程质量、进度、安全等方面承担全部责任。

4.1.承包人施工的工程范围,主要包括工程室内、电梯轿厢及公共区域部分精装修施工。

具体如下:4.1.1.接收施工现场,核验土建总承包单位预埋/预留以及其他与本工程有关的工作,并承担对预埋/预留工程的整改或修补工作,此费用已在合同价中考虑,不再另计。

4.1.2施工图深化设计、项目装修施工、部品部件驻工厂监造、物资采购供应、样品提交、强电安装、测试、调校、试运转等;石材安装、石材结晶;项目完工后保洁、通过发包人竣工验收、修补缺陷、保养、保修及完成档案验收、交付竣工图等工作所需的一切劳务及物料,并包括工程正常施工中所需的一切附带杂项清理及所需劳务,具体包括但不限于以下内容:(1)根据要求对施工图纸进行深化设计,并确保深化设计图得到发包人及设计师的认可;按合同要求将材料送审并取得发包人及设计师的书面认可,深化设计不得改变原图纸设计的主要内容(如构件型号、尺寸、材质等);(2)承担根据现行国家、湖北省的规范及法规要求的工程测试、检测工作及相应费用;(3)负责公共部位、电梯轿厢及室内天花、各式吊顶、墙体饰面、铺地饰面的精装修工作(含风口及检修口,但检修井门、管井门等除外);负责天花、墙面、地面等为喷淋、风口、灯具、烟感、温感、喇叭、各种面板留洞、开孔等工作,负责安装完成后的修补、收口等施工;负责入户门、电梯门、消防门等施工;负责客厅阳台、餐厅阳台的吊顶、地面的装饰,负责石材防污处理、晶面处理;(4)负责卫生间、厨房、阳台二次防水施工、防水闭水试验及甲供洁具、卫浴五金件及地漏、排风扇、暖风机的安装,负责淋浴隔断挡水石基的供应及安装,不含橱柜、厨房电器、中西厨水槽及水槽龙头、淋浴隔断供应及安装;(5)强电和照明部分:负责公共部位强电线路埋管、穿线、灯具的供应及施工(装饰灯具、应急照明灯具除外);负责室内配电箱(不含配电箱)以后线路埋管、穿线和插座、灯具(筒灯、射灯、吸顶灯、灯带等)的供应及安装,户内配电箱以前(含入户内配电箱)由土建总承包单位负责;负责甲供开关、插座面板安装;负责室内空调内机及外机强电供电线路的敷设,空调温控开关、控制线敷设、设备电机接线由空调安装公司完成;(6)弱电部分:负责室内网络、电视电话线的预埋、敷设及面板安装,不含户内智能化工程;(7)给排水部分:负责室内卫生间、厨房等处用水设备的安装、各用水设备与土建总包单位预留的给排水接口连接等等;(8)对已完工部分进行成品保护;(9)零星修补工程、精装修总包服务配合和对精装修已完工部分进行成品保护;(10)承包人负责将施工过程中产生的垃圾清运至由其设立的现场密闭垃圾堆放处,并负责及时清运出场外。

4.2.配合施工及管理范围4.2.1.本精装修工程纳入土建总承包管理的,承包人需配合土建总承包单位开展相应工作;4.2.2.为空调、消防喷淋安装提供服务和配合,承包人负责相关设备安装前的开孔和安装后的收口、收边、密封等工作,且根据设备检修需要完成检修口的制作,确保后期装修效果的协调性和一致性。

5.图纸版本及其他说明本合同价编制依据为(需注明设计院、图纸版本号等内容)等图纸。

二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划完工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

三、质量标准工程质量标准:达到国家施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式含税签约合同价总额为:0元五、合同文件构成组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同签订后双方约定的有关协商、变更等书面协议或文件;(2)本合同协议书;(3)承包人承诺函(如有)(4)中标通知书;(5)本合同专用合同条款及其附件;(6)本合同通用合同条款(7)承包人投标文件及其附件;(8)招标文件(含招标文件补充文件、答疑文件等)(9)施工图纸和设计变更;(10)现行的法律、法规、条例、标准、规范、规定和其它有关技术文件;(11)组成合同的其他文件。

合同履行中,发包人和承包人有关工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等,以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。

前述各项承包合同文件包括合同当事人就该项承包合同文件作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,以最新签署的为准。

六、承诺1.发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人向发包人承诺按照法律规定及本合同约定完成工程施工、竣工验收,并在缺陷责任期及保修期内履行承包工程维修责任,履行本合同所约定的全部义务。

七、其他1.协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2.本协议书于年月日在签订,自双方签字盖章后生效。

3.本协议书一式捌份,具有同等法律效力,发包人执伍份,承包人执叁份。

甲方(盖章):乙方(盖章):法人代表或授权代表(签字):法人代表或授权代表(签字):法人代表或授权代表:法人代表或授权代表:第二部分通用合同条款1.一般约定1.1.词语定义与解释1.1.1.承包合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:1.1.2.承包合同:即专业承包合同,是针对某一专业工程施工而制订的施工承包合同。

在本合同中,具体包括协议书中约定的组成本合同的所有文件。

1.1.3.总包合同:是指发包人和总承包人就总包工程签订的且在本承包合同专用合同条款中指明的总承包合同。

1.1.4.通用合同条款:指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工需要订立,通用于建设工程施工的条款。

1.1.5.专用合同条款:指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用合同条款的具体化、补充或修改。

1.1.6.承包合同当事人:是指发包人和(或)承包人。

1.1.7.发包人:是指与总承包人签订总包合同或与承包人签订专业承包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.8.总承包人:是指与发包人签订总包合同,并经发包人同意与分包人签订分包合同的,具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.9.承包人:是指承包专业工程并具有专业工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.10.分包人:是指承包分包工程并与总承包人或承包人签订分包合同的,具有分包工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.11.监理人:是指在承包合同中指明的,受发包人委托按照法律规定对总包工程和专业工程进行监督管理的法人或其他组织。

1.1.12.设计人:是指在承包合同中指明的,受发包人委托负责总包工程或专业工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.13.承包人项目经理:是指由承包人任命并派驻施工现场,在承包人授权范围内负责承包合同履行,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.14.总包工程:是指发包人和总承包人在总包合同中约定的总承包范围内的工程。

1.1.15.承包工程:是指发包人和承包人在专业承包合同中约定的承包人承包范围内的工程。

1.1.16.永久工程:是指承包人按承包合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。

1.1.17.临时工程:是指承包人为完成承包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。

1.1.18.工程设备:是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.19.施工设备:是指为完成承包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.20.施工场地:是指用于承包工程施工的场所,以及在专用合同条款中指明作为承包工程施工场地组成部分的其他场所。

1.1.21.临时设施:是指为完成承包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。

1.1.22.开工日期:包括计划开工日期和实际开工日期。

计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期;实际开工日期是指承包人按照第7.2款【开工】发出的开工通知中载明的开工日期。

1.1.23.完工日期:包括计划完工日期和实际完工日期。

计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期;实际完工日期按照第17.3款【完工日期】确定。

1.1.24.工期:是指在承包合同协议书约定的承包人完成承包工程所需的期限,包括按照承包合同约定所作的期限变更。

1.1.25.缺陷责任期:是指承包人按照承包合同约定履行缺陷修复义务、发包人扣留质量保证金的期限。

提前使用的承包工程自开始使用之日起计算,其他承包工程自承包工程实际完工之日起计算。

1.1.26.保修期:是指承包人按照承包合同约定履行保修义务的期限。

提前使用的承包工程自开始使用之日起计算,其他承包工程自承包工程验收合格之日起计算。

1.1.27.基准日期:招标承包工程以投标截止日前第28天的日期为基准日期,直接承包工程以承包合同签订日前第28天的日期为基准日期。

1.1.28.天:除特别指明外,均指日历天。

合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算,期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.29.签约合同价:是指发包人和承包人在承包合同协议书中确定的总金额。

1.1.30.承包合同价格:是指发包人用于支付承包人按照承包合同约定完成承包范围内全部工作的金额,包括承包合同履行过程中按承包合同约定发生的价格变化。

1.1.31.费用:是指为履行承包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。

1.1.32.计日工:是指承包合同履行过程中,承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时,按承包合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.33.质量保证金:是指承包人按照第20.4款【质量保证金】用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.34.书面形式:是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

相关文档
最新文档